2024年建设工程施工担保协议3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年建设工程施工担保协议本合同目录一览1.定义和解释1.1定义1.2解释2.当事人信息2.1担保人信息2.2被担保人信息2.3施工单位信息3.担保范围和金额3.1担保范围3.2担保金额4.担保期限4.1担保起始日期4.2担保终止日期5.担保方式5.1现金担保5.2保证金担保5.3信用担保6.担保费用6.1担保费用计算方法6.2担保费用支付方式6.3担保费用退还条件7.担保责任和义务7.1担保责任7.2担保义务8.担保合同变更和解除8.1变更条件8.2解除条件8.3变更和解除程序9.违约责任9.1担保人违约责任9.2被担保人违约责任9.3施工单位违约责任10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构11.合同生效和终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件12.其他约定12.1通知方式12.2合同份数12.3合同附件13.合同签订日期和地点14.合同签署方代表签字第一部分：合同如下：1.定义和解释1.1定义1.1.2本合同中“担保人”指愿意提供担保的法人或其他组织。1.1.3本合同中“被担保人”指需要担保的施工单位。1.1.4本合同中“担保期限”指担保人承担担保责任的起止日期。1.1.5本合同中“担保金额”指担保人对施工单位承担的工程款支付担保金额。1.2解释1.2.1本合同中对相关术语的解释如有歧义，以行业惯例为准。2.当事人信息2.1担保人信息2.1.1担保人名称：____________________2.1.2担保人地址：____________________2.1.3担保人法定代表人：____________________2.1.4担保人联系方式：____________________2.2被担保人信息2.2.1被担保人名称：____________________2.2.2被担保人地址：____________________2.2.3被担保人法定代表人：____________________2.2.4被担保人联系方式：____________________2.3施工单位信息2.3.1施工单位名称：____________________2.3.2施工单位地址：____________________2.3.3施工单位法定代表人：____________________2.3.4施工单位联系方式：____________________3.担保范围和金额3.1担保范围3.1.1担保范围包括但不限于：施工单位在建设工程中的工程款支付义务。3.1.2担保范围不包含：施工单位因自身原因造成的工程延误、质量不合格等违约责任。3.2担保金额3.2.1担保金额为建设工程合同金额的_____%。4.担保期限4.1担保起始日期：____年____月____日4.2担保终止日期：____年____月____日5.担保方式5.1担保方式为现金担保。5.2担保人应于____年____月____日前向被担保人支付担保金额。6.担保费用6.1担保费用计算方法：按担保金额的_____%计算。6.2担保费用支付方式：由施工单位在签订本合同之日起____个工作日内一次性支付。6.3担保费用退还条件：6.3.1担保期限届满且施工单位无违约行为；6.3.2被担保人已按照建设工程合同约定支付完毕工程款。7.担保责任和义务7.1担保责任7.1.1担保人在担保期限内，如被担保人因故不能按约定支付工程款，担保人应承担连带清偿责任。7.1.2担保人承担担保责任后，有权向被担保人追偿。7.2担保义务7.2.1担保人应保证担保资金的合法、合规，不得挪用或用于其他用途。7.2.2担保人应按照本合同约定，履行担保义务，不得无故拒绝履行担保责任。8.担保合同变更和解除8.1变更条件8.1.1本合同经双方协商一致，可进行变更。8.1.2变更内容应包括但不限于担保范围、担保金额、担保期限、担保费用等。8.2解除条件8.2.1担保期限届满且施工单位无违约行为；8.2.2双方协商一致解除本合同；8.2.3因不可抗力导致本合同无法履行。8.3变更和解除程序8.3.1变更或解除本合同，双方应书面通知对方，并取得对方的书面同意。8.3.2本合同的变更或解除自双方签署书面文件之日起生效。9.违约责任9.1担保人违约责任9.1.1担保人未按约定履行担保义务，应向被担保人支付违约金，违约金按担保金额的_____%计算。9.1.2担保人因故意或重大过失导致被担保人遭受损失的，应承担相应的赔偿责任。