版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度新能源汽车充电站建设合同本合同目录一览1.合同订立依据及适用法律1.1合同订立依据1.2适用法律2.定义与解释2.1定义2.2解释3.充电站建设内容3.1充电站选址3.2充电站规模3.3充电站设施设备4.建设进度安排4.1施工准备阶段4.2施工阶段4.3质量验收阶段5.合同价款及支付方式5.1合同价款5.2支付方式5.3支付时间6.设计与施工6.1设计要求6.2施工要求6.3施工质量保证7.材料与设备供应7.1材料供应7.2设备供应7.3材料与设备质量保证8.工程验收与保修8.1工程验收8.2保修责任9.违约责任9.1违约行为9.2违约责任承担10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构11.合同解除与终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件12.合同生效、变更与解除12.1合同生效12.2合同变更12.3合同解除13.其他约定13.1保密条款13.2法律变更13.3通知与送达14.合同附件第一部分:合同如下:第一条合同订立依据及适用法律1.1合同订立依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国电力法》以及相关法律法规和政策文件订立。1.2适用法律本合同适用于中华人民共和国境内,并受中华人民共和国法律管辖。第二条定义与解释2.1定义(1)新能源汽车:指符合国家新能源汽车相关标准,采用新型动力系统,包括但不限于纯电动汽车、插电式混合动力汽车、燃料电池汽车等。(2)充电站:指为新能源汽车提供充电服务的场所,包括充电桩、充电设备、辅助设施等。(3)建设内容:指新建或改造充电站的工程范围,包括但不限于场地、建筑、设备、电力设施等。2.2解释本合同中对相关术语的解释,应以本合同中的定义为准。第三条充电站建设内容3.1充电站选址(1)交通便利,便于新能源汽车使用者到达;(2)符合城市规划,不占用重要公共资源;(3)具备足够的场地面积,满足建设要求。3.2充电站规模(1)根据新能源汽车的使用需求和预计的充电量,确定充电桩的数量;(2)根据充电站所在区域的电力供应能力,确定充电功率;(3)根据充电站的场地面积,确定充电站的整体规模。3.3充电站设施设备充电站设施设备应包括:(1)充电桩,包括快充桩、慢充桩等;(2)电力设施,包括配电箱、电缆等;(3)辅助设施,包括充电指示牌、休息区、安全设施等。第四条建设进度安排4.1施工准备阶段(1)明确建设内容和设计要求;(2)办理相关审批手续;(3)完成施工图纸的审核;(4)确定施工队伍。4.2施工阶段(1)按照施工图纸进行施工;(2)确保施工质量,按照合同约定的时间节点完成施工;(3)定期向业主报告施工进度。4.3质量验收阶段(1)施工完成后,进行自检;(2)组织验收,包括政府相关部门、业主单位等;(3)验收合格后,办理移交手续。第五条合同价款及支付方式5.1合同价款(1)工程费;(2)设备费;(3)设计费;(4)监理费;(5)其他相关费用。5.2支付方式(1)合同签订后,支付合同价款的20%作为预付款;(2)施工进度达到约定节点,支付相应比例的进度款;(3)工程验收合格后,支付剩余的合同价款;(4)支付方式为银行转账。第六条设计与施工6.1设计要求(1)设计应满足国家和行业相关标准;(2)设计应充分考虑新能源汽车的使用需求和充电站的运行效率;(3)设计应确保充电站的安全性和可靠性。6.2施工要求(1)施工应严格按照设计图纸和施工规范进行;(2)施工过程中,确保施工质量,防止安全事故发生;(3)施工完成后,进行自检,确保工程质量符合要求。6.3施工质量保证(1)施工单位应建立完善的质量保证体系;(2)对施工过程中发现的质量问题,应及时整改;(3)工程验收合格后,提供保修服务。第七条材料与设备供应7.1材料供应(1)供应商应提供符合国家标准和合同约定质量要求的材料;(2)材料应在合同约定的时间内交付;(3)供应商应提供材料的质量证明文件,包括合格证、检验报告等。7.2设备供应(1)设备供应商应提供符合国家标准和合同约定技术参数的设备;(2)设备应在合同约定的时间内交付;(3)供应商应提供设备的技术文件、操作手册等。7.3材料与设备质量保证(1)供应商应保证所供材料与设备的质量,并在质保期内承担相应的维修或更换责任;(2)质保期为设备安装验收合格后的12个月;(3)在质保期内,因材料或设备质量问题导致的损失,由供应商负责。第八条工程验收与保修8.1工程验收(1)工程验收分为初验和终验两个阶段;(2)初验应在工程完工后进行,终验应在初验合格后的15个工作日内完成;(3)验收合格后,由业主单位出具验收报告。8.2保修责任(1)在保修期内,因施工质量引起的缺陷,施工单位应负责修复;(2)保修期为工程验收合格后的2年;(3)保修期内,因不可抗力或使用不当造成的损坏,不属于保修范围。第九条违约责任9.1违约行为(1)未按合同约定的时间节点完成施工;(2)施工质量不符合合同要求;(3)未能按照约定提供材料或设备;(4)未履行合同约定的其他义务。9.2违约责任承担(1)因违约行为造成的损失,由违约方承担;(2)违约方应承担因违约行为导致的合同解除或终止的法律责任;(3)违约方应支付违约金,违约金金额根据合同约定或实际损失确定。