2024年度数据中心建设项目施工合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度数据中心建设项目施工合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式1.4合同签订日期2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期2.5项目总投资3.施工范围及内容3.1施工范围3.2施工内容3.3施工图纸4.施工进度计划4.1施工阶段划分4.2各阶段施工时间4.3施工进度调整5.施工质量要求5.1施工质量标准5.2质量检验与验收5.3质量保证措施6.工程价款及支付方式6.1工程价款计算方式6.2预付款比例及支付时间6.3进度款支付方式6.4验收合格后付款6.5逾期付款违约责任7.施工安全与环境保护7.1施工安全责任7.2安全生产措施7.3环境保护措施7.4安全生产责任追究8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决期限8.3争议解决费用9.合同变更与解除9.1合同变更条件9.2合同解除条件9.3合同解除程序10.违约责任10.1违约责任承担10.2违约金计算10.3违约责任追究11.合同生效与终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同终止程序12.其他约定事项12.1不可抗力条款12.2保密条款12.3合同附件13.合同附件13.1施工图纸13.2质量标准文件13.3其他相关文件14.合同份数及签署14.1合同份数14.2合同签署日期14.3合同签署地点第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：科技有限公司乙方：建筑工程有限公司1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.3合同双方联系方式1.4合同签订日期本合同签订日期为2024年4月1日。2.项目概况2.1项目名称2024年度数据中心建设项目2.2项目地点省市区街道2.3项目规模占地面积10000平方米，建筑面积8000平方米2.4项目工期自合同签订之日起，工期为12个月2.5项目总投资项目总投资为人民币5000万元3.施工范围及内容3.1施工范围包括土建、电气、网络、安防等工程3.2施工内容土建工程：包括地基基础、主体结构、装饰装修等电气工程：包括强电、弱电、照明、动力等网络工程：包括综合布线、网络设备安装等安防工程：包括视频监控、门禁系统、报警系统等3.3施工图纸施工图纸由甲方提供，乙方需在收到图纸后5个工作日内确认。4.施工进度计划4.1施工阶段划分土建工程、电气工程、网络工程、安防工程4.2各阶段施工时间土建工程：3个月电气工程：2个月网络工程：1个月安防工程：1个月4.3施工进度调整如遇不可抗力或甲方原因导致施工进度延误，经双方协商一致，可调整施工进度计划。5.施工质量要求5.1施工质量标准按照国家相关施工质量标准和规范执行5.2质量检验与验收施工过程中，乙方需进行自检，甲方进行抽检，验收合格后方可进行下一道工序5.3质量保证措施乙方需设立专门的质量管理团队，负责施工过程中的质量监督和保证6.工程价款及支付方式6.1工程价款计算方式按照施工图纸、工程量清单和约定的计价方法计算6.2预付款比例及支付时间预付款比例为合同总价的20%，在合同签订后5个工作日内支付6.3进度款支付方式根据施工进度，每月支付合同总价的10%，直至工程完工6.4验收合格后付款工程验收合格后，支付剩余工程款的50%，余款在保修期满后支付6.5逾期付款违约责任逾期付款，按每日万分之五支付违约金8.争议解决8.1争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，提交省市仲裁委员会仲裁。8.2争议解决期限自争议发生之日起，双方应尽力在30日内协商解决。8.3争议解决费用仲裁费用由败诉方承担，除非仲裁庭另有裁定。9.合同变更与解除9.1合同变更条件任何一方要求变更合同内容，必须以书面形式提出，并经双方协商一致。9.2合同解除条件甲方原因导致合同无法履行乙方严重违约，经甲方催告后仍未改正发生不可抗力事件，导致合同无法履行9.3合同解除程序任何一方要求解除合同，应提前30日以书面形式通知对方，并说明理由。10.违约责任10.1违约责任承担任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。10.2违约金计算违约金的计算方式按照合同约定或法定标准执行。10.3违约责任追究违约方应承担违约责任，无正当理由拒绝承担的，守约方有权依法追偿。11.合同生效与终止11.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同终止条件合同约定的工程完工并验收合格双方协商一致解除合同合同因法定原因终止11.3合同终止程序合同终止后，双方应进行工程结算，并办理相关手续。