电梯工程项目施工进度招标

电梯工程项目施工进度招标合同目录第一章：定义与解释1.1合同相关术语1.2合同的构成1.3合同的生效第二章：工程概况2.1工程简介2.2工程地点2.3工程规模第三章：施工进度安排3.1施工计划3.2施工阶段划分3.3关键节点工期第四章：招标条件4.1投标人资格要求4.2投标文件的提交4.3招标文件的获取第五章：投标与中标5.1投标报价5.2评标标准5.3中标通知书第六章：合同的签订与履行6.1合同签订6.2合同履行6.3合同变更第七章：工程质量与验收7.1工程质量标准7.2验收程序7.3质量保修第八章：工程款项8.1付款方式8.2工程进度款支付8.3竣工结算第九章：违约责任9.1违约行为9.2违约责任9.3违约赔偿第十章：争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁10.3诉讼第十一章：合同的解除与终止11.1合同解除的条件11.2合同终止的条件11.3合同解除和终止后的处理第十二章：合同的适用法律与争议解决12.1适用法律12.2争议解决第十三章：其他条款13.1保密条款13.2知识产权保护13.3通知与送达第十四章：附件14.1附件列表14.2附件内容合同编号_________第一章：定义与解释1.1合同相关术语1.1.1电梯工程项目：指根据招标文件和本合同约定，由承包人负责设计、采购、安装、调试、验收及保修的电梯系统工程。1.1.2施工进度：指按照本合同约定的各阶段施工计划和关键节点工期进行的工程进度安排。1.1.3承包人：指中标通知书确定的具有本合同项下电梯工程项目施工资格和能力的法人或其他组织。1.1.4发包人：指招标文件中确定的电梯工程项目业主或其合法授权的代表。1.2合同的构成1.2.1本合同由中标通知书、本合同协议书、本合同条款、招标文件、投标文件、双方协商一致的其他文件组成。1.2.2本合同的附件、补充协议和修改文件均为本合同不可分割的部分。1.3合同的生效1.3.1本合同自合同双方签字盖章之日起生效。1.3.2本合同的失效、解除或终止不影响合同中结算和清理条款的效力。第二章：工程概况2.1工程简介2.1.1本工程为_________（工程名称），位于_________（工程地点），主要包括_________（工程内容）。2.1.2工程规模：_________（工程规模描述）。2.2工程地点2.2.1本工程的具体地点为_________（详细地址）。2.2.2承包人应根据发包人要求，完成工程现场的安全防护、临时设施搭建等。2.3工程规模2.3.1工程规模描述：_________（工程规模详细描述）。2.3.2工程内容包括：_________（具体工程内容列表）。第三章：施工进度安排3.1施工计划3.1.1承包人应根据工程特点和工程量，编制详尽合理的施工计划，并提交发包人审批。3.1.2施工计划应包括：各分部分项工程的施工顺序、施工方法、施工时间、人员配置、材料供应计划等。3.2施工阶段划分3.2.1施工阶段划分：_________（列出施工阶段及划分）。3.2.2承包人应在每个施工阶段完成后，向发包人报告施工进展和下一步计划。3.3关键节点工期3.3.1关键节点工期：_________（列出关键节点工期及其要求）。3.3.2承包人应确保关键节点工期的按时完成，如有延误，应按照本合同约定承担违约责任。第四章：招标条件4.1投标人资格要求4.1.1投标人应具备电梯安装工程专业承包资质，且具备与本工程规模相应的施工能力。4.2投标文件的提交4.2.1投标人应按照招标文件的要求提交投标文件，包括：投标报价、施工方案、施工组织设计等。4.2.2投标文件应密封提交，并在规定的时间内送达指定地点。4.3招标文件的获取4.3.1投标人应按照招标公告或邀请函的要求，购买招标文件。4.3.2招标文件内容包括：工程概况、技术要求、投标须知、合同条款等。第五章：投标与中标5.1投标报价5.1.1投标人应根据招标文件的要求，编制投标报价，并提交发包人审查。5.1.2投标报价应包括：工程量清单、单价分析、总价汇总等。5.2评标标准5.2.1评标标准包括：投标报价、施工方案、技术实力、业绩信誉、项目管理团队等。5.2.2评标委员会根据评标标准，对投标文件进行综合评价，确定中标人。5.3中标通知书5.3.1发包人应在评审结束后，向中标人发出中标通知书。5.3.2中标通知书对发包人和中标人具有法律约束力。第六章：合同的签订与履行6.1合同签订6.1.1中标人在收到中标通知书后，应按照招标文件和本合同的要求，与发包人签订书面合同。6.1.2合同签订后，双方应按照合同约定履行各自的权利第八章：工程款项8.1付款方式8.1.1发包人应按照本合同约定的付款方式，向承包人支付工程款项。8.1.2工程款项的支付分为：预付款、进度款、竣工结算款等。8.2工程进度款支付8.2.1发包人应按照承包人提交的进度报表和完成的工程量，支付相应的进度款。8.2.2进度款的支付比例按照双方约定的比例执行。8.3竣工结算8.3.1工程竣工后，承包人应向发包人提交竣工结算报告及完整的结算资料。8.3.2发包人应在收到竣工结算报告后，按照本合同约定进行审核和支付。第九章：违约责任9.1违约行为9.1.1双方应严格履行本合同的约定，如有违约行为，应承担相应的违约责任。9.1.2违约行为包括但不限于：不履行合同义务、延迟履行、擅自变更等。9.2违约责任9.2.1承包人违约，应向发包人支付违约金，违约金的具体数额按照本合同约定执行。9.2.2发包人违约，应向承包人支付违约金，违约金的具体数额按照本合同约定执行。