




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年二零二四年度安置房项目施工监理合同范本本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称1.2双方地址1.3双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目投资3.合同标的3.1监理范围3.2监理内容3.3监理标准4.合同工期4.1施工工期4.2监理工期4.3工期延误责任5.质量要求5.1质量标准5.2质量验收5.3质量保证6.监理费用6.1费用构成6.2费用支付方式6.3费用调整7.监理人员7.1人员配备7.2人员职责7.3人员培训8.技术支持8.1技术规范8.2技术服务8.3技术交流9.保密条款9.1保密内容9.2保密期限9.3违约责任10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约处理11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决地点12.合同解除12.1解除条件12.2解除程序12.3解除责任13.合同生效与终止13.1合同生效13.2合同终止13.3合同解除后的处理14.其他14.1其他约定事项14.2本合同未尽事宜14.3本合同附件第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1双方名称(1)甲方:市安置房建设项目办公室(2)乙方:建设监理公司1.2双方地址(1)甲方地址:市区街道号(2)乙方地址:市区街道号1.3双方联系方式(1)甲方联系人:(2)甲方联系电话:138xxxx5555(3)乙方联系人:(4)乙方联系电话:139xxxx66662.项目概况2.1项目名称市安置房建设项目2.2项目地点市区2.3项目规模总建筑面积约万平方米,住宅栋,配套设施个2.4项目投资总投资约为亿元人民币3.合同标的3.1监理范围(1)施工阶段的质量、安全、进度、合同执行情况的监督检查(2)施工图纸、施工方案、施工组织设计的审查(3)施工过程中的技术、质量、安全、环保等方面的指导、监督和检查3.2监理内容(1)审查施工单位的施工组织设计、施工方案和施工图纸(2)监督检查施工单位的质量、安全、进度、合同执行情况(3)对施工过程中出现的问题提出整改意见,督促施工单位及时整改(4)对施工过程中的技术、质量、安全、环保等方面进行指导、监督和检查3.3监理标准(1)按照国家相关法律法规和行业标准执行(2)参照甲方提供的施工图纸、施工方案和施工组织设计(3)依据合同约定进行监理工作4.合同工期4.1施工工期自合同签订之日起,施工工期为个月4.2监理工期自合同签订之日起,监理工期为个月4.3工期延误责任(1)因甲方原因导致的工期延误,由甲方负责(2)因乙方原因导致的工期延误,由乙方自行承担5.质量要求5.1质量标准(1)符合国家相关法律法规和行业标准(2)满足甲方提供的施工图纸、施工方案和施工组织设计的要求(3)确保施工过程中的质量、安全、进度符合合同约定5.2质量验收(1)按照国家相关法律法规和行业标准进行验收(2)根据甲方提供的施工图纸、施工方案和施工组织设计进行验收(3)验收合格后方可进行下一道工序施工5.3质量保证(1)乙方应保证监理工作的质量,对监理过程中发现的问题提出整改意见(2)施工单位对监理过程中发现的问题进行整改,并承担相应的责任6.监理费用6.1费用构成(1)监理人员的工资、福利、差旅费(2)监理工作的办公设备、耗材等费用(3)监理工作的技术支持、咨询服务等费用6.2费用支付方式(1)监理费用按月结算(2)每月监理费用在次月15日前支付6.3费用调整(1)监理费用根据监理工作量进行调整(2)监理费用调整需经双方协商一致后执行8.监理人员8.1人员配备(1)乙方应配备至少一名总监理工程师,负责全面监督和管理监理工作(2)配备至少两名专业监理工程师,负责施工质量、安全和进度等方面的监督(3)配备必要的现场监理员,负责现场施工的日常监督8.2人员职责(1)总监理工程师负责制定监理计划和监理制度,协调各方关系,确保监理工作顺利进行(2)专业监理工程师负责对施工质量、安全、进度进行监督检查,提出整改意见(3)现场监理员负责现场施工的日常监督,确保施工符合规范要求8.3人员培训(1)乙方应确保监理人员具备相应的资质和专业知识(2)乙方应定期对监理人员进行业务培训和考核,提高监理人员的工作能力9.