2024年合作共赢：建筑工程分包设计合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年合作共赢：建筑工程分包设计合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.2总包方信息2.项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.分包内容与范围3.1分包工程内容3.2设计范围3.3设计标准与规范4.设计费用及支付方式4.1设计费用总额4.2设计费用支付方式4.3设计费用支付时间4.4设计费用调整5.设计成果提交要求5.1设计成果内容5.2设计成果提交时间5.3设计成果提交方式5.4设计成果质量要求6.设计变更及调整6.1设计变更范围6.2设计变更程序6.3设计变更费用7.技术保密与知识产权7.1技术保密义务7.2知识产权归属8.违约责任与争议解决8.1违约责任8.2争议解决方式9.合同生效与解除9.1合同生效条件9.2合同解除条件10.合同期限与续签10.1合同期限10.2合同续签条件11.其他约定事项11.1不可抗力条款11.2法律适用11.3合同附件12.合同签署12.1签署时间12.2签署地点12.3签署人员13.合同附件13.1附件一：设计任务书13.2附件二：设计费用明细13.3附件三：知识产权归属协议14.合同份数与保管14.1合同份数14.2合同保管责任第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.1.1分包方名称：___________1.1.2分包方法定代表人：___________1.1.3分包方注册地址：___________1.1.4分包方联系电话：___________1.1.5分包方电子邮箱：___________1.2总包方信息1.2.1总包方名称：___________1.2.2总包方法定代表人：___________1.2.3总包方注册地址：___________1.2.4总包方联系电话：___________1.2.5总包方电子邮箱：___________2.项目概述2.1项目名称：___________2.2项目地点：___________2.3项目规模：___________2.4项目工期：自____年____月____日起至____年____月____日止3.分包内容与范围3.1分包工程内容：包括但不限于___________3.2设计范围：包括但不限于___________3.3设计标准与规范：依据国家及行业相关标准与规范执行4.设计费用及支付方式4.1设计费用总额：人民币___________元整4.2设计费用支付方式：4.2.1首付款：合同签订后____个工作日内支付设计费用总额的____%4.2.2进度款：设计过程中根据实际进度支付设计费用总额的____%4.2.3结算款：设计完成后____个工作日内支付设计费用总额的____%4.3设计费用支付时间：具体支付时间以双方协商为准4.4设计费用调整：因设计变更或不可抗力等因素导致设计费用发生变化的，双方另行协商确定5.设计成果提交要求5.1设计成果内容：包括但不限于___________5.2设计成果提交时间：自合同签订之日起____个工作日内完成设计工作并提交设计成果5.3设计成果提交方式：通过电子邮件或邮寄方式提交至总包方指定地址5.4设计成果质量要求：符合国家及行业相关标准与规范，确保设计成果质量6.设计变更及调整6.1设计变更范围：包括但不限于___________6.2设计变更程序：6.2.1总包方提出设计变更，书面通知分包方6.2.2分包方收到设计变更通知后，在____个工作日内回复总包方6.2.3双方协商确定设计变更内容，必要时进行设计调整6.3设计变更费用：根据设计变更内容，双方协商确定变更费用7.技术保密与知识产权7.1技术保密义务：双方对本合同涉及的技术信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露7.2知识产权归属：设计成果的知识产权归总包方所有，分包方不得擅自复制、传播或用于其他项目8.违约责任与争议解决8.1违约责任8.1.1分包方未按约定时间完成设计工作，每延迟一天，应向总包方支付设计费用总额的____%作为违约金。