9.3违约赔偿9.3.1因违约行为给对方造成的损失，违约方应承担相应的赔偿责任。9.3.2赔偿金额应根据损失的具体情况确定，包括直接损失和间接损失。第十章：争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。10.1.2如协商不成，争议可提交仲裁或诉讼解决。10.2仲裁10.2.1双方同意将争议提交_________（仲裁机构名称）进行仲裁。10.2.2仲裁裁决是终局的，对双方均具有法律约束力。10.3诉讼10.3.1双方同意将争议提交_________（法院名称）进行诉讼。10.3.2诉讼期间，双方应继续履行本合同的约定。第十一章：合同的解除与终止11.1合同解除的条件11.1.1在合同履行过程中，如发生不可抗力等特殊情况，双方可协商解除合同。11.1.2合同解除后，双方应按照本合同约定处理后续事项。11.2合同终止的条件11.2.1工程竣工并验收合格，双方履行完合同约定的权利和义务，合同自然终止。11.2.2合同终止后，双方应按照本合同约定处理后续事项。11.3合同解除和终止后的处理11.3.1合同解除或终止后，承包人应按照发包人的要求，完成工程收尾工作。11.3.2发包人应按照本合同约定，支付相应的工程款项。第十二章：合同的适用法律与争议解决12.1适用法律12.1.1本合同的签订、履行、解除、终止及争议解决均适用中华人民共和国法律。12.1.2本合同的适用法律、法规如有变更，从其变更之日起适用新的法律法规。第十三章：其他条款13.1保密条款13.1.1双方应对本合同的内容和签订过程予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。13.1.2保密期限自本合同签订之日起至合同解除或终止之日起______（具体期限）。13.2知识产权保护13.2.1双方同意，本合同涉及的工程设计、技术成果等知识产权，归_________（知识产权归属方）所有。13.2.2未经知识产权归属方同意，任何一方不得使用、转让或许可第三方使用。13.3通知与送达13.3.1双方应按照本合同约定的联系方式，相互通知和送达相关文件。13.3.2通知和送达的有效性按照本合同约定的条件执行。第十四章：附件14.1附件列表14.1.1附件包括：招标文件、投标文件、合同条款、工程量清单、技术规范等。14.多方为主导时的，附件条款及说明附加条款一：甲方为主导时的特殊约定1.1甲方指定供应商甲方有权指定电梯及其部件的供应商，乙方应按照甲方的要求进行采购。若乙方未经甲方同意自行更换供应商，甲方有权解除合同并追究乙方的违约责任。1.2甲方监督权甲方有权对乙方的施工过程进行监督，以确保工程质量符合甲方的要求。乙方应积极配合甲方的监督工作，提供必要的信息和资料。1.3甲方变更权甲方在本合同履行过程中，有权根据工程实际需要对工程内容、规模、进度等作出变更。乙方应根据甲方的变更通知，及时调整施工计划并执行。附加条款二：乙方为主导时的特殊约定2.1乙方技术支持乙方应提供专业技术支持，确保电梯系统的运行稳定和安全。甲方或第三方在使用过程中发现任何问题，乙方应在24小时内提供解决方案。2.2乙方培训义务乙方应对甲方操作人员进行电梯系统的使用、维护和故障排除培训，确保甲方人员能够独立操作和维护电梯系统。2.3乙方售后服务乙方应提供完善的售后服务，包括电梯系统的定期检查、维修和保养。乙方应在接到甲方维修请求后，及时派遣技术人员进行处理。附加条款三：第三方中介时的特殊约定3.1第三方中介的职责第三方中介在本合同中充当中介角色，负责协调甲方和乙方之间的关系，确保合同的顺利履行。中介费用由甲方支付。3.2第三方中介的保密义务第三方中介应对本合同的内容和签订过程予以保密，未经甲方和乙方同意不得向第三方披露。3.3第三方中介的违约责任第三方中介如未能履行其职责，导致合同履行出现问题，应承担相应的违约责任。甲方和乙方有权解除与中介的合作关系，并要求中介赔偿因此造成的损失。附件及其他补充说明一、附件列表：1.招标文件2.投标文件3.合同条款4.工程量清单5.技术规范6.施工方案7.施工组织设计8.知识产权文件9.保密协议10.培训资料11.维护和保养手册12.安全操作规程13.验收标准和方法14.变更通知15.违约金计算公式二、违约行为及认定：1.承包人未按合同约定时间完成工程，视为违约。2.承包人未按合同约定质量标准完成工程，视为违约。3.承包人未按合同约定提供服务或产品，视为违约。4.发包人未按合同约定时间支付款项，视为违约。5.发包人未按合同约定提供施工条件，视为违约。6.双方未按合同约定履行各自义务，视为违约。7.双方未按合同约定协商解决争议，视为违约。三、法律名词及解释：1.电梯工程项目：指根据招标文件和本合同约定，由承包人负责设计、采购、安装、调试、验收及保修的电梯系统工程。2.施工进度：指按照本合同约定的各阶段施工计划和关键节点工期进行的工程进度安排。4.违约金：指违约方按照本合同约定支付给守约方的经济赔偿。5.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。6.合同解除：指合同双方或单方根据合同约定或法律规定，终止合同关系的法律行为。7.知识产权：指著作权、专利权、商标权等法律规定的权利。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：提前制定应对方案，调整施工计划，增派人力物力，确保工程按时完成。2.质量问题：严格按