9.2被担保人违约责任9.2.1被担保人未按约定支付工程款，应向担保人支付违约金，违约金按工程款未支付部分的_____%计算。9.2.2被担保人因违约导致担保人承担担保责任，应向担保人支付相应的担保费用。9.3施工单位违约责任9.3.1施工单位未按约定完成工程，应向被担保人支付违约金，违约金按合同约定工程进度款的_____%计算。9.3.2施工单位因违约导致工程无法按期交付，应向被担保人支付相应的违约金。10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决争议。10.1.2如协商不成，任何一方均有权向担保人所在地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构10.2.1本合同的争议解决机构为担保人所在地的人民法院。11.合同生效和终止11.1合同生效条件11.1.1本合同经双方签署并加盖公章后生效。11.1.2本合同自生效之日起至担保期限届满或双方协商解除之日止。11.2合同终止条件11.2.1担保期限届满；11.2.2本合同经双方协商一致解除；11.2.3因不可抗力导致本合同无法履行。12.其他约定12.1通知方式12.1.1.1邮寄：以挂号信方式，送达至对方提供的地址；12.1.1.2传真：以有效传真号码，确认发送成功并接收方已确认；12.1.1.3电子邮件：以有效电子邮箱地址，确认发送成功并接收方已确认。12.1.2通知送达日期以实际收到日期为准。12.2合同份数12.2.1本合同一式____份，双方各执____份，具有同等法律效力。12.3合同附件12.3.1本合同的附件包括但不限于：12.3.1.1建设工程合同；12.3.1.2担保人提供的担保文件；12.3.1.3其他与本合同相关的文件。13.合同签订日期和地点13.1签订日期：____年____月____日13.2签订地点：____________________14.合同签署方代表签字14.1担保人代表签字：____________________14.2被担保人代表签字：____________________14.3施工单位代表签字：____________________第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的定义和范围1.1第三方的定义1.1.1第三方是指在合同履行过程中，为协助双方履行合同或解决争议而介入的独立第三方机构或个人。1.1.2第三方可以是中介机构、仲裁机构、律师事务所、审计机构等。1.2第三方介入的范围1.2.1第三方介入的范围包括但不限于合同履行的监督、争议解决、合同履行情况的评估等。2.第三方介入的申请和批准2.1第三方介入的申请2.1.1双方均可向第三方提出介入申请，申请应载明介入的具体目的和理由。2.2第三方介入的批准2.2.1第三方介入的批准由双方协商确定，必要时可由第三方根据其职责和权限决定。3.第三方介入的职责和权利3.1第三方的职责3.1.1第三方应客观、公正地履行其职责，不得偏袒任何一方。3.1.2第三方应协助双方履行合同，保障合同条款的履行。3.2第三方的权利3.2.1第三方有权要求双方提供必要的信息和资料。3.2.2第三方有权对双方的行为进行监督和评估。4.第三方介入的费用4.1第三方介入的费用由双方协商确定，并按约定支付。4.2若第三方介入导致合同履行成本增加，由责任方承担。5.第三方介入后的合同条款调整5.1第三方介入后，若需要对合同条款进行调整，双方应与第三方协商一致。5.2调整后的合同条款作为本合同的补充部分，具有同等法律效力。6.第三方责任限额6.1第三方责任限额的确定6.1.1第三方责任限额由双方在合同中约定，可根据第三方的职责和可能承担的风险确定。6.2第三方责任的承担6.2.1第三方在责任限额范围内承担责任。6.2.2若第三方责任超过责任限额，超出部分由责任方承担。7.第三方与其他各方的划分说明7.1第三方与甲方的划分7.1.1第三方与甲方之间不存在直接合同关系，甲方对第三方的行为不承担责任。7.1.2第三方对甲方提供的服务或评估结果，甲方有权选择是否接受。7.2第三方与乙方的划分7.2.1第三方与乙方之间不存在直接合同关系，乙方对第三方的行为不承担责任。7.2.2第三方对乙方提供的服务或评估结果，乙方有权选择是否接受。7.3第三方与施工单位的划分7.3.1第三方对施工单位的服务或评估结果，施工单位有权选择是否接受。7.3.2第三方在合同履行过程中的监督和评估，不影响施工单位与甲方、乙方之间的合同关系。8.第三方介入的终止8.1第三方介入的终止条件8.1.1合同履行完毕；8.1.2双方协商一致解除第三方介入；8.1.3第三方完成其职责后。