2024年度城市供水系统建设与运营合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度城市供水系统建设与运营合同本合同目录一览1.合同概述1.1合同背景1.2合同目的1.3合同期限1.4合同双方1.5合同签订地点2.建设工程内容2.1建设项目范围2.2建设工程规模2.3建设工程进度安排2.4建设工程质量标准2.5建设工程安全标准3.供水系统建设3.1供水设施建设3.2供水管网建设3.3供水设备采购3.4供水系统设计3.5建设工程监理4.供水系统运营4.1供水系统运行管理4.2供水水质保障4.3供水水量保障4.4供水服务保障4.5供水设施维护5.供水价格与收费5.1供水价格制定5.2供水收费方式5.3供水费用结算5.4供水费用调整5.5供水费用退赔6.供水安全保障6.1供水安全应急预案6.2供水安全监测6.3供水安全事件处理6.4供水安全保障责任7.供水服务质量7.1供水服务质量标准7.2供水服务质量监督7.3供水服务质量考核7.4供水服务质量改进8.供水工程验收8.1供水工程验收标准8.2供水工程验收程序8.3供水工程验收责任8.4供水工程验收时间9.合同履行9.1合同履行期限9.2合同履行地点9.3合同履行方式9.4合同履行责任10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约赔偿10.4违约争议解决11.争议解决方式11.1争议解决途径11.2争议解决程序11.3争议解决期限11.4争议解决费用12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3合同解除后果12.4合同解除争议解决13.合同生效与终止13.1合同生效条件13.2合同生效时间13.3合同终止条件13.4合同终止时间14.合同附件14.1附件一：供水设施清单14.2附件二：供水系统设计图纸14.3附件三：供水工程验收报告14.4附件四：其他相关文件第一部分：合同如下：1.合同概述1.1合同背景本合同签订背景为2024年度城市供水系统建设与运营需求，旨在提升城市供水系统的服务质量和保障能力。1.2合同目的本合同目的在于明确城市供水系统建设与运营的相关事宜，确保供水系统的稳定运行，满足城市居民的用水需求。1.3合同期限本合同自双方签字之日起生效，有效期为五年，自合同生效之日起计算。1.4合同双方甲方：[甲方名称]乙方：[乙方名称]1.5合同签订地点本合同签订地点为[签订地点]。2.建设工程内容2.1建设项目范围本工程项目包括供水设施建设、供水管网建设、供水设备采购等。2.2建设工程规模本工程项目规模为[具体规模]，包括[具体设施及管网数量]。2.3建设工程进度安排本工程项目分为[具体阶段]，每个阶段的完成时间及验收标准详见附件一。2.4建设工程质量标准本工程项目质量标准按照国家相关法律法规及行业标准执行。2.5建设工程安全标准本工程项目安全标准按照国家相关法律法规及行业标准执行，确保工程安全、环保、节能。3.供水系统建设3.1供水设施建设供水设施建设包括水源地建设、净水厂建设、泵站建设等。3.2供水管网建设供水管网建设包括城市供水管网、农村供水管网等。3.3供水设备采购供水设备采购包括水泵、阀门、仪表等。3.4供水系统设计供水系统设计按照国家相关标准及甲方要求进行。3.5建设工程监理建设工程监理由乙方负责，确保工程质量、进度和安全。4.供水系统运营4.1供水系统运行管理乙方负责供水系统的日常运行管理，确保供水安全、稳定。4.2供水水质保障乙方负责供水水质监测，确保供水水质符合国家标准。4.3供水水量保障乙方负责供水水量调控，确保供水水量满足用户需求。4.4供水服务保障乙方负责供水服务保障，包括用户咨询、投诉处理等。4.5供水设施维护乙方负责供水设施的定期检查、维修和保养。5.供水价格与收费5.1供水价格制定供水价格按照国家相关政策及市场行情制定。