2024年度工程分包合同书范例

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度工程分包合同书范例1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1.分包方基本信息1.2.总包方基本信息2.项目概况2.1.项目名称2.2.项目地点2.3.项目规模2.4.项目工期3.分包内容3.1.分包工程范围3.2.分包工程量3.3.分包工程标准4.合同价格4.1.合同总价4.2.工程量清单4.3.价格调整5.付款方式5.1.付款进度5.2.付款方式5.3.付款时间6.施工进度6.1.施工计划6.2.施工节点6.3.施工验收7.材料供应7.1.材料采购7.2.材料验收7.3.材料保管8.质量保证8.1.质量标准8.2.质量检验8.3.质量整改9.安全生产9.1.安全责任9.2.安全措施9.3.事故处理10.环境保护10.1.环保责任10.2.环保措施10.3.环保验收11.争议解决11.1.争议解决方式11.2.争议解决机构11.3.争议解决程序12.合同解除12.1.合同解除条件12.2.合同解除程序12.3.合同解除责任13.违约责任13.1.违约情形13.2.违约责任13.3.违约赔偿14.合同生效及终止14.1.合同生效条件14.2.合同生效日期14.3.合同终止条件14.4.合同终止程序第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1.分包方基本信息1.1.1.分包方名称：___________________1.1.2.分包方法定代表人：___________________1.1.3.分包方住所：___________________1.1.4.分包方联系方式：电话：___________________，邮箱：___________________1.2.总包方基本信息1.2.1.总包方名称：___________________1.2.2.总包方法定代表人：___________________1.2.3.总包方住所：___________________1.2.4.总包方联系方式：电话：___________________，邮箱：___________________2.项目概况2.1.项目名称：___________________2.2.项目地点：___________________2.3.项目规模：___________________2.4.项目工期：自合同签订之日起至___________________3.分包内容3.1.分包工程范围：___________________3.2.分包工程量：___________________3.3.分包工程标准：按照国家及行业相关标准执行4.合同价格4.1.合同总价：人民币___________________元整4.2.工程量清单：详见附件一4.3.价格调整：如遇国家政策、市场价格变动等不可抗力因素，经双方协商一致后可进行调整5.付款方式5.1.付款进度：按工程进度分阶段支付，具体支付节点如下：5.1.1.工程开工前支付合同总价款的___________________5.1.2.工程进度达到___________________时支付合同总价款的___________________5.1.3.工程进度达到___________________时支付合同总价款的___________________5.1.4.工程竣工并验收合格后支付合同总价款的___________________5.2.付款方式：银行转账5.3.付款时间：每个付款节点前___________________日内6.施工进度6.1.施工计划：详见附件二6.2.施工节点：___________________6.3.施工验收：按照国家及行业相关标准进行验收7.材料供应7.1.材料采购：由分包方负责材料采购，总包方提供材料采购指导7.2.材料验收：按照国家及行业相关标准进行验收7.3.材料保管：由分包方负责材料保管，确保材料质量及安全8.质量保证8.1.质量标准8.1.1.分包工程必须符合国家及行业相关质量标准。8.1.2.工程质量应符合设计文件及施工图纸的要求。8.1.3.工程材料、设备必须符合国家规定的质量标准。8.2.质量检验8.2.1.分包方应按照质量标准对工程进行自检。8.2.2.总包方有权对分包工程进行抽检。8.2.3.工程质量验收应在工程完成后进行。8.3.质量整改8.3.1.如发现质量问题，分包方应及时整改。8.3.2.质量整改完成后，应由总包方或其委托的第三方进行复验。8.3.3.重复出现质量问题的，分包方应承担相应的责任。9.安全生产9.1.安全责任9.1.1.分包方应遵守国家安全生产法律法规。9.1.2.分包方应制定安全生产管理制度，确保施工安全。9.2.安全措施9.2.1.分包方应配备必要的安全防护设施和设备。9.2.2.施工现场应设置安全警示标志。9.2.3.分包方应定期进行安全教育培训。9.3.事故处理9.3.1.发生安全事故，分包方应立即采取措施，防止事故扩大。9.3.2.分包方应如实上报事故情况。9.3.3.事故责任按国家相关规定处理。10.环境保护10.1.环保责任10.1.1.分包方应遵守国家环保法律法规。10.1.2.分包方应采取措施，减少施工过程中的环境污染。10.2.环保措施10.2.1.施工现场应设置环保设施，如噪声控制、废水处理等。10.2.2.施工过程中产生的废弃物应分类处理。10.3.环保验收10.3.1.工程竣工后，应通过环保验收。10.3.2.未通过环保验收的工程，不得投入使用。11.争议解决11.1.争议解决方式11.1.1.双方应友好协商解决合同争议。11.1.2.协商不成的，任何一方均有权向合同履行地人民法院提起诉讼。11.2.争议解决机构11.2.1.无特殊约定，争议解决机构为合同履行地人民法院。11.3.争议解决程序11.3.1.争议解决程序按照相关法律法规及诉讼程序执行。12.合同解除12.1.合同解除条件12.1.1.