二级建造师之二建建设工程法规及相关知识题库

【答案】：【答案】：C【答案】：【答案】：C二级建造师之二建建设工程法规及相关知识题库第一部分单选题（500题）1、（2016年真题）根据《民事诉讼法》，关于证据的说法，正确的是（ ）。A.书证只能提交原件B.涉及商业秘密的证据需要在法庭出示的，应当在公开开庭时出示C.经过公证证明的文书，人民法院可以作为认定事实的根据D.证据应当在法庭上出示，并由当事人互相质证【答案】：D2、经评标，甲被推荐为第一中标候选人，但在中标通知书发出之前，招标人收到甲退出此次投标的书面通知。关于甲行为的说法正确是（ ）。A.属于在投标有效期内撤销投标文件B.属于放弃中标C.甲的要求不能被接受，必须继续参加投标D.甲可向招标人申请退还部分投标保证金【答案】：A3、在工程建设中，建设单位对在建工程的权利是（）。A.债权B.担保特权C.所有权D.用益物权【答案】：【答案】：C4、关于知识产权的说法，不正确的是()。A.是权利人对其创造的智力成果依法享有的权利；B.新颖性是授予专利权的共性条件；C.发明专利的保护期限长于外观设计专利；D.商标权具有财产权和人身权双重属性；【答案】：D5、某建设工程施工项目招标文件要求中标人提交履约担保，中标人拒绝提交，则应()。A.按中标无效处理B.视为放弃投标C.按废标处理D.取消其中标资格【答案】：D6、甲公司业务员王某被开除后，为报复甲公司，用盖有甲公司公章的空白合同书与乙公司订立一份购销合同。乙公司并不知情，并按时将货送至甲公司所在地。甲公司拒绝引起纠纷。关于该案代理与合同效力的说法中，正确的是()。A.王某的行为为无权代理，合同无效B.王某的行为为表见代理，合同无效C.王某的行为为表见代理，合同有效D.王某的行为为委托代理，合同有效【答案】：C7、关于招标文件的说法，正确的是()A.招标文件不得要求或者标明特定的生产供应者以及含有倾向或者排斥潜在投标人的内容B.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清的，该澄清的内容不得再次澄清C.招标人对已发出的招标文件进行必要的修改的，应在招标文件要求提交投标文件截止时间至少10日前D.招标人对已发出的招标文件进行必要的修改的，应当以电话等即时通讯方式及时通知所有获取招标文件的潜在招标人【答案】：A8、投标人对开标投诉的，依法应当先向（）提出异议。A.招标人B.评标委员会C.纪律检查委员会口.有关行政监督部门【答案】：A9、下列招标人的行为中合法的是（）。A.招标人可以根据需要组织部分潜在投标人踏勘项目现场B.招标人可以限定或者指定特定的专利、品牌、原产地或供应商C.依法必须进行招标的项目以非特定行业的奖项作为加分条件D.依法必须进行招标的项目招标人限定投标人必须为国有企业【答案】：C10、根据《注册建造师管理规定》的规定，建设工程施工活动中形成的有关工程施工管理文件（）A.应当由注册建造师签字或加盖执业印章B.必须由注册建造师签字或加盖执业印章C.应当由注册建造师签字并加盖执业印章D.必须由注册建造师签字并加盖执业印章11、关于取得二级建造师资格证书的人员申请注册的说法，正确的是（）4注册不受年龄的限制8.可以申请在两个单位注册C.受到的刑事处罚与执业活动无关的，不影响注册D.聘用单位不符合注册单位要求的，不予注册【答案】：D12、《建筑工程施工许可管理办法》规定，建设单位骗取施工许可证的，由原发证机关（）。A.责令停止施工，对建设单位和施工单位分别处以罚款？B.撤销施工许可证，责令停止施工，对建设单位处以罚款？C.追究责任者刑事责任？D.对不符合开工条件的责令停止施工，处合同价款2%以下的罚款【答案】：B13、建设单位将工程发包给不具有相应资质条件的施工企业，或者违反规定将建筑工程肢解发包的，责令改正，处以（）行政处罚。A.吊销资质证书B.罚款C.停业整顿D.降低资质等级【答案】：B14、某企业以其办公楼作为抵押物向银行贷款，并办理了抵押登记。该抵押合同生效的时间为（）之日。A.抵押合同签字盖章B.到公证部门公证C.房产行政主管部门登记【答案】：【答案】：C【答案】：【答案】：CD.贷款合同生效【答案】：A15、保险合同的双方当事人是（）。A.受益人与保险人B.投保人与被保险人C.投保人与保险人D.被保险人与保险人【答案】：C16、（2021年第2批真题）下列国有资金占控股或主导地位的依法必须进行招标的项目，可以采取邀请招标的是（）。A.省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目B.由于技术复杂导致公开招标程序复杂的项目C.受资金条件限制，只有少量潜在投标人可供选择的项目D.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大的项目【答案】：D17、下列安全生产条件中，属于建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的条件是（）。A.有职业危害应急救援预案，并配备必要的应急救援器材和设备B.管理人员和作业人员每年至少进行2次安全生产教育培训并考核合格C.有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装D.设置安全生产管理机构的，不用再配备安全生产管理人员【答案】：【答案】：D18、根据《建筑业企业资质管理规定》，由省级人民政府住房城乡建设主管部门办理的施工企业资质证书的变更结果，应当报国务院住房城乡建设主管部门备案。变更结果备案的时限标准为资质证书变更后（ ）内。A.15日B.5日10日20日【答案】：A19、（2020年12月真题）下列施工管理文件签章及修改的做法中，正确的是（）。A.分包单位签署质量合格的文件，应当由担任总承包项目负责人的注册建造师签章B.分包工程的施工管理文件应当由总承包单位的注册建造师签章。.注册建造师已经签章的施工管理文件的修改由其本人直接进行并自行负责D.修改注册建造师已经签章的施工管理文件所在施工企业可以指定具有高级职称的技术人员直接修改【答案】：A20、关于合同履行说法错误的是（）A.全面履行原则是指合同当事人应当按照合同的约定全面履行自己的义务B.诚实信用原则要求当事人应当履行依据诚实信用原则产生的各种附随义务，如告知的义务、照顾的义务等C.合同的主要内容没有约定或约定不明确的，当事人可以通过协商确定，不能达成补充协议的，按合同有关条款或者交易习惯确定D.执行政府定价或者政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按合同约定的价格执行21、根据《劳动合同法》劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过（）。A.1个月B.2个月C.3个月D.4个月【答案】：B22、根据《立法法》，下列事项中必须由法律规定的是（）。人.税率的确定B.环境保护C.历史文化保护D.增加施工许可证的申请条件【答案】：A23、建筑工程质量的缺陷责任期从实际通过竣（交）工验收之日起计。如果由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣（交）工验收的，在承包人提交竣（交）工验收报告（）天后，工程自动进入缺陷责任期。A.30B.90C.120D.150【答案】：B24、公民的作品，其发表权、使用权和获得报酬权的保护期，为作者终生及其死后（）。60年50年40年30年【答案】：B25、某施工总承包单位与分包单位在分包合同中约定：分包施工中出现任何安全事故，均由分包单位承担。该约定()。A.因显失公平而无效B.因违反法律、法规强制性规定而无效C.由于分包单位自愿签署而有效D.仅对总承包单位和分包单位有效【答案】：B26、如果货运合同当事人没有明确约定，货物在运输过程中因不可抗力灭失，关于运费支付的说法，正确的是()。A.运费由收货人承担B.已收取运费的，托运人无权要求返还C.运费由承运人和托运人共同承担D.未收取运费的，承运人不得要求支付运费【答案】：D27、(2014年真题)某建设工程项目公开招标，甲公司借用乙公司资质证书承揽工程，获得中标，但甲承揽工程不符合质量标准给建设单位造成了损失。关于该合同关系的说法，正确的是()。