第十条争议解决10.1争议解决方式(1)双方应友好协商解决合同争议;(2)协商不成的,提交合同约定的仲裁机构仲裁;(3)未约定仲裁机构的,提交人民法院诉讼。10.2争议解决机构仲裁机构或人民法院的名称、地址、仲裁规则等,应在合同中明确约定。第十一条合同解除与终止11.1合同解除条件(1)一方严重违约,另一方有权解除合同;(2)因不可抗力导致合同无法履行;(3)合同约定的其他解除条件。11.2合同终止条件(1)合同履行完毕;(2)合同解除;(3)双方协商一致终止合同。第十二条合同生效、变更与解除12.1合同生效本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。12.2合同变更(1)合同变更应经双方书面同意;(2)变更后的合同条款作为原合同的补充或修改。12.3合同解除合同解除应书面通知对方,并按照法律规定或合同约定办理相关手续。第十三条其他约定13.1保密条款(1)双方对本合同内容负有保密义务;(2)未经对方同意,不得向任何第三方泄露本合同内容。13.2法律变更(1)合同履行期间,如法律法规发生变更,双方应按照变更后的法律法规履行合同;(2)法律变更对合同履行造成重大影响的,双方应协商解决。13.3通知与送达(1)通知应以书面形式发送;(2)通知送达对方地址应为合同中约定的地址;(3)未按照约定地址送达的,视为未送达。第十四条合同附件(2)合同附件与本合同具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方概念在本合同中,第三方指除甲方、乙方以外的任何个人、法人或其他组织,包括但不限于设计单位、监理单位、检测机构、咨询公司、中介机构等。15.2第三方介入范围(1)设计审查与咨询;(2)施工监理与监督;(3)质量检测与验收;(4)合同纠纷调解与仲裁;(5)其他双方约定的服务。16.第三方责任限额16.1第三方责任第三方在执行其职责时,如因自身原因造成甲方、乙方或项目损失的,应承担相应的赔偿责任。16.2责任限额(1)第三方责任限额应根据第三方提供的专业服务性质和合同约定确定;(2)责任限额不得超过合同总价款的一定比例,具体比例由双方在合同中约定;(3)如第三方责任导致甲方、乙方损失超过责任限额的,超出部分由第三方另行赔偿。17.第三方介入程序17.1第三方选择(1)甲方、乙方应根据项目需要,共同选择合适的第三方;(2)选择第三方时,应考虑其专业能力、信誉度、服务价格等因素。17.2第三方合同(1)甲方、乙方与第三方应签订独立的合同,明确各方的权利、义务和责任;(2)第三方合同应与本合同相协调,不得与本合同相冲突。18.第三方权利与义务18.1第三方权利(1)第三方有权根据合同约定,获得相应的报酬;(2)第三方有权要求甲方、乙方提供必要的配合和支持;(3)第三方有权在执行职责时,对甲方、乙方的行为提出建议或要求。18.2第三方义务(1)第三方应按照合同约定,履行其专业服务职责;(2)第三方应遵守国家法律法规和行业标准;(3)第三方应保守甲方、乙方商业秘密,不得泄露给任何第三方。19.第三方与其他各方的划分说明19.1甲方与第三方(1)甲方与第三方之间的关系由双方合同约定;(2)甲方应向第三方提供必要的资料和条件,以支持其工作;(3)甲方应监督第三方的工作,确保其符合合同约定。19.2乙方与第三方(1)乙方与第三方之间的关系由双方合同约定;(2)乙方应向第三方提供必要的资料和条件,以支持其工作;(3)乙方应监督第三方的工作,确保其符合合同约定。19.3第三方与项目(1)第三方应按照项目需求,提供专业服务;(2)第三方应与甲方、乙方保持良好沟通,及时反馈工作进展;(3)第三方应遵守项目管理制度,确保工作顺利进行。20.第三方介入后的合同变更20.1合同变更(1)在第三方介入后,如需变更合同条款,应经甲方、乙方和第三方共同协商一致;(2)合同变更应书面记录,并作为合同附件。20.2合同解除(1)如第三方违反合同约定,甲方、乙方有权解除与第三方的合同;(2)合同解除后,第三方应按照合同约定,承担相应的责任。20.3合同终止(1)在第三方介入期间,如项目终止,甲方、乙方和第三方应根据项目终止的原因,协商处理剩余事宜;(2)合同终止后,第三方应按照合同约定,办理相关手续。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.设计文件要求:包含充电站总体设计图纸、设备选型方案、电气工程图纸、消防工程图纸等。说明:设计文件应满足国家和行业相关标准,并由具有相应资质的设计单位出具。2.施工图纸要求:包含施工详图、节点大样图、施工工艺图等。说明:施工图纸应详细、准确,并由具有相应资质的设计单位审核通过。3.材料清单要求:列出所有用于充电站建设的材料名称、规格、型号、数量等。说明:材料清单应与设计要求一致,并由供应商提供质量保证。4.设备清单要求:列出所有用于充电站建设的设备名称、规格、型号、数量等。说明:设备清单应与设计要求一致,并由供应商提供技术文件和合格证。5.质量检验报告要求:包括材料、设备的质量检验结果,由具有相应资质的检测机构出具。说明:质量检验报告应真实、准确,作为工程验收的依据。6.工程验收报告要求:包括初验和终验的结果,由甲方、乙方和监理单位共同签署。说明:工程验收报告应详细记录验收过程和结果,作为工程移交的依据。7.保修记录要求:记录充电站建设过程中的保修项目、处理结果和保修期限。