8.2第三方介入的终止程序8.2.1第三方介入终止时，第三方应向双方提交报告。8.2.2双方应确认第三方介入的终止。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.建设工程合同详细要求：包含工程名称、地点、规模、工期、质量标准、合同价款、付款方式、违约责任等内容。说明：建设工程合同是本合同履行的基础，附件中需提供完整的建设工程合同文本。2.担保人提供的担保文件详细要求：包括担保函、保证金收据、银行保函等，证明担保人已履行担保义务。说明：担保文件是担保人承担担保责任的证据，附件中需提供担保人提供的全部担保文件。3.担保人营业执照副本详细要求：提供加盖公章的营业执照副本复印件，证明担保人的合法性。说明：营业执照副本是证明担保人合法身份的文件，附件中需提供加盖公章的复印件。4.被担保人营业执照副本详细要求：提供加盖公章的营业执照副本复印件，证明被担保人的合法性。说明：营业执照副本是证明被担保人合法身份的文件，附件中需提供加盖公章的复印件。5.施工单位营业执照副本详细要求：提供加盖公章的营业执照副本复印件，证明施工单位的合法性。说明：营业执照副本是证明施工单位合法身份的文件，附件中需提供加盖公章的复印件。6.甲方授权委托书详细要求：提供加盖公章的授权委托书，证明授权代表有权代表甲方签署本合同。说明：授权委托书是证明授权代表有权代表甲方签署本合同的文件，附件中需提供加盖公章的复印件。7.乙方授权委托书详细要求：提供加盖公章的授权委托书，证明授权代表有权代表乙方签署本合同。说明：授权委托书是证明授权代表有权代表乙方签署本合同的文件，附件中需提供加盖公章的复印件。8.第三方介入协议详细要求：包括第三方介入的目的、范围、职责、权利、费用等内容。说明：第三方介入协议是明确第三方介入细节的文件，附件中需提供完整的协议文本。9.争议解决协议详细要求：包括争议解决的方式、机构、程序等内容。说明：争议解决协议是明确争议解决机制的文件，附件中需提供完整的协议文本。说明二：违约行为及责任认定：1.担保人违约违约行为：未按约定履行担保义务，如未按时支付担保金额。责任认定标准：担保人应向被担保人支付违约金，违约金按担保金额的_____%计算。示例：若担保人未按约定支付担保金额，应向被担保人支付违约金，违约金为担保金额的_____%。2.被担保人违约违约行为：未按约定支付工程款，如逾期付款。责任认定标准：被担保人应向担保人支付违约金，违约金按工程款未支付部分的_____%计算。示例：若被担保人逾期支付工程款，应向担保人支付违约金，违约金为逾期付款金额的_____%。3.施工单位违约违约行为：未按约定完成工程，如工程延误、质量不合格。责任认定标准：施工单位应向被担保人支付违约金，违约金按合同约定工程进度款的_____%计算。示例：若施工单位未按约定完成工程，应向被担保人支付违约金，违约金为合同约定工程进度款的_____%。4.第三方违约违约行为：第三方未按约定履行职责，如未按期提交评估报告。责任认定标准：第三方应承担相应的违约责任，具体责任由双方在第三方介入协议中约定。示例：若第三方未按期提交评估报告，应向被担保人支付违约金，违约金按约定计算。全文完。2024年建设工程施工担保协议1本合同目录一览1.协议双方基本信息1.1担保人基本信息1.2施工单位基本信息2.担保金额及期限2.1担保金额2.2担保期限3.担保范围及责任3.1担保范围3.2担保责任4.担保金支付与退还4.1担保金支付4.2担保金退还5.担保金利息及费用5.1利息计算5.2费用承担6.担保合同生效及终止6.1生效条件6.2终止条件7.违约责任7.1担保人违约责任7.2施工单位违约责任8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构9.合同变更与解除9.1变更条件9.2解除条件10.通知与送达10.1通知方式10.2送达地址11.合同附件11.1附件一：担保人承诺书11.2附件二：施工单位承诺书12.其他约定事项12.1其他约定条款12.2不可抗力条款13.合同签订与生效13.1签订时间13.2生效时间14.合同份数及保管14.1份数14.2保管责任第一部分：合同如下：1.协议双方基本信息1.1担保人基本信息1.1.1担保人名称：1.1.2担保人地址：1.1.3担保人法定代表人：1.1.4担保人联系方式：1.2施工单位基本信息1.2.1施工单位名称：1.2.2施工单位地址：1.2.3施工单位项目经理：1.2.4施工单位联系方式：2.担保金额及期限2.1担保金额：人民币壹佰万元整（￥100,000.00）2.2担保期限：自本协议签订之日起至建设工程竣工验收合格后一年止。