2024年工程协议交底详细指南版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年工程协议交底详细指南版B版本合同目录一览1.工程概况1.1项目名称1.2项目地点1.3项目规模1.4工程性质2.合同主体2.1发包人2.2承包人2.3设计单位2.4监理单位3.合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式3.4发票开具4.工程进度4.1施工周期4.2关键节点4.3进度调整4.4延期违约金5.工程质量5.1质量标准5.2质量控制5.3质量验收5.4质量保修6.材料设备6.1材料供应6.2设备供应6.3材料设备验收6.4材料设备保管7.施工安全7.1安全防护7.2安全事故处理7.3安全生产费用7.4环境保护8.变更与解除8.1变更条件8.2变更程序8.3解除条件8.4解除程序9.违约责任9.1承包人违约9.2发包人违约9.3设计单位违约9.4监理单位违约10.争议解决10.1协商解决10.2调解解决10.3仲裁解决10.4诉讼解决11.合同的生效、变更和终止11.1合同生效11.2合同变更11.3合同终止11.4合同解除12.合同的附件12.1附件列表12.2附件内容12.3附件生效13.其他条款13.1保密条款13.2知识产权13.3不可抗力13.4法律法规14.合同的签署14.1签署日期14.2签署地点14.3签署人14.4签字盖章第一部分：合同如下：第一条工程概况1.1项目名称：根据双方协商确定的工程名称。1.2项目地点：项目具体位置，包括省、市、县（区）及详细地址。1.3项目规模：项目的总体规模，包括工程占地面积、建筑总面积、建筑高度等。1.4工程性质：根据项目具体情况指明是住宅、商业、办公楼、公共设施等。第二条合同主体2.1发包人：指合同中承担工程发包责任的法人或其他组织，全称及法定代表人。2.2承包人：指合同中承担工程承包责任的法人或其他组织，全称及法定代表人。2.3设计单位：指负责工程设计的法人或其他组织，全称及法定代表人。2.4监理单位：指负责工程监理的法人或其他组织，全称及法定代表人。第三条合同价格3.1合同总价：双方根据工程量清单、工程单价及优惠条款等协商确定的工程总价。3.2价格调整：双方约定在合同执行过程中，由于市场行情变化、政策调整等原因导致工程造价发生变化的调整方式。3.3支付方式：双方约定的工程进度款、尾款等支付方式，包括支付时间、支付比例、支付条件等。3.4发票开具：承包人应按照税务法律法规及双方约定，为发包人开具合法、有效的发票。第四条工程进度4.1施工周期：双方协商确定的工程开工日期至竣工日期的时间段。4.2关键节点：双方约定的工程进度中的重要时间节点，如基础工程验收、主体结构验收等。4.3进度调整：由于不可抗力、设计变更等原因导致工程进度发生变化的调整方式。4.4延期违约金：双方约定的工程延期违约金的计算方式、支付标准及支付条件等。第五条工程质量5.1质量标准：工程质量应符合国家及行业现行质量标准、规范要求。5.2质量控制：承包人应建立健全质量管理体系，确保工程质量符合合同约定。5.3质量验收：工程验收分为分部验收和整体验收，验收不合格的工程，承包人应按照验收意见整改，直至达到验收标准。5.4质量保修：工程竣工验收合格后，承包人对工程进行一定期限的保修，保修期限及保修范围按照相关法律法规及合同约定执行。第六条材料设备6.1材料供应：承包人负责采购工程所需的主要材料、设备，并承担相应责任。6.2设备供应：承包人负责采购、安装、调试工程所需的设备，并承担相应责任。6.3材料设备验收：发包人或其授权代表对承包人供应的材料设备进行验收，不符合合同约定的，承包人应负责更换或修复。6.4材料设备保管：承包人应妥善保管工程材料设备，确保其安全、完整。第八条变更与解除8.1变更条件：合同执行过程中，因设计变更、工程量增减等原因导致合同内容变更的条件。8.2变更程序：合同变更的审批程序，包括变更申请、审批、变更协议签订等。8.3解除条件：合同执行过程中，双方约定解除合同的条件。8.4解除程序：合同解除的审批程序，包括解除申请、审批、解除协议签订等。第九条违约责任9.1承包人违约：承包人未履行或未正确履行合同约定的义务的责任。