2024年度智慧城市建设项目劳务承包合同范本3篇_第1页
2024年度智慧城市建设项目劳务承包合同范本3篇_第2页
2024年度智慧城市建设项目劳务承包合同范本3篇_第3页
2024年度智慧城市建设项目劳务承包合同范本3篇_第4页
2024年度智慧城市建设项目劳务承包合同范本3篇_第5页
已阅读5页,还剩51页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度智慧城市建设项目劳务承包合同范本本合同目录一览第一条合同双方基本信息1.1承包方基本信息1.1.1名称1.1.2法定代表人1.1.3注册地址1.1.4注册资本1.1.5经营范围1.2发包方基本信息1.2.1名称1.2.2法定代表人1.2.3注册地址1.2.4注册资本1.2.5经营范围第二条项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容2.5项目总投资第三条合同双方权利和义务3.1承包方权利和义务3.1.1完成工程任务的义务3.1.2按时提交工程进度报告的义务3.1.3按时验收工程质量的义务3.1.4按规定进行工程结算的义务3.2发包方权利和义务3.2.1指派项目经理的义务3.2.2指导工程进度和质量的义务3.2.3检查工程验收的义务3.2.4按规定支付工程款的义务第四条项目进度安排4.1项目启动时间4.2项目完工时间4.3工程进度计划4.4工程进度调整第五条工程质量要求5.1工程质量标准5.2工程质量验收5.3质量责任第六条工程款支付6.1支付方式6.2支付进度6.3支付条件6.4违约责任第七条工程保险7.1保险种类7.2保险金额7.3保险期限7.4保险理赔第八条违约责任8.1承包方违约责任8.1.1工程延误责任8.1.2工程质量问题责任8.1.3工程结算拖延责任8.2发包方违约责任8.2.1指派不合格项目经理责任8.2.2工程进度拖延责任8.2.3工程验收拖延责任8.2.4工程款支付拖延责任第九条争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决期限第十条合同生效与终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同解除条件第十一条合同变更与解除11.1合同变更条件11.2合同解除条件11.3合同变更与解除程序第十二条合同附件12.1附件清单12.2附件内容第十三条合同签署13.1签署时间13.2签署地点13.3签署人员第十四条其他约定14.1本合同未尽事宜,双方另行协商解决。14.2本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。14.3本合同自双方签署之日起生效。第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1承包方基本信息1.1.1名称:科技有限公司1.1.2法定代表人:1.1.3注册地址:省市区路号1.1.4注册资本:1000万元1.1.5经营范围:智慧城市建设项目、系统集成、软件开发等1.2发包方基本信息1.2.1名称:智慧城市建设有限公司1.2.2法定代表人:1.2.3注册地址:省市区路号1.2.4注册资本:2000万元1.2.5经营范围:智慧城市建设、基础设施投资、物业管理等第二条项目概况2.1项目名称:智慧城市建设项目2.2项目地点:省市2.3项目规模:占地面积1000亩,建筑面积50万平方米2.4项目内容:包括智慧交通、智慧能源、智慧环保、智慧安防等子系统2.5项目总投资:5亿元人民币第三条合同双方权利和义务3.1承包方权利和义务3.1.1完成工程任务的义务:按照合同约定,在规定的时间内完成项目的设计、施工、安装、调试等工作。3.1.2按时提交工程进度报告的义务:每月定期向发包方提交工程进度报告,内容包括工程进度、质量、安全、环保等方面。3.1.3按时验收工程质量的义务:按照合同约定,配合发包方进行工程验收,确保工程质量达到设计要求。3.1.4按规定进行工程结算的义务:按照合同约定,在工程验收合格后,及时向发包方提交工程结算报告。3.2发包方权利和义务3.2.1指派项目经理的义务:指派具备相应资质和经验的项目经理,负责项目的整体管理工作。3.2.2指导工程进度和质量的义务:定期对工程进度和质量进行监督检查,确保项目按计划推进。