3.担保范围及责任3.1担保范围：包括但不限于工程款支付、工程进度款支付、工程质量保证、工程安全生产等。3.2担保责任：在担保期限内，如因施工单位原因导致工程款无法支付、工程质量问题、安全生产事故等，担保人承担相应的担保责任。4.担保金支付与退还4.1担保金支付：担保人应在本协议签订后五个工作日内，将担保金额一次性支付给施工单位。4.2担保金退还：在工程竣工验收合格且施工单位履行完毕相关义务后，施工单位应在十个工作日内向担保人申请退还担保金。5.担保金利息及费用5.1利息计算：担保金自支付之日起按中国人民银行同期贷款利率计息。5.2费用承担：担保人承担担保金利息，施工单位承担因担保而产生的其他费用。6.担保合同生效及终止6.1生效条件：本协议经双方签字盖章后生效。6.2终止条件：在担保期限内，如施工单位发生重大违约行为，或工程竣工验收不合格，本协议自动终止。7.违约责任7.1担保人违约责任：如担保人未按约定支付担保金，应向施工单位支付相当于担保金额百分之十的违约金。7.2施工单位违约责任：如施工单位未按约定履行工程义务，导致担保金被支付，施工单位应向担保人支付相当于担保金额百分之十的违约金。8.争议解决8.1争议解决方式：双方应友好协商解决合同执行过程中的争议。协商不成的，任何一方均有权将争议提交至协议签订地的人民法院诉讼解决。9.合同变更与解除9.1变更条件：本合同的任何条款变更，必须以书面形式经双方签字盖章后生效。9.2解除条件：在合同履行期间，如因不可抗力导致合同无法履行，双方应协商解除合同。如一方违反合同约定，另一方有权解除合同。10.通知与送达10.1通知方式：双方之间的通知应以书面形式进行，可以通过挂号信、特快专递或电子邮件等方式送达。10.2送达地址：本协议签订地为双方送达地址，除非一方提前书面通知对方变更送达地址。11.合同附件11.1附件一：担保人承诺书11.2附件二：施工单位承诺书11.3附件三：工程合同11.4附件四：工程竣工验收报告12.其他约定事项12.1其他约定条款：本协议未尽事宜，由双方另行协商解决。12.2不可抗力条款：本协议所指不可抗力包括自然灾害、战争、政府行为等，如发生不可抗力事件，双方应协商处理。13.合同签订与生效13.1签订时间：本协议自双方代表签字盖章之日起生效。13.2生效时间：本协议自签订之日起至工程竣工验收合格后一年止。14.合同份数及保管14.1份数：本协议一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。14.2保管责任：双方应妥善保管本合同，如有遗失，应及时通知对方，并承担相应的法律责任。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义：在本合同中，第三方是指除甲乙双方以外的，为协助合同履行而介入的任何个人、企业或其他组织，包括但不限于监理方、检测机构、咨询顾问、财务顾问等。16.第三方介入的条件与程序16.1第三方介入条件：在合同履行过程中，如需第三方介入，应由甲乙双方共同决定，并签订相应的合作协议。16.2第三方介入程序：甲乙双方应共同协商确定第三方的选择、职责范围、工作方式等，并在合同中明确。17.第三方责任限额17.1责任限额定义：第三方责任限额是指第三方在履行职责过程中，因自身原因导致合同无法履行或造成损失时，应承担的最高赔偿金额。17.2责任限额确定：第三方责任限额应根据第三方的专业能力、行业惯例及合同履行风险等因素确定，并在合作协议中明确。18.第三方权利与义务18.1第三方权利：第三方有权根据合作协议和合同约定，获得相应的报酬和补偿。18.2第三方义务：第三方应按照合作协议和合同约定，履行其职责，确保合同履行顺利进行。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方的关系：第三方应接受甲方的监督和指导，并按照甲方的要求提供相关服务。19.2第三方与乙方的关系：第三方应协助乙方完成合同约定的工程任务，并确保工程质量符合要求。19.3第三方与合同履行的关系：第三方应确保其介入行为不影响合同履行的进度和质量，如因第三方原因导致合同无法履行，第三方应承担相应责任。20.第三方介入的合同变更20.1变更条件：如需对第三方介入的内容、职责等进行变更，应经甲乙双方同意，并签订补充协议。20.2变更程序：变更协议应明确变更内容、生效时间、变更后的责任承担等事项。21.第三方介入的争议解决21.1争议解决方式：第三方介入产生的争议，由甲乙双方协商解决；协商不成的，可提交至合同约定的争议解决机构。21.2争议解决机构：争议解决机构应具有专业性和独立性，能够公正、客观地处理争议。22.