2024年度工程款支付与延期还款协议2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度工程款支付与延期还款协议1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1.甲方基本信息1.2.乙方基本信息2.合同签订背景及依据2.1.项目背景2.2.法律法规依据3.工程款支付方式3.1.工程款支付比例3.2.工程款支付时间节点3.3.工程款支付方式4.延期还款条款4.1.延期还款条件4.2.延期还款期限4.3.延期还款利率5.违约责任5.1.甲方违约责任5.2.乙方违约责任6.争议解决方式6.1.争议解决原则6.2.争议解决途径7.合同生效及终止7.1.合同生效条件7.2.合同终止条件8.合同附件8.1.附件一：工程进度表8.2.附件二：工程款支付计划表9.合同变更及解除9.1.合同变更条件9.2.合同解除条件10.合同履行及监督10.1.合同履行主体10.2.合同履行期限10.3.合同履行监督11.保密条款11.1.保密内容11.2.保密期限11.3.违反保密义务的责任12.合同解除后的处理12.1.合同解除后的债权债务处理12.2.合同解除后的资产移交12.3.合同解除后的其他事项13.合同解除后的争议解决13.1.争议解决原则13.2.争议解决途径14.其他约定事项14.1.不可抗力条款14.2.法律变更条款14.3.合同未尽事宜处理第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1.甲方基本信息1.1.1.甲方名称：____________________1.1.2.甲方法定代表人：____________________1.1.3.甲方住所：____________________1.1.4.甲方联系方式：电话：____________________，邮箱：____________________1.2.乙方基本信息1.2.1.乙方名称：____________________1.2.2.乙方法定代表人：____________________1.2.3.乙方住所：____________________1.2.4.乙方联系方式：电话：____________________，邮箱：____________________2.合同签订背景及依据2.1.项目背景2.1.1.项目名称：____________________2.1.2.项目地点：____________________2.1.3.项目规模：____________________2.1.4.项目合同金额：____________________2.2.法律法规依据2.2.1.《中华人民共和国合同法》2.2.2.《中华人民共和国建筑法》2.2.3.《建设工程施工合同管理办法》3.工程款支付方式3.1.工程款支付比例3.1.1.预付款比例：____________________3.1.2.进度款支付比例：____________________3.1.3.竣工结算款支付比例：____________________3.2.工程款支付时间节点3.2.1.预付款支付时间：____________________3.2.2.进度款支付时间：____________________3.2.3.竣工结算款支付时间：____________________3.3.工程款支付方式3.3.1.银行转账支付3.3.2.支付凭证：____________________4.延期还款条款4.1.延期还款条件4.1.1.乙方因不可抗力导致工程款无法按时支付4.1.2.甲方未按约定支付工程款4.2.延期还款期限4.2.1.乙方因不可抗力导致延期还款期限为____天4.2.2.甲方未按约定支付工程款导致延期还款期限为____天4.3.延期还款利率4.3.1.延期还款利率按照中国人民银行同期贷款利率执行5.违约责任5.1.甲方违约责任5.1.1.甲方未按约定支付工程款，应向乙方支付_____%的违约金5.2.乙方违约责任5.2.1.乙方未按约定完成工程，应向甲方支付_____%的违约金6.争议解决方式6.1.争议解决原则6.1.1.争议解决遵循公平、公正、合理的原则6.2.争议解决途径6.2.1.