5.2供水收费方式供水收费方式为[具体方式]，包括[具体收费项目]。5.3供水费用结算供水费用结算按照[具体结算方式]进行。5.4供水费用调整供水费用调整按照国家相关政策及市场行情进行调整。5.5供水费用退赔供水费用退赔按照国家相关政策及合同约定进行。6.供水安全保障6.1供水安全应急预案乙方制定供水安全应急预案，确保在突发事件中能够迅速响应。6.2供水安全监测乙方负责供水安全监测，及时发现并处理安全隐患。6.3供水安全事件处理乙方负责供水安全事件的处理，确保事件得到妥善解决。6.4供水安全保障责任乙方承担供水安全保障责任，确保供水安全。8.供水工程验收8.1供水工程验收标准供水工程验收标准参照国家相关法律法规、行业标准及合同约定执行。8.2供水工程验收程序供水工程验收程序包括自检、预验收和正式验收三个阶段。8.3供水工程验收责任甲方负责组织验收，乙方负责提供验收资料和保障验收顺利进行。8.4供水工程验收时间供水工程验收时间在工程竣工后30日内进行。9.合同履行9.1合同履行期限合同履行期限为合同生效之日起至合同期满之日止。9.2合同履行地点合同履行地点为供水设施所在地及供水服务区域。9.3合同履行方式合同履行方式为乙方负责供水系统的建设、运营和维护，甲方负责监督管理。9.4合同履行责任双方应按照合同约定履行各自的义务，确保合同目的的实现。10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担发生违约情形时，违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。10.3违约赔偿违约赔偿金额根据损失情况及合同约定进行计算。10.4违约争议解决违约争议解决方式为协商、调解或仲裁，具体方式由双方协商确定。11.争议解决方式11.1争议解决途径争议解决途径包括协商、调解、仲裁和诉讼。11.2争议解决程序争议解决程序按照国家相关法律法规及双方协商一致的方式执行。11.3争议解决期限争议解决期限自争议发生之日起不超过[具体期限]。11.4争议解决费用争议解决费用由败诉方承担，或由双方协商分摊。12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序合同解除程序需经双方书面同意，并按照合同约定执行。12.3合同解除后果合同解除后，双方应按照合同约定处理剩余事宜，包括但不限于结算、移交等。12.4合同解除争议解决合同解除争议解决方式与合同履行争议解决方式相同。13.合同生效与终止13.1合同生效条件合同生效条件为双方签字盖章并经相关部门批准。13.2合同生效时间合同生效时间为双方签字盖章之日起。13.3合同终止条件合同终止条件为合同期满、合同解除或双方协商一致。13.4合同终止时间合同终止时间为合同期满或合同解除后的[具体期限]。14.合同附件14.1附件一：供水设施清单附件一详细列明了供水设施的种类、数量、规格等信息。14.2附件二：供水系统设计图纸附件二包含了供水系统的设计图纸，包括管网布局、设备配置等。14.3附件三：供水工程验收报告附件三为供水工程验收报告，包括验收结果、验收结论等。14.4附件四：其他相关文件附件四包括合同签订前的可行性研究报告、相关审批文件等。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入概述1.1第三方定义本合同中所述的第三方，是指除甲乙双方以外的，根据本合同的约定或经甲乙双方同意，参与本合同实施、监督或提供专业服务的任何自然人、法人或其他组织。1.2第三方介入情形（1）工程监理：负责对供水系统建设与运营过程中的工程质量、进度、安全等进行监督。（2）技术服务：提供供水系统设计、设备选型、运行维护等方面的专业技术服务。（3）融资服务：协助甲方筹集项目建设资金。（4）法律顾问：提供法律咨询和争议解决服务。2.第三方责任与权利2.1第三方责任（1）遵守国家相关法律法规、行业标准及本合同约定。