说明:保修记录应完整、规范,作为保修服务的依据。8.第三方合同要求:包括设计、监理、检测等第三方服务合同,明确各方的权利、义务和责任。说明:第三方合同应与本合同相协调,不得与本合同相冲突。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为要求:乙方未按合同约定的时间节点完成施工。责任认定标准:乙方应支付违约金,违约金按每日合同总价款的千分之一计算。示例说明:若乙方未按合同约定的时间节点完成施工,延误工期30天,则乙方应支付违约金9000元。2.违约行为要求:乙方施工质量不符合合同要求。责任认定标准:乙方应承担修复费用,并支付相应的违约金。示例说明:若乙方施工过程中发现质量问题,修复费用为10000元,则乙方应支付修复费用和违约金。3.违约行为要求:乙方未能按照约定提供材料或设备。责任认定标准:乙方应按照合同约定,提供相应数量和质量的材料或设备,并支付违约金。示例说明:若乙方未能按照约定提供100个充电桩,则乙方应支付违约金及相应的采购费用。4.违约行为要求:第三方未能按照合同约定履行职责。责任认定标准:第三方应按照合同约定,承担相应的赔偿责任。示例说明:若第三方在设计审查过程中未能发现设计缺陷,导致工程延误,则第三方应承担相应的赔偿责任。5.违约行为要求:甲方未能按照约定支付合同价款。责任认定标准:甲方应按照合同约定,按时支付合同价款,并支付相应的违约金。示例说明:若甲方未按合同约定支付进度款,则甲方应支付违约金。全文完。2024年度新能源汽车充电站建设合同1本合同目录一览1.合同基本信息1.1合同编号1.2合同名称1.3合同签订日期1.4合同有效期1.5合同双方基本信息2.项目背景及目的2.1项目背景2.2项目目的3.项目内容与范围3.1项目地点3.2项目规模3.3项目设施3.4项目建设内容4.双方权利与义务4.1甲方权利与义务4.2乙方权利与义务5.项目进度安排5.1项目实施阶段划分5.2各阶段时间节点5.3项目验收标准6.技术标准与要求6.1技术标准6.2设备要求6.3质量要求7.质量保证与售后服务7.1质量保证措施7.2售后服务内容7.3售后服务期限8.价格与付款方式8.1价格构成8.2付款方式8.3付款时间8.4付款条件9.项目的变更与调整9.1项目变更程序9.2项目变更内容9.3项目变更价格10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任10.3违约赔偿11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件12.3合同解除或终止后的处理13.合同附件13.1附件一:项目可行性研究报告13.2附件二:项目设计文件13.3附件三:设备清单13.4附件四:其他相关文件14.其他约定事项14.1合同生效条件14.2合同备案14.3合同解释14.4合同附件的效力14.5合同签订与生效日期第一部分:合同如下:1.合同基本信息1.1合同编号:NEC20240011.2合同名称:2024年度新能源汽车充电站建设合同1.3合同签订日期:2024年1月1日1.4合同有效期:自2024年1月1日至2026年12月31日1.5合同双方基本信息1.5.1甲方(建设单位):名称:新能源科技有限公司地址:省市区路号法定代表人:联系人:联系电话:1381.5.2乙方(施工单位):名称:建筑工程有限公司地址:省市区路号法定代表人:联系人:赵六联系电话:13956782.项目背景及目的2.1项目背景本项目旨在满足新能源汽车用户的充电需求,促进新能源汽车产业的发展,减少城市空气污染。2.2项目目的建设一批符合国家标准的充电站,提高新能源汽车使用便利性,降低用户充电成本。3.项目内容与范围3.1项目地点省市区,具体位置详见项目设计文件。3.2项目规模项目共建设充电站5座,充电桩100个,总容量为2000kW。3.3项目设施项目设施包括充电站建筑、充电桩、配电设备、监控设备等。3.4项目建设内容包括场地平整、基础建设、主体结构、设备安装、调试及验收等。4.双方权利与义务4.1甲方权利与义务4.1.1甲方权利4.1.1.1要求乙方按照合同约定进行项目建设。4.1.1.2检查项目进度和质量。4.1.1.3收取项目建成后的充电服务费用。4.1.2甲方义务4.1.2.1向乙方提供项目建设所需的场地和设施。4.1.2.2按时支付项目款项。4.1.2.3协助乙方办理项目相关手续。4.2乙方权利与义务4.2.1乙方权利4.2.1.1按合同约定进行项目建设。4.2.1.2获得项目款项。4.2.1.3享有项目建成后的充电服务收入。4.2.2乙方义务4.2.2.1按照合同要求完成项目建设。4.2.2.2保证项目质量和进度。4.2.2.3按时提交项目竣工报告。5.项目进度安排5.1项目实施阶段划分项目分为四个阶段:前期准备、主体施工、设备安装调试、验收交付。5.2各阶段时间节点前期准备:2024年1月1日至2024年2月28日主体施工:2024年3月1日至2024年7月31日设备安装调试:2024年8月1日至2024年9月30日验收交付:2024年10月1日至2024年12月31日5.3项目验收标准项目验收标准应符合国家相关标准和规范要求。6.技术标准与要求6.1技术标准项目技术标准应符合GB/T20234.12015《电动汽车传导式充电设施技术要求》等相关标准。