双方协商解决6.2.2.依法向有管辖权的人民法院提起诉讼7.合同生效及终止7.1.合同生效条件7.1.1.双方签字盖章后生效7.2.合同终止条件7.2.1.合同约定的工程款支付完毕7.2.2.合同约定的工程竣工验收合格7.2.3.双方协商一致解除合同8.合同附件8.1.附件一：工程进度表8.1.1.1.工程名称8.1.1.2.工程阶段8.1.1.3.预计完成时间8.1.1.4.实际完成时间8.1.1.5.完成百分比8.2.附件二：工程款支付计划表8.2.1.1.工程阶段8.2.1.2.预付款金额8.2.1.3.进度款金额8.2.1.4.竣工结算款金额8.2.1.5.支付时间9.合同变更及解除9.1.合同变更条件9.1.1.因不可抗力导致合同内容需要变更9.1.2.双方协商一致认为有必要变更合同内容9.2.合同解除条件9.2.1.因不可抗力导致合同无法履行9.2.2.一方违约严重，另一方提出解除合同9.2.3.双方协商一致解除合同10.合同履行及监督10.1.合同履行主体10.1.1.甲方负责监督工程款的支付10.1.2.乙方负责工程款的收取和使用10.2.合同履行期限10.2.1.合同履行期限自合同生效之日起至工程竣工验收合格之日止10.3.合同履行监督10.3.1.甲方有权对乙方工程款的支付情况进行监督10.3.2.乙方应积极配合甲方的监督工作11.保密条款11.1.保密内容11.1.1.有关合同双方的技术秘密、商业秘密等11.1.2.有关工程款支付的具体信息11.2.保密期限11.2.1.保密期限自合同生效之日起至合同解除或终止后____年11.3.违反保密义务的责任11.3.1.违反保密义务，应承担相应的法律责任11.3.2.给对方造成损失的，应承担赔偿责任12.合同解除后的处理12.1.合同解除后的债权债务处理12.1.1.合同解除后，双方应结清尚未支付的工程款12.2.合同解除后的资产移交12.2.1.双方应按照合同约定，将相关资产移交对方12.3.合同解除后的其他事项12.3.1.双方应将合同解除情况及时通知相关方12.3.2.双方应妥善处理合同解除后的善后事宜13.合同解除后的争议解决13.1.争议解决原则13.1.1.争议解决遵循公平、公正、合理的原则13.2.争议解决途径13.2.1.双方协商解决13.2.2.依法向有管辖权的人民法院提起诉讼14.其他约定事项14.1.不可抗力条款14.1.1.因不可抗力导致合同无法履行，双方互不承担责任14.2.法律变更条款14.2.1.如法律法规变更，双方应协商一致调整合同内容14.3.合同未尽事宜处理14.3.1.合同未尽事宜，双方应协商解决第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1.本合同允许在特定情况下引入第三方，包括但不限于中介方、监理方、评估机构等。15.2.第三方的概念界定15.2.1.第三方是指在合同中未作为甲乙双方的当事人，但根据合同约定或法律法规的规定，参与合同履行或提供相关服务的第三方机构或个人。15.3.第三方的选择与指定15.3.1.第三方的选择由甲乙双方共同协商确定，并应在合同中明确第三方的名称、职责和权限。15.4.第三方的责权利划分15.4.1.第三方在合同中的责任限于其职责范围内，对合同履行的整体责任由甲乙双方承担。15.4.2.第三方享有其职责范围内的权利，包括但不限于：15.4.2.1.收取合理的服务费用。15.4.2.2.根据合同约定独立行使职权。15.4.3.第三方的义务包括：15.4.3.1.按照合同约定提供专业服务。15.4.3.2.对所提供的服务质量负责。15.4.3.3.保守合同双方的商业秘密。16.第三方介入的具体条款16.1.中介方16.1.1.中介方作为合同履行的协助方，负责协调甲乙双方的沟通和合同条款的执行。16.1.2.中介方不承担合同履行的直接责任，其服务费用由甲乙双方按约定分摊。16.2.监理方16.2.1.监理方负责对工程项目的质量、进度、安全进行监督管理。16.2.2.监理方对工程项目的质量负责，如因监理方失职导致质量问题，监理方应承担相应责任。16.3.评估机构16.3.1.评估机构负责对工程项目的成本、质量等进行评估。17.第三方责任限额17.1.第三方的责任限额由合同双方在合同中约定，具体包括：17.1.1.