体育场馆建设部门操作指南

体育场馆建设部门操作指南合同编号：__________合同各方信息：甲方：（全称）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（全称）地址：法定代表人：联系电话：鉴于：甲方为体育场馆的业主，拥有体育场馆的建设、运营和管理权；乙方为具备体育场馆建设专业资质和经验的施工方，愿意为甲方提供体育场馆建设服务。双方为了共同推进体育场馆建设，经友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条建设内容1.1本合同的建设项目为：（体育场馆名称）。1.2建设地点：（体育场馆地址）。1.3建设规模：（体育场馆规模）。1.4建设标准：（体育场馆建设标准）。第二条建设时间2.1开工日期：（具体日期）。2.2竣工日期：（具体日期）。第三条建设费用3.1体育场馆建设总投资为：（总投资金额）。3.2乙方按照本合同约定的建设内容和标准，向甲方提供建设服务。第四条乙方义务4.1按照本合同约定的建设内容、标准和时间，完成体育场馆的建设。4.2按照合同约定，保证体育场馆建设质量和安全。4.3协助甲方办理体育场馆建设相关的审批、验收等手续。4.4向甲方提供建设过程中的技术咨询和售后服务。第五条甲方义务5.1按照合同约定，向乙方支付建设费用。5.2提供体育场馆建设的施工场地和施工条件。5.3协助乙方办理建设相关的审批、验收等手续。5.4按照合同约定，向乙方提供施工所需的水、电、通讯等基础设施。第六条合同价款及支付方式6.1本合同的建设费用为：（建设费用）。6.2甲方按照本合同约定的付款节点，向乙方支付合同价款。6.3付款方式为：（付款方式，如银行转账、现金等）。第七条违约责任7.1乙方未按照本合同约定的建设内容、标准和时间完成建设的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同价款的（百分比）。7.2甲方未按照本合同约定的付款节点支付合同价款的，乙方有权要求甲方支付滞纳金，滞纳金为应付款款的（百分比）。7.3因甲方原因导致建设过程中出现停工、窝工等情况的，甲方应按照实际损失向乙方支付赔偿金。7.4因乙方原因导致建设过程中出现停工、窝工等情况的，乙方应按照实际损失向甲方支付赔偿金。第八条争议解决8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至体育场馆建设完成并验收合格之日终止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：__________一、附件列表：1.体育场馆建设设计方案2.体育场馆建设施工图纸3.体育场馆建设相关审批文件4.乙方施工资质证明文件5.建设材料及设备采购合同6.施工安全防护措施方案7.建设质量检测报告8.付款凭证及验收报告二、违约行为及认定：1.乙方未按照合同约定的建设内容、标准和时间完成建设，视为违约。2.甲方未按照合同约定的付款节点支付合同价款，视为违约。3.甲方未提供施工所需的水、电、通讯等基础设施，导致乙方无法正常施工，视为违约。4.乙方未按照合同约定保证建设质量和安全，导致工程出现质量问题或安全事故，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指体育场馆的业主，拥有体育场馆的建设、运营和管理权。2.乙方：指具备体育场馆建设专业资质和经验的施工方，愿意为甲方提供体育场馆建设服务。3.建设费用：指乙方按照合同约定完成体育场馆建设所需的全部费用。4.违约金：指一方未履行合同约定义务，应向对方支付的赔偿金。5.滞纳金：指甲方未按照合同约定的付款节点支付合同价款，应向乙方支付的违约金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.遇到施工进度延误的问题，双方应加强沟通，及时调整施工计划，确保工程按时完成。2.遇到建设质量问题，乙方应立即整改，并根据实际情况向甲方赔偿损失。3.遇到付款问题，双方应按照合同约定的付款节点及时支付款项，确保工程顺利进行。4.遇到审批、验收等手续问题，双方应积极协助对方办理相关手续，确保工程合规合法。五、所有应用场景：1