6.2设备要求充电设备应符合国家相关产品质量认证要求。6.3质量要求项目质量应符合国家相关工程质量验收标准。8.价格与付款方式8.1价格构成8.1.1项目建设费用:人民币伍佰万元整(¥500,000.00)8.1.2设备购置费用:人民币贰佰万元整(¥200,000.00)8.1.3人工费用:人民币壹佰万元整(¥100,000.00)8.1.4其他费用:人民币拾万元整(¥10,000.00)8.2付款方式8.2.1乙方在签订合同后5个工作日内,甲方支付项目总价的30%作为预付款。8.2.2项目主体结构完成并经甲方验收合格后,甲方支付项目总价的50%。8.2.3项目全部完成并通过最终验收后,甲方支付项目总价的15%。8.2.4剩余的5%作为质保金,在质保期满后无质量问题退还乙方。8.3付款时间8.3.1预付款支付时间:合同签订后10日内。8.3.2主体结构验收合格后支付时间:验收合格后30日内。8.3.3项目最终验收合格后支付时间:验收合格后60日内。8.3.4质保金退还时间:质保期满后30日内。8.4付款条件8.4.1乙方需提交完整的发票和收据。8.4.2甲方在收到乙方提交的完整文件后,应在规定的时间内支付款项。9.项目的变更与调整9.1项目变更程序9.1.1任何一方要求变更项目内容,应提前30日以书面形式通知对方。9.1.2双方应在接到变更通知后10日内就变更内容达成一致意见。9.1.3项目变更需经双方签字确认后生效。9.2项目变更内容9.2.1项目变更应包括变更范围、变更内容、变更原因和变更后的费用等。9.2.2项目变更后的费用应按照市场行情和合同约定的计价方式重新计算。9.3项目变更价格9.3.1项目变更价格应基于市场行情和合同约定的计价方式确定。10.违约责任10.1违约情形10.1.1乙方未按合同约定完成项目建设的;10.1.2甲方未按合同约定支付款项的;10.1.3双方未按合同约定履行其他义务的。10.2违约责任10.2.1乙方未按期完成项目建设,每逾期一天,应向甲方支付项目总价的0.5%作为违约金。10.2.2甲方未按期支付款项,每逾期一天,应向乙方支付未付款项的0.5%作为违约金。10.3违约赔偿10.3.1因违约给对方造成的损失,违约方应承担相应的赔偿责任。11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应通过友好协商解决争议。11.1.2如果协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决机构11.2.1合同签订地人民法院。11.3争议解决程序11.3.1争议提交法院后,按照我国相关法律程序进行审理。12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.1.1双方协商一致解除合同;12.1.2因不可抗力导致合同无法履行;12.1.3一方违约,另一方依法解除合同。12.2合同终止条件12.2.1项目全部完成并通过验收;12.2.2双方约定的合同终止条件成就。12.3合同解除或终止后的处理13.合同附件13.1附件一:项目可行性研究报告13.2附件二:项目设计文件13.3附件三:设备清单13.4附件四:其他相关文件14.其他约定事项14.1合同生效条件14.1.1本合同经双方签字盖章后生效。14.2合同备案14.2.1本合同签订后,双方应向相关政府部门备案。14.3合同解释14.3.1本合同条款如出现歧义,以双方协商一致的解释为准。14.4合同附件的效力14.4.1合同附件与本合同具有同等法律效力。14.5合同签订与生效日期14.5.1本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入条款15.1第三方定义15.1.1本合同中“第三方”指除甲、乙双方之外的任何个人或组织,包括但不限于设计单位、监理单位、检测机构、融资机构、保险机构等。15.2第三方介入原因15.2.1.1项目需要专业设计或监理服务;15.2.1.2项目需要第三方进行设备检测或认证;15.2.1.3项目需要融资支持;15.2.1.4项目需要保险保障;15.2.1.5双方协商一致,认为需要第三方介入的其他情况。15.3第三方责任限额15.3.1第三方在履行职责过程中,因其过错或疏忽导致项目损失,其责任限额由甲、乙双方与第三方在签订相关协议时约定。15.4第三方责任界定15.4.1第三方责任应明确界定在其职责范围内,对于非其职责范围内的损失,第三方不承担赔偿责任。15.5第三方介入程序15.5.1甲方或乙方在认为需要第三方介入时,应书面通知对方,并说明介入的原因和预期效果。15.5.2双方应在接到通知后10个工作日内就第三方介入事宜达成一致意见,并签订相关协议。16.甲乙方额外条款16.1甲方的额外义务16.1.1甲方应确保第三方介入不违反国家法律法规和本合同约定。16.1.2甲方应配合第三方完成相关工作,并提供必要的信息和资料。16.2乙方的额外义务16.2.1乙方应确保第三方介入不违反国家法律法规和本合同约定。16.2.2乙方应配合第三方完成相关工作,并提供必要的信息和资料。17.第三方责权利17.1第三方权利17.1.1第三方有权要求甲方和乙方提供必要的信息和资料。17.1.2第三方有权根据协议约定独立开展工作。17.2第三方义务17.2.1第三方应按照协议约定履行职责,确保工作质量。17.2.2第三方应遵守国家法律法规和本合同约定。