12.其他约定事项12.1不可抗力条款因地震、洪水、台风等不可抗力因素导致合同无法履行，双方互不承担责任。12.2保密条款双方对本合同内容及项目信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。12.3合同附件本合同附件包括但不限于施工图纸、工程量清单、质量标准文件等。13.合同份数及签署13.1合同份数本合同一式八份，甲乙双方各执四份，具有同等法律效力。13.2合同签署日期本合同自双方签字盖章之日起生效。13.3合同签署地点本合同在省市签署。14.合同附件14.1施工图纸14.2工程量清单14.3质量标准文件14.4甲方提供的其他相关文件第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念在本合同中，第三方指非甲乙双方当事人，但为履行合同或提供相关服务的主体，包括但不限于监理方、设计方、咨询方、检测机构等。15.2第三方责任15.2.1第三方责任限额第三方的责任限额应根据其提供的服务内容和性质确定，并在合同中明确约定。若第三方因自身原因导致合同无法履行或造成损失，其赔偿总额不超过合同总价的10%。15.2.2第三方责任划分第三方在提供专业服务时，若因自身专业失误或疏忽导致合同无法履行或造成损失，由第三方承担全部责任。若第三方服务涉及与甲乙双方的共同责任，则由甲乙双方根据实际情况分担责任。15.3第三方介入程序15.3.1第三方选择甲乙双方应共同选择第三方，并签订相应的合作协议或服务合同。15.3.2第三方资质要求第三方应具备相应的资质和执业许可，符合国家相关法律法规的要求。15.4第三方权利15.4.1第三方有权根据合同约定，独立开展专业服务，并要求甲乙双方提供必要的协助和配合。15.4.2第三方有权要求甲乙双方按约定支付相关服务费用。15.5第三方义务15.5.1第三方应严格按照合同约定履行职责，确保服务质量。15.5.2第三方应保守合同内容及项目信息，不得泄露给任何第三方。16.第三方介入时的额外条款16.1甲乙双方应确保第三方在介入过程中，其行为不违反本合同的约定。16.2第三方介入期间，甲乙双方应保持与第三方的良好沟通，确保项目顺利进行。16.3第三方介入期间，甲乙双方仍承担各自在合同中的权利和义务。17.第三方责任的具体说明17.1监理方责任监理方负责对工程施工过程进行监督管理，确保工程质量和安全。若监理方因自身原因导致工程质量问题，应承担相应的责任。17.2设计方责任设计方负责提供符合要求的工程设计文件。若设计文件存在缺陷，导致工程无法正常施工或造成损失，设计方应承担相应责任。17.3咨询方责任咨询方提供专业咨询服务。若咨询意见存在重大失误，导致合同无法履行或造成损失，咨询方应承担相应责任。17.4检测机构责任检测机构负责对工程材料、设备等进行检测。若检测数据存在重大误差，导致工程无法正常施工或造成损失，检测机构应承担相应责任。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方第三方应向甲方提供服务，甲方有义务为第三方提供必要的协助和条件。18.2第三方与乙方第三方应向乙方提供服务，乙方有义务为第三方提供必要的协助和条件。18.3第三方与甲乙双方第三方在提供服务的范围内，甲乙双方应共同监督和管理，确保项目顺利进行。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.施工图纸详细要求：包括建筑设计、结构设计、电气设计、给排水设计、暖通设计等，需符合国家相关标准和规范。说明：施工图纸是施工的依据，乙方在施工过程中必须严格按照图纸进行施工。2.工程量清单详细要求：详细列出各项工程量和材料数量，需与施工图纸相符。说明：工程量清单是工程价款计算的依据，甲方在支付进度款时需核对清单。3.质量标准文件详细要求：包括施工质量标准和验收标准，需符合国家相关标准和规范。说明：质量标准文件是确保施工质量的依据，乙方在施工过程中必须严格执行。4.材料设备清单详细要求：列出施工所需材料设备的名称、规格、数量等。说明：材料设备清单是施工过程中所需物资的清单，甲方需确保材料设备的质量和供应。5.安全生产措施详细要求：包括施工现场安全管理制度、安全操作规程等。说明：安全生产措施是保障施工人员安全的依据，乙方需严格执行。6.环境保护措施详细要求：包括施工现场环境保护制度、污染防治措施等。说明：环境保护措施是保护施工现场环境的重要措施，乙方需严格执行。7.合同变更记录详细要求：记录合同变更的内容、时间、双方签字等。说明：合同变更记录是合同变更的依据，双方在履行合同时应查阅。8.付款凭证详细要求：包括预付款、进度款、结算款等付款凭证。说明：付款凭证是支付工程款的依据，甲方在支付款项时需核对。9.验收报告详细要求：包括工程验收的时间、地点、参加人员、验收结果等。说明：验收报告是工程验收的依据，乙方在工程完工后需提交。10.保修证书详细要求：包括保修期限、保修内容、保修方式等。