2024停工补偿及工程款结算及违约责任协议9篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024停工补偿及工程款结算及违约责任协议本合同目录一览1.定义与解释1.1合同术语定义1.2法律法规适用1.3本合同术语解释2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.停工原因及责任划分3.1停工原因3.2责任划分3.3停工期间的费用承担4.停工期间的补偿标准4.1补偿计算方法4.2补偿金额4.3补偿支付方式5.工程款结算5.1结算依据5.2结算程序5.3结算时间5.4结算金额6.结算款的支付6.1支付方式6.2支付时间6.3付款条件6.4逾期付款责任7.违约责任7.1违约情形7.2违约责任承担7.3违约金计算7.4损害赔偿8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决程序9.合同变更与解除9.1合同变更9.2合同解除9.3变更与解除的程序10.合同生效与终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同终止后的处理11.不可抗力11.1不可抗力的定义11.2不可抗力的通知与证明11.3不可抗力对合同的影响12.合同附件12.1附件一：项目合同附件12.2附件二：相关技术资料12.3附件三：其他相关文件13.其他条款13.1本合同未尽事宜13.2本合同的解释权13.3本合同签署日期14.合同签署14.1签署方信息14.2签署代表14.3签署日期第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1合同术语定义1.1.1“本合同”指本《2024停工补偿及工程款结算及违约责任协议》。1.1.2“甲方”指委托方，即工程项目的业主或其授权代表。1.1.3“乙方”指承包方，即承担工程建设的施工单位。1.1.4“工程”指甲方委托乙方施工的工程项目。1.1.5“停工”指因甲方原因或不可抗力导致工程无法按原定计划进行施工的状态。1.1.6“工程款”指甲方按照合同约定支付给乙方的款项。1.1.7“违约责任”指因一方违反本合同约定而应承担的法律责任。1.2法律法规适用本合同适用中华人民共和国相关法律法规。1.3本合同术语解释本合同中的术语如无特别说明，均按照通常含义解释。第二条项目概况2.1项目名称：[具体项目名称]2.2项目地点：[具体地点]2.3项目规模：[具体规模描述]2.4项目工期：[具体工期描述]第三条停工原因及责任划分3.1停工原因3.1.1因甲方原因导致的停工，包括但不限于设计变更、材料供应不足、资金不到位等。3.1.2因不可抗力导致的停工，如自然灾害、战争等。3.2责任划分3.2.1因甲方原因导致的停工，甲方应承担相应的责任和费用。3.2.2因不可抗力导致的停工，双方均不承担责任，但应按照实际情况协商处理。第四条停工期间的补偿标准4.1补偿计算方法4.1.1停工期间，乙方应按照实际停工天数计算停工补偿。4.1.2停工补偿按每日工程款的一定比例计算。4.2补偿金额4.2.1停工补偿金额根据实际停工天数和每日工程款比例确定。4.3补偿支付方式4.3.1甲方应在停工结束后[具体时间]内支付乙方停工补偿。第五条工程款结算5.1结算依据5.1.1乙方提交的工程量清单和结算资料。5.1.2甲方确认的工程进度和施工质量。5.2结算程序5.2.1乙方在工程完工后[具体时间]内提交结算报告。5.2.2甲方在收到结算报告后[具体时间]内进行审核。5.3结算时间5.3.1甲方应在收到结算报告后[具体时间]内完成结算。5.4结算金额5.4.1结算金额为甲方确认的工程款总额。第六条结算款的支付6.1支付方式6.1.1甲方应通过银行转账方式支付结算款。6.2支付时间6.2.1甲方应在结算完成后[具体时间]内支付结算款。6.3付款条件6.3.1乙方应保证提供的结算资料真实、完整。6.3.2甲方有权在必要时对结算资料进行核实。6.4逾期付款责任6.4.1甲方逾期支付结算款，应向乙方支付相应的违约金。第八条违约责任8.1违约情形8.1.1甲方未按合同约定支付工程款或停工补偿的。8.1.2乙方未按合同约定完成工程或施工质量不符合约定的。8.1.3任何一方未按合同约定履行通知、报告等义务的。8.2违约责任承担8.2.1甲方违约，应向乙方支付违约金，并赔偿乙方因此遭受的损失。8.2.2乙方违约，应向甲方支付违约金，并承担由此造成的损失。8.3违约金计算8.3.1违约金的计算方式为：违约金额×每日违约金比例。8.4损害赔偿8.4.1违约方应承担因其违约行为给对方造成的全部实际损失。第九条争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应友好协商解决争议。9.1.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构9.2.1争议解决机构为合同签订地的人民法院。9.3争议解决程序9.3.1争议提交法院后，双方应按照法院的诉讼程序进行。第十条合同变更与解除10.1合同变更10.1.1合同变更需经双方协商一致，并以书面形式签订补充协议。10.2合同解除10.2.1合同解除需经双方协商一致，并以书面形式通知对方。10.3变更与解除的程序10.3.1变更或解除合同，双方应在[具体时间]内完成相关程序。第十一条合同生效与终止11.1合同生效条件11.1.1双方签署并加盖公章后生效。11.2合同终止条件11.2.1工程完工并验收合格。11.2.2双方协商一致解除合同。11.3合同终止后的处理11.3.1合同终止后，双方应按照合同约定处理剩余工程和款项。第十二条不可抗力12.1不可抗力的定义12.1.1不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。12.2不可抗力的通知与证明12.2.1发生不可抗力事件的一方应及时通知对方，并提供相关证明。12.3不可抗力对合同的影响12.3.1发生不可抗力事件，合同各方均不承担责任，但应协商处理。第十三条合同附件13.1附件一：项目合同附件13.1.1包括但不限于工程设计文件、施工图纸、技术规范等。13.2附件二：相关技术资料13.2.1包括但不限于材料检验报告、设备调试记录等。13.3附件三：其他相关文件13.3.1包括但不限于合同变更协议、会议纪要等。第十四条合同签署14.1签署方信息14.1.1甲方：[甲方全称]，法定代表人：[甲方法定代表人姓名]，联系电话：[甲方联系电话]。14.1.2乙方：[乙方全称]，法定代表人：[乙方法定代表人姓名]，联系电话：[乙方联系电话]。14.2签署代表14.2.1双方签署代表应为具有相应授权的法定代表人或其授权代理人。14.3签署日期14.3.1本合同自双方签署之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方介入的概念与定义15.1第三方介入15.1.1指在本合同履行过程中，为协助合同双方履行合同义务，提供专业服务或咨询意见的第三方主体。15.1.2第三方可以是监理机构、审计机构、法律顾问、技术专家等。15.2第三方的概念界定15.2.1第三方应当具备相应的资质和专业知识，能够独立、公正地履行其职责。15.2.2第三方不得与合同任何一方存在利益冲突。第十六条第三方的责权利16.1第三方的责任16.1.1第三方应根据合同约定，履行其专业服务或咨询意见的职责。16.1.2第三方在履行职责过程中，如因自身原因导致错误或疏漏，应承担相应的责任。16.2第三方的权利16.2.1第三方有权要求合同双方提供必要的信息和资料。16.2.2第三方有权对合同双方的行为进行监督和评估。16.3第三方的义务16.3.1第三方应保守合同双方的商业秘密。16.3.2第三方应按照合同约定的时间和方式提交报告或意见。