17.3第三方责任17.3.1第三方在履行职责过程中,因其过错或疏忽导致项目损失,应承担相应的赔偿责任。17.3.2第三方责任限额按照协议约定执行。18.第三方与其他各方的关系18.1第三方与甲方的关系18.1.1第三方与甲方之间的关系由双方签订的协议约定。18.1.2第三方应按照协议约定向甲方报告工作进展和结果。18.2第三方与乙方的关系18.2.1第三方与乙方之间的关系由双方签订的协议约定。18.2.2第三方应按照协议约定向乙方报告工作进展和结果。18.3第三方与甲乙双方的关系18.3.1第三方作为独立第三方,与甲乙双方均保持独立的关系。18.3.2第三方的工作成果应同时满足甲乙双方的要求。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:项目可行性研究报告要求:1.1详细分析项目背景、市场需求、经济效益和社会效益。1.2提供项目实施计划和时间表。1.3预测项目投资回报率和风险评估。说明:附件一用于证明项目具备可行性和实施条件。2.附件二:项目设计文件要求:2.1包含项目总平面图、建筑平面图、立面图、剖面图等。2.2设备选型说明、电气图纸、给排水图纸等。2.3施工图设计说明。说明:附件二用于指导项目施工和设备安装。3.附件三:设备清单要求:3.1列出项目所需设备名称、型号、数量、技术参数等。3.2设备供应商及联系方式。说明:附件三用于采购和验收设备。4.附件四:施工组织设计要求:4.1施工进度计划、施工方案、施工工艺等。4.2施工现场管理措施、安全文明施工措施等。说明:附件四用于指导项目施工组织。5.附件五:项目验收报告要求:5.1验收项目名称、验收时间、验收人员等。5.2验收内容、验收标准、验收结果等。说明:附件五用于证明项目已按约定完成并验收合格。6.附件六:质保金退还证明要求:6.1质保金退还原因、时间、金额等。6.2退还质保金凭证。说明:附件六用于证明质保金已按规定退还。7.附件七:合同变更协议要求:7.1变更原因、变更内容、变更日期等。7.2变更后的合同条款。说明:附件七用于记录合同变更情况。8.附件八:争议解决协议要求:8.1争议解决方式、争议解决机构、争议解决程序等。说明:附件八用于解决合同执行过程中的争议。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1乙方未按合同约定完成项目建设;1.2甲方未按合同约定支付款项;1.3第三方未按协议约定履行职责;1.4双方未按合同约定履行其他义务。2.责任认定标准:2.1乙方未按合同约定完成项目建设,每逾期一天,应向甲方支付项目总价的0.5%作为违约金;2.2甲方未按合同约定支付款项,每逾期一天,应向乙方支付未付款项的0.5%作为违约金;2.3第三方未按协议约定履行职责,应承担相应的赔偿责任;2.4双方未按合同约定履行其他义务,应根据具体情况确定责任。3.示例说明:3.1示例一:乙方未按期完成项目建设,甲方要求支付违约金。经核实,乙方逾期30天,甲方有权要求乙方支付违约金人民币1.5万元(30天×0.5%×项目总价)。3.2示例二:甲方未按期支付款项,乙方要求支付违约金。经核实,甲方逾期15天,乙方有权要求甲方支付违约金人民币0.75万元(15天×0.5%×项目总价)。全文完。2024年度新能源汽车充电站建设合同2本合同目录一览1.充电站建设的基本原则1.1充电站建设标准1.2充电站建设地点选择1.3充电站建设规模2.充电站建设内容2.1充电桩数量及类型2.2充电站配套设施2.3充电站管理系统3.充电站建设进度安排3.1项目启动阶段3.2设计阶段3.3施工阶段3.4竣工验收阶段4.充电站建设成本及投资4.1项目总投资4.2项目资金来源4.3成本控制措施5.充电站建设质量保证5.1施工质量控制5.2设备质量保证5.3工程验收标准6.充电站建设合同双方责任与义务6.1甲方责任与义务6.2乙方责任与义务7.充电站建设合同费用及支付方式7.1合同费用总额7.2费用支付节点7.3付款方式8.充电站建设合同违约责任8.1甲方违约责任8.2乙方违约责任9.充电站建设合同争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构10.充电站建设合同生效及终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件11.充电站建设合同附件11.1充电站建设设计文件11.2充电站建设施工图纸11.3充电站建设合同补充协议12.充电站建设合同保密条款13.充电站建设合同不可抗力条款14.充电站建设合同其他约定第一部分:合同如下:1.充电站建设的基本原则1.1充电站建设标准本合同项下的充电站建设应符合国家及行业相关标准,包括但不限于GB/T297812013《电动汽车充电站通用要求》、GB/T297822013《电动汽车交流充电桩》等。1.2充电站建设地点选择充电站建设地点应选择交通便利、新能源汽车使用密度较高的区域,具体地点需经双方协商一致后确定。1.3充电站建设规模充电站建设规模根据甲方需求确定,包括充电桩数量、类型及配套设施等,具体内容详见本合同附件一。2.充电站建设内容2.1充电桩数量及类型充电站建设应包括至少20个充电桩,其中包括10个快充桩和10个慢充桩,具体型号及参数详见本合同附件二。2.2充电站配套设施充电站配套设施包括但不限于充电设备、监控设备、消防设备、照明设备、标识标牌等。