A.甲、乙应承担连带赔偿责任B.甲与乙属于联合体投标C.实际施工并造成损失的是甲，与乙无关D.投标人是乙，只能由乙承担赔偿责任【答案】：【答案】：D【答案】：【答案】：D【答案】：【答案】：A28、根据《招标投标法实施条例》，履约保证金的上限是中标合同金额的（）。A.2％B.5％C.10％D.20％【答案】：C29、关于合同形式的说法，正确的是（）。A.书面形式是主要的合同形式B.当事人的行为可以构成默示合同C.书面形式合同是指纸质合同D.未依法采取书面形式订立合同的，合同无效【答案】：B30、根据《招标投标法》规定，投标联合体（）。4可以牵头人的名义提交投标保证金B.必须由相同专业的不同单位组成C.各方应在中标后签订共同投标协议D.是各方合并后组建的投标实体【答案】：A31、下列关于法人及法定代表人的说法中，正确的是（）。A.法定代表人以自己的名义从事民事活动B.法人以其部分财产独立承担民事责任C.机关法人属于非营利法人D.依法成立是法人产生的必经程序32、《注册建造师管理规定》中规定，注册建造师或者其聘用单位未按照要求提供注册建造师信用档案信息的，由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门或者其他有关部门责令限期改正;逾期未改正的，可处以（）以上（）以下的罚款。A.1000元；1万元B.1000元；5000元C.5000元；1万元D.1万元；2万元【答案】：A33、（2015年真题）根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位的相关人员未经安全教育培训或考核不合格即从事相关工作的，应责令限改正，逾期未改正的，责令停业整顿，下列人员中，属于“相关人员”范围的是（）。A.安全员B.资料员。.材料员D.标准员【答案】：A34、（2018年真题）施工企业向某律师出具的民事诉讼授权委托书中仅写明代理权限是“全权代理”。下列与诉讼有关的行为中该律师享有代理权的是（）。A.放弃诉讼请求B.与对方当时进行和解C.提起上诉D.提供证据【答案】：【答案】：D【答案】：【答案】：D35、关于工程建设标准有关内容的说法，正确的是（）。4在任何情况下，推荐性标准均无法律约束力B.定额不属于工程建设标准范围C.违反《工程建设标准强制性条文》有可能承担行政责任D.违反工程建设强制性标准，但没有造成严重后果，不属于违法行为【答案】：C36、王某与用人单位发生劳动争议，要求补发所扣工资，并继续履行劳动合同，为此，王某应采取的措施是A.向人民法院提起诉讼B.向劳动争议仲裁委员会申请仲裁C.向政府信访部门投诉D.向劳动监察部门提起行政诉讼【答案】：B37、工伤保险费根据（）的原则，确定费率。A.以支定收、收支相抵B.以支定收、收支平衡C.以收定支、收支平衡D.以收定支、收支相等【答案】：B38、（2019年真题）根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，关于建筑节能分部工程验收的说法，正确的是（）。A.节能工程的检验批验收应当由总监理工程师主持，施工企业相关专业的质量检查员与施工员参加B.节能分部工程验收应当由监理工程师主持，施工企业的项目经理、项目技术负责人参加C.工程使用的建筑构配件未提供相关节能性检测报告的，监理单位不得组织节能工程验收D.参加验收各方主体验收意见不一致的，建筑节能工程验收以监理单位的意见为准【答案】：C39、某工地发生火灾事故，总包单位及时报告后发现伤亡人数又有增加，则（）。4应自事故发生之日起15日内补报8.应自事故发生之日起30日内补报。.应自事故发生之日起10日内补报口.应自事故发生之日起7日内补报【答案】：D40、仲裁委员会收到仲裁申请书之日起（）内经审查认为符合受理条件的，应当受理，并通知当事人。A.5日B.10日C.15日D.20日【答案】：A41、根据《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》，关于建设工程开工日期的说法，正确的是（）。A.因承包人原因导致开工时间推迟的，以实际进场施工时间为开工日期B.开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期C.发包人或者监理人未发出开工通知，亦无相关证据证明实际开工日期的，以施工许可证载明的时间为开工日期D.承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以发包人发出开工通知的时间为开工日期【答案】：B42、关于留置的说法，正确的是()。A.留置的标的是不动产B.不转移对物的占有是留置与质押的显著区别C.留置权人负有妥善保管留置财产的义务D.置物留置期间债权人不能与债务人协议处理留置物【答案】：C43、(2020年12月真题)关于施工企业质量责任和义务的说法，正确的是()。A.施工企业自行承担原材料、设备的差价时，对其更换不必经建设单位同意B.施工企业是建设工程质量的唯一责任主体C.对施工质量负责是施工企业法定的质量责任D.建设工程实行总承包，总承包单位依法将建设工程分包的总承包单位与分包单位应当对全部建设工程质量负责【答案】：C44、阳光工程公司提出同公司员工李某解除合同，并经双方协商一致，解除了劳动合同。李某在该公司工作了2年4个月，解除合同前李某月工资2400元。李某要求公司经济补偿，而阳光公司认为是双方协商终止合同，不应当进行经济补偿。根据《劳动法》的规定，下列说法正确的是()。A.阳光公司无需给予李某任何经济补偿B.阳光公司应当给予李某6000元经济补偿C.阳光公司应当给予李某7200元经济补偿D.阳光公司应当给予李某5600元经济补偿【答案】：B45、关于法人成立的说法，正确的是（）。A.特别法人的产生可以不经过法定的程序B.法人的名称不得与其他法人的名称相同或者相近C.法人能够独立承担民事责任D.法人可以不设法定代表人【答案】：C46、（2015年真题）下列事项中，属于专利权保护对象的是（）。A.施工企业的名称或标志B.施工企业编制的投标文件C.施工企业编制的施工方案D.施工企业发明的新技术【答案】：D47、场景（七）A.施工单位承担B.建材商承担C.施工单位和建材商各承担一半口.建材商承担3/4，施工单位承担1/4【答案】：B48、在建设工程施工合同履行中，建设单位没有及时检查隐蔽工程，承包人（）。A.只能顺延工期，无权要求赔偿停工、窝工损失8.可以顺延工期，并要求赔偿停工、窝工损失。.可以顺延工期，对隐蔽工程的质量缺陷不承担责任D.既无权顺延工期，也无权要求赔偿停工、窝工损失【答案】：B49、关于承担代理责任的做法，正确的是（）。A.代理行为的法律后果由被代理人员共同承担B.被代理人应当知道代理人的代理行为违法未作反对表示的，由被代理人承担责任C.代理人不完全履行职责，造成被代理人违约的，应当承担民事责任D.代理人和相对人愿意串通，损害被代理人合法权益的，代理人和相对人应当承担按份责任【答案】：C50、留置权人与债务人应当约定留置财产后的债务履行期限。没有约定或者约定不明确的，一般情况下，留置权人应当给债务人（）以上履行债务的期限。30日45日60日90日【答案】：C51、在建设活动中，可能没有法人资格的组织是（）。A.施工单位B.勘察设计单位C.监理单位D.建设单位【答案】：【答案】：D【答案】：【答案】：B【答案】：【答案】：D【答案】：【答案】：B52、根据《绿色施工导则》，用水效率的说法，正确的是（）A.施工现场喷洒路面不得使用市政自来水B.现场机具冲洗用水鼓励设立循环用水装置C.对混凝土搅拌站点等用水集中的区域和工艺点进行专项计量考核D.施工现场对生活用水和工程用水统一确定定额指标，综合计量管理【答案】：C53、（2020年真题）下列施工管理文件签章及修改的做法中，正确的是（）。A.分包单位签署质量合格的文件，应当由担任总承包项目负责人的注册建造师签章B.分包工程的施工管理文件应当由总承包单注册建造师签章C.注册建造师已经签章的施工管理文件的修改，由其本人直接进行并自行负责D.修改注册建造师已经签章的施工管理文件，所在施工企业可以指定具有高级职称的技术人员直接修改【答案】：A54、一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起（）个月。