8.1.2分包方提交的设计成果不符合约定质量要求，总包方有权要求重新设计，并有权要求分包方赔偿由此造成的损失。8.1.3总包方未按约定支付设计费用，每延迟一天，应向分包方支付设计费用总额的____%作为违约金。8.2争议解决方式8.2.1双方应友好协商解决合同执行过程中发生的争议。8.2.2若协商不成，任何一方均有权将争议提交至合同签订地的人民法院诉讼解决。9.合同生效与解除9.1合同生效条件9.1.1双方签署并盖章后生效。9.1.2合同签订后，双方应及时履行合同约定的各项义务。9.2合同解除条件9.2.1因不可抗力导致合同无法履行时，双方可协商解除合同。9.2.2分包方严重违约，经总包方书面通知后____个工作日内仍未纠正，总包方有权解除合同。9.2.3总包方严重违约，分包方有权解除合同。10.合同期限与续签10.1合同期限：本合同有效期为____年，自合同生效之日起计算。10.2合同续签条件10.2.1双方在合同到期前____个月提出续签意向。10.2.2双方协商一致，签订续签协议。11.其他约定事项11.1不可抗力条款11.1.1不可抗力包括但不限于自然灾害、战争、政府行为等。11.1.2发生不可抗力事件，双方应立即通知对方，并采取一切可能的措施减轻损失。11.2法律适用11.2.1本合同适用中华人民共和国法律。11.3合同附件11.3.1附件一：设计任务书11.3.2附件二：设计费用明细11.3.3附件三：知识产权归属协议12.合同签署12.1签署时间：____年____月____日12.2签署地点：___________12.3签署人员12.3.1分包方代表：___________12.3.2总包方代表：___________13.合同附件13.1附件一：设计任务书13.1.1设计任务书内容应包括但不限于项目概述、设计要求、设计标准、设计成果提交要求等。13.2附件二：设计费用明细13.2.1设计费用明细应列明设计费用总额、支付方式、支付时间等。13.3附件三：知识产权归属协议13.3.1知识产权归属协议应明确设计成果的知识产权归属及使用范围。14.合同份数与保管14.1合同份数：本合同一式____份，双方各执____份，具有同等法律效力。14.2合同保管责任：双方应妥善保管合同文本，确保合同内容的完整性和有效性。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1定义：本合同所称的第三方，是指除合同双方（甲乙方）之外的，为合同履行提供中介服务、技术咨询、项目管理或其他相关服务的独立法人或其他组织。15.2介入形式：第三方介入可以是中介方、技术顾问、监理单位、项目管理公司等，其具体形式和方式由双方根据项目需要协商确定。16.第三方介入的同意与责任16.1第三方介入的同意：甲乙方同意在合同履行过程中引入第三方，并需书面通知对方。16.2第三方责任：第三方在合同履行过程中，其行为直接影响到合同的履行，因此第三方应对其行为承担相应的法律责任。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额：第三方因自身原因造成合同履行的损失，其责任限额由甲乙方与第三方在签订合作协议时约定，并在本合同中予以明确。17.2第三方责任限额的调整：如第三方责任限额需要调整，甲乙方应书面同意，并在本合同中进行相应修改。18.第三方权利与义务18.1第三方权利：18.1.1第三方有权根据合同约定，要求甲乙方提供必要的信息和资料。18.1.2第三方有权对合同履行过程进行监督，并提出合理建议。18.1.3第三方有权在合同履行过程中，对甲乙方的违约行为提出异议，并要求采取纠正措施。18.2第三方义务：18.2.1第三方应按照合同约定，履行其职责，确保合同履行过程顺利进行。18.2.2第三方应保守合同双方的商业秘密和技术秘密。18.2.3第三方应遵守国家法律法规和行业规范。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲乙方的关系：第三方作为独立法人或其他组织，与甲乙方之间不存在劳动关系，双方的权利义务由合作协议约定。19.2第三方与项目施工方的划分：第三方对项目施工方进行技术指导和监督，但不直接参与施工工作，施工方仍需按照合同约定履行其职责。19.3第三方与监理单位的划分：如第三方为监理单位，其与甲乙方、施工方的关系由监理合同约定，监理单位负责对施工过程进行监督和管理。20.