第三方因自身原因导致合同履行受阻的责任限额。17.1.2.第三方因过失导致合同履行出现问题的赔偿限额。17.2.超过责任限额的部分，由甲乙双方根据实际情况另行协商解决。18.第三方介入的变更与解除18.1.合同双方在第三方介入过程中，如认为第三方不再适合继续履行其职责，可以书面通知对方，并共同协商更换第三方。18.2.如第三方因故无法继续履行职责，甲乙双方应协商确定替代方案，确保合同履行的连续性。19.第三方与其他各方的划分说明19.1.第三方与甲方的关系：第三方应服从甲方的管理和监督，遵守合同约定。19.2.第三方与乙方的关系：第三方应配合乙方的施工，确保工程顺利进行。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程进度表详细要求：包含工程名称、阶段、预计完成时间、实际完成时间、完成百分比等信息，每月更新并经甲乙双方签字确认。附件说明：用于监控工程进度，确保工程按计划进行。2.附件二：工程款支付计划表详细要求：列出每个阶段的工程款金额、支付时间、支付比例等信息，经甲乙双方签字确认。附件说明：用于明确工程款支付的时间节点和金额，确保资金使用的透明度。3.附件三：合同变更协议详细要求：记录合同变更的内容、原因、双方协商结果等。附件说明：当合同内容需要变更时，双方应签订书面变更协议，确保变更的合法性和有效性。4.附件四：违约责任认定书详细要求：记录违约行为、违约方、违约责任认定及赔偿金额等信息。附件说明：用于明确违约行为的认定标准和违约方的赔偿责任。5.附件五：第三方服务协议详细要求：明确第三方在合同中的职责、权限、服务费用等内容。附件说明：当合同涉及第三方服务时，应签订第三方服务协议，确保第三方服务的质量和效率。6.附件六：工程竣工验收报告详细要求：记录工程竣工验收的时间、地点、参与方、验收结果等信息。附件说明：用于证明工程已按合同约定完成，为工程款支付提供依据。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方未按时支付工程款乙方未按时完成工程或工程质量不达标双方未按约定履行合同变更协议第三方未按合同约定提供或完成服务2.责任认定标准：违约行为的认定以合同约定和事实为依据。2.1.违约行为的严重程度2.2.对合同履行的直接影响2.3.违约行为造成的损失3.违约责任认定示例：甲方未按时支付工程款，导致乙方停工，乙方损失工期和材料费用。责任认定：甲方应承担乙方因停工造成的直接损失，包括工期延误费用和材料费用。乙方未按时完成工程，工程质量不达标，甲方要求返工。责任认定：乙方应承担因返工造成的损失，包括返工费用和工期延误费用。双方未按约定履行合同变更协议，导致合同履行受阻。责任认定：双方应根据变更协议承担相应责任，包括违约责任和赔偿损失。全文完。2024年度工程款支付与延期还款协议2本合同目录一览1.协议概述1.1协议目的1.2协议范围1.3协议有效期1.4协议签署地点与时间2.工程款支付方式2.1工程款支付比例2.2工程款支付节点2.3工程款支付方式2.4工程款支付期限3.延期还款条款3.1延期还款原因3.2延期还款期限3.3延期还款利率3.4延期还款方式4.延期还款责任4.1延期还款违约金4.2延期还款利息4.3延期还款催收4.4延期还款争议解决5.付款条件与要求5.1付款条件5.2付款要求5.3付款证明5.4付款凭证6.付款流程与手续6.1付款流程6.2付款手续6.3付款审核6.4付款确认7.付款变更与调整7.1付款变更原因7.2付款变更程序7.3付款调整方式7.4付款调整通知8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决程序8.3争议解决机构8.4争议解决费用9.违约责任9.1违约行为定义9.2违约责任承担9.3违约金计算9.4违约金支付10.保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3保密责任10.4保密措施11.法律适用与管辖11.1法律适用11.2管辖法院11.3法律变更12.协议生效与终止12.1协议生效条件12.2协议终止条件12.3协议终止程序12.4协议终止后果13.其他约定13.1其他约定事项13.2其他约定效力13.3其他约定解释14.