A.3B.6C.9D.1255、《建设工程质量管理条例》规定，关于建设工程在超过合理使用年限后的说法，正确的是（）。A.建设工程超过合理使用年限后，应当报废或拆除B.应当委托原勘察、设计单位鉴定C.不经鉴定、加固等而违法继续使用，产生后果由产权所有人负责D.应当委托原勘察、设计单位制定加固措施【答案】：C56、《绿色施工导则》规定，应就地取材，施工现场500千米以内生产的建筑材料用量占建筑材料总重量的一定比例以上，该比例是（ ）。A.50％?B.60％?C.70％?D.80％【答案】：C57、建筑施工企业确定后，在建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取（）。A.建设用地规划许可证B.建设工程规划许可证C.施工许可证D.安全生产许可证【答案】：C58、债权人甲在未告知债务人乙的情况下，将其对乙享有的5万元债权转让于第三人丙。根据《合同法》的有关规定，该转让行为（）人.有效8.可撤销C.无效D.效力待定【答案】：C59、在买卖合同中，标的物在订立合同之前已为买受人占有，合同生效即视为完成交付的方式，称为（）。A.拟制交付B.占有改定C.现实交付D.简易交付【答案】：D60、关于二级注册建造师执业的说法，正确的是（）。A.不得同时担任一工程相邻分段发包的施工项目负责人B.可以担任二级以及以下建筑企业资质的建设工程项目施工的项目经理C.可以同时在一个施工企业和一个设计单位执业D.不得在一级建筑业企业执业【答案】：B61、根据《商标法》，注册商标有效期为10年，自（）之日起计算。4注册商标申请人寄出申请书8.商标局收到申请书C.公告发布D.核准注册【答案】：D62、没有法定或者约定义务，为避免他人利益受损失进行管理或者服务而发生的债称为（）之债。A.合同B.侵权C.不当得利D.无因管理【答案】：D63、甲委托乙将一批香烟运往A市，途中乙患急病入院抢救，乙将香烟托付给司机丙看管，并请护士打电话将情况告知甲。甲当即表示丙不可靠，不能将香烟托付给丙，但此时丙已开车上路，结果途中遇雨，部分香烟被淋湿报废，乙对此（）。A.应负责赔偿，因为甲将香烟托付给他B.应和甲共同承担损失C.损失没有责任，因为情况紧急，为保护甲的利益D.应和丙共同承担损失【答案】：C64、下列建设项目中，属于依法应当进行公开招标范围的是（ ）。A.涉及国家安全、国家机密的项目B.使用各级财政预算资金的项目C.使用企业事业单位自有资金的项目D.使用上市公司资金的项目。企业比如民营企业呢？规模大小呢？D上市公司，如果规模很小盖一个厕所呢？【答案】：B65、甲乙采购合同约定，甲方交付20%定金时，采购合同生效。该合同是（）。A.附生效时间的合同B.附生效条件的合同C.附解除条件的合同D.附终止时间的合同【答案】：B66、有下列情形之一的，生产安全事故应急救援预案制定单位应当及时修订相关预案的是（）。A.制定预案所参考的法律、法规、规章、标准发生重大变化B.安全生产面临的风险发生变化C.应急资源发生变化D.应急指挥机构及其职责发生调整【答案】：D67、关于仲裁调解的说法，正确的是（）。A.仲裁庭必须先行调解B.调解不成的不能径行作出裁决书C.仲裁调解书与裁决书具有同等的法律效力D.经仲裁庭调解双方当事人达成协议的，仲裁庭不能制作裁决书【答案】：C68、下列选项中，属于不能单独作为认定案件事实的依据的是（ ）。A.16岁的男孩所作的与其年龄、智力状况相当的证言B.通过违法手段获取的真实证据C.存有疑点的视听资料、电子数据D.与书证原件核对无误的复印件【答案】：C【答案】：【答案】：A【答案】：【答案】：A69、（2015年真题）甲装饰公司拖欠某劳务公司10万元工程款，劳务公司多次索要无果，当决定起诉时发现，甲装饰公司已经分立为乙装饰公司和丙运输公司，而乙、丙两个公司对10万元工程欠款的偿还事宜并未做明确约定，劳务公司便以乙装饰公司为被告诉至法院，法院受理后通知丙公司应诉。此时，丙公司作为当事人属于（）。A.原告8.有独立请求权的第三人C.共同诉讼人D.无独立请求权的第三人【答案】：C70、在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生噪声污染的，（）必须在工程开工（）日以前向工程在地的相关部门申报相关情况。A.建设单位，15B.施工单位，15C.规划部门，15D.建设单位，30【答案】：B71、关于确定中标人的说法，正确的是（）A.中标人的投标应当能够最大限度的满足招标文件中规定的各项综合评价标准B.招标人不得授权评标委员会直接确定中标人C.确定中标人之前，招标人可以与投标人就投标价格进行谈判D.中标人应当是投标报价最低的投标人72、关于劳动者工资制度的说法，正确的是（）。A.工资分配应当遵循按劳分配原则，实行同工同酬B.用人单位支付劳动者的基本工资可以低于当地最低工资标准C.劳动者依法参加社会活动期间，用人单位可以不支付工资D.劳动者工资应当以货币形式支付给劳动者，奖金、津贴可以货物支付【答案】：A73、甲公司将施工机械出租给乙公司，乙公司在甲公司不知情的情况下将该施工机械卖给不知情的丙公司，关于乙、丙公司之间施工机械买卖合同效力的说法，正确的是（）。人.有效8.可撤销C.无效D.效力待定【答案】：D74、按照《建设工程质量管理条例》规定，建设工程保修期的起始日是（）A.工程竣工之日B.竣工验收合格之旧C.工程交付之日D.工程投入使用之日【答案】：B75、（2015年真题）关于招标程序和要求的说法，正确的是（）。A.依法必须进行招标的项目，招标人必须委托有资质的招标代理机构办理招标事宜B.招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行【答案】：【答案】：B【答案】：【答案】：B【答案】：【答案】：D审批手续，获得批准C.招标文件可以不包括拟签订合同的主要条款D.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的应当重新招标【答案】：B76、建筑市场不良信用信息公开期限一般为（），并不得低于相关行政处罚期限。A.1个月至2年B.2个月至1年C.3个月至2年D.6个月至3年【答案】：D77、关于仲裁调解的说法，正确的是（）。A.仲裁调解书经双方当事人签收后，即发生法律效力B.仲裁裁决书的法律效力高于仲裁调解书C.仲裁调解达成协议的，仲裁庭应当根据协议的内容制作裁决书D.仲裁调解书签收前当事人反悔的，当事人应当重新申请仲裁【答案】：A78、建设工程施工合同无效，但已完工程验收合格，应当返还财产。关于返还财产的说法，正确的是（）。A.返还财产是指将已完工程拆除后返还施工企业B.折价返还应当按照建安工程费用适当下浮C.折价返还应当按照合同约定的价款进行D.折价返还可以按照当地市场价、定额量据实结算79、属于用益物权的是（）。A.土地所有权B.地役权C.不动产抵押权D.留置权【答案】：B80、根据相关法律规定，建设工程总承包单位完工后向建设单位出具质量保修书的时间为（）。A.竣工验收合格后B.提交竣工验收报告时C.竣工验收时D.交付使用时【答案】：B81、要约生效的起始时间是（）时。A.要约发出B.要约到达受要约人C.受要约人回复D.双方签订合同【答案】：B82、（2014年真题）根据《建筑法》，开工报告制度是指（）。A.建设单位对施工企业开工条件的确认B.政府主管部门的一种行政审批制度C.监理单位对施工企业开工准备工作的确认D.政府主管部门对施工企业开工条件的确认83、运输合同中托运人的义务是（）。4告知的义务B.提货验收的义务C.货物毁损、灭失的赔偿义务D.特殊情况下拒运的义务【答案】：A84、开标地点应当为（）。A.招投标双方确认的地点B.建设行政主管部门指定的场所C.招标文件中预先确定的地点D.投标人共同认可的地点【答案】：C85、下列请求事项中，属于人民法院不受理公民法人和其他组织提起的行政诉讼请求事项的是（）。A.对吊销许可证和执照等行政处罚不服的B.对财产的查封等行政强制措施不服的C.认为行政机关侵犯法律规定的经营自主权的D.认为某地方性法规违法的【答案】：D86、关于行政复议的说法，正确的是（）。A.行政复议机关决定撤销具体行政行为的，可以责令被申请人重新作出具体行政行为B.