2024年发电厂至变电站电缆施工合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年发电厂至变电站电缆施工合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1发电厂名称及地址1.2变电站名称及地址1.3施工单位名称及地址1.4监理单位名称及地址1.5设计单位名称及地址2.合同签订依据及依据文件2.1相关法律法规2.2国家和行业标准2.3行业协会规定2.4相关政策文件3.施工项目概况3.1施工项目名称3.2施工地点3.3施工内容3.4施工范围3.5施工周期4.施工图纸及设计要求4.1施工图纸提供方式4.2施工图纸审核及确认4.3设计变更及处理5.施工组织及管理5.1施工组织机构5.2施工现场管理5.3施工人员资质5.4施工安全及文明施工6.施工进度计划6.1施工总进度计划6.2分阶段施工进度计划6.3进度调整及变更7.材料设备供应7.1材料设备供应方式7.2材料设备质量要求7.3材料设备验收及保管8.施工费用及支付8.1施工费用组成8.2费用支付方式及时间8.3费用变更及调整9.施工质量要求及验收9.1施工质量标准9.2施工质量验收程序9.3质量问题处理10.施工安全及环境保护10.1施工安全要求10.2安全生产责任制10.3环境保护措施10.4应急预案11.施工协调及沟通11.1施工协调机构及职责11.2沟通方式及频率11.3争议解决机制12.违约责任及处理12.1违约行为认定12.2违约责任承担12.3违约处理程序13.合同解除及终止13.1合同解除条件13.2合同终止条件13.3合同解除及终止程序14.合同生效及终止14.1合同生效条件14.2合同终止条件14.3合同生效及终止日期第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1发电厂名称：发电厂1.2发电厂地址：省市区路号1.3变电站名称：变电站1.4变电站地址：省市区路号1.5施工单位名称：电缆施工有限公司1.6施工单位地址：省市区路号1.7监理单位名称：工程监理有限公司1.8监理单位地址：省市区路号1.9设计单位名称：工程设计研究院1.10设计单位地址：省市区路号第二条合同签订依据及依据文件2.1相关法律法规：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》等2.2国家和行业标准：《电力工程施工及验收规范》、《电缆线路工程施工及验收规范》等2.3行业协会规定：中国电力企业联合会等协会的规定2.4相关政策文件：国家发展和改革委员会、国家能源局等部门发布的政策文件第三条施工项目概况3.1施工项目名称：发电厂至变电站电缆施工项目3.2施工地点：省市区路号至省市区路号3.3施工内容：包括电缆敷设、电缆头制作、电缆沟开挖回填等3.4施工范围：发电厂至变电站之间的电缆线路及配套设施3.5施工周期：自合同生效之日起，预计工期为6个月第四条施工图纸及设计要求4.1施工图纸提供方式：由设计单位提供电子版施工图纸4.2施工图纸审核及确认：施工单位对施工图纸进行审核，确认无误后进行施工4.3设计变更及处理：设计变更由设计单位提出，经双方确认后实施第五条施工组织及管理5.1施工组织机构：设立项目经理部，下设工程部、技术部、质量部、安全部等5.2施工现场管理：制定施工现场管理制度，确保施工有序进行5.3施工人员资质：施工人员应具备相应的职业资格证书5.4施工安全及文明施工：严格执行安全生产规章制度，确保施工安全，保持施工现场整洁第六条施工进度计划6.1施工总进度计划：根据施工图纸及现场实际情况，制定总进度计划6.2分阶段施工进度计划：将总进度计划分解为若干阶段，制定分阶段进度计划6.3进度调整及变更：如遇特殊情况，经双方协商一致，可对进度计划进行调整或变更第七条材料设备供应7.1材料设备供应方式：由施工单位负责采购，监理单位进行监督7.2材料设备质量要求：必须符合国家及行业标准，确保施工质量7.3材料设备验收及保管：按照相关规范进行验收，做好材料设备的保管工作第八条施工费用及支付8.1施工费用组成：包括直接费用、间接费用、利润等8.2费用支付方式及时间：按照合同约定的工程进度分阶段支付，每月支付一次8.3费用变更及调整：因设计变更、材料价格波动等原因导致的费用变更，经双方协商一致后调整第九条施工质量要求及验收9.1施工质量标准：严格按照国家及行业标准执