说明：保修证书是保修期的依据，乙方在工程完工后需提交。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：乙方未按合同约定的时间完成工程责任认定标准：每延误一天，乙方需支付相当于合同总价的0.1%的违约金。示例说明：若合同约定工期为12个月，乙方实际完成工期为14个月，则需支付相当于合同总价1.2%的违约金。2.违约行为：乙方施工质量不符合约定标准责任认定标准：根据实际损失情况，乙方需赔偿甲方相应的损失。示例说明：若因乙方施工质量问题导致甲方损失人民币10万元，则乙方需赔偿甲方10万元。3.违约行为：甲方未按合同约定支付工程款责任认定标准：每延误一天，甲方需支付相当于逾期付款金额的万分之五的违约金。示例说明：若甲方应支付人民币100万元，但实际支付时间为30天后，则需支付相当于逾期付款金额的0.15%的违约金。4.违约行为：第三方未能履行其合同义务责任认定标准：根据第三方合同约定和实际损失情况，由第三方承担相应责任。示例说明：若监理方因自身原因导致工程延误，需按照监理合同约定承担相应责任。全文完。2024年度数据中心建设项目施工合同1本合同目录一览第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式1.4合同双方注册地址第二条项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目建设内容第三条合同标的3.1施工范围3.2施工内容3.3施工标准3.4施工进度第四条合同价款4.1合同价款总额4.2付款方式4.3付款进度4.4付款条件第五条施工进度5.1施工计划5.2施工节点5.3施工期限5.4施工延期责任第六条施工质量6.1质量标准6.2质量检验6.3质量争议6.4质量保修第七条施工安全7.1安全责任7.2安全措施7.3安全事故处理7.4安全培训第八条环境保护8.1环保要求8.2环保措施8.3环保责任8.4环保验收第九条合同变更9.1变更条件9.2变更程序9.3变更费用9.4变更责任第十条合同解除10.1解除条件10.2解除程序10.3解除责任10.4解除赔偿第十一条争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决期限11.4争议解决费用第十二条违约责任12.1违约情形12.2违约责任12.3违约赔偿第十三条合同生效与终止13.1合同生效条件13.2合同生效时间13.3合同终止条件13.4合同终止时间第十四条其他约定14.1通知送达14.2附件14.3合同附件清单14.4合同份数14.5合同份数使用14.6合同解释权14.7合同签订日期第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：数据中心有限公司乙方：建筑工程有限公司1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.3合同双方联系方式1.4合同双方注册地址甲方注册地址：省市区路号乙方注册地址：省市区路号第二条项目概况2.1项目名称2024年度数据中心建设项目2.2项目地点省市区路号2.3项目规模占地面积：10000平方米建筑面积：5000平方米2.4项目建设内容数据中心主体建筑、配套设施、设备安装等。第三条合同标的3.1施工范围包括但不限于土建施工、电气安装、消防设施、监控系统等。3.2施工内容基础施工、主体结构施工、装饰装修、设备安装、调试等。3.3施工标准按照国家相关标准、规范及甲方要求进行施工。3.4施工进度合同签订后30天内完成图纸会审，60天内完成主体结构施工，90天内完成装饰装修，120天内完成设备安装调试。第四条合同价款4.1合同价款总额人民币壹仟万元整（￥10000000.00）4.2付款方式分阶段付款，按工程进度支付。4.3付款进度基础施工完成30%支付，主体结构施工完成60%支付，装饰装修及设备安装调试完成70%支付，验收合格后支付10%，质保金10%。4.4付款条件按照合同约定的时间、进度、质量要求完成施工，并提供相关证明材料。第五条施工进度5.1施工计划甲方根据项目进度要求，向乙方提供施工计划。5.2施工节点基础施工完成时间、主体结构施工完成时间、装饰装修完成时间、设备安装调试完成时间等。5.3施工期限合同签订后，甲方应在60天内完成图纸会审，乙方应在90天内完成主体结构施工，120天内完成装饰装修，150天内完成设备安装调试。5.4施工延期责任因乙方原因导致施工延期，每延误一天，乙方应向甲方支付合同价款的千分之五作为违约金。第六条施工质量6.1质量标准按照国家相关标准、规范及甲方要求进行施工。6.2质量检验甲方、乙方共同对施工质量进行检验，检验合格后方可进行下一道工序。6.3质量争议如发生质量争议，由双方共同委托第三方进行鉴定，鉴定费用由责任方承担。6.4质量保修乙方对施工质量承担一年保修责任，保修期内出现质量问题，乙方应及时处理。第七条施工安全7.1安全责任乙方负责施工现场的安全管理，确保施工安全。