3.2.3检查工程验收的义务:组织工程验收,对工程质量进行评估,确保工程质量符合要求。3.2.4按规定支付工程款的义务:按照合同约定,按时支付工程款,确保承包方正常开展施工。第四条项目进度安排4.1项目启动时间:2024年3月1日4.2项目完工时间:2025年12月31日4.3工程进度计划:详见附件14.4工程进度调整:如因不可抗力或特殊原因导致工程进度延误,双方应协商调整进度计划。第五条工程质量要求5.1工程质量标准:按照国家标准、行业标准及合同约定执行。5.2工程质量验收:按照合同约定,在工程完成后,双方共同进行工程验收。5.3质量责任:承包方对工程质量负全部责任,如因承包方原因导致工程质量不合格,承包方应承担全部责任。第六条工程款支付6.1支付方式:按工程进度支付,每月支付进度款的30%。6.2支付进度:详见附件26.3支付条件:工程进度达到合同约定比例,且验收合格。6.4违约责任:如发包方未按时支付工程款,应向承包方支付违约金,违约金为应付款项的千分之五。第七条工程保险7.1保险种类:建筑工程一切险、第三者责任险、意外伤害险等。7.2保险金额:根据项目实际情况确定。7.3保险期限:自工程开工之日起至工程验收合格之日止。7.4保险理赔:如发生保险责任范围内的损失,承包方应及时向保险公司报案,并配合保险公司进行理赔。第八条违约责任8.1承包方违约责任8.1.1工程延误责任:如承包方未按时完成工程,每延误一天,应向发包方支付相当于合同总价1%的违约金。8.1.2工程质量问题责任:如因承包方原因导致工程质量不符合合同约定,承包方应无条件返工或修复,并承担由此产生的费用。8.1.3工程结算拖延责任:如承包方未在规定时间内提交工程结算报告,每拖延一天,应向发包方支付相当于合同总价0.5%的违约金。8.2发包方违约责任8.2.1指派不合格项目经理责任:如因发包方指派不合格项目经理导致项目进度延误或质量问题,发包方应承担相应的责任。8.2.2工程进度拖延责任:如发包方未按约定提供施工条件或配合工作,导致工程进度延误,发包方应承担由此产生的费用。8.2.3工程验收拖延责任:如发包方未按约定时间进行工程验收,每拖延一天,应向承包方支付相当于合同总价0.5%的违约金。8.2.4工程款支付拖延责任:如发包方未按约定支付工程款,每拖延一天,应向承包方支付相当于应付款项千分之五的违约金。第九条争议解决9.1争议解决方式:双方应通过友好协商解决争议,协商不成时,任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。9.2争议解决机构:双方可约定选择仲裁机构进行仲裁。9.3争议解决期限:自争议发生之日起,双方应在30日内达成和解或提交争议解决机构。第十条合同生效与终止10.1合同生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效。第十一条合同变更与解除11.1合同变更条件:合同履行过程中,如需变更合同内容,双方应书面同意并签订补充协议。11.2合同解除条件:合同履行过程中,如需解除合同,双方应书面同意并签订解除协议。11.3合同变更与解除程序:合同变更或解除需经双方协商一致,并以书面形式通知对方。第十二条合同附件12.1附件清单:12.1.1工程进度计划12.1.2工程款支付进度表12.1.3工程质量标准12.1.4保险合同12.1.5其他相关文件12.2附件内容:详见附件清单所列文件。第十三条合同签署13.1签署时间:2024年2月1日13.2签署地点:省市13.3签署人员:13.3.1承包方代表:13.3.2发包方代表:第十四条其他约定14.1本合同未尽事宜,双方另行协商解决。14.2本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。14.3本合同自双方签署之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正第十五条第三方介入概述15.1定义:本合同所称第三方,是指除合同双方外的,为合同履行提供专业服务、咨询、监理、检测、评估等服务的独立法人或其他组织。15.2第三方介入的必要性:在合同履行过程中,为确保工程质量、进度和安全性,双方同意引入第三方进行专业监督和管理。15.3第三方的选择:第三方由双方协商确定,或由一方推荐,经另一方同意后选定。第十六条第三方职责16.1第三方应具备的专业资质和条件:第三方应具备国家规定的相关资质,具有丰富的行业经验和技术能力。