行政复议一律采取书面审查的办法C.行政复议决定作出前，申请人不得撤回行政复议申请D.申请人在申请行政复议时没有提出行政赔偿请求的，行政复议机关在依法决定撤销具体行政行为时，不得同时责令被申请人赔偿【答案】：【答案】：A【答案】：【答案】：A87、关于不动产物权的说法，正确的是（）。A.依法属于国家所有的自然资源，所有权可以不登记B.不动产物权的转让未经登记不得对抗善意第三人C.不动产物权的转让在合同成立时发生效力D.未办理物权登记的，不动产物权转让合同无效【答案】：A88、对依法应当进行消防验收的建设工程，未经消防验收或者消防验收不合格，擅自投入使用的，下列处罚不符合《消防法》规定的是（ ）。A.责令停止施工B.责令停止使用C.责令停产停业D.处三万元以下罚款【答案】：D89、安装、拆卸施工起重机械，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由（）现场实施全过程监督。A.施工单位负责项目管理的技术负责人B.安装、拆卸单位的专业技术人员C.监理单位负责安全的工程师D.出租单位生产管理人员【答案】：B90、关于投标文件修改的说法，正确的是（）。A.投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以修改已提交的投标文件【答案】：【答案】：BB.投标人不得修改已提交投标文件的实质性内容C.投标人对已提交的投标文件，仅能修改一次D.投标人修改已提交的投标文件，修改的内容应当作为一个独立文件【答案】：A91、某工程施工合同中约定2013年11月20日竣工，并于1个月内交付给发包方使用，但是施工过程中由于承包方管理不善的原因，造成工程拖期3个月，发包方在合同约定的竣工日期后2个月时，未经验收直接使用和占有了该工程，因此，该工程的竣工日期为（）。2013年11月20日2013年12月20日2014年1月20日2014年2月20日【答案】：C92、关于建筑节能的规定，下列说法正确的是（）。A.不符合强制性节能标准的项目，经县级以上环境保护主管部门批准方可开工建设B.国家限制进口或者禁止进口能源消耗高的技术、材料和设备C.要求临时设施占地面积有效利用率大于70%D.应对深基坑施工方案进行优化，增加土方开挖和回填量【答案】：B93、关于用能单位法定义务的说法，正确的是（）。A.用能单位应当按照一切从简的原则，加强节能管理B.用能单位不得对能源消费实行包费制C.用能单位应当对各类能源的消费实行统一计量和统计D.用能单位应当建立循环经济制度94、“绿色施工”是指工程建设中，在保证质量、安全等基本要求和技术进步，最大限度的节约资源与减少对环境负面影响的施工活动，实现“四节一环保”，其中“四节”是指（）。A.节电、节能、节水、节材B.节能、节地、节水、节材C.节能、节水、节油、节材D.节能、节电、节水、节地【答案】：B95、某施工单位因在招投标活动中有违法行为，被建设行政主管部门作出一年内不得参与必须招标项目投标的处罚。则在企业信用档案中，应在（）内进行公布，公布的期限为（）。A.7工作日，6个月B.7工作日，1年C.20工作日，6个月D.20工作日，1年【答案】：D96、一裁终局原则体现了仲裁的（）特点。A.专业性B.自愿性C.独立性D.快捷性【答案】：D97、根据《注册建造师继续教育管理暂行办法》，注册建造师不参加继续教育或者继续教育不合格的，应给予的处理是（）。A.撤销注册B.处1万元以上3万元以下罚款C.不予注册D.三年内不得再次申请注册【答案】：C98、关于建设工程合同相关内容的说法，正确的有（）。4承包人已提交竣工验收报告、发包人拖延验收的，以提交竣工验收报告之日为竣工日期B.工程合同价款约定不明的，应当按照订立合同时履行地的市场价格履行C.欠付工程款的利息起算，建设工程已实际交付的，为交付之日口.没有约定垫资利息的，可以要求支付利息【答案】：A99、关于团体标准的说法，正确的是（）。A.在关键共性技术领域应当利用自主创新技术制定团体标准B.团体标准的技术要求不得高于强制性标准的相关技术要求C.团体标准由依法成立的社会团体协调相关市场主体共同制定D.团体标准对本团体成员强制通用【答案】：C100、关于诉讼时效的说法，正确的是（）。A.诉讼时效期间自权利人受到损害之日起计算B.当事人约定同一债务分期履行的，诉讼时效期间自最后一期履行期限届满之日起计算C.人民法院可以主动适用诉讼时效的规定口.在诉讼时效期间的最后6个月内，因不可抗力不能行使请求权的，诉讼时效中断【答案】：【答案】：D【答案】：【答案】：D【答案】：【答案】：B【答案】：B101、（2020年真题）关于公布建筑市场诚信行为的说法，正确的是（ ）。A.优良行为记录信息的公布期限一般为6个月B.不良行为记录信息公布期限一般为5年C.对整改确有实效的单位，信息发布部门可以直接取消公布其不良行为D.对于整改不利的单位，信息发布部门可以延长其不良行为记录信息公布期限【答案】：D102、根据《城市建设档案管理规定》，建设单位应当在工程竣工验收后（）内，向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案。A.6个月B.3个月C.9个月D.1年【答案】：B103、定金合同是当事人双方为了保证债务的履行，按照合同规定向对方预先给付一定数额的货币，定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的（）。A.10%B.20%C.25%D.30%104、关于安全生产事故调查的管辖，下列说法中错误的是（ ）。A.特别重大事故由国务院或者授权有关部门组织事故调查组进行调查B.因事故伤亡人数变化导致事故等级发生变化，依照规定应当由上级人民政府负责调查的，上级人民政府可以另行组织事故调查组进行调查C.一般事故，县级人民政府可以委托事故发生单位组织事故调查组进行调查D.较大事故的发生地与事故发生单位不在一个行政区域的，由事故发生地人民政府负责调查【答案】：C105、某施工企业与某设备公司订立了施工机械租赁合同，在承租使用期间，施工企业又与该设备公司订立买卖合同，购买了该批施工机械，则施工企业取得该批施工机械所有权的时间是（）A.租赁合同成立时B.租赁合同生效时C.买卖合同成立时D.买卖合同生效时【答案】：D106、甲在街道旁开车逆行，迫使骑车人乙为躲避甲而跌入承包商赵某挖的尚未设置保护措施和警示标志的坑中。对于乙所蒙受的损失（ ）。A.只能由甲承担责任B.只能由赵某承担责任C.由甲和赵某各自承担责任D.由甲和赵某承担连带责任107、根据《劳动合同法》，劳动者在试用期内的工资最低为劳动合同工资的（），并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。A.60%B.75%C.80%D.90%【答案】：C108、（2020年12月真题）关于施工中节能措施的说法，正确的是（）。4在施工组织设计中，合理安排施工顺序、工作面B.应当制定严格的施工能耗指标C.优先使用监理单位推荐的节能、高效、环保的施工设备和机具D.施工现场统一设定生产、生活、办公和施工设备的用电控制指标【答案】：A109、（2015年真题）下列评标委员会成员的行为，合法的是（）。A.向招标人征询确定中标人的意向B.对投标提出否决意见C.接受投标人主动提出的澄清D.接受个人所提出的倾向意见【答案】：B110、根据《招标投标法》，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短为（）日。A.5B.10C.15D.20【答案】：D111、如无特别约定，投标文件的作者是（）。A.招标人B.投标人C.投标文件编写小组D.投标文件载明的项目经理【答案】：B112、招标人下列行为中，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人的是（）A.拒收未通过资格预审的投标人提交的投标文件好B.设定与合同履行有关的资格条件C.依法必须进行招标的项目以特定行业的业绩、奖项作为加分条件D.对不同的投标人采取相同的资格审查标准【答案】：C113、关于女职工特殊劳动保护的说法，正确的是（）。A.