第三方介入的合同终止22.1.1第三方自身原因导致合同无法履行；22.1.2第三方违反合同约定，经甲乙双方催告后仍未改正；22.1.3合同履行完毕，第三方职责已全部完成。22.2终止程序：第三方介入合同终止时，甲乙双方应共同评估第三方的工作成果和责任，并按照协议约定进行结算和赔偿。23.第三方介入的保密条款23.1保密内容：第三方在介入过程中获得的所有商业秘密、技术秘密、个人隐私等信息均属于保密范围。23.2保密义务：第三方应严格遵守保密义务，未经甲乙双方同意，不得向任何第三方泄露保密信息。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：担保人承诺书详细要求：承诺书应包含担保人承诺担保金额、担保期限、担保范围等内容，并由担保人法定代表人签字盖章。2.附件二：施工单位承诺书详细要求：承诺书应包含施工单位承诺按照合同约定完成工程任务、保证工程质量等内容，并由施工单位项目经理签字盖章。3.附件三：工程合同详细要求：工程合同应详细列明工程名称、工程地点、工程内容、工程量、工程款支付方式、工程进度安排等内容。4.附件四：工程竣工验收报告详细要求：报告应包含工程名称、工程地点、工程验收时间、验收结论、验收组成员等内容。5.附件五：第三方合作协议详细要求：合作协议应明确第三方的介入目的、职责范围、工作方式、报酬和补偿、保密条款等内容。6.附件六：违约行为记录详细要求：记录应详细列明违约行为的时间、当事人、违约行为的具体内容、处理结果等内容。7.附件七：争议解决文件详细要求：文件应包含争议解决的协商记录、调解记录、仲裁裁决或法院判决书等内容。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1担保人未按时支付担保金责任认定：担保人应支付违约金，金额为担保金额的0.5%。1.2施工单位未按合同约定完成工程任务责任认定：施工单位应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿甲方损失。1.3第三方未按合作协议履行职责责任认定：第三方应承担违约责任，赔偿甲乙双方因此造成的损失。2.违约责任认定标准：2.1违约行为的严重程度2.2违约行为对合同履行的影响2.3违约行为给甲乙双方造成的损失示例说明：2.1担保人未按时支付担保金，导致施工单位无法正常施工，甲方因此遭受损失。经评估，损失金额为人民币壹拾万元整。担保人应支付违约金人民币伍仟元整。2.2施工单位未按合同约定完成工程任务，导致工程进度延误，甲方遭受额外损失。经评估，损失金额为人民币贰拾万元整。施工单位应承担相应的违约责任，赔偿甲方损失。全文完。2024年建设工程施工担保协议2本合同目录一览1.定义和解释1.1定义1.2解释2.双方基本信息2.1担保人信息2.2施工单位信息3.保证金金额及缴纳方式3.1保证金金额3.2缴纳方式4.保证金退还条件及程序4.1退还条件4.2退还程序5.担保范围和期限5.1担保范围5.2担保期限6.担保责任6.1担保人责任6.2施工单位责任7.违约责任7.1担保人违约责任7.2施工单位违约责任8.争议解决方式8.1争议解决方式8.2争议解决程序9.合同生效及终止9.1合同生效条件9.2合同终止条件10.合同附件10.1附件一：保证金缴纳凭证10.2附件二：其他相关文件11.合同签订及生效日期12.合同变更及解除12.1变更程序12.2解除程序13.通知和送达13.1通知方式13.2送达方式14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.定义和解释1.1定义1.1.1“建设工程”指根据合同约定的工程内容、规模和标准进行施工的项目。1.1.2“担保人”指在本协议中承担担保责任的单位或个人。1.1.3“施工单位”指根据合同约定的工程内容、规模和标准进行施工的单位。1.1.4“保证金”指施工前由施工单位缴纳的，用于担保其履行合同义务的金额。1.1.5“担保期限”指担保人承担担保责任的起止时间。1.2解释1.2.1本协议中涉及的定义和解释，均以本条款的约定为准。2.双方基本信息2.1担保人信息2.1.1担保人名称：2.1.2担保人地址：2.1.3担保人法定代表人：2.2施工单位信息2.2.1施工单位名称：2.2.2施工单位地址：2.2.3施工单位法定代表人：3.保证金金额及缴纳方式3.1保证金金额3.1.1保证金总额为人民币____元。3.2缴纳方式3.2.1施工单位应在本协议签订之日起____个工作日内，将保证金全额缴纳至担保人指定的账户。4.保证金退还条件及程序4.1退还条件4.1.1施工单位按照合同约定完成施工任务，且工程经竣工验收合格。