协议附件第一部分：合同如下：1.协议概述1.1协议目的本协议旨在明确2024年度工程款支付与延期还款的相关事项，确保工程款的正常支付，并对延期还款进行规范。1.2协议范围本协议适用于甲方（施工单位）与乙方（建设单位）在2024年度内签订的所有工程项目。1.3协议有效期本协议自双方签字盖章之日起生效，至2024年度工程款支付完毕或本协议终止时止。1.4协议签署地点与时间本协议于2023年11月15日在甲方公司办公室签署。2.工程款支付方式2.1工程款支付比例甲方应按照工程进度和合同约定，分阶段支付工程款。具体支付比例为：第一阶段：工程开工前，支付合同总价的10%；第二阶段：工程主体结构完工后，支付合同总价的30%；第三阶段：工程竣工验收合格后，支付合同总价的30%；第四阶段：工程交付使用后，支付合同总价的20%。2.2工程款支付节点甲方应在每个支付节点前5个工作日内，向乙方提交付款申请，并提供相关证明材料。2.3工程款支付方式工程款支付方式为银行转账，具体账户信息详见附件。2.4工程款支付期限甲方应在收到乙方确认的付款申请后，于3个工作日内完成支付。3.延期还款条款3.1延期还款原因因乙方原因导致工程款支付延期的，包括但不限于：资金周转困难、项目变更等。3.2延期还款期限乙方应在收到甲方延期还款通知后，于30日内偿还延期款项。3.3延期还款利率延期还款利率按中国人民银行同期贷款利率上浮20%计算。3.4延期还款方式延期还款采用银行转账方式，具体账户信息详见附件。4.延期还款责任4.1延期还款违约金乙方未能按约定偿还延期款项的，应向甲方支付违约金，违约金为每日延期款项的0.5%。4.2延期还款利息乙方未能按约定偿还延期款项的，应支付自延期之日起至实际还款日止的利息，利率按中国人民银行同期贷款利率计算。4.3延期还款催收甲方有权采取合法手段进行延期还款催收，包括但不限于：书面催收、电话催收等。4.4延期还款争议解决因延期还款引起的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交协议约定的争议解决机构进行仲裁。5.付款条件与要求5.1付款条件甲方在收到乙方提供的符合约定的付款条件后，应按约定支付工程款。5.2付款要求甲方支付工程款时，应确保款项足额到账，并注明款项用途。5.3付款证明甲方应在支付工程款后，向乙方提供付款证明。5.4付款凭证甲方应保留付款凭证，以备查验。6.付款流程与手续6.1付款流程甲方在收到乙方提供的付款申请后，应在3个工作日内完成审核，并办理支付手续。6.2付款手续甲方在办理付款手续时，应确保手续齐全，并符合相关规定。6.3付款审核甲方在审核付款申请时，应严格审查付款条件、付款要求、付款证明等。6.4付款确认甲方在支付工程款后，应与乙方进行确认，确保款项已正确支付。8.争议解决8.1争议解决方式双方因本协议产生的任何争议，应通过友好协商解决。如果协商不成，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。8.2争议解决程序如双方协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼，由法院按照相关法律规定进行审理。8.3争议解决机构如双方同意，争议也可提交至双方认可的仲裁机构进行仲裁，仲裁裁决为终局裁决。8.4争议解决费用争议解决过程中产生的所有费用，包括但不限于仲裁费、诉讼费、律师费等，由败诉方承担，除非仲裁庭或法院另有裁决。9.违约责任9.1违约行为定义本协议中所指的违约行为包括但不限于：未按时支付工程款、未按时完成工程、未按约定履行保密义务等。9.2违约责任承担任何一方违反本协议的约定，导致另一方遭受损失的，违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。9.3违约金计算违约金的计算方式为：违约金额×违约天数×日违约金比例。9.4违约金支付违约方应在违约行为发生后10日内支付违约金，否则守约方有权采取法律手段追究违约方的违约责任。10.保密条款10.1保密内容本协议涉及的商业秘密、技术秘密、财务信息等，均为保密内容。10.2保密期限本协议的保密期限自协议签订之日起至协议终止或双方约定的保密期限届满为止。