第十七条第三方介入的程序17.1第三方介入的申请17.1.1合同任何一方需介入第三方时，应向对方提出书面申请，说明介入的目的、范围和预期效果。17.2第三方的选定17.2.1双方应共同协商选定合适的第三方。17.2.2第三方的选定应以书面形式确认。17.3第三方的参与17.3.1第三方介入后，应按照合同约定和双方的要求，积极参与合同的履行。第十八条甲乙方在第三方介入时的额外条款18.1甲方的额外义务18.1.1甲方应向第三方提供必要的工作条件和便利。18.1.2甲方应协助第三方进行现场检查和评估。18.2乙方的额外义务18.2.1乙方应接受第三方的监督和检查。18.2.2乙方应按照第三方的建议采取相应的措施。第十九条第三方的责任限额19.1第三方的责任限额19.1.1第三方在本合同项下的责任，不超过其接受服务或咨询的费用。19.1.2第三方的责任限额由双方在合同中约定。19.2除外责任19.2.1由于甲乙双方故意或重大过失导致的损失，第三方不承担任何责任。第二十条第三方与其他各方的划分说明20.1第三方与甲方的划分20.1.1第三方对甲方负责，但甲方应承担其委托第三方所涉及的责任。20.2第三方与乙方的划分20.2.1第三方对乙方负责，但乙方应承担其接受第三方服务或咨询所涉及的责任。20.3第三方与其他各方的划分20.3.1第三方不直接与合同外的其他方发生合同关系，但其行为可能影响其他方的利益，相关责任应由直接参与方承担。第二十一条第三方的变更与退出21.1第三方的变更21.1.1合同任何一方需变更第三方时，应通知对方，并经对方同意。21.2第三方的退出21.2.1第三方在合同履行期间，如因自身原因需退出，应提前[具体时间]通知合同双方。21.3退出后的处理第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.项目合同附件要求：包括但不限于工程设计文件、施工图纸、技术规范等，需清晰、完整、符合国家标准。说明：项目合同附件是工程实施的重要依据，需双方共同确认无误。2.相关技术资料要求：包括但不限于材料检验报告、设备调试记录、测试数据等，需真实、准确、及时。3.合同变更协议要求：变更内容需明确、具体，双方签字盖章后生效。说明：合同变更协议是合同履行过程中对原合同内容的修改和补充。4.会议纪要要求：会议内容需完整、客观，包括会议时间、地点、参会人员、讨论事项和决议等。说明：会议纪要是记录合同履行过程中双方沟通的重要文件。5.工程进度报告要求：报告需详细记录工程进度、质量、成本等情况，每月提交一次。说明：工程进度报告是跟踪工程实施情况的重要工具。6.工程验收报告要求：验收报告需详细记录验收时间、地点、参加人员、验收结果等。说明：工程验收报告是工程完工后，确认工程质量和进度的重要文件。7.工程款结算报告要求：报告需详细记录工程款结算依据、结算金额、支付时间等。说明：工程款结算报告是工程款支付的重要依据。8.争议解决文件要求：包括但不限于争议解决协议、调解书、判决书等。说明：争议解决文件是解决合同履行过程中出现争议的重要依据。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定1.1甲方未按合同约定支付工程款或停工补偿责任认定：甲方应向乙方支付违约金，并赔偿乙方因此遭受的损失。示例：若甲方逾期支付工程款10天，则应支付乙方每日工程款1%的违约金。1.2甲方未按合同约定提供施工条件责任认定：甲方应承担因此造成的工期延误和费用增加。示例：若甲方未按约定提供施工场地，导致乙方工期延误一个月，则甲方应赔偿乙方相应的损失。2.乙方违约行为及责任认定2.1乙方未按合同约定完成工程或施工质量不符合约定责任认定：乙方应承担因此造成的损失，包括返工、修复费用等。示例：若乙方施工的某部分工程质量不合格，导致返工，则乙方应承担返工费用。2.2乙方未按合同约定提供相关资料责任认定：乙方应承担因此造成的延误和损失。示例：若乙方未按约定提供工程进度报告，导致甲方无法及时了解工程进度，则乙方应承担相应责任。全文完。2024停工补偿及工程款结算及违约责任协议1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.停工原因及停工期限2.1停工原因2.2停工期限3.停工期间费用及补偿3.1停工期间人工费用3.2停工期间材料费用3.3停工期间其他费用4.停工期间补偿标准4.1人工费用补偿标准4.2材料费用补偿标准4.3其他费用补偿标准5.工程款结算5.1工程款支付方式5.2工程款支付时间5.3工程款支付金额6.工程款结算依据6.1工程量清单6.2工程进度6.3合同约定7.违约责任7.1违约情形7.2违约责任承担7.3违约金计算8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决期限8.3争议解决地点9.合同生效及终止9.1合同生效条件9.2合同终止条件10.合同变更10.1合同变更程序10.2合同变更内容11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序12.不可抗力12.1不可抗力定义12.2不可抗力处理13.合同附件13.1附件一：工程量清单13.2附件二：工程进度表13.3附件三：其他相关文件14.其他约定事项14.1其他约定事项一14.2其他约定事项二14.3其他约定事项三第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：建筑工程有限公司乙方：房地产开发有限公司1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.3合同双方联系方式甲方联系电话：0215678乙方联系电话：021876543212.停工原因及停工期限2.1停工原因因乙方原因导致甲方施工项目于2024年3月15日停工。2.2停工期限停工期限为60日，自2024年3月15日起计算。3.停工期间费用及补偿3.1停工期间人工费用停工期间甲方的人工费用按实际发生的人工工资计算，甲方有权向乙方提出停工期间人工费用的补偿申请。3.2停工期间材料费用停工期间甲方已采购的材料，如因停工导致无法继续使用，甲方有权向乙方提出材料费用的补偿申请。3.3停工期间其他费用停工期间产生的其他费用，如水电费、设备租赁费等，甲方有权向乙方提出补偿申请。4.停工期间补偿标准4.1人工费用补偿标准停工期间人工费用按实际发生的人工工资的80%进行补偿。4.2材料费用补偿标准停工期间材料费用按实际采购价格的70%进行补偿。4.3其他费用补偿标准停工期间其他费用按实际发生费用的50%进行补偿。5.工程款结算5.1工程款支付方式工程款采用分期支付方式，具体支付节点如下：（1）开工前支付合同总价的10%作为预付款；（2）工程进度达到50%时支付合同总价的30%；（3）工程进度达到80%时支付合同总价的30%；（4）工程竣工验收合格后支付合同总价的20%。5.2工程款支付时间各期工程款支付时间分别为：（1）预付款支付时间为合同签订后10个工作日内；（2）第一、二、三期工程款支付时间分别为工程进度达到50%、80%和竣工验收合格后30个工作日内。5.3工程款支付金额根据工程量清单和工程进度，甲方有权向乙方提出各期工程款支付金额的申请。6.工程款结算依据6.1工程量清单工程量清单以甲方提供的工程量清单为准。6.2工程进度工程进度以甲方提供的工程进度表为准。6.3合同约定合同约定为双方签订的《2024停工补偿及工程款结算及违约责任协议》。第一部分：合同如下：8.争议解决8.1争议解决方式本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。8.2争议解决期限双方应在争议发生后30日内协商解决，协商不成的情况下，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。