2.3充电站管理系统充电站管理系统应具备充电桩实时监控、充电预约、费用结算、数据统计等功能,具体技术参数详见本合同附件三。3.充电站建设进度安排3.1项目启动阶段项目启动阶段包括合同签订、设计审查等,预计时间为30日。3.2设计阶段设计阶段包括施工图设计、审查等,预计时间为60日。3.3施工阶段施工阶段包括施工准备、施工、验收等,预计时间为120日。3.4竣工验收阶段竣工验收阶段包括工程验收、资料整理等,预计时间为30日。4.充电站建设成本及投资4.1项目总投资项目总投资为人民币万元整。4.2项目资金来源项目资金来源包括甲方自筹资金及银行贷款。4.3成本控制措施(1)严格控制设计变更;(2)加强施工过程管理;(3)优化施工组织设计;(4)加强材料设备采购管理。5.充电站建设质量保证5.1施工质量控制乙方应严格按照国家及行业标准进行施工,确保工程质量。5.2设备质量保证5.3工程验收标准工程验收标准应符合国家及行业标准,包括但不限于GB502572013《建筑工程施工质量验收统一标准》等。6.充电站建设合同双方责任与义务6.1甲方责任与义务(1)负责提供项目所需的相关资料;(2)负责办理项目所需的相关手续;(3)按合同约定支付工程款;(4)配合乙方进行工程验收。6.2乙方责任与义务(1)负责项目的设计、施工、验收等工作;(2)保证工程质量和安全;(3)按照合同约定的时间完成工程;(4)提供必要的施工图纸和资料。8.充电站建设合同费用及支付方式8.1合同费用总额合同费用总额为人民币万元整,包括但不限于设计费、施工费、材料费、设备费等。8.2费用支付节点(1)合同签订后5个工作日内,甲方支付合同总金额的10%作为预付款;(2)设计阶段完成后,甲方支付合同总金额的20%;(3)施工阶段完成后,甲方支付合同总金额的50%;(4)竣工验收合格后,甲方支付合同总金额的25%;(5)质保期满后,甲方支付合同总金额的5%作为质保金。8.3付款方式甲方应按照本合同约定的支付节点,将款项支付至乙方指定的银行账户。9.充电站建设合同违约责任9.1甲方违约责任(1)未按合同约定支付款项的,应向乙方支付逾期付款违约金,违约金按每日千分之五计算;(2)未按合同约定提供项目所需资料或办理相关手续的,应承担相应的法律责任。9.2乙方违约责任(1)未按合同约定的时间完成工程的,应向甲方支付逾期竣工违约金,违约金按每日千分之五计算;(2)工程质量不合格的,乙方应负责返工、修复,直至符合合同要求。10.充电站建设合同争议解决10.1争议解决方式本合同项下的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构争议解决机构为合同签订地的人民法院,双方同意将争议提交该院管辖。11.充电站建设合同生效及终止11.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同终止条件(1)合同约定的工程内容全部完成且经双方验收合格;(2)合同约定的质量保证期届满且无质量争议;(3)双方协商一致解除合同。12.充电站建设合同附件12.1充电站建设设计文件附件一:充电站建设设计文件,包括但不限于总平面图、设备清单、施工图等。12.2充电站建设施工图纸附件二:充电站建设施工图纸,包括但不限于结构图、电气图、给排水图等。12.3充电站建设合同补充协议附件三:充电站建设合同补充协议,包括但不限于双方协商一致的其他条款。13.充电站建设合同保密条款双方对本合同内容以及与合同执行相关的技术、商业信息负有保密义务,未经对方同意不得向任何第三方泄露。14.充电站建设合同其他约定(1)本合同未尽事宜,由双方另行协商解决;(2)本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力;(3)本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的概述15.1定义本合同中所述的第三方,是指除甲乙双方外的独立法人或其他组织,包括但不限于设计单位、施工单位、监理单位、咨询机构、检测机构等。15.2第三方介入的目的第三方介入的目的是为了保证合同履行的高效性、专业性,以及提高工程质量和安全。16.第三方介入的流程16.1第三方选择(1)甲方有权根据项目需要选择合适的第三方;(2)乙方应配合甲方选择第三方,并提供必要的协助。16.2第三方介入协议(1)甲方与第三方签订的介入协议应与本合同内容相符;(2)乙方应确保第三方介入协议中的条款与本合同条款一致。17.第三方介入的权利与义务17.1第三方的权利(1)按照介入协议的约定,享有相应的权利;(2)对项目质量、进度、安全等提出建议和意见。17.2第三方的义务(1)按照介入协议的约定,履行相应的义务;(2)对项目质量、进度、安全等承担相应的责任。18.第三方责任限额18.1责任界定(1)第三方在履行职责过程中因自身原因造成损失或损害的,由第三方自行承担责任;(2)因甲乙双方原因导致的损失或损害,由甲乙双方各自承担责任。18.2责任限额(1)第三方责任限额为本合同总金额的10%;(2)如第三方责任限额不足以赔偿损失,则由第三方在能力范围内进行赔偿。19.第三方与其他各方的划分说明19.1职责划分(1)甲方负责项目的整体协调和管理;(2)乙方负责项目的具体实施;(3)第三方根据介入协议的约定,提供专业服务。