2025建设工程施工合同费_第1页
2025建设工程施工合同费_第2页
2025建设工程施工合同费_第3页
2025建设工程施工合同费_第4页
2025建设工程施工合同费_第5页
已阅读5页,还剩3页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

合同编号:地址:联系方式:地址:联系方式:鉴于:1.业主为进行(工程名称),委托承包商承担该工程的施工任务;2.承包商愿意接受上述工程的施工任务,并同意按照本合同的约定进行施工;双方本着平等互利的原则,经协商一致,订立本合同。第一条工程概况1.1工程名称:1.2工程地点:1.3工程内容:1.4工程规模:1.5工程质量标准:第二条合同价款2.1本工程的合同总价为人民币(大写):元整(小写):元。2.2合同价款支付方式如下:(1)合同签订后五个工作日内,业主支付合同总价的一定比例作为预付款;(2)工程进度达到约定的比例时,业主支付相应比例的工程进度款;(3)工程验收合格后,业主支付剩余的合同价款。第三条工程进度与工期3.1工程的开工日期为:年月日。3.2工程竣工日期为:年月日。3.3承包商应按照约定的工程进度完成施工,如有延迟,应承担相应的违约责任。第四条承包商义务4.1承包商应按照合同约定的内容进行施工,确保工程质量符合约定的质量标准;4.2承包商应遵守国家有关法律法规,确保施工安全;4.3承包商应负责工程资料的整理和归档工作。第五条业主义务5.1业主应按照约定的时间和金额支付合同价款;5.2业主应提供施工所需的场地、水源、电源等条件;5.3业主应协助承包商办理有关施工手续。第六条违约责任6.1承包商未按照约定完成工程的,应承担相应的违约责任;6.2业主未按照约定支付合同价款的,应承担相应的违约责任。第七条争议解决双方因履行本合同发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院起诉。第八条其他约定8.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份;8.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效;8.3本合同未尽事宜,可另行协商补充。甲方(盖章):乙方(盖章):代表(签名):代表(签名):签订日期:年月日注意事项及解决办法:1.合同的签订和履行应遵守国家的法律法规,双方应严格按照合同条款执行,确保合同的合法性、有效性。解决办法:如有法律法规变化,双方应及时沟通,根据变化情况调整合同内容,确保合同的合法性。2.双方应保证提供的资料和信息的真实性、准确性,如有虚假情况,应承担相应法律责任。解决办法:双方应认真核实对方提供的资料和信息,发现虚假情况时,应及时沟通,要求对方改正,并有权追究法律责任。3.合同履行过程中,如发生不可抗力因素,导致合同无法履行,双方应协商解决。解决办法:双方应按照合同约定的不可抗力条款处理,必要时可协商变更或解除合同。4.合同履行过程中,如发生争议,双方应通过友好协商解决,协商不成的,可以向有管辖权的人民法院起诉。解决办法:双方应保持冷静,积极沟通,寻求双方都能接受的解决方案。如果协商无果,按照合同约定的争议解决方式处理。5.合同的变更、解除或终止,应经双方协商一致,并签订书面协议。解决办法:双方应就变更、解除或终止合同的事宜进行充分沟通,达成一致后,签订书面协议,作为合同的补充。法律名词及名词解释:1.甲方:指合同中承担发包人义务的一方。2.乙方:指合同中承担承包人义务的一方。3.合同总价:指双方约定的完成工程所需支付的总金额。4.预付款:指业主在合同签订后支付给承包商的一定比例的合同总价。5.工程进度款:指业主按照约定的工程进度支付给承包商的相应比例的合同总价。6.违约责任:指合同一方未履行或未完全履行合同义务时,应承担的法律责任。7.不可抗力:指在合同履行过程中,无法预见、无法避免且无法克服的客观情况,如自然灾害、社会事件等。8.争议解决:指双方在合同履行过程中发生纠纷时,通过协商、调解、仲裁或诉讼等手段解决纠纷的过程。应用场合:1.适用于各类建设工程项目的施工合同,如房屋建筑、基础设施建设、市政工程等。2.适用于施工内容包括土建、安装、装修、园林绿化等工程。3.适用于合同双方为具有独立法人资格的企业或个人。补充条款:1.工程质量保修条款:明确承包商在工程竣工后一定期限内对工程质量问题负责维修、保养。2.工程变更条款:规定合同履行过程中,如发生工程变更,双方应如何处理。3.工期顺延条款:明确在不可抗力等因素导致工期延误时,双方如何协商顺延工期。4.合同解除条款:规定在特定情况下,双方如何解除合同,以及解除合同后的责任处理。5.争议解决方式:明确双方在发生争议时,选择仲裁或诉讼的方式解决纠纷。附件列表:1.工程图纸:包括工程设计图纸、施工图纸等。2.工程量清单:详细列出工程项目的名称、数量、单位、单价等信息。3.施工方案:承包商提交的工

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论