16.2第三方的具体职责:16.2.1监督工程进度:第三方应定期对工程进度进行监督,确保工程按计划推进。16.2.2质量控制:第三方应对工程质量进行严格把控,确保工程质量符合合同约定和国家标准。16.2.3安全管理:第三方应负责对施工现场的安全进行管理,确保施工安全。16.2.4成本控制:第三方应对工程成本进行核算和控制,确保成本不超预算。16.2.5协调沟通:第三方应协调双方关系,确保合同顺利履行。第十七条第三方权利17.1第三方有权要求合同双方提供必要的资料和信息。17.2第三方有权对合同双方的行为进行监督,并提出意见和建议。17.3第三方有权根据合同约定,对工程进度、质量、安全、成本等方面提出整改要求。第十八条第三方义务18.1第三方应遵守国家法律法规和行业规范。18.2第三方应保守合同双方的商业秘密。18.3第三方应按照合同约定,独立、客观、公正地履行职责。第十九条第三方责任限额19.1第三方在履行职责过程中,因自身原因造成的损失,应由第三方自行承担。19.2第三方在履行职责过程中,因合同双方原因造成的损失,应由合同双方根据责任划分承担相应责任。19.3第三方责任限额:19.3.1第三方因自身原因造成的损失,责任限额不超过合同总价的5%。19.3.2第三方因合同双方原因造成的损失,责任限额根据责任划分确定。第二十条第三方介入的额外条款及说明20.1第三方介入费用:第三方介入费用由合同双方承担,具体费用根据第三方服务内容和质量确定。20.2第三方介入期限:第三方介入期限自合同生效之日起至工程验收合格之日止。20.3第三方介入的终止:如第三方未能履行职责或出现重大失误,合同双方有权终止其介入,并要求其承担相应责任。第二十一条第三方与其他各方的划分说明21.1第三方与承包方:第三方对承包方的施工过程进行监督,但不参与具体施工管理。21.2第三方与发包方:第三方对发包方的需求进行理解和执行,但不替代发包方对项目的决策权。21.3第三方与监理方:如合同中已约定监理方,第三方与监理方应协同工作,避免重复监督和管理工作。21.4第三方与其他第三方:第三方与其他第三方之间应保持沟通和协调,避免工作冲突和责任不清。第二十二条第三方介入的争议解决22.1第三方介入过程中产生的争议,应由合同双方与第三方协商解决。22.2协商不成时,任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程进度计划要求:详细列出项目各阶段的起止时间、关键节点、所需资源等信息。说明:此附件用于指导项目实施,确保工程按计划进行。2.工程款支付进度表要求:明确每个支付节点的工程进度、应付金额、支付日期等信息。说明:此附件用于规范工程款的支付,保障承包方资金流转。3.工程质量标准要求:详细列出项目各子系统的质量标准、检测方法、验收标准等信息。说明:此附件用于确保工程质量,为验收提供依据。4.保险合同要求:包含保险种类、保险金额、保险期限、保险理赔流程等信息。说明:此附件用于保障工程实施过程中的风险,降低损失。5.施工现场安全管理制度要求:明确施工现场的安全管理制度、操作规程、应急预案等信息。说明:此附件用于确保施工现场的安全,防止安全事故发生。6.项目变更记录要求:详细记录项目变更的原因、内容、审批过程等信息。说明:此附件用于追踪项目变更,确保变更的合理性和合规性。7.工程验收报告要求:详细记录工程验收的时间、地点、参加人员、验收结果等信息。说明:此附件用于证明工程已按合同约定完成,为结算提供依据。8.工程结算报告要求:详细列出工程结算的依据、计算方法、结算金额等信息。说明:此附件用于确定工程最终结算金额,保障双方的权益。说明二:违约行为及责任认定:1.承包方违约行为及责任认定:1.1工程延误:承包方未按合同约定时间完成工程,每延误一天,应向发包方支付相当于合同总价1%的违约金。示例:原定完工日期为2025年12月31日,实际完工日期为2026年1月15日,承包方应支付违约金。1.2工程质量问题:因承包方原因导致工程质量不符合合同约定,承包方应无条件返工或修复,并承担由此产生的费用。示例:发现工程存在严重质量问题,经评估,承包方需返工修复,并承担修复费用。2.发包方违约行为及责任认定:2.1未按时支付工程款:发包方未按合同约定时间支付工程款,每延误一天,应向承包方支付相当于应付款项千分之五的违约金。