技术支持9.1技术规范(1)监理工作应遵循国家相关技术规范和标准(2)监理人员应熟悉施工图纸和施工技术要求9.2技术服务(1)乙方应提供必要的技术支持,包括施工过程中遇到的技术难题的解答(2)乙方应协助甲方解决施工过程中出现的技术问题9.3技术交流(1)乙方应定期与甲方、施工单位进行技术交流,确保施工技术的正确实施(2)乙方应组织相关技术培训,提高施工人员的技术水平10.保密条款10.1保密内容(1)涉及甲方商业秘密的技术、经济、管理等方面的信息(2)涉及乙方商业秘密的技术、经济、管理等方面的信息(3)合同执行过程中产生的其他保密信息10.2保密期限本合同签订之日起至合同终止后三年内10.3违约责任(1)任何一方违反保密义务,泄露保密信息的,应承担相应的法律责任(2)泄露保密信息造成损失的,应承担相应的赔偿责任11.违约责任11.1违约情形(1)乙方未按照合同约定履行监理职责(2)乙方未按时提交监理报告和监理资料(3)乙方违反保密条款11.2违约责任承担(1)乙方应按照合同约定承担违约责任,包括但不限于支付违约金(2)因乙方违约造成甲方损失的,乙方应承担赔偿责任11.3违约处理(1)违约发生后,双方应协商解决(2)协商不成的,任何一方均可向合同签订地的仲裁委员会申请仲裁12.争议解决12.1争议解决方式(1)双方应友好协商解决争议(2)协商不成的,任何一方均可向合同签订地的仲裁委员会申请仲裁12.2争议解决程序(1)申请仲裁前,双方应提交书面仲裁申请(2)仲裁委员会应在收到仲裁申请之日起30日内组成仲裁庭(3)仲裁庭应在仲裁规则规定的期限内作出仲裁裁决12.3争议解决地点市区13.合同解除13.1解除条件(1)甲方或乙方严重违约(2)不可抗力因素导致合同无法履行13.2解除程序(1)任何一方提出解除合同,应提前30日书面通知对方(2)解除合同后,双方应按照合同约定处理善后事宜13.3解除责任(1)因甲方原因解除合同的,甲方应承担违约责任(2)因乙方原因解除合同的,乙方应承担违约责任14.其他14.1其他约定事项(1)本合同未尽事宜,由双方协商解决(2)本合同附件为本合同的有效组成部分14.2本合同附件(1)监理大纲(2)监理计划(3)监理费用明细表(4)监理人员名单及资质证明(5)其他双方认为必要的附件第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义本合同中,第三方指非合同双方,为提供专业服务或协助合同履行而介入合同关系的独立法人或其他组织,包括但不限于监理机构、检测机构、咨询公司、律师事务所、审计机构等。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了提高合同履行的效率和质量,确保合同目的的实现,并在必要时提供专业意见或协助。15.3第三方介入方式(1)第三方可以通过合同约定直接介入,成为合同的一方或提供辅助服务。(2)第三方可以由甲方或乙方单独委托,与甲方或乙方签订服务协议,然后由甲方或乙方将其引入合同关系。16.第三方责任16.1第三方责任限额(1)第三方的责任限额由合同双方在第三方介入时约定,并在相关服务协议中明确。(2)第三方责任限额不得超过合同双方约定的最高赔偿金额。(3)若第三方责任导致合同双方损失,第三方应按照约定承担相应的赔偿责任。16.2第三方责任承担(1)第三方在提供专业服务或协助时,应遵守国家相关法律法规和行业标准。(2)第三方在执行任务过程中,若因自身原因造成合同双方损失,应承担相应责任。(3)第三方责任应由第三方直接向合同双方承担责任,除非合同双方另有约定。17.第三方权利17.1第三方权利保障(1)第三方在执行任务过程中,享有合法权利,包括但不限于知情权、建议权、实施权等。(2)第三方有权要求合同双方提供必要的信息和协助,以确保其工作的顺利进行。17.2第三方权利限制(1)第三方在执行任务时,应遵守合同双方的授权范围。(2)第三方不得利用介入合同关系的机会谋取不正当利益。