8.3争议解决地点争议解决地点为合同签订地。9.合同生效及终止9.1合同生效条件本合同自双方法定代表人或授权代表签字盖章之日起生效。9.2合同终止条件（1）合同约定的工程完工并验收合格；（2）合同约定的全部工程款支付完毕；（3）因不可抗力导致合同无法继续履行；（4）双方协商一致解除合同。10.合同变更10.1合同变更程序任何一方要求变更本合同时，应书面通知对方，经双方协商一致，签订书面变更协议后，变更内容即为本合同的一部分。10.2合同变更内容合同变更内容应包括但不限于变更条款的具体内容、变更后的合同文本、变更日期及双方签字盖章。11.合同解除11.1合同解除条件（1）一方违约，另一方在通知违约方后30日内未采取补救措施；（2）发生不可抗力，经双方协商一致解除合同；（3）双方协商一致解除合同。11.2合同解除程序合同解除时，双方应书面通知对方，并采取必要措施确保合同解除后的合法权益。12.不可抗力12.1不可抗力定义不可抗力是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等无法预见、无法避免且无法克服的客观情况。12.2不可抗力处理发生不可抗力事件时，双方应立即通知对方，并采取一切可能措施减轻损失。因不可抗力导致合同无法履行时，双方可协商解除合同，并互不承担责任。13.合同附件13.1附件一：工程量清单附件一为合同附件，详细列明工程项目的工程量及相应价格。13.2附件二：工程进度表附件二为合同附件，详细记录工程项目的进度情况。13.3附件三：其他相关文件附件三为合同附件，包括但不限于设计图纸、验收报告等。14.其他约定事项14.1其他约定事项一本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。14.2其他约定事项二本合同自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。14.3其他约定事项三本合同如有未尽事宜，按国家相关法律法规执行。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念本合同所指的第三方，包括但不限于监理方、评估机构、仲裁机构、调解机构、律师事务所、会计师事务所等，以及任何被甲方或乙方授权协助履行本合同义务的独立第三方。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了协助合同双方的沟通与协调，确保合同条款的执行，解决合同履行过程中出现的争议，提高合同履行的效率和公正性。15.3第三方介入方式（1）监理：第三方对工程进度、质量、安全等进行监督，确保符合合同约定。（2）评估：第三方对工程款结算、材料费用等进行评估，提供专业意见。（3）仲裁：第三方作为仲裁机构，对合同争议进行仲裁。（4）调解：第三方作为调解机构，协助双方协商解决争议。16.甲乙方增加条款16.1甲方增加条款（1）甲方应向第三方提供必要的文件和信息，以协助第三方履行职责。（2）甲方应按照第三方的要求，配合第三方进行现场检查、抽检等工作。（3）甲方有权要求第三方提供书面报告，并对第三方的工作提出意见和建议。16.2乙方增加条款（1）乙方应向第三方提供必要的文件和信息，以协助第三方履行职责。（2）乙方应按照第三方的要求，配合第三方进行现场检查、抽检等工作。（3）乙方有权要求第三方提供书面报告，并对第三方的工作提出意见和建议。17.第三方责任限额17.1责任限额定义第三方责任限额是指第三方在履行本合同过程中，因其自身原因导致合同一方或双方遭受损失时，第三方应当承担的最高赔偿责任。17.2责任限额确定第三方责任限额由甲乙双方在签订合同时约定，并在合同中明确列出。17.3责任限额适用（1）第三方在履行职责过程中，因疏忽、过失、故意等行为导致合同一方或双方遭受损失；（2）第三方在履行职责过程中，因违反法律法规、行业标准等导致合同一方或双方遭受损失。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的划分第三方与甲方之间的关系为委托代理关系，甲方委托第三方履行合同中的特定职责，第三方在甲方授权范围内行事。18.2第三方与乙方的划分第三方与乙方之间的关系为独立第三方，乙方有权根据合同约定，选择是否接受第三方的服务，第三方对乙方无直接的法律责任。18.3第三方与其他第三方的划分第三方与其他第三方之间无直接的法律关系，各自独立履行合同中的职责，相互之间不承担法律责任。19.第三方介入的具体条款19.1第三方介入的启动第三方介入的启动由甲乙双方协商一致决定，或由一方提出申请，另一方同意后启动。19.2第三方介入的流程第三方介入的流程如下：（1）甲乙双方确定第三方介入的事宜；（2）甲乙双方与第三方签订委托协议，明确第三方介入的具体事项和职责；（3）第三方按照委托协议履行职责；（4）第三方完成职责后，向甲乙双方提交书面报告；（5）甲乙双方根据第三方报告处理相关事宜。19.3第三方介入的费用第三方介入的费用由甲乙双方按照委托协议约定承担，未约定或约定不明的，由甲乙双方协商解决。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程量清单详细要求：列明所有工程项目的工程量、单价、总价及备注说明。附件说明：作为工程款结算的依据，需在合同签订前由甲方提供。2.附件二：工程进度表附件说明：作为工程款支付和工程验收的依据，需在合同签订前由甲方提供。3.附件三：设计图纸详细要求：提供项目所需的设计图纸，包括但不限于平面图、立面图、剖面图等。附件说明：作为工程实施和验收的依据，需在合同签订前由甲方提供。4.附件四：施工方案详细要求：详细说明施工方法、施工工艺、施工顺序等。附件说明：作为施工指导文件，需在合同签订前由甲方提供。5.附件五：材料清单及质量标准详细要求：列明所有使用材料的名称、规格、品牌、质量标准及采购渠道。附件说明：作为材料采购和验收的依据，需在合同签订前由甲方提供。6.附件六：设备清单及质量标准详细要求：列明所有使用设备的名称、型号、规格、质量标准及采购渠道。附件说明：作为设备采购和验收的依据，需在合同签订前由甲方提供。7.附件七：验收报告详细要求：记录工程项目的验收结果，包括质量、进度、安全等方面。附件说明：作为工程完工和支付工程款的依据，需在工程完工后由乙方提供。8.附件八：合同变更协议详细要求：记录合同变更的具体内容、变更日期及双方签字盖章。附件说明：作为合同变更的正式文件，需在合同变更后及时提供。9.附件九：第三方介入协议详细要求：明确第三方介入的具体事项、职责、费用及双方的权利义务。附件说明：作为第三方介入的依据，需在第三方介入前由甲乙双方签订。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方违约行为：a.未按时支付工程款；b.未按合同约定提供设计图纸、材料清单等；c.未按时完成工程进度；d.工程质量不符合合同约定；乙方违约行为：a.未按时完成工程；b.工程质量不符合合同约定；c.未按时提供验收报告；d.违反合同约定，造成甲方损失。2.责任认定标准：甲方违约责任认定：a.未按时支付工程款，应向乙方支付逾期付款利息；b.未按合同约定提供设计图纸、材料清单等，导致工程延误，应承担相应的违约责任；c.未按时完成工程进度，应向乙方支付违约金；d.工程质量不符合合同约定，应承担修复费用或赔偿损失。乙方违约责任认定：a.未按时完成工程，应向甲方支付违约金；b.工程质量不符合合同约定，应承担修复费用或赔偿损失；c.未按时提供验收报告，应向甲方支付违约金；d.违反合同约定，造成甲方损失，应承担相应的赔偿责任。3.违约示例说明：甲方违约示例：a.甲方应于2024年3月15日前支付乙方工程款100万元，但甲方未按时支付，导致乙方停工，乙方有权要求甲方支付逾期付款利息。