示例:应于2024年5月31日支付的工程款,实际支付日期为2024年6月15日,发包方应支付违约金。2.2未提供施工条件:发包方未按合同约定提供施工条件,导致工程进度延误,发包方应承担由此产生的费用。示例:发包方未按时提供施工图纸,导致工程延误,发包方应承担延误造成的损失。3.第三方违约行为及责任认定:3.1未履行职责:第三方未按合同约定履行职责,导致工程进度、质量、安全等方面出现问题,第三方应承担相应责任。示例:第三方未按时完成工程进度监督,导致工程延误,第三方应承担违约责任。3.2保守商业秘密:第三方泄露合同双方的商业秘密,应承担相应的法律责任。全文完。2024年度智慧城市建设项目劳务承包合同范本1本合同目录一览第一条合同双方基本信息1.1承包方基本信息1.1.1承包方名称1.1.2承包方法定代表人1.1.3承包方注册地址1.1.4承包方联系方式1.2发包方基本信息1.2.1发包方名称1.2.2发包方法定代表人1.2.3发包方注册地址1.2.4发包方联系方式第二条项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期2.5项目投资第三条合同标的3.1项目劳务内容3.2劳务人员数量3.3劳务人员资质要求3.4劳务人员工作职责第四条合同价格及支付方式4.1合同总价4.2价格组成4.3价格调整4.4支付方式4.5付款时间4.6付款条件第五条工程进度与验收5.1工程进度安排5.2验收标准5.3验收程序5.4验收时间5.5验收结果处理第六条质量保证6.1质量标准6.2质量检查6.3质量责任6.4质量事故处理第七条安全生产7.1安全生产责任7.2安全生产措施7.3安全事故处理7.4安全生产费用第八条违约责任8.1违约行为认定8.2违约责任承担8.3违约金计算8.4违约解除合同第九条合同解除与终止9.1合同解除条件9.2合同解除程序9.3合同终止条件9.4合同终止程序第十条争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序第十一条合同生效与解除11.1合同生效条件11.2合同生效日期11.3合同解除条件11.4合同解除程序第十二条其他约定12.1保密条款12.2不可抗力条款12.3合同附件12.4合同份数12.5合同附件效力第十三条合同签署13.1签署日期13.2签署地点13.3签署人13.4签署单位第十四条合同附件14.1项目劳务人员名单14.2项目进度计划14.3项目验收报告14.4其他附件第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1承包方基本信息1.1.1承包方名称:智慧城市建设有限公司1.1.2承包方法定代表人:1.1.3承包方注册地址:省市区路号1.2发包方基本信息1.2.1发包方名称:市政府1.2.2发包方法定代表人:1.2.3发包方注册地址:省市区路号1.2.4发包方联系方式:电话:139xxxx5678,邮箱:第二条项目概况2.1项目名称:2024年度智慧城市建设项目2.2项目地点:省市区2.3项目规模:占地面积平方公里,建设内容包含个方面2.4项目工期:自合同签订之日起12个月2.5项目投资:预计总投资亿元人民币第三条合同标的3.1项目劳务内容:包括但不限于软件开发、系统集成、网络安全、运维保障等3.2劳务人员数量:共需派遣名技术人员3.3劳务人员资质要求:具备相应行业资质证书,且具有相关工作经验3.4劳务人员工作职责:按照项目进度要求,完成项目设计、开发、实施、运维等工作第四条合同价格及支付方式4.1合同总价:人民币万元整4.2价格组成:包括但不限于劳务费、差旅费、材料费、税费等4.3价格调整:合同签订后,如遇国家政策调整、市场价格变动等不可抗力因素,双方协商调整合同价格4.4支付方式:按项目进度分期支付,具体支付比例和节点由双方协商确定4.5付款时间:每月末前5个工作日内支付上一个月的款项4.6付款条件:按合同约定的进度和质量要求完成相关工作第五条工程进度与验收5.1工程进度安排:按照项目进度计划执行,每月提交进度报告5.2验收标准:符合国家相关标准和规范要求,满足项目需求5.3验收程序:由双方共同组织验收,验收合格后进行结算5.4验收时间:项目完成后30日内完成验收5.5验收结果处理:验收不合格的,承包方应在接到通知后15日内进行整改,直至验收合格第六条质量保证6.1质量标准:符合国家相关标准和规范要求,满足项目需求6.2质量检查:项目实施过