行，确保工程质量达到设计要求9.2施工质量验收程序：分阶段进行质量验收，验收合格后方可进入下一阶段施工9.3质量问题处理：发现问题及时整改，必要时进行返工，确保质量问题得到妥善处理第十条施工安全及环境保护10.1施工安全要求：严格遵守国家及行业标准，确保施工安全10.2安全生产责任制：明确各级人员的安全职责，落实安全生产责任制10.3环境保护措施：采取有效措施减少施工对环境的影响，保护生态环境10.4应急预案：制定应急预案，应对突发事件，确保人员安全和环境不受损害第十一条施工协调及沟通11.1施工协调机构及职责：设立协调小组，负责协调施工过程中出现的问题11.2沟通方式及频率：定期召开协调会议，及时沟通施工进展及问题11.3争议解决机制：发生争议时，双方应友好协商解决，协商不成可提交仲裁或诉讼第十二条违约责任及处理12.1违约行为认定：包括未按时完成工程、质量不符合要求、安全责任事故等12.2违约责任承担：违约方应承担相应的违约责任，包括赔偿损失、支付违约金等12.3违约处理程序：违约发生后，双方应按照合同约定进行处理，必要时可寻求第三方协助第十三条合同解除及终止13.1合同解除条件：包括一方违约、不可抗力等13.2合同终止条件：合同期满、双方协商一致等13.3合同解除及终止程序：合同解除或终止前，双方应协商一致，并书面通知对方第十四条合同生效及终止14.1合同生效条件：双方签字盖章后生效14.2合同终止条件：合同期满或根据第十三条规定的条件终止14.3合同生效及终止日期：合同生效日期为双方签字盖章之日，终止日期为合同期满或解除终止之日第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定义及划分1.1第三方是指在合同履行过程中，由甲乙双方共同邀请或由一方邀请，为合同履行提供专业服务、监督、评估或其他支持的个人、企业或机构。1.1.1专业服务机构，如监理公司、设计院、检测机构等；2.1.2资金提供方，如银行、投资公司等；2.1.3技术支持方，如技术顾问、专家等；2.1.4争议解决机构，如仲裁机构、调解机构等。2.第三方介入程序2.1第三方介入需经甲乙双方协商一致，并以书面形式通知对方。2.2第三方介入前，甲乙双方应明确第三方的职责、权限和责任。2.3第三方介入后，甲乙双方应与第三方保持良好沟通，确保合同顺利履行。3.第三方责任限额3.1第三方责任限额应根据第三方提供的服务内容、专业能力及合同约定确定。3.2第三方责任限额包括但不限于：3.1.1第三方在履行职责过程中因自身原因导致的损失；3.1.2第三方在履行职责过程中因违反合同约定导致的损失；3.1.3第三方在履行职责过程中因不可抗力导致的损失。4.第三方责权利4.1第三方责任：4.1.1第三方应按照合同约定和甲乙双方的要求，提供专业、高效的服务。4.1.2第三方应遵守国家法律法规和行业规范，确保服务质量。4.1.3第三方应承担因自身原因导致的违约责任。4.2第三方权利：4.2.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和协助，以完成其职责。4.2.2第三方有权根据合同约定收取相应的服务费用。4.2.3第三方有权对甲乙双方的行为进行监督和评估。4.3第三方义务：4.3.1第三方应保守甲乙双方商业秘密。4.3.2第三方应按时提交工作成果，并对工作成果负责。4.3.3第三方应配合甲乙双方解决合同履行过程中出现的问题。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的划分：5.1.1第三方对甲方负责，甲方有权对第三方的服务进行监督和评价。5.1.2第三方与甲方之间的争议，应通过协商解决；协商不成的，可提交第三方所在地的仲裁机构或法院解决。5.2第三方与乙方的划分：5.2.1第三方对乙方负责，乙方有权对第三方的服务进行监督和评价。5.2.2第三方与乙方之间的争议，应通过协商解决；协商不成的，可提交第三方所在地的仲裁机构或法院解决。5.3第三方与甲乙双方共同责任：5.3.1第三方在履行职责过程中，如因甲乙双方原因导致损失，甲乙双方应共同承担责任。5.3.2第三方在履行职责过程中，如因不可抗力导致损失，甲乙双方可根据实际情况分担责任。6.第三方介入后的合同变更6.1第三方介入后，甲乙双方可根据实际情况对合同进行必要的变更，变更内容应书面通知对方。6.2合同变更经甲乙双方和第三方协商一致后生效。