（2）按照委托事项提供专业、高效的服务。（3）对在工作中获取的甲方保密信息负有保密义务。（4）因自身原因导致的服务瑕疵或违约，应承担相应的法律责任。2.2第三方权利（1）获得甲方支付的合理报酬。（2）根据工作需要，使用甲方提供的必要设施和资料。（3）在履行职责过程中，有权对甲乙双方提出合理化建议。3.第三方介入程序3.1第三方选择3.2第三方协议甲乙双方与第三方签订书面协议，明确双方的权利、义务及违约责任。3.3第三方资质审查甲乙双方对第三方的资质进行审查，确保其具备履行合同所需的专业能力。4.第三方责任限额4.1责任限额定义本合同中所述的责任限额，是指第三方因自身原因造成甲方损失时，应承担的最高赔偿金额。4.2责任限额确定（1）第三方服务的性质和范围。（2）第三方专业能力及市场行情。（3）甲方对服务需求的预期。4.3责任限额条款（1）明确第三方责任限额的具体金额。（2）约定责任限额的生效时间和终止时间。（3）约定责任限额的适用范围和计算方式。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方第三方与甲方之间的关系由双方签订的协议约定，甲方应履行支付报酬、提供必要设施和资料等义务。5.2第三方与乙方第三方与乙方之间的关系由双方签订的协议约定，乙方应履行监督、协调、配合等义务。5.3第三方与其他第三方第三方与其他第三方之间的关系由各自签订的协议约定，各方应按照协议履行义务。5.4第三方与其他各方第三方与其他各方之间的关系，由甲乙双方与第三方签订的协议约定，各方应按照协议履行义务。6.第三方介入后的合同调整6.1合同内容调整根据第三方介入的需要，甲乙双方可对合同内容进行适当调整，包括但不限于增加、删除或修改条款。6.2合同履行调整甲乙双方应按照调整后的合同履行各自的义务，确保合同目的的实现。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：供水设施清单详细要求：包括设施名称、型号、数量、规格、安装位置等信息。说明：供水设施清单作为合同附件，用于明确双方对供水设施的具体要求和数量。2.附件二：供水系统设计图纸详细要求：包含供水管网布局图、设备配置图、系统运行流程图等。说明：设计图纸是供水系统建设的基础，确保施工和运营的准确性。3.附件三：供水工程验收报告详细要求：包括工程验收的时间、地点、验收人员、验收结果、存在问题及整改措施等。说明：验收报告作为合同附件，用于证明供水工程符合合同约定和质量标准。4.附件四：供水安全应急预案详细要求：包括应急响应程序、应急物资储备、人员培训等内容。说明：应急预案作为合同附件，用于指导双方在紧急情况下迅速响应和处置。5.附件五：供水系统运行维护手册详细要求：包括设备操作规程、维护保养方法、故障处理流程等。说明：运行维护手册作为合同附件，用于指导乙方进行日常运行和维护工作。6.附件六：供水价格调整方案详细要求：包括价格调整的依据、幅度、生效时间等。说明：价格调整方案作为合同附件，用于明确供水价格的变动情况。7.附件七：第三方合作协议详细要求：包括第三方名称、服务内容、费用、责任等。说明：第三方合作协议作为合同附件，用于明确第三方介入的具体事项。8.附件八：合同履行情况报告详细要求：包括工程进度、质量、安全、费用等情况的详细记录。说明：合同履行情况报告作为合同附件，用于监督合同履行情况。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方未按时支付工程款项。乙方未按时完成工程进度。供水质量不符合国家标准。供水设施出现重大故障，影响供水安全。第三方未按约定提供服务。2.责任认定标准：违约行为发生时，违约方应承担违约责任。违约责任包括但不限于赔偿损失、支付违约金、承担诉讼费用等。违约责任的认定依据合同约定、国家法律法规及行业标准。3.违约责任示例说明：甲方未按时支付工程款项，导致乙方停工，乙方有权要求甲方支付违约金，并赔偿停工期间造成的损失。