19.2沟通与协调(1)甲乙双方应与第三方保持密切沟通,确保项目顺利进行;(2)第三方应积极配合甲乙双方的工作,及时反馈项目进展情况。20.第三方介入的变更与终止20.1变更(1)如需变更第三方,甲乙双方应协商一致,并重新签订介入协议;(2)变更后的介入协议应与本合同内容相符。20.2终止(1)如第三方无法履行职责,甲乙双方有权终止第三方介入协议;(2)终止后的责任承担按照本合同第18条执行。21.第三方介入的争议解决21.1争议解决方式(1)第三方介入协议项下的争议,应通过友好协商解决;(2)协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。21.2争议解决机构争议解决机构为合同签订地的人民法院,双方同意将争议提交该院管辖。22.第三方介入的其他约定22.1本合同中关于第三方介入的条款,如与介入协议内容不一致,以介入协议为准。22.2本合同未尽事宜,由甲乙双方另行协商解决。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.充电站建设设计文件要求:包含总平面图、设备清单、施工图等,符合国家及行业标准。说明:设计文件应详细展示充电站的建设布局、设备配置、施工要求等。2.充电站建设施工图纸要求:包括结构图、电气图、给排水图等,详细标注施工细节和材料规格。说明:施工图纸是施工过程中的重要依据,确保施工质量。3.充电站建设合同补充协议要求:记录双方协商一致的其他条款,包括但不限于技术要求、进度安排、费用调整等。说明:补充协议是对合同条款的补充和细化,以明确双方的权利和义务。4.充电站建设进度计划要求:明确项目各阶段的起止时间,包括设计、施工、验收等。说明:进度计划有助于双方掌握项目进展,确保按时完成。5.充电站建设成本预算要求:详细列出项目总投资、资金来源、成本控制措施等。说明:成本预算是项目实施的基础,有助于控制项目成本。6.充电站建设质量保证计划要求:明确工程质量控制措施、质量验收标准等。说明:质量保证计划确保项目质量符合国家标准。7.充电站建设合同费用支付计划要求:明确费用支付节点、支付方式、付款条件等。说明:费用支付计划确保项目资金及时到位,保障工程进度。8.充电站建设合同违约责任书要求:明确违约行为及相应的违约责任。说明:违约责任书是对违约行为的法律约束,保障合同执行。9.充电站建设合同争议解决协议要求:明确争议解决方式、争议解决机构等。说明:争议解决协议确保争议得到及时、公正的解决。说明二:违约行为及责任认定:1.甲方违约行为及责任认定违约行为:未按合同约定支付款项。责任认定:支付逾期付款违约金,违约金按每日千分之五计算。2.乙方违约行为及责任认定违约行为:未按合同约定的时间完成工程。责任认定:支付逾期竣工违约金,违约金按每日千分之五计算。3.第三方违约行为及责任认定违约行为:第三方在履行职责过程中因自身原因造成损失或损害。责任认定:第三方自行承担责任,赔偿损失或损害。4.争议解决违约行为及责任认定违约行为:未按合同约定通过友好协商解决争议。责任认定:争议提交人民法院审理,败诉方承担诉讼费用。示例说明:甲方未按合同约定支付工程款,乙方在工程完成后,向甲方提出支付请求,但甲方未在约定时间内支付。乙方根据合同约定,向甲方收取逾期付款违约金。全文完。2024年度新能源汽车充电站建设合同3本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同甲方基本信息1.2合同乙方基本信息2.项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目建设内容3.项目建设工期3.1总工期3.2各阶段工期3.3工期延误责任4.设计与施工标准4.1设计标准4.2施工标准4.3质量标准5.项目资金5.1资金来源5.2资金拨付5.3资金管理6.技术支持与设备供应6.1技术支持6.2设备供应6.3设备质量保证7.施工组织与管理7.1施工组织设计7.2施工现场管理7.3安全生产管理8.质量保证与验收8.1质量保证措施8.2验收标准8.3验收程序9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任10.3违约赔偿11.合同解除与终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3合同解除或终止程序12.合同生效与变更12.1合同生效条件12.2合同变更程序12.3合同附件13.合同附件13.1设计文件13.2施工图纸13.3技术规范14.其他约定事项14.1不可抗力14.2法律适用14.3合同附件清单第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同甲方:甲公司,注册地为省市区路号,统一社会信用代码:X。1.2合同乙方:乙公司,注册地为省市区路号,统一社会信用代码:X。2.项目概述2.1项目名称:2024年度新能源汽车充电站建设项目。2.2项目地点:省市区街道。2.3项目规模:建设充电桩个,充电站座。2.4项目建设内容:包括充电桩安装、充电站建设、监控系统安装、电力设施改造等。3.项目建设工期3.1总工期:自合同签订之日起个月。3.2各阶段工期:3.2.1设计阶段:自合同签订之日起1个月内完成。3.2.2施工准备阶段:自设计阶段完成之日起2个月内完成。3.2.3施工阶段:自施工准备阶段完成之日起个月内完成。