乙方违约示例：a.乙方应于2024年6月30日前完成工程，但乙方未按时完成，导致甲方遭受损失，乙方应向甲方支付违约金。全文完。2024停工补偿及工程款结算及违约责任协议2本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.补偿范围及标准2.1停工原因2.2补偿金额计算方法2.3补偿支付期限3.工程款结算3.1结算依据3.2结算程序3.3结算期限4.工程款支付方式4.1支付方式4.2支付比例4.3支付条件5.违约责任5.1违约行为定义5.2违约责任承担5.3违约金计算6.争议解决6.1争议解决方式6.2争议解决程序6.3争议解决期限7.合同生效及终止7.1生效条件7.2生效日期7.3终止条件7.4终止程序8.合同变更8.1变更条件8.2变更程序8.3变更生效日期9.合同解除9.1解除条件9.2解除程序9.3解除后果10.保密条款10.1保密内容10.2保密义务10.3违约责任11.通知和送达11.1通知方式11.2送达地址11.3送达方式12.法律适用与争议管辖12.1法律适用12.2争议管辖13.其他13.1合同附件13.2合同份数13.3合同签署14.合同签署日期第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1定义（1）“停工”指因合同双方任何一方的责任或不可抗力原因导致工程暂时无法继续进行。（2）“工程款”指合同约定的工程项目的总价款。（3）“违约责任”指一方违反本合同约定应承担的责任。1.2解释本合同中所有术语的解释均以本合同及附件中的解释为准。第二条补偿范围及标准2.1停工原因（1）甲方责任：如设计变更、材料供应不及时等。（2）乙方责任：如施工质量不合格、进度延误等。（3）不可抗力：如自然灾害、政策调整等。2.2补偿金额计算方法补偿金额=停工天数×日补偿标准日补偿标准为合同总价的千分之一。2.3补偿支付期限补偿金额应在停工结束后30日内支付。第三条工程款结算3.1结算依据（1）合同约定的工程量清单及单价。（2）工程进度报告。（3）工程变更及签证单。3.2结算程序（1）乙方提交结算申请及相关文件。（2）甲方审核结算申请，如有异议，应在收到结算申请后15日内提出。（3）双方协商达成一致后，乙方在30日内向甲方支付结算款。3.3结算期限工程款结算应在工程完工验收合格后60日内完成。第四条工程款支付方式4.1支付方式工程款支付方式为银行转账。4.2支付比例（1）工程开工前支付10%；（2）工程进度达到30%时支付30%；（3）工程进度达到60%时支付30%；（4）工程进度达到90%时支付20%；（5）工程完工验收合格后支付剩余10%。4.3支付条件（1）工程进度达到约定节点；（2）乙方提交相关结算文件；（3）甲方审核通过结算文件。第五条违约责任5.1违约行为定义（1）甲方未按约定支付工程款；（2）乙方未按约定完成工程；（3）双方任何一方未履行合同约定的其他义务。5.2违约责任承担（1）甲方未按约定支付工程款，应向乙方支付违约金，违约金为应付工程款的千分之五。（2）乙方未按约定完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为实际损失金额的千分之五。（3）双方任何一方未履行合同约定的其他义务，应承担相应的违约责任。5.3违约金计算违约金计算公式为：违约金=违约金额×违约金比例第六条争议解决6.1争议解决方式双方发生争议，应友好协商解决；协商不成的，提交合同约定的仲裁机构仲裁。6.2争议解决程序（1）提交争议方应向对方发出争议解决通知。（2）双方应在收到争议解决通知后30日内进行协商。（3）协商不成的，提交仲裁机构仲裁。6.3争议解决期限争议解决期限为自争议发生之日起180日内。第七条合同生效及终止7.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。7.2生效日期本合同自2024年1月1日起生效。7.3终止条件（1）合同约定的工程完工验收合格；（2）合同约定的其他终止条件；（3）双方协商一致解除合同。7.4终止程序（1）一方提出合同终止申请，应向对方发出终止通知。（2）双方在收到终止通知后30日内协商确定终止事宜。（3）合同终止后，双方应办理相关手续，并相互退还预付款等款项。第一部分：合同如下：第八条合同变更8.1变更条件（1）变更内容不影响合同目的的实现；（2）变更内容符合法律法规和行业规范；（3）变更内容不损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益。8.2变更程序（1）一方提出变更请求，应向对方发出书面变更通知；（2）双方应就变更内容进行协商，并达成书面协议；（3）变更协议经双方签字盖章后生效。8.3变更生效日期变更协议生效日期为双方签字盖章之日起。第九条合同解除9.1解除条件（1）对方严重违约，经催告后仍未改正；（2）因不可抗力导致合同无法履行；（3）双方协商一致解除合同。9.2解除程序（1）提出解除方应向对方发出书面解除通知；（2）收到解除通知的一方应在接到通知后15日内回复；（3）双方应在收到回复后30日内办理合同解除手续。9.3解除后果（1）合同解除后，双方应按照约定办理债权债务清算；（2）合同解除不影响已发生但未履行的合同义务；（3）因解除合同给对方造成损失的，应承担赔偿责任。第十条保密条款10.1保密内容（1）合同内容；（2）双方业务信息；（3）双方约定应保密的其他信息。10.2保密义务（1）双方在合同履行期间及合同终止后，均应履行保密义务；（2）未经对方同意，不得向任何第三方泄露保密信息；（3）违反保密义务的，应承担相应的法律责任。10.3违约责任违反保密条款，给对方造成损失的，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。第十一条通知和送达11.1通知方式（1）邮寄；（2）传真；（3）电子邮件；（4）双方约定的其他方式。11.2送达地址双方应在合同中约定各自的送达地址。11.3送达方式（1）以邮寄方式送达的，以投递成功为准；（2）以传真方式送达的，以发送成功并对方确认收悉为准；（3）以电子邮件方式送达的，以发送成功并对方确认收悉为准。第十二条法律适用与争议管辖12.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。12.2争议管辖因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，应提交至合同签订地人民法院管辖。第十三条其他13.1合同附件本合同附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。13.2合同份数本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。13.3合同签署本合同由双方代表签字盖章后生效。第十四条合同签署日期本合同自双方代表签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方是指在合同履行过程中，由甲乙双方共同邀请或由其中一方邀请，为合同履行提供专业服务、咨询、监督、协调等辅助作用的其他自然人、法人或其他组织。（1）监理单位：负责对工程进度、质量、安全进行监督和检查。（2）设计单位：负责提供工程设计服务。（3）造价咨询机构：负责提供工程造价咨询和审核服务。（4）法律顾问：负责提供法律咨询和争议解决服务。（5）其他经甲乙双方认可的第三方。第二条第三方责任限额2.1第三方在合同履行过程中，因自身原因导致的损失，其责任限额由甲乙双方在合同中约定，并在第三方合同中明确。（1）直接经济损失；（2）因第三方原因导致的工期延误；（3）因第三方原因导致的合同违约责任。