10.3保密责任双方对本协议涉及的保密内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。10.4保密措施双方应采取合理的保密措施，确保保密内容的保密性。11.法律适用与管辖11.1法律适用本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。11.2管辖法院本协议的签订地法院为本协议的管辖法院。11.3法律变更如中华人民共和国法律发生变更，影响本协议的效力或执行，双方应协商解决。12.协议生效与终止12.1协议生效条件本协议经双方签字盖章后生效。12.2协议终止条件（1）协议约定的工程款支付完毕；（2）协议约定的工程竣工验收合格；（3）协议双方协商一致终止；（4）法律法规规定的其他情形。12.3协议终止程序协议终止前，双方应就终止事宜进行协商，达成一致后，签署终止协议。12.4协议终止后果协议终止后，双方应按照约定履行各自的义务，并处理相关的善后事宜。13.其他约定13.1其他约定事项本协议未尽事宜，双方可另行协商补充。13.2其他约定效力本协议的其他约定事项与本协议具有同等法律效力。13.3其他约定解释对本协议其他约定的解释，以双方协商一致为准。14.协议附件14.1协议附件本协议的附件包括但不限于：（1）工程款支付明细表；（2）延期还款通知；（3）付款凭证；（4）保密协议；（5）其他双方认为必要的附件。14.2附件效力本协议附件与本协议具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义在本协议中，“第三方”指非甲乙双方的任何自然人、法人或其他组织，包括但不限于中介机构、监理单位、检测机构、仲裁机构等。15.2第三方介入范围第三方介入范围包括但不限于：（1）提供专业咨询服务；（2）进行工程监督与验收；（3）进行工程款支付审核；（4）进行争议解决；（5）其他甲乙双方约定的服务。16.第三方介入程序16.1第三方选定第三方由甲乙双方协商选定，或根据相关法律法规和行业标准指定。16.2第三方合同第三方介入后，甲乙双方应与第三方签订相应的服务合同，明确双方的权利和义务。17.第三方责任限额17.1责任限额定义第三方责任限额指第三方因履行服务合同而产生的责任，其赔偿总额不得超过约定的限额。17.2责任限额约定（1）第三方直接责任限额；（2）第三方间接责任限额；（3）第三方连带责任限额。17.3责任限额执行（1）第三方直接责任限额：仅限于第三方直接因自身原因造成的损失；（2）第三方间接责任限额：限于第三方因自身原因导致甲乙双方间接损失；（3）第三方连带责任限额：限于第三方因自身原因导致甲乙双方直接损失，且甲乙双方无法从其他责任方获得足额赔偿。18.第三方责权利划分18.1第三方权利（1）根据服务合同约定，享有相应的服务费用；（2）在履行服务过程中，享有相应的知情权和查阅权；（3）在履行服务过程中，享有相应的沟通权和协调权。18.2第三方义务（1）按照服务合同约定，提供专业、高效的服务；（2）对甲乙双方的商业秘密、技术秘密等保密；（3）遵守相关法律法规和行业标准；（4）在履行服务过程中，积极配合甲乙双方的工作。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方（1）第三方应配合甲方的工作，确保工程质量和进度；（2）第三方应按照甲方的要求，提供相应的服务；（3）第三方在履行服务过程中，不得损害甲方的合法权益。19.2第三方与乙方（1）第三方应配合乙方的工作，确保工程质量和进度；（2）第三方应按照乙方的要求，提供相应的服务；（3）第三方在履行服务过程中，不得损害乙方的合法权益。19.3第三方与甲乙双方（1）第三方在履行服务过程中，应遵守甲乙双方共同约定的条款；（2）第三方应维护甲乙双方的合法权益，不得损害双方的利益；（3）第三方在履行服务过程中，应接受甲乙双方的监督和检查。20.第三方介入后的合同变更20.1合同变更原因（1）第三方服务内容发生变化；（2）第三方服务期限发生变化；（3）第三方责任限额发生变化。20.2合同变更程序甲乙双方协商一致后，签署合同变更协议，并通知第三方。20.3合同变更效力合同变更协议经甲乙双方签字盖章后生效，与本协议具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程款支付