乙方未按时完成工程进度，导致工程延期，乙方应承担违约责任，支付违约金，并赔偿甲方因延期造成的损失。供水质量不符合国家标准，乙方应立即整改，并承担由此产生的费用和损失。供水设施出现重大故障，影响供水安全，第三方应立即采取措施修复，并承担由此产生的费用和损失。第三方未按约定提供服务，甲方有权要求第三方承担违约责任，并赔偿由此造成的损失。全文完。2024年度城市供水系统建设与运营合同1本合同目录一览1.合同概述1.1合同双方基本信息1.2合同目的和范围1.3合同期限1.4合同金额及支付方式2.建设内容与标准2.1供水设施建设内容2.2建设工程质量标准2.3建设工程进度要求3.运营管理3.1运营范围和职责3.2运营管理制度3.3运营人员配置及培训4.水源保护与利用4.1水源保护措施4.2水源利用效率要求4.3水资源管理责任5.供水质量与安全5.1供水水质标准5.2供水安全措施5.3应急预案及处理6.服务标准与要求6.1服务内容6.2服务时间与响应速度6.3服务质量考核7.合同履行与监督7.1合同履行期限7.2合同履行方式7.3合同监督机制8.合同变更与解除8.1合同变更条件8.2合同解除条件8.3合同变更及解除程序9.违约责任9.1违约情形及处理9.2违约责任承担9.3违约金计算标准10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决机构11.合同生效与终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同终止程序12.合同附件12.1附件一：供水设施清单12.2附件二：水源地保护方案12.3附件三：应急预案13.其他约定13.1违法违规处理13.2合同履行过程中的保密义务13.3合同未尽事宜的补充约定14.合同签署与生效14.1合同签署日期14.2合同生效日期14.3合同签署地点第一部分：合同如下：第一条合同概述1.1合同双方基本信息（1）甲方：X城市供水有限公司（2）乙方：X施工单位（1.1.1）甲方名称：X城市供水有限公司（1.1.2）甲方地址：X市X区X路X号（1.1.3）甲方法定代表人：X（1.1.4）甲方联系电话：（1.1.6）甲方开户银行：X银行（1.1.7）甲方银行账号：X（2）乙方名称：X施工单位（2.1）乙方地址：X市X区X路X号（2.2）乙方法定代表人：X（2.3）乙方联系电话：（2.5）乙方开户银行：X银行（2.6）乙方银行账号：X1.2合同目的和范围（1）合同目的：乙方按照甲方要求，在规定期限内完成城市供水系统的建设，确保供水质量与安全。（2）合同范围：包括城市供水系统的设计、施工、调试、试运行及移交等工作。1.3合同期限（1）合同期限：自本合同签订之日起至2026年12月31日。1.4合同金额及支付方式（1）合同金额：人民币X万元整。（2）支付方式：1.4.1预付款：合同签订后5个工作日内，乙方收到甲方支付的人民币X万元整作为预付款。1.4.2进度款：根据工程进度，甲方按月支付工程进度款的50%。1.4.3结算款：工程完工并经甲方验收合格后，甲方在30个工作日内支付结算款，金额为合同金额的50%。1.4.4验收合格后支付尾款：在工程验收合格后，甲方在30个工作日内支付尾款，金额为合同金额的剩余部分。第二条建设内容与标准2.1供水设施建设内容（1）新建供水管网：包括干管、支管、入户管等。（2）水厂建设：包括水厂主体工程、配套设施及设备购置。（3）水源地保护设施建设：包括水源地围栏、隔离带、监测站等。2.2建设工程质量标准（1）供水管网：按照国家标准《城市供水工程技术规范》执行。（2）水厂建设：按照国家标准《水厂设计规范》执行。（3）水源地保护设施：按照国家标准《水源地保护区管理规范》执行。2.3建设工程进度要求（1）水厂建设：自合同签订之日起6个月内完成主体工程，12个月内完成全部工程。