第三方介入的合同变更20.1第三方介入的合同变更：甲乙方在引入第三方时，如需对合同内容进行变更，应书面通知对方，并经双方协商一致后修改合同。20.2第三方介入的合同解除：如第三方介入导致合同无法履行，甲乙方有权解除合同，并按照合同约定处理相关事宜。21.第三方介入的争议解决21.1第三方介入的争议解决：第三方介入过程中产生的争议，甲乙方应通过协商解决，协商不成的，可提交仲裁或诉讼解决。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.设计任务书详细要求：包括项目概述、设计要求、设计标准、设计成果提交要求等。说明：设计任务书是合同履行的重要依据，应详细列明设计工作的具体内容和要求。2.设计费用明细详细要求：列明设计费用总额、支付方式、支付时间等。说明：设计费用明细是合同履行中的经济基础，确保双方对费用有明确约定。3.知识产权归属协议详细要求：明确设计成果的知识产权归属及使用范围。说明：知识产权归属协议是保护双方知识产权的重要文件，确保设计成果的合法使用。4.第三方合作协议详细要求：明确第三方介入的形式、职责、权利义务、责任限额等。说明：第三方合作协议是合同履行中的重要补充，确保第三方在合同履行中的角色和责任。5.争议解决协议详细要求：约定争议解决的方式、程序和地点。说明：争议解决协议是合同履行中的保障措施，确保双方在发生争议时能够有效解决。6.不可抗力证明文件详细要求：证明发生不可抗力事件的文件，如自然灾害、战争等。说明：不可抗力证明文件是合同履行中的重要证据，用于证明不可抗力事件的发生。7.设计变更记录详细要求：记录设计变更的内容、原因、费用等。说明：设计变更记录是合同履行过程中的重要文档，确保设计变更的透明和可追溯。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：违约方未按约定时间完成设计工作。违约方提交的设计成果不符合约定质量要求。违约方未按约定支付设计费用。违约方泄露合同双方的商业秘密和技术秘密。2.违约责任认定标准：违约方应根据违约行为对合同履行造成的影响，承担相应的违约责任。违约方应支付违约金，违约金金额根据违约行为的严重程度和损失大小确定。违约方应赔偿因违约行为造成的损失。3.违约责任示例说明：示例一：若分包方未按约定时间完成设计工作，每延迟一天，应向总包方支付设计费用总额的____%作为违约金。示例二：若分包方提交的设计成果不符合约定质量要求，总包方有权要求重新设计，并有权要求分包方赔偿由此造成的损失。示例三：若总包方未按约定支付设计费用，每延迟一天，应向分包方支付设计费用总额的____%作为违约金。示例四：若违约方泄露合同双方的商业秘密和技术秘密，应承担相应的法律责任，包括赔偿损失和承担赔偿责任。全文完。2024年合作共赢：建筑工程分包设计合同1本合同目录一览1.合同订立依据及适用范围1.1合同订立依据1.2合同适用范围2.双方基本信息2.1分包方基本信息2.2总包方基本信息3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目工期4.分包内容4.1设计服务内容4.2设计成果交付4.3设计质量要求5.设计费用5.1设计费用总额5.2设计费用支付方式5.3设计费用支付时间6.设计进度安排6.1设计阶段划分6.2各阶段设计时间要求6.3设计进度调整7.设计成果交付及验收7.1设计成果交付时间7.2设计成果验收标准7.3设计成果验收程序8.设计变更及索赔8.1设计变更程序8.2设计变更费用8.3设计索赔程序9.设计保密及知识产权9.1设计保密要求9.2知识产权归属10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序13.合同生效、变更、终止13.1合同生效条件13.2合同变更程序13.3合同终止条件14.其他约定事项14.1通知方式14.2合同份数14.3合同签署日期第一部分：合同如下：1.合同订立依据及适用范围1.1合同订立依据1.2合同适用范围本合同适用于分包方为总包方提供的建筑工程分包设计服务，包括但不限于建筑、结构、给排水、电气、暖通等设计内容。2.双方基本信息2.1分包方基本信息分包方名称：_______分包方法定代表人：_______分包方注册地址：_______分包方联系电话：_______2.2总包方基本信息总包方名称：_______总包方法定代表人：_______总包方注册地址：_______总包方联系电话：_______3.