不得安排女职工在经期从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动B.禁止安排未育女职工从事低温作业的劳动C.用人单位应当对女职工定期进行健康检查D.用人单位需要使用女职工的时候，必须到劳动行政部门办理备案手续【答案】：A114、关于建筑市场诚信行为及招投标违法行为公告修正、变更或撤销，说法正确的是（）。儿被公告单位的整改经审核确有实效，应及时变更或删除该不良记录B.原行政处理决定被依法变更撤销，公告部门应及时对公告记录予以变更删除，并在公告平台上予以声明C.行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门依法停止对违法行为记录的公告口.公告部门收到更正申请后在5个工作日内核对，认为公告记录与行政处理决定相符的，不必告知申请人【答案】：B115、王某在施工现场工作时不慎受伤，在监理工程师的调解下，王某与雇主达成协议，雇主一次性支付王某两万元作为补偿，王某放弃诉讼权利。这种调解方式属于（）。A.行政调解B.法院调解C.仲裁调解D.民间调解【答案】：D116、《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》属于（ ）。A.行政法规B.一般法律C.司法解释口.部门规章【答案】：D117、承包商向水泥厂购买袋装水泥并按合同约定支付全部货款。因运输公司原因导致水泥交货延误2天，承包商收货后要求水泥厂支付违约金，水泥厂予以拒绝。承包商认为水泥厂违约，因而未对堆放水泥采取任何保护措施，次日大雨，水泥受潮全部硬化。此损失应由()承担。A.三方共同B.水泥厂C.承包商D.运输公司【答案】：C118、受要约人超过承诺期限发出承诺的，除要约人及时通知受要约人该承诺有效的以外，应视为()。A.承诺撤回B.承诺延误C.新承诺D.新要约【答案】：D119、律师出庭的权利是基于()而产生的。A.人民法院的允许B.委托合同与单方授权C.当事人一方无诉讼能力D.维护社会合法权益【答案】：B120、下列关于承包人的主要义务的说法，错误的是()。A.承包人不得转包和违法分包工程B.承包人应自行完成建设工程主体结构施工。.承包人应提供必要施工条件D.承包人应接受发包人有关检查【答案】：C121、根据《招标投标违法行为记录公告暂行办法》，关于招标投标违法行为记录公告的说法，正确的是（）。A.依法限制招标投标当事人资质等方面的行政处理决定，所认定的限制期限长于6个月的，公告期限为6个月8.被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的，可以向公告部门提出书面更正申请，公告部门在作出答复前停止对违法行为记录的公告C.原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，并在公告平台上予以声明D.行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门应当停止对违法行为记录的公告【答案】：C122、关于安全生产许可违法行为应承担的法律责任的说法，不正确的有（）。A.转让安全生产许可证，证件应当被吊销8.有效期满未办理延期，继续进行生产的，责令停止生产，限期补办延期手续，没收违法所得C.提供虚假材料申请安全生产许可证的，不予受理，并给予警告，3年内不得再次申请D.施工企业不再具备安全生产条件的，暂扣安全生产许可证并限期整改;情节严重的，吊销安全生产许可证【答案】：C123、下列选项中，符合《建筑法》有关施工许可证规定的说法或做法的是（）。A.为争取早日竣工，建设单位可先行开工建设，但最迟应该在开工后1个月内申请补办施工许可证B.开工前，建设单位可申请延期办理施工许可证，延期至多允许3个月C.取得施工许可证后，工程未按期开工的，该施工许可证将在3个月后自行废止D.取得施工许可证后，工程因故中止，建设单位在一个月内向发证机关递交了报告【答案】：D124、下列关于建筑业企业资质的表述中，不正确的是（）。A.建筑业企业可以申请多项建筑业企业资质B.建筑业企业必须具备至少一项企业资质C.企业资质证书的有效期为3年D.首次申请或增项申请资质，应当申请最低等级资质【答案】：C125、关于竣工工程质量问题处理的方法，正确的是（）。A.因发包人提供的设计有缺陷，造成建设工程质量缺陷的，发包人承担无过错责任B.因承包人过错造成质量缺陷，发包人可以直接减少支付工程价款C.因发包人指定购买的材料不符合强制性标准，承包人未进行检验投入使用，造成的质量缺陷，发包人应承担过错责任D.未经竣工验收，发包人擅自使用建设工程的，工程质量责任全部由发包人承担【答案】：C126、债务人放弃到期债权或无偿转让财产，对债权人造成损害的，债权人可以行使撤销权。自债务人的行为发生之日起（）内行使撤。A.6个月年C.2年D.5年【答案】：B127、甲将其房屋卖给乙，并就房屋买实订立合同，但未进行房屋产权变更登记，房屋也未实际交付。关于该买实合同效力和房屋所有权的说法，正确的是（）。A.买卖合同有效，房屋所有权不发生变动B.买卖合同无效，房屋所有权不发生变动C.买卖合同有效，房屋所有权归乙所有，不能对抗善意第三人D.买卖合同效力待定，房屋所有权不发生变动【答案】：A128、在招标的资格预审阶段，在“资格预审”中可以（）。A.要求投标人必须组成联合体投标B.要求严格的专业资质等级C.要求必须使用某种品牌的建筑材料D.对本行业外的投标人提出特别要求【答案】：B129、投标人对开标投诉的，依法应当先向（）提出异议。A.招标人B.评标委员会C.纪律检查委员会口.有关行政监督部门【答案】：A130、甲公司根据生效判决书向法院申请强制执行，执行中与乙公司达成和解协议。和解协议约定：将乙所欠500万元债务减少为480万元，乙自协议生效之日起3个月内还清。协议生效3个月后，乙并未履行协议的约定。下列说法中，正确的是（）。A.甲可以申请人民法院按照原生效法律文书强制执行B.甲应向乙住所地法院提起民事诉讼C.由法院执行和解协议D.由法院依职权恢复原判决的执行【答案】：A131、（2020年真题）关于保险主体的说法，正确的是（）。A.被保险人负有支付保险费的义务B.投保人可以与被保险人不一致C.受益人应当是被保险人D.被保险人不得为两个以上【答案】：B132、隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可以（）。A.再次发出书面通知B.停工等待C.通知建设单位予以验收D.顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失【答案】：D133、关于民事诉讼上诉的说法，正确的是（）。A.上诉期为10日B.上诉时应当递交上诉书C.上诉状应当向第二审人民法院提出D.当事人向原审人民法院上诉的，原审法院应当受理【答案】：B【答案】：【答案】：A【答案】：【答案】：A134、依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起（）日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A.20B.30C.60D.15【答案】：D135、某施工企业与租赁公司签订了塔吊租赁合同，施工企业在租赁期间损坏了塔吊的两个部件，并有意转租该塔吊，关于施工企业义务的说法，正确的是（）。A.施工企业应当对塔吊部件进行维修B.施工企业应当对塔吊做相应改造C.施工企业转租塔吊后，应当将相关情况通知租赁公司D.施工企业应当承担塔吊部件的损害赔偿责任【答案】：D136、某施工企业承建了某小区的建设工程，成立了项目经理部。指派王某担任项目经理。在工程建设过程中，王某以项目经理部的名义与材料供应商李某签订了一份采购合同。项目经理部无力支付材料款，李某应当向谁主张权利（）。A.施工企业8.项目经理部。.项目经理王某D.施工企业的法定代表人137、关于施工合同变更的说法，正确的是（）。A.施工合同变更应当办理批准登记手续B.工程变更必须导致施工合同条款变更C.施工合同实质性条款的变更，无需双方当事人协商一致D.当事人对施工合同变更内容约定不明确的推定为未变更【答案】：D138、关于表见代理须满足的条件，下列不包括的是（）。A.