（2）供水管网建设：自合同签订之日起12个月内完成全部工程。第三条运营管理3.1运营范围和职责（1）乙方负责新建供水系统的运营管理，包括水质监测、设备维护、故障处理等。（2）甲方负责监督乙方的运营管理工作，确保供水质量与安全。3.2运营管理制度（1）乙方建立健全运营管理制度，确保供水设施的正常运行。（2）甲方对乙方的运营管理制度进行审核，并提出改进意见。3.3运营人员配置及培训（1）乙方配备足够数量的运营管理人员和技术人员，确保运营工作顺利进行。（2）甲方对乙方运营人员进行技术培训，提高其业务水平。第八条合同变更与解除8.1合同变更条件（1）因不可抗力导致合同无法履行或履行困难的；（2）因国家政策调整、法律法规变更等原因导致合同内容与现行法律法规不一致的；（3）经合同双方协商一致，认为需要变更合同内容的。8.2合同解除条件（1）一方违约，经对方催告后在合理期限内仍未履行或未采取补救措施的；（2）一方违约，给对方造成重大损失，且违约方拒绝承担相应责任的；（3）合同约定的解除条件成就的。8.3合同变更及解除程序（1）合同变更：双方应书面提出变更请求，经协商一致后签订变更协议，并报相关部门备案。（2）合同解除：任何一方提出解除合同，应书面通知对方，并说明理由。合同解除后，双方应按照合同约定处理已履行和未履行的义务。第九条违约责任9.1违约情形及处理（1）乙方未按合同约定完成建设任务的，甲方有权要求乙方赔偿损失。（2）乙方未按合同约定保证供水质量，导致甲方遭受损失的，乙方应承担赔偿责任。（3）甲方未按合同约定支付款项的，乙方有权要求甲方支付逾期付款违约金。9.2违约责任承担（1）违约方应承担因违约行为给对方造成的直接经济损失。（2）违约方应承担因违约行为给对方造成的间接经济损失。（3）违约方应承担因违约行为给对方造成的信誉损失。9.3违约金计算标准（1）逾期付款违约金：按逾期付款金额的千分之五每日计算。（2）逾期交货违约金：按逾期交货金额的千分之五每日计算。（3）其他违约金：根据合同约定及实际损失计算。第十条争议解决10.1争议解决方式（1）双方应友好协商解决争议。（2）协商不成的，提交合同约定的仲裁机构仲裁。（3）未约定仲裁机构或仲裁条款无效的，争议提交人民法院诉讼解决。10.2争议解决程序（1）提交仲裁或诉讼前，双方应书面通知对方。（2）仲裁或诉讼过程中，双方应遵守仲裁机构或人民法院的裁决。（3）仲裁或诉讼结果为终局裁决，双方应予以执行。第十一条合同生效与终止11.1合同生效条件（1）双方签订本合同，并经甲方盖章、乙方签字后生效。（2）合同经相关部门审核批准后生效。11.2合同终止条件（1）合同期限届满。（2）合同双方协商一致解除合同。（3）合同因不可抗力等原因无法继续履行而终止。11.3合同终止程序（1）合同终止前，双方应完成已约定的合同义务。（2）合同终止后，双方应按照合同约定处理未履行义务。第十二条合同附件12.1附件一：供水设施清单12.2附件二：水源地保护方案12.3附件三：应急预案第十三条其他约定13.1违法违规处理（1）任何一方违反合同约定，造成对方损失的，应依法承担相应责任。（2）任何一方违反法律法规，造成损失的，应依法承担相应责任。13.2合同履行过程中的保密义务（1）双方对本合同内容以及履行过程中的商业秘密负有保密义务。（2）未经对方同意，不得泄露本合同内容或履行过程中的商业秘密。13.3合同未尽事宜的补充约定（1）本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。（2）补充协议与本合同具有同等法律效力。第十四条合同签署与生效14.1合同签署日期（1）本合同于2024年X月X日签署。14.2合同生效日期（1）本合同自签署之日起生效。14.3合同签署地点（1）本合同签署地点为X市X区X路X号。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义（1）本合同中，第三方是指除甲方、乙方以外的独立第三方机构或个人，包括但不限于监理单位、检测机构、设计单位、咨询顾问等。