项目概况3.1项目名称项目名称：_______3.2项目地点项目地点：_______3.3项目规模项目规模：_______3.4项目工期项目工期：_______4.分包内容4.1设计服务内容（1）建筑方案设计；（2）结构设计；（3）给排水设计；（4）电气设计；（5）暖通设计；（6）其他设计服务。4.2设计成果交付（1）设计图纸；（2）设计说明书；（3）设计计算书；（4）设计变更通知单；（5）其他设计文件。4.3设计质量要求设计质量应符合国家相关标准和规范的要求，确保设计成果满足施工和使用要求。5.设计费用5.1设计费用总额本合同设计费用总额为人民币_______元整。5.2设计费用支付方式设计费用支付方式为分阶段支付，具体支付方式如下：（1）设计合同签订后，分包方提交设计大纲，总包方支付设计费用总额的_______%；（2）设计进度达到_______%，总包方支付设计费用总额的_______%；（3）设计成果交付并经总包方验收合格后，总包方支付设计费用总额的_______%；（4）设计变更及追加设计费用另行协商。5.3设计费用支付时间设计费用支付时间按照上述支付方式执行。6.设计进度安排6.1设计阶段划分设计阶段划分为：（1）方案设计阶段；（2）初步设计阶段；（3）施工图设计阶段；（4）设计变更及追加设计阶段。6.2各阶段设计时间要求（1）方案设计阶段：_______天内完成；（2）初步设计阶段：_______天内完成；（3）施工图设计阶段：_______天内完成；（4）设计变更及追加设计阶段：_______天内完成。6.3设计进度调整如遇不可抗力或其他特殊原因导致设计进度延迟，双方应协商确定新的设计进度安排。第一部分：合同如下：8.设计变更及索赔8.1设计变更程序8.1.1设计变更的提出设计变更由总包方或分包方提出，并书面通知对方。8.1.2设计变更的审批设计变更经双方协商一致后，由总包方或分包方负责审批。8.1.3设计变更的实施设计变更经审批通过后，由分包方按照变更内容进行实施。8.2设计变更费用设计变更费用根据变更范围、工程量及市场价格等因素协商确定。8.3设计索赔程序8.3.1索赔的提出设计索赔由遭受损失的一方提出，并书面通知对方。8.3.2索赔的核实索赔提出后，双方应核实索赔事实及损失情况。8.3.3索赔的解决索赔经双方协商一致后，由总包方或分包方负责解决。9.设计保密及知识产权9.1设计保密要求双方应对设计成果保密，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。9.2知识产权归属设计成果的知识产权归分包方所有，总包方在合同约定的范围内享有使用权利。10.违约责任10.1违约情形10.1.1分包方违约（1）未按合同约定的时间、质量完成设计工作；（2）泄露设计成果；（3）违反设计保密要求；（4）其他违约行为。10.2违约责任承担10.2.1分包方违约（1）分包方应承担违约责任，赔偿总包方因此遭受的损失；（2）分包方应支付违约金，违约金按合同约定比例计算。10.3总包方违约10.3.1总包方违约（1）未按合同约定支付设计费用；（2）泄露分包方信息；（3）其他违约行为。10.4违约金违约金按合同约定比例计算，最高不超过合同总金额的_______%。11.争议解决11.1争议解决方式双方发生争议时，应通过友好协商解决。11.2争议解决程序协商不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。12.合同解除12.1合同解除条件12.1.1分包方解除合同（1）总包方未按合同约定支付设计费用；（2）总包方泄露分包方信息；（3）其他合同约定解除条件。12.2合同解除程序合同解除前，双方应书面通知对方，并按照合同约定办理相关手续。13.合同生效、变更、终止13.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同变更程序合同变更需经双方协商一致，并以书面形式签订补充协议。13.3合同终止条件（1）合同约定的工期届满；（2）双方协商一致解除合同；（3）法律、法规规定的其他合同终止情形。14.其他约定事项14.1通知方式双方通知应以书面形式进行，通过邮寄、电子邮件或专人送达等方式。