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：施工图纸及技术规范要求：包含项目总体设计、电缆线路设计、设备选型等，应符合国家及行业标准。说明：施工图纸及技术规范是施工的重要依据，应详细列出所有设计参数和施工要求。2.附件二：施工组织设计要求：包括施工方案、施工进度计划、人员安排、材料设备清单等。说明：施工组织设计是指导施工的重要文件，应确保施工有序、高效进行。3.附件三：材料设备清单及质量保证文件要求：列出所有施工所需的材料、设备名称、规格、数量和质量保证文件。4.附件四：施工安全及环境保护措施要求：包括安全管理制度、环境保护措施、应急预案等。说明：施工安全及环境保护措施是确保施工安全和环境保护的重要文件。5.附件五：施工进度报告要求：包括施工进度、质量情况、存在问题及解决措施等。说明：施工进度报告是监督施工进度和质量的重要手段。6.附件六：施工验收报告要求：包括施工质量、安全、环境保护等方面的验收结果。说明：施工验收报告是确认施工完成情况的重要文件。7.附件七：合同履行过程中的变更文件要求：包括设计变更、工程变更、费用变更等文件。说明：变更文件是合同履行过程中的重要补充，确保合同内容的准确性。8.附件八：违约责任认定及处理意见要求：明确违约行为的认定标准和处理意见。说明：违约责任认定及处理意见是处理违约行为的重要依据。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1未按时完成工程进度；1.2施工质量不符合要求；1.3安全事故；1.4环境污染；1.5未按时支付工程款；1.6违反合同约定的其他行为。2.责任认定标准：2.1违约行为发生时，乙方应立即向甲方报告；2.2甲方应在接到报告后3日内进行核实；2.3甲方核实后，根据违约行为的严重程度，确定违约责任。3.违约责任认定示例：3.1乙方未按时完成工程进度，导致工期延误：若延误时间在合同工期10%以内，乙方应支付违约金；若延误时间超过合同工期10%，乙方除支付违约金外，还应承担甲方因此遭受的直接损失。3.2施工质量不符合要求：乙方应立即进行返工，直至符合质量要求；若因乙方原因导致返工，乙方应承担返工费用及相应损失。3.3发生安全事故：乙方应立即采取应急措施，防止事故扩大；乙方应承担因事故造成的直接损失及责任。全文完。2024年发电厂至变电站电缆施工合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1发电厂名称及地址1.2变电站名称及地址1.3合同签订日期2.项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目内容2.4项目工期3.电缆施工方案3.1施工方法3.2施工工艺3.3施工材料3.4施工设备4.电缆规格及数量4.1电缆型号4.2电缆长度4.3电缆数量5.施工进度安排5.1施工阶段划分5.2各阶段施工时间5.3施工进度监控6.施工质量控制6.1质量标准6.2质量检查6.3质量责任7.施工安全及环境保护7.1安全生产责任7.2安全措施7.3环境保护措施8.电缆运输及验收8.1电缆运输8.2电缆验收8.3验收标准9.合同价款及支付方式9.1合同价款9.2付款方式9.3付款时间10.保险责任10.1保险种类10.2保险期限10.3保险费用11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任11.3违约处理12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同解除条件14.其他约定14.1不可抗力14.2法律法规14.3合同附件第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1发电厂名称：发电厂1.2发电厂地址：省市区路号1.3变电站名称：变电站1.4变电站地址：省市区路号1.5合同签订日期：2024年4月1日2.项目概述2.1项目名称：2024年发电厂至变电站电缆施工项目2.2项目地点：省市区路号至变电站2.3项目内容：包括电缆敷设、电缆附件安装、电缆接地等施工内容2.4项目工期：2024年4月2日至2024年8月31日3.电缆施工方案3.1施工方法：采用地下电缆敷设方式，沿现有道路及地下管线敷设3.2施工工艺：严格按照国家及行业标准执行，确保施工质量3.3施工材料：选用符合国家标准和设计要求的电缆及附件3.4施工设备：配备专业施工队伍及先进施工设备，确保施工顺利进行4.