第三条第三方职责与权利（1）提供专业服务，确保服务质量符合行业标准；（2）对工程进度、质量、安全进行监督和检查；（3）提供咨询意见，协助甲乙双方解决合同履行中的问题；（4）根据合同约定，对工程款结算进行审核。（1）根据合同约定，收取相应的服务费用；（2）要求甲乙双方提供必要的资料和条件；（3）在合同履行过程中，对甲乙双方的行为进行监督和评价。第四条第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与甲方的关系：（1）第三方接受甲方的委托，为甲方提供相关服务；（2）第三方在合同履行过程中，应服从甲方的管理；（3）第三方对甲方负责，甲方对第三方进行监督。4.2第三方与乙方的关系：（1）第三方接受乙方的委托，为乙方提供相关服务；（2）第三方在合同履行过程中，应服从乙方的管理；（3）第三方对乙方负责，乙方对第三方进行监督。4.3第三方与甲乙双方的关系：（1）第三方在合同履行过程中，应协调甲乙双方的关系，确保合同顺利履行；（2）第三方应遵守合同约定，维护甲乙双方的合法权益；（3）第三方在合同履行过程中，如发现甲乙双方有违约行为，应及时通知甲乙双方，并协助解决。第五条第三方介入程序5.1第三方介入前，甲乙双方应协商确定第三方介入的具体事宜，包括第三方类型、职责、权利、责任限额等。5.2甲乙双方应将第三方介入事宜通知对方，并取得对方的同意。5.3第三方介入后，甲乙双方应与第三方签订书面协议，明确双方的权利义务。第六条第三方介入的费用6.1第三方介入的费用由甲乙双方按照合同约定承担。（1）第三方服务费用；（2）第三方差旅费用；（3）第三方其他合理费用。第七条第三方介入的终止7.1第三方介入的终止条件：（1）合同履行完毕；（2）甲乙双方协商一致；（3）法律法规规定的其他情形。7.2第三方介入终止后，甲乙双方应与第三方办理相关手续，并退还预付款等款项。第八条第三方介入的争议解决8.1第三方介入过程中，如甲乙双方与第三方发生争议，应通过协商解决。8.2协商不成的，可提交合同约定的仲裁机构仲裁，或向有管辖权的人民法院提起诉讼。第九条第三方介入的保密9.1第三方在介入过程中，应遵守保密义务，不得泄露甲乙双方的商业秘密。9.2违反保密义务的，应承担相应的法律责任。第十条本修正条款的生效10.1本修正条款自甲乙双方签字盖章之日起生效。10.2本修正条款为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程量清单及单价表详细要求：列明工程项目的具体内容、数量、单价及总价。说明：此附件为工程款结算的依据之一。2.工程进度报告详细要求：包括工程进度、已完成工程量、下一步工作计划等。说明：此附件用于跟踪工程进度，确保工程按期完成。3.工程变更及签证单详细要求：记录工程变更内容、原因、变更后的工程量及费用等。说明：此附件用于调整工程量和费用，确保合同变更的合法性。4.第三方合同详细要求：明确第三方服务内容、费用、权利义务等。说明：此附件为第三方介入合同的依据。5.保密协议详细要求：约定双方保密内容、保密义务及违约责任。说明：此附件用于保护双方的商业秘密。6.争议解决协议详细要求：约定争议解决方式、程序及管辖法院。说明：此附件用于解决合同履行过程中可能出现的争议。7.合同变更协议详细要求：明确变更内容、生效日期等。说明：此附件用于记录合同变更的实际情况。8.合同解除协议详细要求：明确解除原因、生效日期等。说明：此附件用于记录合同解除的实际情况。9.通知送达证明详细要求：证明通知已送达对方。说明：此附件用于证明通知的送达。10.其他相关文件详细要求：根据合同履行过程中产生的其他相关文件。说明：此附件用于补充合同履行过程中的其他资料。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定：违约行为：未按约定支付工程款。责任认定：支付违约金，违约金为应付工程款的千分之五。示例：甲方应在每月底支付当月工程款，若未支付，则需支付违约金。2.乙方违约行为及责任认定：违约行为：未按约定完成工程。责任认定：支付违约金，违约金为实际损失金额的千分之五。示例：乙方应在合同约定的工期内完成工程，若未按时完成，则需支付违约金。3.第三方违约行为及责任认定：违约行为：未按约定履行职责。责任认定：根据合同约定和实际损失，承担相应责任。示例：监理单位未按时提交监理报告，导致工程进度延误，需承担相应责任。4.其他违约行为及责任认定：违约行为：未履行合同约定的其他义务。责任认定：根据合同约定和实际损失，承担相应责任。示例：任何一方未按时提交相关文件，导致合同履行受阻，需承担相应责任。全文完。2024停工补偿及工程款结算及违约责任协议3本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目合同金额3.停工补偿3.1停工原因3.2停工时间3.3停工补偿标准3.4停工补偿计算方法4.工程款结算4.1工程款支付方式4.2工程款支付节点4.3工程款结算程序4.4工程款结算时间5.违约责任5.1违约情形5.2违约责任承担5.3违约责任赔偿标准6.争议解决6.1争议解决方式6.2争议解决机构6.3争议解决程序7.合同生效及终止7.1合同生效条件7.2合同生效时间7.3合同终止条件7.4合同终止时间8.合同解除8.1合同解除条件8.2合同解除程序8.3合同解除后的处理9.合同变更9.1合同变更条件9.2合同变更程序9.3合同变更后的处理10.保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3违反保密义务的责任11.合同附件11.1附件名称11.2附件内容12.其他约定12.1其他约定事项12.2其他约定内容13.合同签署13.1签署时间13.2签署地点13.3签署人员14.合同份数及效力14.1合同份数14.2合同效力第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：[甲方全称]乙方：[乙方全称]1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人：[甲方法定代表人姓名]乙方法定代表人：[乙方法定代表人姓名]1.3合同双方联系方式甲方联系方式：[甲方联系电话、电子邮箱等]乙方联系方式：[乙方联系电话、电子邮箱等]第二条项目概况2.1项目名称[具体项目名称]2.2项目地点[具体项目地址]2.3项目规模[项目规模描述，如：建筑面积、占地面积等]2.4项目合同金额[项目合同总金额及币种]第三条停工补偿3.1停工原因因[具体停工原因]导致项目停工。3.2停工时间停工时间为[具体停工开始日期]至[具体停工结束日期]。3.3停工补偿标准停工期间，甲方应按照合同约定支付乙方停工补偿金。3.4停工补偿计算方法停工补偿金按每日[具体金额]计算，共计[具体金额]。第四条工程款结算4.1工程款支付方式工程款支付采用[具体支付方式，如：银行转账、现金等]。4.2工程款支付节点工程款支付节点为[具体节点描述，如：按月、按工程进度等]。4.3工程款结算程序工程款结算程序如下：1.乙方提交工程款结算申请；2.甲方审核结算申请；3.甲方支付工程款。4.4工程款结算时间工程款结算时间为[具体时间，如：每月5日前]。第五条违约责任5.1违约情形1.甲方未按约定支付工程款；2.乙方未按约定完成工程；3.双方未按约定履行合同其他义务。5.2违约责任承担违约方应承担违约责任，包括但不限于：1.支付违约金；2.赔偿损失；3.承担其他违约责任。5.3违约责任赔偿标准违约金按每日[具体金额]计算，最高不超过合同总金额的[具体百分比]。第六条争议解决6.1争议解决方式双方发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可提交[具体争议解决机构]解决。6.2争议解决机构[具体争议解决机构名称]6.3争议解决程序[具体争议解决程序描述]第七条合同生效及终止7.1合同生效条件本合同经双方签字盖章后生效。