须行为人告知被代理人B.须存在足以使相对人相信行为人具有代理权的事实或理由C.须本人存在过失口.须相对人为善意【答案】：A139、建设用地使用权自（）时设立。A.土地交付B.转让C.登记D.支付出让金【答案】：C140、（2017年真题）根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》，施工投标人安全防护、文明施工措施的报价下限，是依据工程所在地工程造价管理机构测定费率计算所需费用总额的（）。A.60%B.90%C.70%D.80%【答案】：【答案】：D【答案】：【答案】：D【答案】：【答案】：B141、下列属于资质许可机关应当依法撤回建筑业企业资质的情形有（）A.组织许可机关工作人员超越法定职权准予资质许可的B.企业不再符合相应资质标准要求条件的C.企业依法终止的D.企业以欺骗、贿赂等不正当手段取得资质许可的【答案】：B142、关于债的基本法律关系的说法，正确的是（）。A.债是不特定当事人之间的法律关系B.债权人可以向债务人以外的任何人主张自己的权利C.债权为请求特定人为特定行为作为或者不作为的权利D.债权是绝对权【答案】：C143、关于财产保险合同的说法，正确的是（）。A.保险合同不可以转让B.保险合同中的危险具有损失发生的不确定性C.被保险人应当与投保人一致D.保险人不得以诉讼方式要求投保人支付保费【答案】：B144、根据《担保法》，下列财产不能作为担保物的是（）。A.厂房8.可转让专利权C.生产原料口.公立幼儿园的教育设施145、注册建造师的注册证书和执业印章由（）保管。A.注册建造师聘用单位B.注册建造师聘用单位所在地住房城乡建设主管部门C.注册建造师聘用单位所在地人事行政主管部门D.注册建造师本人【答案】：D146、对于人员密集的大型场所或特殊工程外的一般建设工程，其消防验收方A.施工单位应当向公安机关消防机构申请消防验收B.建设单位应当先进行备案后进行消防验收。.可以不经消防验收，由公安机关消防机构进行抽查D.在验收后应当报公安机关消防机构备案【答案】：D147、用人单位自用工日超过1个月不满1年未与劳动者订立书面劳动合同的，应该向劳动者每月支付（）的工资。A.2倍B.1倍3倍5倍【答案】：A148、可撤销合同被撤销后，其法律后果是（）。A.自始无法律约束力B.自撤销后无效C.申请撤销时无效D.合同有效【答案】：A149、污水经过一级处理以后，附着于悬浮物的有机物可去除（）左右。A.30%B.40%C.50%D.60%【答案】：A150、关于二级建造师注册说法中，正确的是（）。A.取得资格证书的人员，经过注册才能以建造师名义执业B.取得二级建造师执业资格后即可申请注册C.初始注册者，可自资格证书签发之日起3年内提出申请，未按期申请的，不予注册口.注册者应向省、自治区、直辖市人民政府的人事部提出【答案】：A151、关于行政调解的说法，正确的是（）。A.行政调解需要行政机关行作出行政行为B.行政调解达成的协议具有强制约束力C.行政调解应当事人的申请方可启动D.行政机关可以对不属于其职权管辖范围内的纠纷进行调解【答案】：C152、下列情形中，符合施工许可制度的是（）。A.实行开工报告制度的建设工程，因故不能按期开工超过三个月的，要重新办理开工报告批准手续?【答案】：【答案】：A【答案】：【答案】：A【答案】：【答案】：CB.某工程办理施工许可证后因故不能按时开工，半年中曾两次申请延期?C.某工程因洪水中止施工，一个月内向发证机关作了报告，半年后恢复施工时应报发证机关核验施工许可证?D.某工程因宏观调控停建，一个月内向发证机关作了报告，一年后恢复施工时应重新办理施工许可证【答案】：B153、关于建筑工程一切险说法正确的是()。A.建筑工程一切险必须加保第三者责任险B.在建筑工程一切险中，保险人仅对意外事故造成的损失和费用负责赔偿C.在建筑工程一切险中，保险人对设计错误引起的损失和费用不负责赔偿D.建筑工程一切险的被保险人不包括业主聘用的技术顾问【答案】：C154、2010年5月16日，甲企业与乙银行签订一份50万元的贷款合同，乙银行要求甲公司提供担保人，丙企业在贷款合同的担保人栏目中加盖了企业的印章。现甲企业逾期没有还款，下列对于该债务清偿的表述错误的是()。A.乙银行有权要求甲企业对50万元债务承担全部责任B.乙银行有权要求丙企业对50万元债务承担责任C.乙银行只能通过司法途径要求甲企业承担责任后，才可要求丙企业承担责任D.乙银行有权要求甲企业对30万元债务承担责任，丙企业对20万元债务承担责任155、根据《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》,当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，关于人民法院认定竣工日期的说法，正确的是（）。A.建设工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收报告之日为竣工日期B.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以竣工验收合格之日为竣工日期。.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期D.建设工程未竣工验收，发包人擅自使用的，以承包人实际完工之日为竣工日期【答案】：C156、我国《专利法》保护的对象是发明创造专利权，这里的发明创造包括（）。4内部设计B.产品方案C.外观设计D.产品构造【答案】：C157、关于建设工程发包、转包、分包、挂靠的说法，正确的有（ ）。A.合同约定由承包单位负责采购的主要建筑材料、构配件及工程设备或租赁的施工机械设备，由其他单位或个人采购、租赁，属于转包B.专业作业承包人可以将其承包的劳务再分包的C.总承包单位将主体结构工程分包给其他企业的，属于挂靠D.建设单位推荐分包单位的，属于违法发包行为158、（2021年真题第2批）关于工程质量检测的说法，正确的是（ ）。A.检测机构应当建立档案管理制度，并应当单独建立检测结果不合格项目台账B.应当由施工企业委托具有相应资质的检测机构进行检测C.检测机构可以监制建筑材料、构配件和设备D.D检测报告经设计单位或者工程监理单位确认后，由建设单位归档【答案】：A159、专利权的保护对象，是指依法应授予专利的发明创造。根据《专利法》及其实施细则的规定，包括发明、实用新型和（）。4内部设计B.产品方案C.外观设计D.产品构造【答案】：C160、施工单位与材料供应商签订了商品混凝土供应合同，在合同履行中，材料供应商迟延履行其债务，严重影响施工进度，于是施工单位解除了其与材料供应商的合同。合同从（）起解除。A.当事人提出的时间B.发出通知的时间C.通知到达对方的时间D.对方接受通知的时间【答案】：C161、某招标人于2013年3月10日发出招标文件，有关投标人提交投标文件的日期的说法，错误的是（）。A.如果该项目施工合同估算价为A.如果该项目施工合同估算价为180万元人民币，则投标人提交投标文件的日期可能截止于2013年3月28日B.如果该项目属于关系公众安全的项目，施工合同价为500万元，则投标文件提交的日期不可在2013年3月30日前截止C.投标人提交投标文件的日期只能截止于2013年3月30日D.投标人提交投标文件的日期可以截止于2013年4月1日【答案】：C162、（2020年真题）关于施工许可证适用范围的说法，正确的是（ ）。A.实行开工报告批准制度的建设工程，不再领取施工许可证B.工程投资额在50万元以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证C.房屋建筑配套的线路、管道、设备的安装工程，无需申请办理施工许可证D.建筑面积超过300平方米的临时性房屋建筑需办理施工许可证【答案】：A163、（2015年真题）根据《建设工程安全生产管理条例》，施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设施安装完毕后，应当由（），并出具合格证明。A.安装单位自检合格B.建设单位检查验收C.建设行政主管部门检查验收D.监理单位检查验收【答案】：A164、关于建设工程领域保证金的说法，正确的是（）。A.