电缆规格及数量4.1电缆型号：YJV22（铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆）4.2电缆长度：共计1000米4.3电缆数量：10根5.施工进度安排5.1施工阶段划分：分为前期准备、施工实施、验收阶段5.2各阶段施工时间：5.2.1前期准备阶段：2024年4月2日至2024年4月10日5.2.2施工实施阶段：2024年4月11日至2024年8月10日5.2.3验收阶段：2024年8月11日至2024年8月31日5.3施工进度监控：甲方定期对施工进度进行监督检查，确保按期完成6.施工质量控制6.1质量标准：严格按照国家及行业标准执行，确保施工质量达到国家标准6.2质量检查：施工过程中，定期进行质量检查，发现问题及时整改6.3质量责任：施工方对施工质量负责，如出现质量问题，承担相应责任7.施工安全及环境保护7.1安全生产责任：施工方负责施工现场的安全管理，确保施工安全7.2安全措施：制定详细的安全施工方案，配备必要的安全防护设施7.3环境保护措施：采取有效措施，减少施工对环境的影响，确保环境达标8.电缆运输及验收8.1电缆运输：电缆运输由施工方负责，运输过程中确保电缆安全，不得损坏8.2电缆验收：电缆到货后，双方共同进行验收，验收合格后方可进行安装8.3验收标准：电缆应符合国家相关标准和合同约定的技术要求，外观无损伤，标识清晰9.合同价款及支付方式9.1合同价款：合同总价为人民币壹佰万元整（￥100,000.00）9.2付款方式：9.2.1首付款：合同签订后5个工作日内支付合同价款的30%9.2.2进度款：按施工进度支付合同价款的60%，分阶段支付9.2.3尾款：项目验收合格后15个工作日内支付合同价款的10%，剩余部分作为质保金9.3付款时间：具体付款时间按照付款方式执行10.保险责任10.1保险种类：施工方需购买建筑工程一切险、第三方责任险10.2保险期限：保险期限自合同签订之日起至合同规定的工程完工验收合格之日止10.3保险费用：保险费用由施工方承担，并在合同签订时支付11.违约责任11.1违约情形：包括未按期完成施工、施工质量不合格、违反安全规定等11.2违约责任：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等11.3违约处理：发生违约行为时，双方应协商解决，协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼12.争议解决12.1争议解决方式：双方应通过友好协商解决争议12.2争议解决机构：协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼12.3争议解决程序：按照我国相关法律法规和诉讼程序进行13.合同生效及终止13.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效13.2合同终止条件：合同履行完毕或双方协商一致解除合同13.3合同解除条件：包括不可抗力、一方违约、合同目的不能实现等情形14.其他约定14.1不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行时，双方互不承担责任14.2法律法规：本合同执行过程中，如遇国家法律法规、政策调整，按调整后的规定执行14.3合同附件：合同附件包括但不限于工程图纸、技术规范、施工组织设计等第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义：本合同所称第三方包括但不限于监理单位、设计单位、审计单位、咨询机构、检测机构等，其参与合同项下的工作或服务，需经甲乙双方书面同意。15.2.1甲乙双方书面同意15.2.2第三方具备相应的资质和能力15.2.3第三方介入不违反法律法规及合同约定16.第三方责任限额16.1第三方责任：第三方在合同项下承担相应的工作或服务，其责任限额由甲乙双方在合同中约定，并在第三方介入协议中明确。16.2限额约定方式：16.2.1第三方对甲方承担的责任限额16.2.2第三方对乙方承担的责任限额16.2.3第三方对整个合同项目的责任限额17.第三方责权利划分17.1第三方权利：17.1.1第三方有权按照合同约定和自身职责，对合同项目的质量、进度、安全等方面进行监督检查。