（2）第三方介入是指在合同履行过程中，根据合同约定或双方协商一致，由第三方提供专业服务或承担特定职责。15.2第三方介入的目的（1）确保合同履行质量，提高工作效率。（2）提供专业意见，协助解决合同履行中的问题。（3）保障合同双方的合法权益。16.第三方介入的流程16.1第三方选择（1）甲方和乙方共同协商确定第三方，或由一方推荐，经另一方同意。（2）第三方应具备相应的资质和经验，能够满足合同履行需要。16.2第三方介入协议（1）甲方和乙方应与第三方签订《第三方介入协议》，明确各方责任和义务。（2）协议内容包括但不限于：介入范围、服务内容、费用、期限、保密条款等。17.第三方责任限额17.1责任限额定义（1）本合同中，第三方责任限额是指第三方因违约行为或疏忽造成合同一方损失的，第三方应承担的最高赔偿限额。（2）责任限额应根据第三方提供的专业服务类型、合同金额、行业标准等因素确定。17.2责任限额的确定（1）责任限额应由甲方和乙方在《第三方介入协议》中约定，并报相关部门备案。（2）责任限额不得低于合同金额的10%。17.3责任限额的调整（1）在合同履行过程中，如遇特殊情况，双方可协商调整责任限额。（2）调整后的责任限额应书面通知第三方，并报相关部门备案。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的关系（1）第三方应服从甲方对合同履行的监督和管理。（2）第三方应按照甲方要求，完成相关任务，确保合同履行质量。18.2第三方与乙方的关系（1）第三方应服从乙方对合同履行的管理和协调。（2）第三方应按照乙方要求，提供专业服务，协助乙方完成合同履行。18.3第三方与其他方的责任划分（1）第三方在合同履行过程中，如因自身原因造成合同一方损失，应承担相应责任。（2）甲方和乙方在合同履行过程中，因第三方原因造成损失，有权要求第三方承担相应责任。（3）第三方因不可抗力等原因导致合同无法履行，不承担违约责任。19.第三方介入的费用19.1第三方费用承担（1）第三方介入费用由甲方和乙方根据《第三方介入协议》约定承担。（2）如合同约定由一方承担，则由该方支付。19.2第三方费用支付（1）第三方费用应在合同履行过程中分期支付，具体支付方式和时间由《第三方介入协议》约定。（2）甲方和乙方应按照约定及时支付第三方费用，以保证第三方正常履行职责。20.第三方介入的终止20.1第三方介入终止条件（1）合同履行完毕，无需第三方介入。（2）合同解除或终止，第三方介入也随之终止。（3）经甲方和乙方协商一致，认为无需第三方介入。20.2第三方介入终止程序（1）甲方和乙方应书面通知第三方，说明终止介入的原因。（2）第三方应在收到通知后，完成已约定的任务，并办理相关手续。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：供水设施清单详细要求：列明所有供水设施的名称、规格、数量、安装位置等信息。说明：本清单作为合同附件，用于明确供水设施的交付和验收标准。2.附件二：水源地保护方案详细要求：包括水源地保护措施、监测计划、应急预案等内容。说明：本方案作为合同附件，用于指导水源地保护工作的实施。3.附件三：应急预案详细要求：包括供水事故应急预案、水质污染应急预案等。说明：本预案作为合同附件，用于确保在发生紧急情况时能够迅速有效地应对。4.附件四：第三方介入协议详细要求：明确第三方介入的范围、服务内容、费用、期限、保密条款等。说明：本协议作为合同附件，用于规范第三方介入的行为和责任。5.附件五：施工图纸及技术规范详细要求：包括供水设施的设计图纸、技术规范、施工要求等。说明：本图纸及规范作为合同附件，用于指导施工过程。6.附件六：水质检测报告详细要求：包括水质检测的时间、地点、检测结果等信息。说明：本报告作为合同附件，用于证明供水质量符合国家标准。7.