省级住房城乡建设主管部门有权新设保证金项目B.未按规定返还保证金，保证金收取方无需向建筑业企业支付逾期返还违约金C.保证金只能以现金方式提交D.工程项目竣工前，已经提交履约保证金的，建设单位不得同时预留工程质量保证金【答案】：D165、因设计原因导致质量缺陷的，在工程保修期内的正确做法是（ ）。A.施工企业不仅要负责保修，还要承担保修费用B.施工企业仅负责保修，由此发生的费用可向建设单位索赔C.施工企业仅负责保修，由此发生的费用可向设计单位索赔D.施工企业不负责保修，应由建设单位另行组织维修【答案】：B166、（2017年真题）2016年9月15日，甲材料供应商与丙材料供应商订立书面合同，转让甲对乙施工企业的30万元债权。同年9月25日，乙接到甲关于转让债权的通知。关于该债权转让的说法，正确的是（）。A.甲与丙之间的债权转让合同9月25日生效B.丙于9月15日可以向乙主张30万元债权C.甲与丙之间的债权转让行为于9月25日对乙生效D.乙拒绝清偿30万元债务的，丙可以要求甲和乙承担连带责任【答案】：C167、关于土地所有权的说法，正确的是（）。A.中华人民共和国境内的全部土地属于国家所有B.农民承包耕地的承包期为50年C.宅基地属于农民家庭所有D.自留山属于农民集体所有【答案】：【答案】：D【答案】：【答案】：D168、（2021年第1批真题）根据《建筑市场信用管理暂行办法》，建筑市场各方主体的下列情形中，应当列入建筑市场主体“黑名单”的是（）。A.发生违法分包，受到行政处罚的B.发生工程质量安全事故受到行政处罚的C.经法院判决或者仲裁机构裁决，认定为拖欠工程款的D.利用虚假材料、以欺骗手段取得企业资质的【答案】：D169、政府采购工程依法不进行招标的，可以依照《政府采购法》及其条例规定的（）采购方式采购。A.单一来源采购B.公开招标C.邀请招标D.可以不招标【答案】：A170、下列选项中，关于保险的表述不正确的是（）。A.工程开工前，建设单位应为施工现场从事危险作业的施工人员办理意外伤害保险，受益人由被保险人或投保人指定，投保人、被保险人可以为受益人B.财产保险标的危险程度显著增加，被保险人应及时通知，保险人可增加保费或解除合同C.人寿保险费不得以诉讼方式要求支付D.建筑工程一切险的被保险人可以是业主，也可以是承包商或者分包商【答案】：【答案】：A【答案】：【答案】：D【答案】：【答案】：A【答案】：【答案】：D171、总承包单位甲公司经建设单位同意，将幕墙工程分包给乙公司施工。后该分包工程出现了施工质量问题。建设单位要求乙赔偿。下列责任赔偿的说法中，能够成立的是（）。A.乙与建设单位无直接合同关系，建设单位应要求甲赔偿B.若甲已全部赔偿建设单位损失，则建设单位无权再向乙要求赔偿C.该质量问题是乙造成的，与甲无关D.对该质量问题乙与甲负有同等责任，乙仅承担赔偿额的50%【答案】：B172、建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取（）。A.安全生产许可证B.施工许可证C.建设用地规划许可证D.建设工程规划许可证【答案】：B173、甲施工企业与乙建筑材料公司订立了建筑材料买卖合同，合同总价款300万元，双方约定定金为80万元。合同订立后，甲仅向乙交付了55万元定金。关于本案中定金的说法，正确的是（）A.定金合同自合同订立时成立B.甲应当补交合同定金5万元C.甲应当补交合同定金25万元D.定金数额视为变更为55万元【答案】：【答案】：D174、职工李某因参与打架斗殴被判处有期徒刑一年，缓期三年执行，用人单位决定解除与李某的劳动合同。考虑到李某在单位工作多年，决定向其多支付一个月的额外工资，随后书面通知了李某。这种劳动合同解除的方式称为（）。A.随时解除8.预告解除C.经济性裁员D.刑事性裁员【答案】：A175、施工现场建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，承当责任的是（）。A.施工总承包B.监理单位C.施工单位与建设单位连带D.所有参与单位连带【答案】：C176、2014年4月1日，某采石场将本应发给建筑公司的200吨碎石错发给了某路桥公司。采石场向路桥公司要求无偿返还，路桥公司却要求采石场支付保管费用。下列说法正确的是（）。A.路桥公司与采石场之间没有债务关系，不用返还B.路桥公司负有不当得利之债，应当返还石料，并且无权要求支付保管费用C.路桥公司的无因管理使建筑公司受益，应当由建筑公司支付保管费用D.基于不当得利和无因管理，路桥公司应当返还石料并有权要求采石场支付保管费用177、（2016年真题）关于融资租赁合同的说法，正确的是（）。A.承租人破产的，租赁物属于破产财产B.承租人享有与受领标的物有关的买受人的权利C.出卖人不履行买卖合同义务的，由出租人行使索赔的权利D.出租人应当履行承租人占有租赁物期间的维修义务【答案】：B178、《注册建造师管理规定》，属于注册建造师权利的是（）A.同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业B.超出执业范围和聘用单位业务范围内从事执业活动C.准许他人以自己的名义从事执业活动D.在本人执业活动中形成的文件上签字并加盖执业印章【答案】：D179、甲企业于2月1日向乙企业发出签订合同的信函。2月5日乙企业收到了该信函，第二天又收到了通知该信函作废的传真件。甲企业发出传真，通知信函作废的行为属于要约（）的行为。A.发出B.撤回C.撤销D.变更【答案】：C180、（2014年真题）投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在（）提出。A.中标候选人公示期间B.中标通知书发出之后C.合同人判决期间D.评标报告提交之前【答案】：【答案】：A【答案】：【答案】：A181、关于民事诉讼中第三人的说法，正确的是（）A.第三人属于狭义的民事诉讼当事人B.人民法院判决承担民事责任的第三人，有当事人的诉讼权利和义务C.对当事人双方的诉讼标的，第三人认为有独立请求权的，只能参加诉讼，不得提起诉讼D.对当事人双方的诉讼标的，第三人虽然没有独立请求权，但案件处理结果同他有法律上的利害关系的，只能由人民法院通知其参加诉讼【答案】：B182、某工程竣工验收时发现隐蔽工程检查质量不合格，经查，是由于设计缺陷造成的。下列说法中，正确的是（）。A.设计人应负责返修，费用由设计方先行承担8.承包人应负责返修，费用由承包人先行承担。.承包人应负责返修，费用由发包人先行承担D.由设计缺陷造成质量不合格的，承包人不负责返修【答案】：C183、关于建设工程分包的说法，正确的有（）。A.总承包单位可以按照合同约定将建设工程部分非主体、非关键性工作分包给其他企业B.总承包单位可以将全部建设工程拆分成若干部分后全部分包给其他施工企业C.总承包单位经建设单位同意后，可以将建设工程主体结构中技术较为复杂的部分分包给其他企业D.总承包单位经建设单位同意后，可以将建设工程的关键性工作分包给其他企业【答案】：【答案】：A【答案】：【答案】：C【答案】：【答案】：A【答案】：【答案】：C184、关于融资租赁合同当事人义务的说法，正确的是（）。A.出租人向承租人履行交付标的物的义务B.出卖人向承租人履行标的物的瑕疵担保义务C.出租人向承租人履行租赁物维修的义务D.承租人向出卖人履行交付租金的义务【答案】：B185、注册建造师初始注册后有效期为（）年；延续注册后有效期为（）年。A.3；3B.2；3C.3；4D.4；4【答案】：A186、重大责任事故罪是指（）。A.安全生产设施不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为B.建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的行为。.在生产、作业中违反有关安全管理的规定，或者强令他人违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为D.安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为【答案】：【答案】：B187、（2021年真题第1批）关于建设工程合同变更，说法正确的是（ ）。A.