垃圾处理厂建设施工合同建筑膜

垃圾处理厂建设施工合同建筑膜合同编号：__________一、工程概况1.1本项目位于____________________，主要包括垃圾处理厂建筑膜的设计、采购、施工、验收、培训、质保等环节。1.2工程规模：____________________。1.3工程总投资：____________________元。1.4工程质量标准：符合国家及行业相关规范和标准。二、合同条款2.1乙方应按照甲方的要求，完成本项目的建筑膜设计、采购、施工等工作。2.2乙方应保证建筑膜的质量和安全，确保项目顺利通过验收。2.3乙方应按照合同约定的工期完成本项目，如有延期，应承担相应的违约责任。2.4乙方应遵守国家及地方的法律法规，保证项目施工过程中的安全和环保。2.5甲方应按照合同约定支付乙方的工程款项。2.6甲方应提供乙方施工所需的现场条件，包括但不限于场地、水电、交通等。2.7甲方应协助乙方办理项目所需的相关手续。2.8双方应共同参与项目的验收工作，验收合格的，乙方应向甲方移交完整的工程资料。三、合同价格3.1本项目的合同总价为人民币（大写）：________元整（小写）：_________元。3.2乙方应按照合同约定的付款节点向甲方提交工程进度报告，甲方按照实际完成工程量进行付款。3.3合同价款支付方式：（1）进度付款：合同签订后，甲方按照乙方提交的进度报告支付已完成的工程款项。（2）验收付款：项目验收合格后，甲方支付剩余的工程款项。（3）质保付款：质保期结束后，甲方无质量问题，支付质保款项。四、工期4.1本项目的工期为____个月，自合同签订之日起计算。4.2乙方如因自身原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。五、违约责任5.1乙方未按照合同约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。5.2甲方未按照合同约定支付工程款项，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。5.3双方违反合同其他约定的，应承担相应的违约责任。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程验收合格且质保期结束之日终止。7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：________年____月____日一、附件列表：1.垃圾处理厂建设施工合同建筑膜项目设计方案2.垃圾处理厂建设施工合同建筑膜项目采购清单3.垃圾处理厂建设施工合同建筑膜项目施工计划4.垃圾处理厂建设施工合同建筑膜项目验收标准5.垃圾处理厂建设施工合同建筑膜项目质保条款6.垃圾处理厂建设施工合同建筑膜项目安全环保措施7.相关法律法规证明文件二、违约行为及认定：1.乙方未按照合同约定完成工程，视为违约。2.甲方未按照合同约定支付工程款项，视为违约。3.乙方未保证建筑膜的质量和安全，导致项目验收不合格，视为违约。4.乙方未按照合同约定的工期完成项目，视为违约。5.双方违反合同其他约定的，视为违约。三、法律名词及解释：1.合同法：《中华人民共和国合同法》2.建筑法：《中华人民共和国建筑法》3.违约金：违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。4.工期：合同约定的完成工程的时间。5.质保期：合同约定的工程验收合格后，乙方对工程进行保修的时间。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方未按照合同约定支付工程款项。解决办法：乙方可以与甲方沟通，要求甲方按照合同约定支付工程款项；必要时，乙方可以依法向法院提起诉讼。2.问题：乙方未按照合同约定完成工程。解决办法：甲方可以与乙方沟通，要求乙方按照合同约定完成工程；必要时，甲方可以依法向法院提起诉讼。3.问题：项目验收不合格。解决办法：乙方应按照甲方的要求进行整改，重新提交验收申请；如有争议，双方可以协商解决或依法向法院提起诉讼。4.问题：工期延误。解决办法：乙方应承担相应的违约责任，支付违约金；甲方有权根据实际情况要求乙方采取措施加快工程进度。五、所有应用场景：1