7.2合同生效时间本合同自[具体日期]起生效。7.3合同终止条件1.合同约定的终止条件成就；2.双方协商一致解除合同；3.法律法规规定的其他终止条件。7.4合同终止时间合同终止时间为[具体日期]。第八条合同解除8.1合同解除条件1.双方协商一致解除合同；2.一方违约，经对方催告后在合理期限内仍未履行；3.发生不可抗力事件，导致合同无法履行；4.法律法规规定的其他解除合同的情形。8.2合同解除程序1.解除合同需经双方书面确认；2.一方提出解除合同，另一方应予以确认；3.解除合同后，双方应按照约定处理合同解除后的善后事宜。8.3合同解除后的处理1.双方应立即停止履行合同约定的义务；2.双方应按照约定退还已收款项；3.双方应妥善处理合同解除后产生的债权债务关系。第九条合同变更9.1合同变更条件1.双方协商一致变更合同；2.因不可抗力等原因导致合同内容需要变更。9.2合同变更程序1.双方协商达成一致变更意见；2.以书面形式对变更内容进行确认；3.修改后的合同作为原合同的补充部分。9.3合同变更后的处理1.双方应按照变更后的合同内容履行义务；2.合同变更不影响双方已履行的合同义务。第十条保密条款10.1保密内容1.本合同的条款和内容；2.双方在履行合同过程中知悉的对方商业秘密；3.双方约定需要保密的其他信息。10.2保密期限本保密条款的保密期限自合同签订之日起至合同终止后[具体年限]。10.3违反保密义务的责任1.违反保密义务的一方应承担相应的法律责任；2.受损害的一方有权要求赔偿损失。第十一条合同附件11.1附件名称[具体附件名称，如：工程量清单、设计图纸等]11.2附件内容[具体附件内容描述]第十二条其他约定12.1其他约定事项1.双方应遵守国家法律法规；2.双方应遵守诚实信用原则。12.2其他约定内容[具体其他约定内容描述]第十三条合同签署13.1签署时间[具体签署日期]13.2签署地点[具体签署地点]13.3签署人员甲方：[甲方签字盖章]乙方：[乙方签字盖章]第十四条合同份数及效力14.1合同份数本合同一式[具体份数]份，甲乙双方各执[具体份数]份。14.2合同效力本合同自双方签字盖章之日起生效，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的概念与定义1.1第三方是指在合同履行过程中，由甲乙双方同意介入合同履行中的独立第三方，包括但不限于中介方、监理方、咨询方、评估方等。1.2第三方介入的目的第三方的介入旨在提高合同履行的效率、确保工程质量、维护合同双方的合法权益。2.第三方介入的程序2.1第三方介入的同意2.2第三方介入的选定1.第三方的选定应经甲乙双方协商一致；2.第三方的选定应具备相应的资质和能力；3.第三方的选定应签订相应的合作协议。3.第三方介入的职责与权利3.1第三方职责1.第三方应按照合作协议和合同约定，履行相应的职责；2.第三方应独立、客观、公正地执行职责；3.第三方应维护甲乙双方的合法权益。3.2第三方权利1.第三方有权要求甲乙双方提供履行合同所需的相关资料；2.第三方有权对甲乙双方的履约情况进行监督和检查；3.第三方有权根据合同约定，提出意见和建议。4.第三方介入时的额外条款及说明4.1甲乙双方应向第三方提供必要的履约条件，包括但不限于资金、技术、人员等；4.2第三方在介入合同履行过程中，应遵守国家法律法规和合同约定；4.3第三方应承担因自身原因导致的违约责任。5.第三方责任限额的明确5.1第三方的责任限额由甲乙双方在合作协议中约定；5.2第三方的责任限额包括但不限于：1.第三方因自身过错导致的合同违约责任；2.第三方因违反法律法规导致的合同违约责任；3.第三方因违反合作协议导致的合同违约责任。6.第三方与其他各方的划分说明6.1第三方与甲乙双方的关系第三方与甲乙双方是独立的合作关系，第三方不承担甲乙双方之间的责任。6.2第三方与合同其他相关方的划分1.第三方与施工方的关系第三方对施工方的监督和检查，不改变施工方与甲乙双方之间的合同关系。2.第三方与材料供应商的关系第三方对材料供应商的评估和监督，不改变材料供应商与甲乙双方之间的合同关系。3.第三方与监理单位的关系第三方与监理单位是独立的合作关系，第三方不承担监理单位的责任。6.3第三方与其他相关方的划分第三方在介入合同履行过程中，应与其他相关方保持沟通和协调，确保合同履行的顺利进行。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程量清单详细要求：列明项目所有分部分项工程及工程量；单位、计量方法和工程量应准确无误；附件一作为工程款结算的依据。2.附件二：设计图纸详细要求：包含项目所有设计图纸，包括但不限于平面图、立面图、剖面图等；图纸应符合国家相关设计规范和标准；设计图纸作为工程实施的依据。3.附件三：施工组织设计详细要求：包含项目施工组织设计的主要内容，包括施工方案、进度计划、质量保证措施等；施工组织设计应符合国家相关施工规范和标准；施工组织设计作为施工管理的依据。4.附件四：合同变更记录详细要求：记录合同履行过程中发生的所有变更；变更内容应明确，变更原因应说明；合同变更记录作为合同执行的依据。5.附件五：工程款结算报告详细要求：包含工程款结算的依据、计算方法和结算结果；工程款结算报告应经甲乙双方签字确认；工程款结算报告作为工程款支付的依据。6.附件六：工程质量检验报告详细要求：包含工程质量检验的依据、检验方法和检验结果；工程质量检验报告应经甲乙双方签字确认；工程质量检验报告作为工程质量保证的依据。7.附件七：工程竣工验收报告详细要求：包含工程竣工验收的依据、验收方法和验收结果；工程竣工验收报告应经甲乙双方签字确认；工程竣工验收报告作为工程交付使用的依据。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1甲方违约行为未按约定支付工程款；未按约定提供施工所需材料；未按约定提供施工所需场地；未按约定履行合同约定的其他义务。1.2乙方违约行为未按约定完成工程；工程质量不符合约定；工程进度不符合约定；未按约定履行合同约定的其他义务。2.违约责任认定标准：2.1甲方违约责任甲方未按约定支付工程款，应向乙方支付违约金；甲方未按约定提供施工所需材料，乙方有权要求甲方补足材料或赔偿损失。2.2乙方违约责任乙方未按约定完成工程，应向甲方支付违约金；乙方工程质量不符合约定，应承担修复费用或赔偿损失；乙方工程进度不符合约定，应承担延期费用。简要示例说明：若甲方未按约定支付工程款，乙方有权要求甲方支付每日万分之五的违约金，直至支付完毕。若乙方提供的材料不符合约定，甲方有权要求乙方更换材料或赔偿由此造成的损失。全文完。2024停工补偿及工程款结算及违约责任协议4本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.停工原因及停工时间2.1停工原因2.2停工开始时间2.3停工结束时间3.停工期间工程款结算方式3.1停工期间工程款支付比例3.2停工期间工程款支付时间3.3停工期间工程款支付方式4.停工期间费用承担4.1停工期间人工费用承担4.2停工期间材料费用承担4.3停工期间机械费用承担4.4停工期间其他费用承担5.工程款结算5.1工程款结算方式5.2工程款结算时间5.3工程款结算流程6.违约责任6.1违约情形6.2违约责任承担6.3违约责任赔偿7.争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决机构7.3争议解决期限8.合同解除8.1合同解除条件8.2合同解除程序8.3合同解除后责任9.合同生效9.1合同生效条件9.2合同生效时间9.3合同生效地点10.合同变更10.1合同变更情形10.2合同变更程序10.3合同变更效力11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后责任12.