附件七：工程进度报告详细要求：包括工程进度、已完成工作量、下一步工作计划等信息。说明：本报告作为合同附件，用于监督工程进度。8.附件八：验收报告详细要求：包括工程验收的时间、地点、验收结果等信息。说明：本报告作为合同附件，用于证明工程已按合同约定完成。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：乙方未按合同约定完成建设任务。责任认定标准：乙方应承担工程延期违约金，每日按合同金额的千分之五计算。示例说明：若乙方未能在合同约定的12个月内完成供水管网建设，则每日需支付甲方X元违约金。2.违约行为：乙方未按合同约定保证供水质量。责任认定标准：乙方应赔偿甲方因供水质量问题造成的损失，包括但不限于设备损坏、水质检测不合格等。示例说明：若乙方供水的重金属含量超过国家标准，造成甲方设备损坏，乙方需赔偿甲方损失。3.违约行为：甲方未按合同约定支付款项。责任认定标准：甲方应向乙方支付逾期付款违约金，每日按逾期付款金额的千分之五计算。示例说明：若甲方未能在合同约定的付款时间内支付进度款，则每日需向乙方支付X元违约金。4.违约行为：第三方未按《第三方介入协议》履行职责。责任认定标准：第三方应承担因其违约行为造成的损失，包括但不限于工程延误、服务质量不达标等。示例说明：若第三方未能按时完成检测工作，导致工程延误，第三方需赔偿甲方损失。全文完。2024年度城市供水系统建设与运营合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同甲方基本信息1.2合同乙方基本信息2.合同签订背景和目的3.供水系统建设内容3.1建设项目概述3.2建设规模与标准3.3建设工期与进度4.供水系统运营管理4.1运营管理范围4.2运营管理制度4.3运营人员配备5.水源保护与水质管理5.1水源保护措施5.2水质监测与控制5.3水质事故应急处理6.供水价格与费用结算6.1供水价格制定原则6.2费用结算方式6.3争议解决机制7.合同履行与监督7.1合同履行期限7.2合同履行监督7.3合同变更与解除8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担8.3违约纠纷解决9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.合同生效与终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同解除条件11.合同附件11.1附件一：供水系统建设与运营详细方案11.2附件二：供水系统水质标准11.3附件三：合同履行监督细则12.合同签署与生效12.1合同签署程序12.2合同生效日期12.3合同文本版本13.合同备案与登记13.1合同备案机构13.2合同登记程序13.3合同备案期限14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同甲方基本信息甲方名称：[甲方全称]甲方地址：[甲方详细地址]甲方法定代表人：[甲方法定代表人姓名]甲方联系电话：[甲方联系电话]1.2合同乙方基本信息乙方名称：[乙方全称]乙方地址：[乙方详细地址]乙方法定代表人：[乙方法定代表人姓名]乙方联系电话：[乙方联系电话]2.合同签订背景和目的本合同签订背景：为满足城市供水需求，提高供水质量，保障城市供水安全。合同签订目的：明确甲乙双方在城市供水系统建设与运营中的权利、义务和责任，确保供水项目的顺利实施和运营。3.供水系统建设内容3.1建设项目概述项目名称：[项目名称]项目地点：[项目详细地点]项目规模：[项目规模描述]项目总投资：[项目总投资金额]3.2建设规模与标准建设规模：[供水规模描述，如日供水量等]建设标准：[按照国家标准或行业标准描述]3.3建设工期与进度工期安排：[项目总工期，如个月]进度节点：[关键进度节点描述，如基础工程完工时间等]4.