发生不可抗力事件，导致合同无法履行的。12.1.2.一方严重违约，经对方催告后在合理期限内仍未改正的。12.2.合同解除程序12.2.1.解除合同的一方应书面通知另一方。12.2.2.双方应就合同解除后的善后事宜进行协商。12.3.合同解除责任12.3.1.合同解除后，双方应根据合同约定承担相应的责任。13.违约责任13.1.违约情形13.1.1.未按合同约定完成工程任务的。13.1.2.工程质量不符合合同约定的。13.1.3.违反合同约定的付款义务的。13.2.违约责任13.2.1.违约方应承担违约责任，赔偿守约方损失。13.3.违约赔偿13.3.1.违约赔偿金额根据合同约定及实际损失确定。14.合同生效及终止14.1.合同生效条件14.1.1.双方签字盖章后，合同生效。14.2.合同生效日期14.2.1.合同生效日期为双方签字盖章之日。14.3.合同终止条件14.3.1.合同履行完毕。14.3.2.合同解除。14.4.合同终止程序14.4.1.合同终止后，双方应办理合同终止手续。14.4.2.合同终止后，双方应按照合同约定处理剩余事宜。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1.定义在本合同中，第三方是指除合同双方（甲方和乙方）以外的，为履行合同或提供相关服务而介入合同关系的独立第三方。15.2.类型1.中介机构：如工程监理公司、造价咨询公司等。2.技术顾问：如设计咨询、施工技术顾问等。3.质量检测机构：如材料检测、工程质量检测等。4.金融机构：如贷款担保、支付结算等。5.其他专业服务提供者：如法律顾问、保险代理等。16.第三方介入程序16.1.介入申请甲方或乙方如有需要引入第三方，应向对方提出书面申请，说明介入原因、第三方类型及预期目标。16.2.同意与选择对方在收到申请后，应予以审查，并在合理期限内给予答复。同意介入的，双方应共同选择合适的第三方。16.3.介入协议双方应与第三方签订书面协议，明确第三方在合同中的角色、职责、权利和义务。17.第三方责任限额17.1.责任界定第三方在合同中的责任应限于其在合同协议中的具体职责范围内。17.2.责任限额17.2.1.第三方在履行合同过程中，因自身原因造成的损失，其赔偿金额不得超过其在本合同中约定的责任限额。17.2.2.若第三方在履行合同过程中违反法律法规，导致甲方或乙方遭受损失的，第三方应承担相应的法律责任。17.3.责任承担17.3.1.第三方在履行合同过程中，如因自身原因造成甲方或乙方损失，甲方或乙方有权要求第三方赔偿。17.3.2.若第三方违反法律法规，导致甲方或乙方遭受损失，甲方或乙方有权要求第三方承担相应法律责任。18.第三方与其他各方的划分说明18.1.责任划分18.1.1.甲方与乙方对合同履行的责任不变，第三方介入不改变双方在合同中的权利和义务。18.1.2.第三方对合同履行的责任仅限于其在本合同协议中的具体职责。18.2.信息共享18.2.1.甲方、乙方与第三方应就合同履行过程中相关信息进行共享，确保信息的一致性和准确性。18.2.2.第三方有权获取合同履行过程中与其职责相关的信息。18.3.冲突解决18.3.1.甲方、乙方与第三方之间发生争议，应通过协商解决。18.3.2.协商不成的，任何一方均有权向合同履行地人民法院提起诉讼。19.第三方变更及退出19.1.变更若需要变更第三方，双方应重新签订合同协议，并按照上述程序进行。19.2.退出19.2.1.第三方因自身原因或合同约定需要退出时，应提前通知甲方和乙方。19.2.2.第三方退出后，其在本合同中的权利和义务由合同双方或其他替代第三方承担。20.其他20.1.本附加条款与本合同具有同等法律效力。20.2.本附加条款的任何修改、补充或变更，均应以书面形式进行，并经合同双方签字盖章确认。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程量清单详细要求：详细列明分包工程的具体项目、工程量、单价及总价。说明：工程量清单是合同的重要组成部分，用于明确工程量、价格和付款方式。2.附件二：施工计划详细要求：包括施工进度安排、施工节点、人员安排、材料供应计划等。说明：施工计划是指导分包工程施工的重要文件，有助于确保工程按期完成。3.附件三：材料采购清单详细要求：包括材料名称、规格、型号、数量、单价及总价。说明：材料采购清单是材料采购的依据，有助于确保材料的质量和供应。4.附件四：安全生产管理制度详细要求：包括安全生产责任、安全措施、事故处理等内容。说明：安全生产管理制度是保障施工安全的重要文件，有助于预防安全事故。5.附件五：环境保护措施详细要求：包括环保责任、环保措施、环保验收等内容。说明：环境保护措施是保护环境的重要文件，有助于减少施工过程中的环境污染。6.附件六：争议解决协议详细要求：包括争议解决方式、争议解决机构、争议解决程序等内容。说明：争议解决协议是解决合同争议的依据，有助于双方在出现争议时快速、公正地解决问题。7.附件七：第三方介入协议详细要求：包括第三方类型、职责、权利和义务等内容。说明：第三方介入协议是明确第三方在合同中角色的文件，有助于确保第三方在合同履行中的合法性和有效性。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：未按合同约定完成工程任务。责任认定标准：根据合同约定，未按期完成工程任务的，甲方有权要求乙方支付违约金，并承担因违约造成的损失。示例说明：若乙方未能在合同约定的工期内完成工程，甲方有权要求乙方支付合同总价款的___________________作为违约金，并赔偿因违约造成的损失。2.违约行为：工程质量不符合合同约定。责任认定标准：根据合同约定，工程质量不符合标准的，乙方应进行整改，直至符合要求，并承担因质量问题造成的损失。示例说明：若分包工程经验收不合格，乙方应承担整改责任，直至符合合同约定的质量标准，并赔偿因质量问题造成的损失。3.违约行为：违反合同约定的付款义务。责任认定标准：根据合同约定，未按时付款的，违约方应支付违约金，并承担因违约造