17.1.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和信息。17.1.3第三方有权向甲乙双方提出意见和建议。17.2第三方责任：17.2.1第三方应按照合同约定和自身职责，保证其提供的服务或工作符合国家相关标准和要求。17.2.2第三方应承担因其工作或服务导致的质量问题、安全事故等责任。17.2.3第三方应配合甲乙双方解决合同执行过程中出现的问题。17.3第三方义务：17.3.1第三方应遵守国家法律法规和合同约定，保守商业秘密。17.3.2第三方应按时完成合同约定的任务，确保项目进度。17.3.3第三方应定期向甲乙双方报告工作进展和存在问题。18.第三方介入协议18.1第三方介入协议：第三方介入时，甲乙双方应与第三方签订书面协议，明确各方的权利、义务和责任。18.2协议内容：18.2.1第三方的名称、地址、法定代表人或负责人18.2.2第三方的资质和能力证明18.2.3第三方的工作内容、服务标准、工作期限18.2.4第三方的责任限额18.2.5第三方的权利和义务18.2.6第三方的报酬及支付方式18.2.7争议解决方式19.第三方变更19.1第三方变更：在合同履行过程中，如需更换第三方，甲乙双方应协商一致，并书面通知对方。19.2变更程序：19.2.1甲乙双方协商确定新的第三方19.2.2新的第三方满足介入条件19.2.3甲乙双方与新的第三方签订书面协议20.第三方退出20.1第三方退出：合同履行完毕或合同解除后，第三方应按照合同约定和协议约定退出。20.2退出程序：20.2.1第三方完成其工作或服务20.2.2第三方向甲乙双方提交工作成果或服务报告20.2.3第三方按照协议约定退出合同项目第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同文本详细要求：合同文本应包含合同、附件列表、签字盖章页等。附件说明：合同文本是合同的主体部分，应清晰、完整地反映双方的权利义务。2.第三方介入协议详细要求：协议应包含第三方的基本信息、介入工作内容、责任限额、权利义务等。附件说明：第三方介入协议是明确第三方在合同项下职责和权利义务的重要文件。3.工程图纸详细要求：图纸应准确反映工程项目的结构、尺寸、材料等信息。附件说明：工程图纸是施工的重要依据，确保施工符合设计要求。4.技术规范详细要求：规范应包含施工、验收等相关技术要求。附件说明：技术规范是保证施工质量和安全的重要依据。5.施工组织设计详细要求：设计应包含施工方案、进度计划、安全措施等。附件说明：施工组织设计是指导施工的重要文件。6.质量检验报告详细要求：报告应包含检验项目、检验结果、检验结论等。附件说明：质量检验报告是确保施工质量的重要依据。7.施工进度报告详细要求：报告应包含施工进度、存在的问题、改进措施等。附件说明：施工进度报告是监控施工进度的依据。8.付款凭证详细要求：凭证应包含付款金额、付款时间、付款方式等。附件说明：付款凭证是记录付款情况的重要文件。9.保险单详细要求：保险单应包含保险种类、保险期限、保险金额等。附件说明：保险单是证明保险责任的重要文件。10.争议解决文件详细要求：文件应包含争议内容、解决方式、结果等。附件说明：争议解决文件是解决合同执行过程中争议的重要依据。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为违约未按期完成施工：甲方未按合同约定的时间完成施工，造成乙方经济损失。施工质量不合格：施工方提供的工程质量不符合国家标准和合同约定。违反安全规定：施工方在施工过程中违反安全规定，造成安全事故。未按约定支付款项：甲方未按合同约定的时间支付款项。第三方未履行协议：第三方未按协议约定履行其职责。2.违约责任认定标准违约未按期完成施工：根据延误的天数，按合同总价的一定比例计算违约金。施工质量不合格：根据不合格部分的比例和修复费用，由施工方承担。违反安全规定：根据事故造成的损失，由责任方承担赔偿责任。未按约定支付款项：按逾期支付的金额，按一定比例计算滞纳金。第三方未履行协议：根据协议约定，由第三方承担相应责任。3.违约责任示例甲方未按期完成施工，导致乙方经济损失10万元，甲方需支付乙方违约金10万元。施工方提供的电缆质量不合格，经检测不合格部分占合同数量的20%，施工方需赔偿乙方修复费用2万元。施工过程中发生安全事故，造成乙方经济损失5万元，由责任方承担赔偿责任。