程中,定期进行质量检查,发现问题及时整改6.3质量责任:承包方对项目质量承担全部责任,因质量问题导致的损失由承包方承担6.4质量事故处理:发生质量事故时,承包方应立即采取措施进行处理,并及时通知发包方第七条安全生产7.1安全生产责任:承包方负责项目实施过程中的安全生产,确保施工安全7.2安全生产措施:制定安全生产方案,落实安全生产责任制,进行安全教育和培训7.3安全事故处理:发生安全事故时,承包方应立即采取措施进行处理,并及时上报相关部门7.4安全生产费用:合同总价中包含安全生产费用,具体费用由双方协商确定第八条违约责任8.1违约行为认定8.1.1承包方未按合同约定完成项目劳务工作的,视为违约8.1.2承包方未按合同约定提供合格劳务人员的,视为违约8.1.3承包方未按合同约定完成质量保证工作的,视为违约8.1.4承包方未按合同约定完成安全生产工作的,视为违约8.2违约责任承担8.2.1承包方违约,应向发包方支付违约金,违约金为合同总价的%8.2.2承包方因违约导致项目进度延误,每延误一天,向发包方支付元违约金8.2.3发包方违约,应向承包方支付违约金,违约金为合同总价的%8.2.4发包方因违约导致承包方损失,应赔偿承包方实际损失8.3违约金计算8.3.1违约金的计算方式为:违约金=违约金额×违约天数8.3.2违约金的具体数额由双方在合同中约定8.4违约解除合同8.4.1双方协商一致,可解除合同8.4.2发生不可抗力导致合同无法履行的,可解除合同第九条合同解除与终止9.1合同解除条件9.1.1承包方严重违约,经发包方催告后仍未改正的9.1.2发包方严重违约,经承包方催告后仍未改正的9.2合同解除程序9.2.1双方书面通知对方解除合同9.2.2在解除合同前,双方应就合同解除事宜达成一致9.3合同终止条件9.3.1合同履行完毕9.3.2双方协商一致终止合同9.4合同终止程序9.4.1双方书面确认合同终止9.4.2合同终止后,双方应进行项目结算第十条争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方友好协商解决10.1.2协商不成,提交仲裁委员会仲裁10.1.3仲裁不成,依法向有管辖权的人民法院提起诉讼10.2争议解决机构10.2.1仲裁委员会10.2.2人民法院10.3争议解决程序10.3.1双方在争议发生后30日内提出书面争议解决申请10.3.2争议解决机构在收到申请后30日内进行审理10.3.3争议解决机构在审理后15日内作出裁决第十一条合同生效与解除11.1合同生效条件11.1.1双方签署合同11.1.2合同经双方盖章或签字11.2合同生效日期11.2.1合同签署之日起生效11.3合同解除条件11.3.1合同约定的解除条件成立11.3.2双方协商一致解除合同11.4合同解除程序11.4.1双方书面通知对方解除合同11.4.2合同解除后,双方应进行项目结算第十二条其他约定12.1保密条款12.1.1双方对本合同内容负有保密义务12.1.2未经对方同意,不得向任何第三方泄露合同内容12.2不可抗力条款12.2.1不可抗力是指双方在合同签订后发生的,不能预见、不能避免并不能克服的客观情况12.2.2发生不可抗力,导致合同无法履行的,双方互不承担责任12.3合同附件12.3.1本合同附件包括但不限于项目劳务人员名单、项目进度计划、项目验收报告等12.4合同份数12.4.1本合同一式份,双方各执份,具有同等法律效力12.5合同附件效力12.5.1合同附件与本合同具有同等法律效力第十三条合同签署13.1签署日期13.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效13.2签署地点13.2.1本合同签署地点为省市区路号13.3签署人13.3.1承包方代表:13.3.2发包方代表:13.4签署单位13.4.1承包方:智慧城市建设有限公司13.4.2发包方:市政府第十四条合同附件14.1项目劳务人员名单14.2项目进度计划14.3项目验收报告14.4其他附件第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念与范围1.1第三方的概念1.1.1本合同所称第三方,是指除合同双方(甲方和乙方)之外的任何自然人、法人或其他组织。1.1.2第三方可以包括但不限于咨询公司、监理机构、检测机构、认证机构、保险机构等。