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的关系(1)第三方在执行任务时,应服从甲方的要求和指导。(2)甲方对第三方的工作成果负有最终验收和评价的责任。18.2第三方与乙方的关系(1)第三方在执行任务时,应服从乙方的管理和监督。(2)乙方对第三方的工作成果负有指导、监督和改进的责任。18.3第三方与合同双方的关系(1)第三方在执行任务时,应公平、公正地履行职责,维护合同双方的合法权益。(2)合同双方对第三方的行为负有监督和约束责任,确保第三方的工作符合合同要求。19.第三方介入的具体条款19.1第三方介入的同意(1)合同双方同意第三方介入合同关系,需书面通知对方。(2)第三方介入后,合同双方应签署补充协议,明确第三方的职责、权利和义务。19.2第三方介入的监督(1)合同双方有权对第三方的介入行为进行监督,确保第三方的工作符合合同要求。(2)第三方应定期向合同双方报告工作进展,接受合同双方的监督和指导。19.3第三方介入的变更(1)若第三方介入后,合同双方认为有必要变更第三方职责或权利,应协商一致后进行变更。(2)第三方介入的变更需书面通知合同双方,并作为合同附件。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.监理大纲详细说明监理工作的范围、内容、程序、方法及预期目标。2.监理计划详细列出监理工作的具体安排,包括时间节点、人员配置、工作内容等。3.监理费用明细表列出监理工作的各项费用,包括人员费用、设备费用、差旅费用等。4.监理人员名单及资质证明列出监理人员的姓名、职务、资质证书等基本信息。5.第三方服务协议详细说明第三方介入的具体内容、服务范围、费用、责任等。6.保密协议明确合同双方及第三方在合同履行过程中的保密义务和责任。7.争议解决协议约定合同双方在发生争议时的解决方式和程序。8.合同变更协议记录合同双方对合同条款的任何变更,包括变更原因、变更内容等。9.合同终止协议10.其他相关文件包括但不限于施工图纸、施工方案、施工组织设计、技术规范、验收报告等。附件的详细要求和说明:所有附件均需为正式文件,并由合同双方签字盖章。附件内容应与合同条款相符,不得存在与合同相悖的内容。附件的编制应符合国家相关法律法规和行业标准。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为(1)甲方违约行为:未按约定支付监理费用。未按约定提供必要的信息和协助。未按约定进行施工图纸、施工方案、施工组织设计的审查。未按约定进行质量、安全、进度、合同执行情况的监督检查。(2)乙方违约行为:未按约定履行监理职责。未按约定提交监理报告和监理资料。未按约定进行质量、安全、进度、合同执行情况的监督检查。未按约定提供必要的技术支持和服务。(3)第三方违约行为:未按约定提供专业服务。未按约定进行监督和检查。未按约定进行技术支持和服务。未按约定履行保密义务。2.责任认定标准(1)甲方违约责任:甲方未按约定支付监理费用,应按合同约定支付违约金。甲方未按约定提供信息,导致监理工作无法正常进行,甲方应承担相应责任。(2)乙方违约责任:乙方未按约定履行监理职责,导致工程质量、安全、进度受到影响,乙方应承担相应责任。乙方未按约定提交报告和资料,导致甲方无法及时了解工作进展,乙方应承担相应责任。(3)第三方违约责任:第三方未按约定提供专业服务,导致合同双方损失,第三方应承担相应赔偿责任。第三方未按约定履行保密义务,泄露保密信息,第三方应承担相应法律责任。简要示例说明:若甲方未按约定支付监理费用,导致乙方无法正常开展工作,乙方有权暂停监理工作,并要求甲方支付违约金。若乙方未按约定进行质量检查,导致工程质量问题,乙方应承担相应责任,并协助甲方整改。全文完。2024年二零二四年度安置房项目施工监理合同范本1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称及地址1.2合同双方法定代表人或授权代表1.3合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期2.5项目质量要求3.监理范围及内容3.1监理范围3.2监理内容3.3监理方法3.4监理标准4.监理费用及支付方式4.1监理费用总额4.2费用组成4.3支付方式4.4支付时间5.