9.2发包人违约：发包人未履行或未正确履行合同约定的义务的责任。9.3设计单位违约：设计单位未履行或未正确履行合同约定的义务的责任。9.4监理单位违约：监理单位未履行或未正确履行合同约定的义务的责任。第十条争议解决10.1协商解决：合同争议通过双方协商解决。10.2调解解决：协商解决不成，双方可申请第三方调解。10.3仲裁解决：调解不成，合同争议提交约定的仲裁机构进行仲裁。10.4诉讼解决：双方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十一条合同的生效、变更和终止11.1合同生效：合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同变更：合同变更协议经双方签字盖章后生效。11.3合同终止：合同到期或者合同约定的终止条件满足时，合同终止。11.4合同解除：合同解除协议经双方签字盖章后生效。第十二条合同的附件12.1附件列表：合同附件的名称和编号。12.2附件内容：附件的具体内容。12.3附件生效：附件自双方签字盖章之日起生效。第十三条其他条款13.1保密条款：双方对合同内容及合同履行过程中获知的对方商业秘密予以保密。13.2知识产权：合同涉及的知识产权归属按照相关法律法规及合同约定执行。13.3不可抗力：不可抗力事件的影响按照合同约定及相关法律法规处理。13.4法律法规：合同执行过程中，如与国家法律法规相抵触，以法律法规为准。第十四条合同的签署14.1签署日期：合同签署的具体日期。14.2签署地点：合同签署的具体地点。14.3签署人：合同签署人的姓名及职务。14.4签字盖章：合同双方在合同文本上签字并加盖公章。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件列表：1.工程量清单2.工程设计图纸3.施工组织设计4.工程预算书5.工程进度计划6.材料设备供应合同7.安全生产管理协议8.质量保修书9.变更协议10.解除协议11.仲裁协议12.诉讼管辖协议附件的详细要求和说明：1.工程量清单：详细列明工程项目的名称、数量、单位、单价和总价等信息。2.工程设计图纸：包括工程的平面图、立面图、剖面图等详细设计图纸。3.施工组织设计：列明施工组织架构、施工方法、施工步骤、施工计划等。4.工程预算书：详细列明工程项目的预算金额、费用明细等。5.工程进度计划：包括工程各阶段的开始时间、结束时间、关键节点等。6.材料设备供应合同：列明材料设备的供应范围、供应数量、供应时间、质量标准等。7.安全生产管理协议：明确双方在安全生产管理方面的责任和义务。8.质量保修书：列明保修范围、保修期限、保修责任等。9.变更协议：明确合同变更的条件、程序、变更内容的调整等。10.解除协议：明确合同解除的条件、程序、解除后的处理事项等。11.仲裁协议：列明仲裁机构的选择、仲裁程序、仲裁裁决的执行等。12.诉讼管辖协议：明确诉讼的管辖法院、诉讼程序等。说明二：违约行为及责任认定：违约行为及责任认定：1.承包人违约：未按合同约定完成工程；工程质量不符合合同约定；未按合同约定时间提交竣工资料；未按合同约定进行工程维护和保修。示例说明：如果承包人未按合同约定完成工程，应按照合同约定承担延期违约金的责任。2.发包人违约：未按合同约定支付工程进度款；未按合同约定提供设计图纸或图纸不符合要求；未按合同约定提供施工场地或施工条件；未按合同约定履行发包人的其他义务。示例说明：如果发包人未按合同约定支付工程进度款，应按照合同约定承担支付滞纳金的责任。3.设计单位违约：设计图纸不符合国家规范或合同约定；设计变更导致工程造价或进度发生变化；未按合同约定时间提供设计图纸或设计资料。示例说明：如果设计单位提供的图纸不符合规范，应承担重新设计的责任，并赔偿由此导致的损失。4.监理单位违约：未按合同约定进行工程监理；对工程质量问题未及时提出整改意见；未按合同约定进行工程进度监督。示例说明：如果监理单位未按合同约定进行工程监理，应承担监理不力的责任。说明三：法律名词及解释：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.违约金：一方未履行合同约