7.2安全措施乙方应制定安全措施，确保施工安全，如设置安全警示标志、配备安全防护设施等。7.3安全事故处理如发生安全事故，乙方应立即采取措施，及时上报，并配合甲方进行调查处理。7.4安全培训乙方应对施工人员进行安全培训，提高施工人员的安全意识。第一部分：合同如下：第八条环境保护8.1环保要求乙方在施工过程中应遵守国家及地方的环境保护法规，采取有效措施减少施工对环境的影响。8.2环保措施施工现场设置围挡，减少扬尘；施工用水循环利用，减少污水排放；施工垃圾分类存放，及时清运；施工车辆限行时段，减少噪音污染。8.3环保责任若因乙方施工导致环境污染，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。8.4环保验收施工完成后，乙方应配合甲方进行环保验收，确保环保设施正常运行。第九条合同变更9.1变更条件在合同履行过程中，如因不可抗力、设计变更等原因导致合同内容需要变更，双方应协商一致。9.2变更程序变更内容经双方确认后，应以书面形式进行变更，并作为合同附件。9.3变更费用变更产生的费用按实际发生计算，由变更责任方承担。9.4变更责任因乙方原因导致合同变更，乙方应承担全部责任。第十条合同解除10.1解除条件另一方严重违约；因不可抗力导致合同无法履行；合同目的无法实现。10.2解除程序解除合同需书面通知对方，并说明解除理由。10.3解除责任因一方违约导致合同解除，违约方应承担相应责任。10.4解除赔偿合同解除后，双方应根据合同履行情况，合理分担已发生的费用。第十一条争议解决11.1争议解决方式双方应友好协商解决争议，协商不成时，可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决机构如双方同意，可委托仲裁委员会进行仲裁。11.3争议解决期限争议发生后，双方应在30日内提出解决争议的要求。11.4争议解决费用争议解决费用由败诉方承担。第十二条违约责任12.1违约情形迟延履行；标的物质量不符合约定；逾期付款；未能按期完成工程等。12.2违约责任违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。12.3违约赔偿违约赔偿金额根据合同约定及实际损失计算。第十三条合同生效与终止13.1合同生效条件合同双方签字盖章后生效。13.2合同生效时间合同签订之日起生效。13.3合同终止条件合同履行完毕或经双方协商一致解除合同。13.4合同终止时间合同终止时间以合同约定或实际履行完毕为准。第十四条其他约定14.1通知送达所有通知应以书面形式发送，自送达对方之日起生效。14.2附件施工图纸；合同变更；付款凭证；验收报告等。14.3合同附件清单合同附件清单应列明所有附件的名称及份数。14.4合同份数合同一式八份，甲乙双方各执四份。14.5合同份数使用合同份数仅用于合同履行过程中的记录和证明，不得用于其他目的。14.6合同解释权本合同解释权归甲乙双方共同所有。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方是指在合同履行过程中，经甲乙双方同意，介入合同关系，提供专业服务或参与合同履行的独立第三方。1.2第三方的类型包括但不限于：设计单位监理单位评估机构仲裁机构中介机构其他专业服务机构第二条第三方介入的条件甲乙双方书面同意；第三方具备相应的资质和能力；第三方同意承担相应的责任和义务。第三条第三方职责设计单位：提供符合要求的工程设计图纸；监理单位：对施工过程进行监督，确保工程质量；评估机构：对工程质量、进度、成本等进行评估；仲裁机构：在合同争议解决过程中提供仲裁服务；中介机构：协助甲乙双方进行合同谈判、签订等事宜；其他专业服务机构：提供合同履行所需的专业服务。第四条第三方权利收取合同约定的服务费用；获取甲乙双方提供的必要信息和资料；在合同履行过程中，提出合理化建议。第五条第三方义务按照合同约定，按时、按质完成服务；保护甲乙双方的商业秘密；遵守国家法律法规和行业规范；对因自身原因造成的损失承担赔偿责任。第六条第三方责任限额质量责任限额：第三方因设计、监理等原因导致工程质量问题，应承担的质量赔偿限额；进度责任限额：第三方因自身原因导致工程进度延误，应承担的延误赔偿限额；其他责任限额：第三方因其他原因造成的损失，应承担的赔偿限额。第七条第三方与其他各方的划分7.1第三方与甲乙双方的关系：第三方与甲方、乙方之间是服务与被服务的关系；第三方不得直接与甲方、乙方进行交易或签订合同。7.2第三方与工程的关系：第三方对工程的管理和监督，不得影响工程的整体进度和质量；第三方应确保其提供的专业服务不影响工程的安全和环保。第八条第三方介入的程序8.1第三方介入需经甲乙双方书面同意，并签订书面协议；8.2第三方介入后，甲乙双方应将第三方纳入合同管理体系，确保合同履行；8.3第三方介入期间，甲乙双方应保持沟通，及时解决合同履行过程中出现的问题。第九条第三方介入的变更9.1如合同履行过程中需要变更第三方，甲乙双方应协商一致，并书面通知第三方；9.2第三方变更后，原协议终止，新协议生效。第十条