甲方未按约定支付进度款，逾期支付金额为10万元，需支付乙方滞纳金1万元。全文完。2024年发电厂至变电站电缆施工合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1发电厂名称及地址1.2变电站名称及地址1.3施工单位名称及地址2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.施工内容3.1电缆敷设3.1.1电缆型号及规格3.1.2电缆敷设方式3.1.3电缆敷设长度3.2电缆接头制作3.2.1接头型号及规格3.2.2接头制作方法3.2.3接头数量3.3电缆保护3.3.1保护措施3.3.2保护材料3.3.3保护设施4.技术要求4.1电缆质量标准4.2施工质量标准4.3安全生产标准4.4环保要求5.施工进度安排5.1施工准备阶段5.2电缆敷设阶段5.3电缆接头制作阶段5.4电缆保护阶段5.5施工验收阶段6.合同价款6.1合同总价6.2付款方式6.3付款时间6.4付款条件7.交工验收7.1验收标准7.2验收程序7.3验收时间7.4验收结果处理8.违约责任8.1发电厂违约责任8.2变电站违约责任8.3施工单位违约责任9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同解除后的处理11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同终止程序12.其他约定12.1保密条款12.2法律适用12.3通知送达12.4合同附件13.合同附件13.1电缆施工图纸13.2电缆质量合格证明13.3电缆施工验收报告14.合同签署14.1签署日期14.2签署人14.3签署单位盖章第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1发电厂名称：发电厂1.2发电厂地址：省市区路号1.3变电站名称：变电站1.4变电站地址：省市区路号1.5施工单位名称：电缆施工有限公司1.6施工单位地址：省市区路号2.项目概况2.1项目名称：2024年发电厂至变电站电缆施工项目2.2项目地点：省市区2.3项目规模：10公里2.4项目工期：自合同签订之日起60个工作日3.施工内容3.1电缆敷设3.1.1电缆型号及规格：YJV228.7/15KV3×185mm²3.1.2电缆敷设方式：直埋敷设3.1.3电缆敷设长度：10公里3.2电缆接头制作3.2.1接头型号及规格：YJLV228.7/15KV3×185mm²3.2.2接头制作方法：热缩式接头3.2.3接头数量：10个3.3电缆保护3.3.1保护措施：采用聚乙烯绝缘和聚氯乙烯护套3.3.2保护材料：专用保护管3.3.3保护设施：电缆桥架4.技术要求4.1电缆质量标准：应符合GB/T12706.12008《额定电压0.6/1kV35kV交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件》的要求4.2施工质量标准：应符合GB502172007《电力工程电缆设计规范》的要求4.3安全生产标准：应符合GB501692012《电力安全工作规程（电力线路部分）》的要求4.4环保要求：应符合GB30952012《环境空气质量标准》的要求5.施工进度安排5.1施工准备阶段：10个工作日5.2电缆敷设阶段：30个工作日5.3电缆接头制作阶段：10个工作日5.4电缆保护阶段：5个工作日5.5施工验收阶段：5个工作日6.合同价款6.1合同总价：人民币壹佰万元整（￥1000000.00）6.2付款方式：分阶段支付，每完成一个阶段后支付该阶段合同价的30%6.3付款时间：每个阶段完成后10个工作日内支付6.4付款条件：经双方验收合格后7.交工验收7.1验收标准：应符合合同约定及国家相关标准7.2验收程序：由发电厂、变电站、施工单位共同组成验收小组，对施工项目进行验收7.3验收时间：施工完成后的5个工作日内7.4验收结果处理：如验收合格，双方签署验收报告；如验收不合格，施工单位应在5个工作日内整改完毕，重新进行验收8.违约责任8.1发电厂违约责任8.1.1未按时支付款项的违约责任：每逾期一日，应向施工单位支付应付款项的1%的违约金。8.1.2未按时提供施工场地或相关资料的违约责任：每延误一日，应向施工单位支付相当于合同总价1%的违约金。