14.2合同份数本合同一式_______份，双方各执_______份。14.3合同签署日期本合同自_______年_______月_______日起生效，有效期为_______年。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义本合同中的“第三方”是指除甲乙双方以外的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于中介机构、咨询机构、监理机构、检验机构等。15.2第三方介入的用途第三方介入的目的是为了确保合同履行过程中各项工作的顺利进行，提高工作效率，保证工程质量，以及解决合同履行过程中可能出现的争议。15.3第三方介入的条件15.3.1中介机构介入（1）双方协商一致，同意引入中介机构提供相关服务；（2）中介机构具备相应的资质和经验，能够满足合同要求。15.3.2咨询机构介入（1）双方协商一致，同意引入咨询机构提供专业咨询；（2）咨询机构提供的服务内容符合合同约定。15.3.3监理机构介入（1）双方协商一致，同意引入监理机构进行工程质量监督；（2）监理机构具备相应的资质和经验，能够满足合同要求。15.3.4检验机构介入（1）双方协商一致，同意引入检验机构进行工程检验；（2）检验机构具备相应的资质和经验，能够满足合同要求。15.4第三方责任15.4.1责任限额第三方的责任限额根据其介入的具体服务内容、资质和经验等因素协商确定，并在合同中明确。15.4.2责任承担（1）第三方在履行职责过程中，因自身原因造成损失，由第三方承担相应责任；（2）第三方因不可抗力或其他非自身原因造成损失，由甲乙双方根据实际情况分担责任。15.4.3第三方违约责任第三方违约的，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。15.5第三方与其他各方的划分15.5.1与甲方的划分第三方在介入合同履行过程中，应接受甲方的监督和管理，并按照甲方的要求提供相关服务。15.5.2与乙方的划分第三方在介入合同履行过程中，应尊重乙方的权益，不得损害乙方的合法权益。15.5.3与甲乙双方共同责任在合同履行过程中，如第三方因自身原因造成甲乙双方共同利益的损失，甲乙双方有权共同追究第三方责任。16.第三方介入的变更与终止16.1变更如需变更第三方介入的服务内容、责任限额等，双方应协商一致，并以书面形式签订补充协议。16.2终止（1）合同履行完毕或合同解除后，第三方介入终止；（2）双方协商一致，同意终止第三方介入；（3）第三方无法继续履行职责或违反合同约定，经甲乙双方同意，可以终止第三方介入。17.第三方介入的费用第三方介入的费用由甲乙双方根据实际情况协商确定，并在合同中明确。17.1费用支付方式第三方介入的费用按照合同约定支付，具体支付方式如下：（1）合同签订后，支付第三方介入费用的_______%；（2）第三方介入服务开始后，根据实际工作量支付_______%；（3）第三方介入服务完成后，支付剩余的_______%。17.2费用支付时间第三方介入费用的支付时间按照上述支付方式执行。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同附件一：设计任务书详细要求：明确设计项目的具体要求、设计标准、设计成果形式等。说明：设计任务书是设计工作的基础文件，应详细描述设计项目的各项指标和要求。2.合同附件二：设计图纸详细要求：包含建筑、结构、给排水、电气、暖通等各专业的设计图纸，并标注设计说明。说明：设计图纸是设计成果的核心部分，应保证图纸的准确性和完整性。3.合同附件三：设计说明书详细要求：对设计图纸进行详细说明，包括设计依据、设计参数、设计方法等。说明：设计说明书是设计图纸的补充，有助于施工方和监理方更好地理解设计意图。4.合同附件四：设计计算书详细要求：提供设计过程中的计算过程和计算结果，确保设计计算的准确性。说明：设计计算书是设计工作的依据，有助于验证设计结果的可靠性。5.合同附件五：设计变更通知单详细要求：记录设计过程中的变更内容、变更原因、变更影响等。说明：设计变更通知单是设计变更的正式记录，有助于双方明确变更责任。6.合同附件六：设计成果验收报告详细要求：记录设计成果的验收时间、验收人员、验收意见等。说明：设计成果验收报告是设计成果验收的正式文件，有助于确认设计成果的质量。7.合同附件七：设计保密协议详细要求：明确双方在设计过程中的保密义务和责任。