供水系统运营管理4.1运营管理范围运营管理范围：[包括供水设施、管网、水质检测等]4.2运营管理制度运营管理制度：[包括水质管理制度、设备维护制度、安全管理制度等]4.3运营人员配备运营人员数量：[根据运营管理范围确定]人员资质要求：[按照行业规定或甲方要求]5.水源保护与水质管理5.1水源保护措施水源保护措施：[包括水源地保护、水质监测等]5.2水质监测与控制水质监测频率：[按照国家标准或行业标准]水质控制标准：[按照国家标准或行业标准]5.3水质事故应急处理水质事故应急预案：[包括事故报告、应急处理措施等]6.供水价格与费用结算6.1供水价格制定原则价格制定原则：[根据成本、市场供需等因素]6.2费用结算方式结算方式：[如月结、季结等]结算时间：[如每月日前]6.3争议解决机制争议解决机制：[协商、调解、仲裁等]7.合同履行与监督7.1合同履行期限合同履行期限：[自合同生效之日起至[项目竣工时间]+[运营期限]，如年]7.2合同履行监督监督方式：[甲方监督、第三方监理等]7.3合同变更与解除变更条件：[如项目规模调整、价格调整等]解除条件：[如一方违约、不可抗力等]8.违约责任8.1违约情形甲方违约情形：[如未按时完成建设、未达到供水标准等]乙方违约情形：[如未按时缴纳费用、未按标准提供水质等]8.2违约责任承担甲方违约责任：[赔偿损失、支付违约金等]乙方违约责任：[赔偿损失、支付违约金等]8.3违约纠纷解决纠纷解决方式：[协商、调解、仲裁或诉讼]9.争议解决9.1争议解决方式争议解决方式：[协商、调解、仲裁或诉讼]9.2争议解决机构争议解决机构：[如仲裁委员会、法院等]9.3争议解决程序争议解决程序：[根据所选争议解决方式的具体程序]10.合同生效与终止10.1合同生效条件生效条件：[合同双方签字盖章后生效]10.2合同终止条件终止条件：[如合同期满、双方协商一致解除等]10.3合同解除条件解除条件：[如一方违约、不可抗力等]11.合同附件11.1附件一：供水系统建设与运营详细方案内容摘要：[包括建设内容、运营管理、水质标准等]11.2附件二：供水系统水质标准内容摘要：[详细列出水质标准参数及监测方法]11.3附件三：合同履行监督细则内容摘要：[监督内容、监督方法、监督报告等]12.合同签署与生效12.1合同签署程序签署程序：[双方代表签字盖章、见证人签字等]12.2合同生效日期生效日期：[合同签署之日起]12.3合同文本版本文本版本：[本次签署的合同文本为最终版本]13.合同备案与登记13.1合同备案机构备案机构：[相关政府部门或行业协会]13.2合同登记程序登记程序：[提交备案材料、审核通过等]13.3合同备案期限备案期限：[自合同生效之日起一定期限内]14.其他约定事项其他约定事项：[包括但不限于保密条款、通知方式、合同份数等]第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义第三方是指在甲乙双方签订的2024年度城市供水系统建设与运营合同中，由甲乙双方共同认可或指定的，提供专业服务或参与项目管理的独立法人或其他组织。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了提高项目的专业性和效率，确保项目的顺利实施和运营。16.第三方介入类型16.1设计单位负责供水系统设计，确保设计符合规范和甲方需求。16.2施工单位负责供水系统建设，确保施工质量、进度和安全生产。16.3监理单位负责对施工过程进行监督管理，确保施工质量符合合同要求。16.4质量检测机构负责对供水系统建设及运营过程中的水质进行检测，确保水质安全。16.5其他第三方根据项目需要，由甲乙双方共同认可的第三方。17.第三方责任17.1责任范围第三方应按照合同约定和甲乙双方的要求，承担相应的责任。17.2责任限额第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定，并在第三方合同中明确。