合同终止12.1合同终止条件12.2合同终止程序12.3合同终止后责任13.合同附件13.1附件一：工程款结算明细表13.2附件二：违约责任承担明细表13.3附件三：其他相关文件14.其他约定事项14.1合同签署日期14.2合同份数14.3合同保管责任第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：____________________乙方：____________________1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人：____________________乙方法定代表人：____________________1.3合同双方联系方式甲方联系方式：电话：____________________；邮箱：____________________乙方联系方式：电话：____________________；邮箱：____________________2.停工原因及停工时间2.1停工原因因____________________原因导致工程停工。2.2停工开始时间停工开始时间为____________________。2.3停工结束时间预计停工结束时间为____________________。3.停工期间工程款结算方式3.1停工期间工程款支付比例停工期间，甲方应按已完工程量及合同约定支付乙方工程款的____________________比例。3.2停工期间工程款支付时间停工期间，甲方应于每月____________________日前支付乙方当月应得的工程款。3.3停工期间工程款支付方式停工期间工程款支付方式为____________________。4.停工期间费用承担4.1停工期间人工费用承担停工期间，乙方的人工费用由甲方承担，具体承担方式为____________________。4.2停工期间材料费用承担停工期间，乙方已购买的材料费用由甲方承担，具体承担方式为____________________。4.3停工期间机械费用承担停工期间，乙方租赁的机械费用由甲方承担，具体承担方式为____________________。4.4停工期间其他费用承担停工期间，乙方产生的其他费用由甲方承担，具体承担方式为____________________。5.工程款结算5.1工程款结算方式工程款结算方式为____________________。5.2工程款结算时间工程款结算时间为____________________。5.3工程款结算流程工程款结算流程如下：1.乙方提交工程款结算申请；2.甲方审核结算申请；3.甲方支付工程款。6.违约责任6.1违约情形1.甲方未按约定支付工程款；2.乙方未按约定完成工程；3.双方约定的其他违约情形。6.2违约责任承担1.违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等；2.违约金数额为____________________。6.3违约责任赔偿违约方应赔偿因违约行为给对方造成的损失，包括直接损失和间接损失。8.争议解决8.1争议解决方式双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决机构无8.3争议解决期限双方应在发生争议后的____________________日内提出解决争议的请求。9.合同生效9.1合同生效条件本合同经双方签字（或盖章）之日起生效。9.2合同生效时间本合同自____________________年____________________月____________________日起生效。9.3合同生效地点本合同生效地点为____________________。10.合同变更10.1合同变更情形1.法律、法规、政策发生变化；2.合同履行过程中出现不可抗力因素；3.双方协商一致。10.2合同变更程序1.提出变更请求的一方应书面通知另一方；2.双方应在收到变更请求后的____________________日内就变更事宜达成一致意见；3.达成一致意见后，双方应签署书面变更协议。10.3合同变更效力合同变更协议经双方签字（或盖章）后，与本合同具有同等法律效力。11.合同解除11.1合同解除条件1.合同履行期限届满，合同目的已实现；2.一方违约，经另一方书面通知后，违约方未在____________________日内采取补救措施或履行合同；3.双方协商一致解除合同；4.法律、法规规定的其他合同解除情形。11.2合同解除程序1.提出解除合同的一方应书面通知另一方；2.双方应在收到解除通知后的____________________日内确认解除合同；3.合同解除后，双方应妥善处理善后事宜。11.3合同解除后责任1.合同解除后，双方应按照合同约定结算剩余款项；2.合同解除后，双方应各自承担因解除合同而产生的责任。12.合同终止12.1合同终止条件合同终止条件与合同解除条件相同。12.2合同终止程序合同终止程序与合同解除程序相同。12.3合同终止后责任合同终止后，双方应按照合同约定结算剩余款项；双方应各自承担因终止合同而产生的责任。13.合同附件13.1附件一：工程款结算明细表13.2附件二：违约责任承担明细表13.3附件三：其他相关文件14.其他约定事项14.1合同签署日期本合同签署日期为____________________。14.2合同份数本合同一式____________________份，甲方执____________________份，乙方执____________________份。14.3合同保管责任本合同由____________________保管，保管期限自合同生效之日起至合同终止或解除之日起。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方概念及定义1.1第三方是指在本合同履行过程中，经甲乙双方一致同意，参与合同履行或提供相关服务的中立机构、个人或其他组织。1.2第三方的介入形式包括但不限于中介、监理、咨询、检测、鉴定等。2.第三方责任限额2.1第三方在履行本合同时，因自身过错造成甲方或乙方损失的，应承担相应的赔偿责任。2.2第三方责任限额为____________________，超过该限额的部分，由甲方和乙方按照本合同约定各自承担。3.第三方权利与义务3.1第三方有权根据本合同约定，独立行使职责，并对甲方和乙方的履行情况进行监督。3.2第三方应遵守国家法律法规和行业规范，确保其提供的服务质量。3.3第三方应保守甲方和乙方的商业秘密，不得泄露。4.第三方介入的程序4.1第三方介入前，甲乙双方应共同确定第三方的资格、能力、责任和费用。4.2第三方介入后，甲乙双方应与第三方签署相关协议，明确各方权利、义务和责任。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方在履行本合同时，应与甲方、乙方分别建立联系，确保沟通顺畅。5.2第三方在履行职责过程中，应遵守甲乙双方的要求，不得超越自身权限。5.3第三方在履行职责过程中，如需与甲乙双方之外的第三方进行联系或合作，应事先征得甲乙双方同意。6.第三方介入的费用6.1第三方介入的费用由甲乙双方共同承担，具体分担比例由甲乙双方协商确定。6.2第三方介入的费用应包括但不限于：第三方服务费用、差旅费用、通讯费用等。7.第三方介入的期限7.1第三方介入的期限由甲乙双方协商确定，最长不超过合同约定的工期。7.2第三方介入期限届满或合同终止、解除时，第三方应立即退出，并将相关资料、设备等移交给甲方或乙方。8.第三方介入的变更8.1第三方介入的变更需经甲乙双方同意，并书面通知第三方。8.2第三方介入的变更应包括但不限于：第三方职责的变更、费用的变更等。9.第三方介入的争议解决9.1第三方在履行职责过程中发生的争议，应通过友好协商解决。9.