说明：设计保密协议是保障设计成果知识产权的重要文件。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：分包方未按合同约定的时间、质量完成设计工作。责任认定标准：根据合同约定，分包方应承担违约责任，赔偿总包方因此遭受的损失。示例说明：若分包方未按约定时间完成设计工作，导致总包方工期延误，分包方应赔偿因延误产生的额外费用。2.违约行为：分包方泄露设计成果。责任认定标准：分包方应承担违约责任，赔偿总包方因此遭受的损失。示例说明：若分包方泄露设计成果，导致总包方商业秘密泄露，分包方应赔偿总包方因此遭受的损失。3.违约行为：总包方未按合同约定支付设计费用。责任认定标准：总包方应承担违约责任，支付违约金，并赔偿分包方因此遭受的损失。示例说明：若总包方未按约定时间支付设计费用，分包方有权要求总包方支付违约金，并赔偿因延迟付款造成的损失。4.违约行为：第三方在履行职责过程中，因自身原因造成损失。责任认定标准：第三方应承担违约责任，赔偿甲乙双方因此遭受的损失。示例说明：若监理机构在监理过程中因自身原因导致工程质量问题，监理机构应赔偿因质量问题造成的损失。5.违约行为：第三方泄露甲乙双方信息。责任认定标准：第三方应承担违约责任，赔偿甲乙双方因此遭受的损失。示例说明：若中介机构在提供服务过程中泄露甲乙双方信息，中介机构应赔偿甲乙双方因此遭受的损失。全文完。2024年合作共赢：建筑工程分包设计合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称1.2双方地址1.3双方法定代表人1.4双方联系方式2.项目基本信息2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.设计服务内容3.1设计阶段3.2设计范围3.3设计标准3.4设计成果4.设计费用及支付方式4.1设计费用总额4.2费用构成4.3支付方式4.4付款时间5.设计进度安排5.1设计阶段划分5.2各阶段设计时间5.3设计成果提交时间6.设计成果质量要求6.1设计成果质量标准6.2设计成果审查6.3设计成果修改7.设计成果交付与使用7.1设计成果交付方式7.2设计成果使用范围7.3设计成果保密8.设计成果修改与补充8.1设计成果修改范围8.2设计成果补充内容8.3修改及补充费用9.设计成果验收9.1验收标准9.2验收流程9.3验收时间10.设计成果交付后的服务10.1设计成果交付后服务内容10.2服务期限10.3服务费用11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约金12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同解除13.1合同解除条件13.2合同解除程序13.3合同解除后的处理14.其他14.1合同生效14.2合同修改14.3合同解除14.4合同附件第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1双方名称（1）甲方：[甲方全称]（2）乙方：[乙方全称]1.2双方地址（1）甲方地址：[甲方详细地址]（2）乙方地址：[乙方详细地址]1.3双方法定代表人（1）甲方法定代表人：[甲方法定代表人姓名]（2）乙方法定代表人：[乙方法定代表人姓名]1.4双方联系方式（1）甲方联系方式：[甲方联系电话、电子邮箱等]（2）乙方联系方式：[乙方联系电话、电子邮箱等]2.项目基本信息2.1项目名称[项目全称]2.2项目地点[项目具体地理位置]2.3项目规模[项目规模描述，如：占地面积、建筑面积等]2.4项目工期[项目总工期，如：一年、两年等]3.设计服务内容3.1设计阶段[设计阶段详细说明，如：方案设计、初步设计、施工图设计等]3.2设计范围[设计范围详细说明，包括但不限于：建筑、结构、给排水、电气等]3.3设计标准[设计标准详细说明，如：国家现行设计规范、行业标准等]3.4设计成果[设计成果详细说明，包括但不限于：设计文件、图纸、计算书等]4.设计费用及支付方式4.1设计费用总额[设计费用总额，如：人民币万元]4.2费用构成[费用构成详细说明，如：设计费、咨询费、资料费等]4.3支付方式[支付方式详细说明，如：分期支付、按阶段支付等]4.4付款时间[付款时间详细说明，如：设计阶段完成后的天内支付等]5.