1.2第三方介入的范围1.2.1第三方介入可以是提供专业咨询服务、监理服务、检测服务、认证服务、保险服务等。1.2.2第三方介入的目的是为了提高合同履行的效率和质量,确保合同目的的实现。第二条甲乙方与第三方的关系2.1合作关系2.1.1甲方和乙方与第三方之间的关系是合作关系,第三方作为独立的专业机构,为合同履行提供专业服务。2.1.2第三方在提供服务过程中,应遵守国家法律法规和合同约定。2.2独立责任2.2.1第三方在合同履行过程中,对其提供的专业服务承担独立责任。2.2.2甲方和乙方对第三方的服务进行监督和评估,但不对第三方的服务结果承担连带责任。第三条第三方的责任限额3.1责任限额的确定3.1.1第三方的责任限额应根据其提供服务的内容、质量以及潜在风险等因素确定。3.1.2责任限额应由甲乙双方与第三方协商一致,并在合同中明确约定。3.2责任限额的履行3.2.1第三方在提供服务过程中,如因自身原因导致合同履行出现问题的,应按照合同约定的责任限额承担赔偿责任。3.2.2第三方超出责任限额的部分,由其自行承担。第四条第三方介入的程序4.1介入申请4.1.2第三方应在收到申请后日内给予答复。4.2介入协议4.2.1甲乙双方与第三方应签订介入协议,明确双方的权利和义务。4.2.2介入协议应包括服务内容、服务期限、费用、责任限额等内容。第五条第三方介入的费用5.1费用承担5.1.1第三方介入的费用由甲乙双方根据介入协议约定承担。5.1.2如介入协议未约定费用承担方式,则由申请方承担。5.2费用结算5.2.1第三方介入的费用应在服务完成后,由甲乙双方根据介入协议进行结算。5.2.2结算方式可根据介入协议约定采用预付、分期支付或后付等方式。第六条第三方介入的监督与评估6.1监督与评估6.1.1甲乙双方有权对第三方的服务进行监督和评估。6.1.2第三方应配合甲乙双方的监督和评估工作。6.2监督与评估结果的处理6.2.1监督与评估结果作为评价第三方服务质量的重要依据。6.2.2如第三方服务不符合合同约定,甲乙双方有权要求第三方进行整改或承担相应责任。第七条第三方介入的变更与解除7.1变更7.1.1甲乙双方可协商一致变更第三方介入的内容、服务期限、费用等。7.1.2变更内容应在变更协议中明确约定。7.2解除7.2.1如第三方违反合同约定,甲乙双方有权解除介入协议。7.2.2解除介入协议后,第三方应按照合同约定承担相应的责任。第八条第三方介入的法律责任8.1第三方的法律责任8.1.1第三方在提供服务过程中,如因自身原因导致合同履行出现问题的,应承担相应的法律责任。8.1.2第三方违反法律法规或合同约定的,应承担相应的法律责任。8.2甲方和乙方的法律责任8.2.1甲方和乙方在第三方介入过程中,应依法履行合同义务,承担相应的法律责任。8.2.2甲方和乙方不得滥用第三方介入,损害第三方合法权益。第九条第三方介入的争议解决9.1争议解决方式9.1.1第三方介入过程中产生的争议,应通过协商解决。9.1.2协商不成,可提交仲裁委员会仲裁或依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构9.2.1仲裁委员会9.2.2人民法院第十条第三方介入的合同附件10.1第三方介入协议10.2第三方资质证明文件10.3第三方服务记录10.4其他相关文件第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.项目劳务人员名单详细要求:包括人员姓名、岗位、资质证书、工作经验等。说明:用于确认劳务人员的资质和工作能力。2.项目进度计划详细要求:包括各阶段任务、时间节点、预期成果等。说明:用于跟踪项目进度,确保项目按计划进行。3.项目验收报告详细要求:包括验收时间、验收人员、验收结果、存在问题及整改措施等。说明:用于确认项目质量,确保项目达到预期目标。4.第三方介入协议详细要求:包括服务内容、服务期限、费用、责任限额、争议解决方式等。说明:用于明确第三方介入的具体条款,保障各方的权益。5.第三方资质证明文件详细要求:包括第三方营业执照、专业资质证书、相关许可文件等。说明:用于确认第三方具备提供专业服务的资质和能力。6.第三方服务记录详细要求:包括服务内容、服务时间、服务效果、客户反馈等。7.不可抗力证明文件详细要求:包括事件发生的时间、地点、影响范围、损失情况等。说明:用于证明不可抗力事件的发生,减轻合同双方的违约责任。8.违约金支付证明详细要求:包括违约金金额、支付时间、支付方式等。