4.1.2施工单位履行完毕本协议约定的其他义务。4.2退还程序4.2.1施工单位向担保人提出退还保证金申请。4.2.2担保人在收到申请后____个工作日内进行审核，审核无误后退还保证金。5.担保范围和期限5.1担保范围5.1.1担保人承担因施工单位未能履行合同约定的工程内容、规模和标准所引起的损失赔偿责任。5.1.2担保范围不包括施工单位自身责任造成的损失。5.2担保期限5.2.1担保期限自本协议签订之日起至施工单位完成施工任务，并经竣工验收合格之日止。6.担保责任6.1担保人责任6.1.1担保人应在本协议约定的担保范围内，承担相应的赔偿责任。6.1.2担保人应在收到施工单位或受害方的赔偿请求后____个工作日内作出赔偿决定。6.2施工单位责任6.2.1施工单位应按照合同约定，按时、按质、按量完成施工任务。6.2.2施工单位应承担因自身原因造成的损失赔偿责任。8.争议解决方式8.1争议解决方式8.1.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.1.2如果协商不能解决争议，任何一方均有权将争议提交至担保人或施工单位所在地的人民法院诉讼解决。8.2争议解决程序8.2.1提出争议方应在争议发生之日起____个工作日内向对方提出书面争议通知。8.2.2接到争议通知的一方应在收到通知之日起____个工作日内回应。8.2.3双方应自争议通知之日起____个工作日内开始协商，协商期限不超过____个工作日。9.合同生效及终止9.1合同生效条件9.1.1本协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。9.1.2本协议生效前，双方应按照约定完成相关手续的办理。9.2合同终止条件9.2.1本协议因合同约定的终止条件成就而终止。9.2.2双方协商一致决定终止本协议。9.2.3因不可抗力导致本协议无法继续履行，经双方确认后可终止本协议。10.合同附件10.1附件一：保证金缴纳凭证10.2附件二：其他相关文件10.3附件三：合同签订及生效日期证明10.4附件四：争议解决记录11.合同签订及生效日期11.1本协议自双方签字盖章之日起生效。12.合同变更及解除12.1变更程序12.1.1双方对本协议的任何变更，应以书面形式提出。12.1.2变更内容经双方协商一致后，应以书面形式签订补充协议，作为本协议的组成部分。12.2解除程序12.2.1本协议的解除，应书面通知对方，并说明解除原因。12.2.2本协议解除后，双方应按照约定处理尚未履行的义务。13.通知和送达13.1通知方式13.1.1除非本协议另有约定，双方的通知应以书面形式发送。13.1.2通知应以挂号信、特快专递、电子邮件或其他双方认可的方式发送。13.2送达方式13.2.1通知送达时间以收到通知的实际日期为准。13.2.2如果通知以挂号信或特快专递方式发送，以邮戳日期为准。14.其他约定事项14.1本协议未尽事宜，由双方另行协商解决。14.2本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。14.3本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期至____年____月____日止。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定义和范围15.1第三方指在本协议执行过程中，为协助履行合同义务而介入的任何个人、单位或机构，包括但不限于中介方、监理方、检测机构、设计单位等。15.2第三方介入的范围包括但不限于项目咨询、监理、检测、设计、施工管理、资金监管等。16.第三方介入的引入程序16.1第三方的引入需经甲乙双方协商一致，并签订相应的合作协议。16.2引入第三方前，甲乙双方应明确第三方的职责、权限和责任。17.第三方的责任和权利17.1第三方的责任17.1.1第三方应按照合作协议的约定，履行其职责，保证工作质量。17.1.2第三方对因其自身原因造成的损失，应承担相应的赔偿责任。17.1.3第三方应遵守国家法律法规、行业标准以及甲乙双方的相关规定。17.2第三方的权利17.2.1第三方有权根据合作协议获取相应的报酬。17.2.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和条件以履行其职责。18.第三方责任限额18.1第三方的责任限额应在其合作协议中明确约定，且不得低于因第三方原因造成的直接经济损失。18.2第三方的责任限额应包括但不限于：18.2.1第三方因工作失误导致的损失。18.2.2第三方违反合作协议造成的损失。18.