设计进度安排5.1设计阶段划分[设计阶段划分详细说明，如：方案设计阶段、初步设计阶段等]5.2各阶段设计时间[各阶段设计时间详细说明，如：方案设计阶段为天等]5.3设计成果提交时间[设计成果提交时间详细说明，如：每个设计阶段完成后天内提交等]6.设计成果质量要求6.1设计成果质量标准[设计成果质量标准详细说明，如：符合国家现行设计规范、行业标准等]6.2设计成果审查[设计成果审查详细说明，如：甲方有权对设计成果进行审查等]6.3设计成果修改[设计成果修改详细说明，如：乙方根据甲方意见进行修改等]7.设计成果交付与使用7.1设计成果交付方式[设计成果交付方式详细说明，如：电子版、纸质版等]7.2设计成果使用范围[设计成果使用范围详细说明，如：仅限于本项目使用等]7.3设计成果保密[设计成果保密详细说明，如：未经甲方同意，乙方不得泄露设计成果等]8.设计成果修改与补充8.1设计成果修改范围[设计成果修改范围详细说明，如：根据甲方要求对设计成果进行局部调整等]8.2设计成果补充内容[设计成果补充内容详细说明，如：因项目变更需要补充的设计内容等]8.3修改及补充费用[修改及补充费用详细说明，如：根据实际工作量及费用标准计算等]9.设计成果验收9.1验收标准[验收标准详细说明，如：设计成果应符合设计文件、图纸、计算书等要求等]9.2验收流程[验收流程详细说明，如：甲方组织验收小组，对设计成果进行审查等]9.3验收时间[验收时间详细说明，如：设计成果提交后天内进行验收等]10.设计成果交付后的服务10.1设计成果交付后服务内容[设计成果交付后服务内容详细说明，如：解答设计相关问题、提供必要的技术支持等]10.2服务期限[服务期限详细说明，如：自设计成果交付之日起年内等]10.3服务费用[服务费用详细说明，如：根据服务内容及工作量计算等]11.违约责任11.1违约情形[违约情形详细说明，如：未按时提交设计成果、设计成果不符合要求等]11.2违约责任承担[违约责任承担详细说明，如：违约方应承担违约金、赔偿损失等]11.3违约金[违约金详细说明，如：按合同总金额的%计算等]12.争议解决12.1争议解决方式[争议解决方式详细说明，如：协商、调解、仲裁、诉讼等]12.2争议解决机构[争议解决机构详细说明，如：选择仲裁委员会等]12.3争议解决程序[争议解决程序详细说明，如：按照所选争议解决机构的程序进行等]13.合同解除13.1合同解除条件[合同解除条件详细说明，如：一方严重违约、不可抗力等]13.2合同解除程序[合同解除程序详细说明，如：书面通知对方、解除合同等]13.3合同解除后的处理[合同解除后的处理详细说明，如：退还已收费用、恢复原状等]14.其他14.1合同生效[合同生效详细说明，如：双方签字盖章之日起生效等]14.2合同修改[合同修改详细说明，如：任何修改需经双方协商一致并书面确认等]14.3合同附件[合同附件详细说明，如：设计文件、图纸、计算书等]第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义[第三方定义详细说明，如：指本合同签订后，经甲乙双方同意，参与本合同实施过程的任何自然人或法人，包括但不限于中介方、咨询方、监理方、检测方等。]15.2第三方介入条件[第三方介入条件详细说明，如：第三方介入需符合国家法律法规、行业规范，并经甲乙双方书面同意。]15.3第三方介入程序[第三方介入程序详细说明，如：甲乙双方应共同与第三方签订合作协议，明确各方的权利义务。]16.甲乙双方额外条款16.1甲方额外条款[甲方额外条款详细说明，如：甲方有权对第三方的资质、能力进行审查；甲方对第三方的行为有监督权；甲方有权要求第三方提供相应的资质证明和业绩证明。]16.2乙方额外条款[乙方额外条款详细说明，如：乙方应配合第三方的工作，提供必要的协助和支持；乙方对第三方的行为有责任进行监督，确保其履行合同义务；乙方应确保第三方的行为不会对甲方造成损失。]17.第三方责任限额17.1责任限额定义[责任限额定义详细说明，如：指第三方因履行本合同而产生的违约责任，其赔偿责任的上限。]17.2责任限额确定[责任限额确定详细说明，如：责任限额根据第三方提供的保险单据或甲方与第三方协商确定。]17.3责任限额执行[责任限额执行详细说明，如：若第三方违约，其赔偿金额不超过责任限额；若第三方因不可抗力等原因导致违约，甲方有权要求乙方承担超出责任限