8.2变电站违约责任8.2.1未按时接收施工完成的电缆的违约责任：每延误一日，应向施工单位支付相当于合同总价1%的违约金。8.2.2未按时进行验收的违约责任：每延误一日，应向施工单位支付相当于合同总价1%的违约金。8.3施工单位违约责任8.3.1施工进度延误的违约责任：每延误一日，应向发电厂和变电站支付相当于合同总价1%的违约金。8.3.2施工质量不符合要求的违约责任：施工单位应无条件返工，直至符合合同要求，并承担由此产生的所有费用。8.3.3未能按时完成整改的违约责任：每延误一日，应向发电厂和变电站支付相当于合同总价1%的违约金。9.争议解决9.1争议解决方式：双方应通过友好协商解决争议，协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构：无9.3争议解决程序：按照中华人民共和国相关法律法规及合同约定进行。10.合同解除10.1合同解除条件10.1.1双方协商一致，并签署合同解除协议。10.1.2发生不可抗力事件，且无法继续履行合同。10.2合同解除程序10.2.1提出解除合同的一方应提前30日书面通知对方。10.2.2双方应在收到解除合同通知后的10日内签署合同解除协议。10.3合同解除后的处理10.3.1双方应按照合同约定结算已发生的费用。10.3.2施工单位应立即停止施工，并采取措施保护施工现场和设备。11.合同生效及终止11.1合同生效条件：双方签署合同并履行完合同约定的各项手续。11.2合同终止条件：合同约定的工期结束或双方协商一致解除合同。11.3合同终止程序：双方签署合同终止协议，并按照协议约定处理后续事宜。12.其他约定12.1保密条款：双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。12.2法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。12.3通知送达：一方通知另一方，应以书面形式发送至对方指定的地址，并视为已送达。12.4合同附件：本合同附件与本合同具有同等法律效力。13.合同附件13.1电缆施工图纸13.2电缆质量合格证明13.3电缆施工验收报告14.合同签署14.1签署日期：2024年3月1日14.2签署人：甲方（发电厂）代表：X；乙方（施工单位）代表：X14.3签署单位盖章：甲方（发电厂）公章；乙方（施工单位）公章第二部分：第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1第三方是指在本合同履行过程中，经甲乙双方同意，参与合同履行或提供相关服务的独立第三方，包括但不限于中介方、监理方、评估方、检测方等。2.第三方介入范围2.1第三方介入的范围包括但不限于工程质量监督、进度控制、造价咨询、风险评估、检测认证等。3.第三方介入程序3.1甲乙双方同意第三方介入时，应提前30日书面通知对方，并共同确定第三方介入的具体事项、范围和方式。3.2第三方介入后，应按照甲乙双方的要求和合同约定履行职责。4.第三方责任限额4.1第三方的责任限额应在本合同中明确约定，包括但不限于：4.1.1第三方因自身原因造成合同履行延误或损失的，应承担相应的违约责任。4.1.2第三方在履行职责过程中，因故意或重大过失造成甲乙双方损失的，应承担赔偿责任。4.1.3第三方责任限额应参照行业标准、市场行情及合同约定确定。5.第三方责权利划分5.1第三方在合同履行过程中的权利：5.1.1第三方有权根据合同约定，对施工质量、进度、造价等进行监督检查。5.1.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料。5.1.3第三方有权对甲乙双方的违约行为提出异议，并要求甲乙双方改正。5.2第三方在合同履行过程中的义务：5.2.1第三方应按照合同约定，独立、客观、公正地履行职责。5.2.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密和技术秘密。5.2.3第三方应按时提交监督检查报告，并对报告的真实性、准确性负责。6.第三方与其他各方的划分说明6.1第三方与甲方（发电厂）的关系：6.1.1第三方对甲方（发电厂）承担监督检查职责，并对甲方（发电厂）负责。6.1.2第三方不得直接与甲方（发电厂）签订任何与本合同履行相关的协议。6.2第三方与乙方（施工单位）的关系：6.2.1第三方对乙方（施工单位）承担监督检查职责，并对乙方（施工单位）负责。6.2