说明:用于证明违约金的支付,保障受损方的权益。9.争议解决相关文件详细要求:包括争议解决申请、仲裁裁决书、法院判决书等。说明:用于证明争议已通过合法途径解决。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为1.1承包方未按合同约定完成项目劳务工作1.2承包方未按合同约定提供合格劳务人员1.3承包方未按合同约定完成质量保证工作1.4承包方未按合同约定完成安全生产工作1.5发包方未按合同约定支付款项1.6第三方未按介入协议提供专业服务1.7第三方在提供服务过程中造成损失2.责任认定标准2.1承包方违约,应向发包方支付违约金,违约金为合同总价的%2.2承包方因违约导致项目进度延误,每延误一天,向发包方支付元违约金2.3发包方违约,应向承包方支付违约金,违约金为合同总价的%2.4发包方因违约导致承包方损失,应赔偿承包方实际损失2.5第三方因自身原因导致合同履行出现问题,应按照合同约定的责任限额承担赔偿责任2.6第三方在提供服务过程中造成损失,应承担相应责任3.示例说明3.1承包方未按合同约定完成项目劳务工作,导致项目进度延误,应支付违约金万元,并赔偿发包方因延误产生的实际损失。3.2第三方在提供服务过程中,因操作失误导致数据丢失,应按照合同约定的责任限额承担赔偿责任,并向发包方支付违约金万元。全文完。2024年度智慧城市建设项目劳务承包合同范本2本合同目录一览1.合同订立依据及目的2.承包人及发包人信息3.工程概况及范围4.工程质量及验收标准5.工程进度安排及节点6.工程款项支付及结算7.材料设备供应及管理8.施工安全及环境保护9.保密条款10.违约责任及争议解决11.合同解除及终止12.合同生效及期限13.其他约定事项14.合同附件第一部分:合同如下:1.合同订立依据及目的1.1合同订立依据1.1.1本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规订立。1.1.2本合同依据《智慧城市建设管理办法》及地方相关法规和标准。1.2合同目的1.2.1本合同旨在明确承包人及发包人在2024年度智慧城市建设项目中的权利、义务及责任,确保项目顺利进行。1.2.2本合同旨在规范双方在项目实施过程中的合作,确保工程质量、进度和投资效益。2.承包人及发包人信息2.1承包人信息2.1.1名称:_______2.1.2法定代表人:_______2.1.3注册地址:_______2.1.4营业执照号码:_______2.2发包人信息2.2.1名称:_______2.2.2法定代表人:_______2.2.3注册地址:_______2.2.4营业执照号码:_______3.工程概况及范围3.1工程概况3.1.1工程名称:_______3.1.2工程地点:_______3.1.3工程类型:_______3.1.4工程规模:_______3.2工程范围3.2.1工程建设内容:_______3.2.2工程建设标准:_______3.2.3工程建设工期:_______4.工程质量及验收标准4.1工程质量要求4.1.1承包人应按照国家及地方相关质量标准进行施工,确保工程质量达到设计要求。4.1.2工程质量验收标准应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及行业相关规范。4.2工程验收程序4.2.1承包人应按照合同约定及工程进度,及时进行分部分项工程验收。4.2.2发包人应组织专业验收人员对工程进行验收,验收合格后予以签认。5.工程进度安排及节点5.1工程进度计划5.1.1承包人应根据工程实际情况,编制详细的工程进度计划,包括各阶段的工作内容、时间安排等。5.1.2工程进度计划应报送发包人备案,并经发包人同意后执行。5.2进度节点控制5.2.1承包人应按照工程进度计划,严格控制各节点工期,确保工程按期完工。5.2.2发包人有权对工程进度进行监督检查,如发现进度滞后,承包人应采取措施予以纠正。6.工程款项支付及结算6.1款项支付方式6.1.1本合同工程款项支付采用分期支付方式。6.1.2支付比例:_______6.2结算方式6.2.1工程完工并经验收合格后,承包人应向发包人提交结算资料。6.2.2发包人应在收到结算资料后_______日内完成审核,并支付相应款项。7.材料设备供应及管理7.1材料设备供应7.1.1承包人应根据工程需要,自行采购材料设备,确保其质量、规格及数量符合合同要求。