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.第三方介入的终止10.1第三方介入的终止需经甲乙双方同意，并书面通知第三方。10.2第三方介入终止后，甲乙双方应按照本合同约定，妥善处理善后事宜。11.第三方介入的其他约定事项11.1本合同关于第三方介入的条款为本合同不可分割的部分。11.2本合同关于第三方介入的条款如有未尽事宜，甲乙双方可另行协商确定。11.3本合同关于第三方介入的条款的修订，需经甲乙双方协商一致，并书面通知第三方。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程款结算明细表详细要求：包括工程量清单、单价、总价、已结算金额、未结算金额等信息。说明：本附件用于记录和证明工程款结算情况，作为工程款支付的主要依据。2.附件二：违约责任承担明细表详细要求：包括违约行为、违约责任、赔偿金额等信息。说明：本附件用于明确违约责任，便于双方在发生违约行为时进行责任认定和赔偿。3.附件三：停工期间费用承担明细表详细要求：包括人工费用、材料费用、机械费用、其他费用等明细。说明：本附件用于记录和证明停工期间产生的费用，作为费用承担的主要依据。4.附件四：合同变更协议详细要求：包括变更内容、变更原因、变更日期等信息。说明：本附件用于记录和证明合同变更情况，作为合同变更的主要依据。5.附件五：争议解决协议详细要求：包括争议解决方式、争议解决机构、争议解决期限等信息。说明：本附件用于明确争议解决方式，便于双方在发生争议时进行解决。6.附件六：第三方介入协议详细要求：包括第三方名称、职责、费用、期限等信息。说明：本附件用于明确第三方介入情况，作为第三方介入的主要依据。7.附件七：合同终止协议详细要求：包括合同终止原因、终止日期、终止后责任等信息。说明：本附件用于记录和证明合同终止情况，作为合同终止的主要依据。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方未按约定支付工程款；乙方未按约定完成工程；第三方未按约定履行职责；任何一方违反合同约定的其他义务。2.违约责任认定标准：甲方未按约定支付工程款：每逾期一日，应向乙方支付____________________的违约金；乙方未按约定完成工程：每逾期一日，应向甲方支付____________________的违约金；第三方未按约定履行职责：第三方应承担违约责任，赔偿甲方或乙方因第三方违约行为造成的损失；任何一方违反合同约定的其他义务：违约方应承担违约责任，赔偿对方因违约行为造成的损失。3.违约责任示例说明：示例一：甲方未按约定支付工程款，逾期一日，应向乙方支付____________________的违约金；示例二：乙方未按约定完成工程，逾期一日，应向甲方支付____________________的违约金；示例三：第三方未按约定履行职责，导致工程延误，第三方应赔偿甲方或乙方因延误造成的损失，包括但不限于____________________。全文完。2024停工补偿及工程款结算及违约责任协议5本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目进度3.停工原因及责任划分3.1停工原因3.2责任划分3.3停工期间责任承担4.停工期间费用计算4.1人工费用计算4.2材料费用计算4.3设备费用计算4.4其他费用计算5.停工补偿计算及支付方式5.1停工补偿标准5.2停工补偿支付方式5.3停工补偿支付时间6.工程款结算6.1工程款结算方式6.2工程款结算时间6.3工程款结算依据7.违约责任7.1违约情形7.2违约责任承担7.3违约责任赔偿标准8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决程序8.3争议解决期限9.合同生效及终止9.1合同生效条件9.2合同终止条件9.3合同解除条件10.合同附件10.1附件一：项目合同10.2附件二：停工原因说明10.3附件三：工程款结算清单11.合同变更及解除11.1合同变更程序11.2合同解除程序11.3合同变更及解除的生效条件12.合同解除后的处理12.1合同解除后的费用结算12.2合同解除后的财产返还12.3合同解除后的其他处理事项13.合同的保密条款13.1保密内容13.2保密期限13.3违反保密条款的责任14.其他约定事项14.1不可抗力条款14.2法律适用14.3合同份数及效力第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：[甲方全称]乙方：[乙方全称]1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人：[甲方法定代表人姓名]乙方法定代表人：[乙方法定代表人姓名]1.3合同双方联系方式甲方联系方式：[甲方联系方式]乙方联系方式：[乙方联系方式]2.项目概况2.1项目名称[项目全称]2.2项目地点[项目具体地址]2.3项目规模[项目规模描述]2.4项目进度[项目进度情况]3.停工原因及责任划分3.1停工原因[具体停工原因描述]3.2责任划分[甲方责任描述][乙方责任描述]3.3停工期间责任承担[甲方责任承担描述][乙方责任承担描述]4.停工期间费用计算4.1人工费用计算[人工费用计算标准及方法]4.2材料费用计算[材料费用计算标准及方法]4.3设备费用计算[设备费用计算标准及方法]4.4其他费用计算[其他费用计算标准及方法]5.停工补偿计算及支付方式5.1停工补偿标准[停工补偿计算公式及标准]5.2停工补偿支付方式[支付方式描述，如银行转账、现金等]5.3停工补偿支付时间[具体支付时间及周期]6.工程款结算6.1工程款结算方式[结算方式描述，如按进度结算、按工程量结算等]6.2工程款结算时间[具体结算时间及周期]6.3工程款结算依据[结算依据描述，如合同约定、工程量清单等]8.争议解决8.1争议解决方式[双方约定争议解决方式，如协商、调解、仲裁或诉讼]8.2争议解决程序[争议解决的具体程序描述，包括但不限于通知、调解、仲裁或诉讼的申请及答辩等]8.3争议解决期限[争议解决的时间限制，如自争议发生之日起[具体天数]内解决]9.合同生效及终止9.1合同生效条件[合同生效的具体条件，如双方签字盖章、合同文件齐全等]9.2合同终止条件[合同终止的具体条件，如项目完工、双方协商一致、不可抗力等]9.3合同解除条件[合同解除的具体条件，如违约行为、一方丧失履行能力等]10.合同附件10.1附件一：项目合同[附件一的具体内容描述，如合同文本、附件等]10.2附件二：停工原因说明[附件二的具体内容描述，如停工原因的详细说明、证明材料等]10.3附件三：工程款结算清单[附件三的具体内容描述，如工程款结算的详细清单、计算依据等]11.合同变更及解除11.1合同变更程序[合同变更的具体程序描述，如书面通知、双方协商一致等]11.2合同解除程序[合同解除的具体程序描述，如书面通知、双方确认等]11.3合同变更及解除的生效条件[合同变更及解除生效的具体条件，如双方签字盖章、法定程序完成等]12.合同解除后的处理12.1合同解除后的费用结算[合同解除后的费用结算方式及标准]12.2合同解除后的财产返还[合同解除后的财产返还方式及标准]12.3合同解除后的其他处理事项[合同解除后的其他处理事项描述，如档案资料归档、人员安置等]13.合同的保密条款13.1保密内容[合同中涉及到的保密信息内容描述]13.2保密期限[保密期限的具体描述，如合同有效期及后续约定的保密期限]13.3违反保密条款的责任[违反保密条款的具体责任描述，如赔偿损失、承担法律责任等]14.其他约定事项14.1不可抗力条款[不可抗力的定义、发生时的处理方式、通知要求等]14.2法律适用[合同适用的法律及司法管辖权]14.3合同份数及效力[合同份数的具体要求，如一式两份、具有同等法律效力等]第二