一方当事人可以根据交易习惯直接变更双方已达成的合同约定B.双方当事人协商变更后的内容取代原合同的内容C.双方当事人对合同变更的内容约定不明确的，先提出变更的一方有权要求对方按其要求履行D.合同订立时的市场环境发生变化后，一方当事人可以直接变更原合同约定【答案】：B188、（2021年真题第1批）下列情形中属于“挂证"的是（）。A.达到法定退休年龄正式退休和依法提前退休，实际工作单位与注册单位一致，但社会保险缴纳单位与注册单位不一致的B.因事业单位改制等原因保留事业单位身份，实际工作单位为所在事业单位下属企业，社会保险由该事业单位缴纳的C.社会保险缴纳单位与注册单位一致，实际工作单位与注册单位不一致的D.属于军队自主择业人员，实际工作单位与注册单位一致，社会保险缴纳单位与注册单位不一致的【答案】：C189、（2021年真题第1批）关于融资租赁合同说法正确的是（ ）。A.出租人应当履行占有租赁物期间的维修义务B.承租人占有租赁物期间，租赁物毁损、灭失的，出租人有权请求承租人继续支付租金C.融资租赁合同可以采用口头形式D.当事人以虚构租赁物方式订立的融资租赁合同效力待定190、按照《建筑法》的规定，以下说法正确的是()A.建筑企业集团公司可以允许所属法人公司以其名义承揽工程B.建筑企业可以在其资质等级之上承揽工程C.联合体共同承包的，按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程D.不允许施工企业将其承包的全部建筑工程转包给他人【答案】：D191、关于施工生产安全事故报告的说法，正确的是()。A.事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报B/艮告事故发生地点不包括具体发生地点以外的波及区域。.单位负责人接到报告后，应立即向县级以上人民政府报告D.立即报告是指在事故发生1小时内报告【答案】：A192、根据《招标投标法》，招标公告或投标邀请书应当载明的事项不包括()。A.招标人的名称和地址B.对潜在投标人的歧视性要求C.获取招标文件的办法D.招标项目的性质、数量、实施地点和时间【答案】：B193、关于不可抗力的说法，正确的是()。A.不可抗力包括主观情况与客观情况B.法定的免责事由主要限于不可抗力C.因不可抗力不能履行合同的，全部免除责任D.当事人迟延履行后发生不可抗力的，可以免除责任【答案】：【答案】：B【答案】：【答案】：B194、根据《招标投标法》，关于投标人提交投标文件的说法，正确的是（）。A.在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人可以拒收B.投标人少于5个的，招标人应当重新招标C.招标人收到投标文件后，应当开启检查并签收保存D.投标截止后，投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金【答案】：D195、某项目2019年3月1日确定了中标人，2019年3月8日发出了中标通知书，2019年3月12日中标人收到了中标通知书，则签订合同的日期应该不迟于（）。2019年3月16日2019年3月31日C.2019年4月7日D.2019年4月11日【答案】：C196、张某与李某于2010年2月15日签订了一份租赁合同，张某交付了2万元定金，并约定在2010年3月1日签订合同。张某按照约定的时间找到李某，但李某在2010年2月25日已经将房屋租给王某。则以下表述正确的是（）。A.张某只能要求李某返回2万元定金B.张某无权要求返还定金C.李某应当双倍返回张某的定金共4万元D.张某可以要求李某和王某共同承担违约责任【答案】：【答案】：C【答案】：【答案】：A【答案】：【答案】：C【答案】：【答案】：A197、关于招标文件的说法中，正确的是（）。A.招标人可以在招标文件中设定最高投标限价和最低投标限价8.潜在招标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间15日前提出C.招标人应当在招标文件中载明投标有效期，投标有效期从提交投标文件的截止之日算起D.招标人对己经发出的招标文件进行必要的澄清的，应当在投标截止时间至少10日之前，通知所有获取招标文件的潜在投标人【答案】：C198、关于建设工程竣工规划验收的说法，正确的是（）。A.建设单位应当向住房城乡建设主管部门提出竣工规划验收申请B.建设工程未经核实或者核实不符合规划条件的，建设单位不得组织竣工验收C.对于验收合格的建设工程，城乡规划行政主管部门出具建设工程规划许可证D.建设单位应当在竣工验收后3个月内向城乡规划行政主管部门报送有竣工验收材料【答案】：B199、招标项目开标时，检查投标文件密封情况的应当是（）。A.投标人B.招标人C.招标代理机构人员D.招标单位的纪检部门人员200、在全国重点文物保护单位的保护范围内进行爆破、钻探、挖掘作业的，必须经（）批准。A.县级以上人民政府B.省级人民政府C.国务院D.省级文物行政部门【答案】：B201、（2021年第2批真题）关于建设工程价款优先受偿权的说法，正确的是（）。A.建设工程价款优先受偿权与抵押权效力相当，优于其他债权B.装饰装修工程的承包人，无权主张建设工程价款优先受偿权。.承包人就逾期支付建设工程价款的利息、违约金、损害赔偿金等主张优先受偿的，人民法院不予支持D.建设工程价款优先受偿权的起算日为建设工程竣工验收之日【答案】：C202、根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位不得任意压缩（）工期。A.定额B.标准C.法定D.合同【答案】：D203、建设单位取得施工许可证后，若不能按期开工，应当向发证机关申请延期，每次延期不超过（）个月。A.1B.2C.3D.4【答案】：C204、关于租赁合同的期限，下列说法正确的是（）。A.租赁合同可以约定租赁期限，但租赁期限不得超过20年B.超过20年的，租赁合同无效C.租赁期限1年以上的，应当采用书面形式D.当事人未采用书面形式，无法确定租赁期限的，视为租赁合同无效【答案】：A205、引起债务债权关系发生的最主要、最普遍的根据是（）。A.合同B.扶养C.不当得利D.无因管理【答案】：A206、（2021年真题第2批）下列建筑施工条件中，属于建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的条件是（）。A.为职工办理了意外伤害保险B.依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费C.保证本单位生产经营条件所需资金的投入D.管理人员和作业人员每年至少进行2次安全生产教育培训并考核合格【答案】：B207、行政机关作出的下列决定中，当事人不能申请行政复议的是（）A.行政处分或者其他人事处理决定B.限制人身自由的行政强制措施决定C.罚款、没收非法财务等行政处罚决定口.有关许可证、执照等证书变更、中止、撤销的决定【答案】：A208、以下不属于民事纠纷处理方式的是（）。A.当事人自行和解B.行政复议C.行政机关调解D.商事仲裁【答案】：B209、《循环经济促进法》规定，发展循环经济应当在技术可行、经济合理和有利于节约资源、保护环境的前提下，按照一定原则实施。该原则是（）。A.废物再利用B.再生能源利用C.防止再次污染D.减量化优先【答案】：D210、红星建筑工程公司委托其业务员田某外出采购水泥；在此期间，田某以红星建筑工程公司的名义与A公司签订一份钢材购销合同，则田某的行为属于（）。A.无权代理8.有权代理C.滥用代理权D.法定代理【答案】：【答案】：A【答案】：【答案】：A【答案】：【答案】：A【答案】：【答案】：A211、某建筑公司以欺骗手段超越资质等级承揽某工程施工项目，开工在即，建设单位得知真相，遂主张合同无效，要求建筑公司承担（）。A.违约责任B.侵权责任C.缔约过失责任D.行政责任【答案】：C212、《建筑业企业资质管理规定》中规定，申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请建筑业企业资质的，不予受理或者不予行政许可，并给予警告，申请人在（）年内不得再次申请建筑业企业资质。A.1B.2C.3D.4【答案】：A213、某工程由甲施工企业承包