7.1.2材料设备采购应符合国家及地方相关法律法规,并经发包人同意。7.2材料设备管理7.2.1承包人应加强对材料设备的保管和管理,防止损坏、丢失或浪费。7.2.2发包人有权对材料设备的使用情况进行监督检查。8.施工安全及环境保护8.1施工安全管理8.1.1承包人应建立健全施工安全管理制度,确保施工安全。8.1.2承包人应遵守国家及地方有关安全生产的法律法规,严格执行安全技术操作规程。8.1.3承包人应定期对施工现场进行安全检查,发现问题及时整改。8.2环境保护措施8.2.1承包人应采取有效措施,减少施工过程中对环境的影响。8.2.2承包人应遵守国家及地方有关环境保护的法律法规,确保废水、废气、固体废弃物等得到妥善处理。8.2.3施工现场应设置环境保护设施,并定期进行维护。9.保密条款9.1保密内容9.1.1双方对本合同内容、项目资料、技术秘密等负有保密义务。9.1.2保密期限自合同签订之日起至合同终止后_______年止。9.2保密责任9.2.1双方应采取必要措施,防止保密信息的泄露。9.2.2如因一方泄露保密信息造成另一方损失的,泄露方应承担相应的法律责任。10.违约责任及争议解决10.1违约责任10.1.1承包人未按合同约定完成工程或造成工程质量不合格的,应承担违约责任。10.1.2发包人未按合同约定支付工程款项的,应承担违约责任。10.2争议解决10.2.1双方因履行本合同发生的争议,应友好协商解决。10.2.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.合同解除及终止11.1合同解除11.1.1合同签订后,未经双方协商一致,任何一方不得解除合同。1)一方违约,经对方催告后在合理期限内仍未履行;2)一方发生严重违约行为,导致合同无法履行;3)因不可抗力导致合同无法履行。11.2合同终止11.2.1合同履行完毕后,合同自然终止。11.2.2合同解除后,合同终止。12.合同生效及期限12.1合同生效12.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。12.1.2本合同一式_______份,双方各执_______份,具有同等法律效力。12.2合同期限12.2.1本合同有效期限自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。13.其他约定事项13.1本合同未尽事宜,由双方另行协商解决。13.2本合同未尽事宜,参照国家及地方相关法律法规执行。14.合同附件1)工程量清单;2)施工图纸;3)工程进度计划;4)材料设备清单;5)其他相关文件。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方的定义15.1.1本合同所指的第三方包括但不限于监理单位、设计单位、检测机构、咨询顾问、融资机构等。15.1.2第三方是指除甲乙双方之外的独立主体,其介入旨在提供专业服务或协助合同履行。15.2第三方介入的方式1)甲乙双方共同邀请第三方参与;2)甲乙双方根据项目需要单独邀请第三方;3)第三方主动提出参与本合同。16.第三方责权利界定16.1第三方责任16.1.1第三方应按照合同约定或委托协议的职责,对项目提供专业服务。16.1.2第三方对其提供的服务质量、成果和合规性承担责任。16.2第三方权利16.2.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料,以完成其职责。16.2.2第三方有权根据合同约定或委托协议收取相应的服务费用。17.第三方与其他各方的划分说明17.1第三方与甲方的划分17.1.1第三方对甲方负责,甲方对第三方的服务质量和成果进行监督和验收。17.1.2甲方有权要求第三方提供相关服务,并对其服务质量提出改进意见。17.2第三方与乙方的划分17.2.1第三方对乙方负责,乙方对第三方的服务质量和成果进行监督和验收。17.2.2乙方有权要求第三方按照合同约定或委托协议提供服务,并对其服务质量提出改进意见。18.第三方责任限额18.1第三方责任限额18.1.1第三方对其提供的服务质量、成果和合规性承担的责任,其责任限额应在本合同中明确约定。18

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论