3.3工期延误责任:因乙方原因导致工期延误的,每延误一日,应向甲方支付元违约金。4.设计与施工标准4.1设计标准:按照国家相关标准和规范执行,确保设计合理、安全、可靠。4.2施工标准:严格按照设计图纸和施工规范进行施工,确保工程质量。4.3质量标准:达到国家规定的充电桩和充电站质量标准。5.项目资金5.1资金来源:甲方提供万元作为项目建设资金。5.2资金拨付:按照施工进度分阶段拨付,具体拨付时间及金额由双方协商确定。5.3资金管理:甲方设立专门账户用于项目资金管理,乙方负责资金的使用和监督。6.技术支持与设备供应6.1技术支持:乙方提供项目所需的技术支持和咨询服务。6.2设备供应:乙方负责提供符合国家标准和合同要求的充电桩、充电站设备。6.3设备质量保证:乙方保证所供设备的质量,如发现质量问题,乙方应负责更换或修复。7.施工组织与管理7.1施工组织设计:乙方应制定详细的施工组织设计,包括施工方案、进度计划、安全措施等。7.2施工现场管理:乙方负责施工现场的管理,确保施工安全、有序、高效。7.3安全生产管理:乙方严格执行国家安全生产法律法规,确保施工安全。8.质量保证与验收8.1质量保证措施:乙方应确保提供的材料和设备符合国家及行业标准,施工过程中严格执行国家及行业规范,对施工质量进行全程监控。8.2验收标准:8.2.1充电桩安装质量:按照《电动汽车充电设施安装工程施工及验收规范》(GB/T)进行验收。8.2.2充电站建设质量:按照《建筑安装工程质量验收统一标准》(GB50300)进行验收。8.2.3监控系统安装质量:按照《智能建筑系统工程质量验收规范》(GB50339)进行验收。8.2.4电力设施改造质量:按照《电力工程施工质量验收规范》(GB50260)进行验收。8.3验收程序:8.3.1乙方在工程完工后,应向甲方提交验收申请。8.3.2甲方应在收到验收申请后日内组织验收。8.3.3验收不合格的,乙方应在接到通知后日内整改完毕,重新提交验收申请。9.争议解决9.1争议解决方式:双方发生争议时,应友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构:省市区人民法院。9.3争议解决程序:按照《中华人民共和国民事诉讼法》及《中华人民共和国合同法》的相关规定执行。10.违约责任10.1违约情形:包括但不限于工期延误、质量不符合标准、未按约定支付款项等。10.2违约责任:违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。10.3违约赔偿:违约金的计算方式为:违约金额×日违约金比率×违约天数。11.合同解除与终止11.1合同解除条件:包括但不限于甲方或乙方违约、不可抗力等。11.2合同终止条件:合同履行完毕或双方协商一致解除。11.3合同解除或终止程序:双方应书面通知对方,并采取必要措施终止合同履行。12.合同生效与变更12.1合同生效条件:双方签字盖章后,自合同签订之日起生效。12.2合同变更程序:任何一方提出变更要求,经双方协商一致后,以书面形式变更合同内容。13.合同附件13.1设计文件:包括但不限于总平面图、设备清单、施工图纸等。13.2施工图纸:包括但不限于充电桩安装图、充电站建设图、监控系统安装图等。13.3技术规范:包括但不限于《电动汽车充电设施安装工程施工及验收规范》(GB/T)等。14.其他约定事项14.1不可抗力:因不可抗力导致合同无法履行的,双方互不承担违约责任。14.2法律适用:本合同适用中华人民共和国法律。14.3合同附件清单:详见附件一。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入的概念与界定1.1本合同中的“第三方”是指除甲乙双方外的任何自然人、法人或其他组织,包括但不限于中介方、监理方、咨询方、评估方等。1.2第三方介入是指在本合同履行过程中,根据合同约定或双方协商一致,引入第三方参与合同相关活动。2.第三方介入的引入与责任划分2.1第三方介入的引入:甲乙双方协商一致后,可引入第三方参与本合同的相关活动。2.2责任划分:2.2.1第三方在合同履行过程中,仅对甲乙双方负责,对合同外的第三方不承担任何责任。2.2.2第三方应根据合同约定和自身职责,对甲乙双方提供专业服务,确保服务质量。3.第三方介入的职责与权限3.
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 课件获奖课件
- 冷库租赁合同:医药公司冷链存储
- 教育机构校园建设临建合同
- 农村耕地租赁合同:农业投资
- 乐器店内部改造合同
- 牧场租赁协议
- 体育馆工程预算员聘用协议
- 农村水厂设备采购与安装合同
- 游泳池底部涂装合同
- 纪录片项目监制聘用协议模板
- 理论力学(浙江大学)知到智慧树章节答案
- 云南省普通高中2023-2024学年高一上学期1月期末学业水平考试技术试卷
- JGJ-T490-2021钢框架内填墙板结构技术标准
- 2024年移动解决方案经理认证考试题库大全-中(多选题)
- 破碎锤项目营销计划书
- DB11T 715-2018 公共汽电车场站功能设计要求
- 挖掘机技术培训
- 2024秋期国家开放大学专科《管理学基础》一平台在线形考(形考任务一至四)试题及答案
- LED电子显示屏投标书三篇
- 愚公移山英文 -中国故事英文版课件
- 国开经济学(本)1-14章练习试题及答案
评论
0/150
提交评论