监理期限5.1监理开始时间5.2监理结束时间5.3监理期限延长6.监理工作制度6.1监理人员管理制度6.2监理工作流程6.3监理报告制度6.4监理整改制度7.监理人员职责7.1总监理工程师职责7.2监理工程师职责7.3监理员职责8.监理质量控制8.1质量控制措施8.2质量检测方法8.3质量整改要求9.监理安全控制9.1安全管理制度9.2安全措施9.3安全事故处理10.监理变更及终止10.1变更程序10.2变更费用10.3合同终止条件10.4合同终止程序11.违约责任11.1违约行为11.2违约责任11.3违约处理12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序12.3争议解决机构13.合同生效及解除13.1合同生效条件13.2合同解除条件13.3合同解除程序14.其他约定事项14.1合同附件14.2合同补充条款14.3合同签订日期14.4合同份数及保管第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称及地址1.1.1监理方:[监理方全称]1.1.2监理方地址:[监理方详细地址]1.1.3业主方:[业主方全称]1.1.4业主方地址:[业主方详细地址]1.2合同双方法定代表人或授权代表1.2.1监理方法定代表人或授权代表:[姓名],职务:[职务]1.2.2业主方法定代表人或授权代表:[姓名],职务:[职务]1.3合同双方联系方式1.3.1监理方联系方式:电话:[电话号码],传真:[传真号码],电子邮箱:[电子邮箱地址]1.3.2业主方联系方式:电话:[电话号码],传真:[传真号码],电子邮箱:[电子邮箱地址]2.项目概况2.1项目名称:2024年二零二四年度安置房项目2.2项目地点:[具体地点]2.3项目规模:[项目规模描述]2.4项目工期:自[开始日期]至[结束日期]2.5项目质量要求:按照国家相关标准和规范执行,确保工程质量达到优良等级3.监理范围及内容3.1监理范围:包括但不限于施工现场、材料供应、施工进度、工程质量、安全文明施工等方面3.2监理内容:3.2.1施工现场管理3.2.2材料及构配件质量检查3.2.3施工过程监督3.2.4施工进度控制3.2.5工程质量检查3.2.6安全文明施工管理3.3监理方法:采用现场巡查、抽样检测、会议协调等方式进行监理3.4监理标准:依据国家相关标准和规范执行4.监理费用及支付方式4.1监理费用总额:[监理费用总额]4.2费用组成:包括监理人员费用、办公费用、检测费用、设备费用等4.3支付方式:按月支付,业主方在每月末前支付上一个月的监理费用4.4支付时间:每月5日前支付5.监理期限5.1监理开始时间:[开始日期]5.2监理结束时间:[结束日期]5.3监理期限延长:如遇特殊情况,经双方协商一致后可延长监理期限6.监理工作制度6.1监理人员管理制度:6.1.1监理人员应具备相应的资质和经验6.1.2监理人员应遵守国家法律法规和行业规范6.1.3监理人员应保守秘密,不得泄露项目信息6.2监理工作流程:6.2.1制定监理计划6.2.2实施现场巡查6.2.3进行质量检测6.2.4汇报监理情况6.2.5协调解决施工问题6.3监理报告制度:6.3.1定期提交监理报告6.3.2出具专项监理报告6.4监理整改制度:6.4.1对发现的问题及时提出整改要求6.4.2跟踪整改落实情况8.监理质量控制8.1质量控制措施:8.1.1对进场材料进行严格验收,确保材料合格8.1.2对施工过程进行全程监控,及时发现并纠正质量问题8.1.3定期组织质量检查,确保工程质量达到规范要求8.2质量检测方法:8.2.1采用标准检测仪器和设备进行检测8.2.2邀请第三方检测机构进行抽样检测8.2.3对检测结果进行统计分析,评估工程质量8.3质量整改要求:8.3.1对不合格的工程部位进行返工或整改8.3.2对整改后的工程部位进行复检,确保整改效果9.监理安全控制9.1安全管理制度:9.1.1建立健全安全生产责任制9.1.2制定安全生产规章制度9.1.3定期开展安全教育培训9.2安全措施:9.2.1施工现场设置安全警示标志9.2.2采取必要的安全防护措施,如防护网、防护栏杆等9.2.3加强施工现场的消防安全管理9.3安全事故处理:9.3.1及时上报安全事故9.3.2分析事故原因,提出预防措施9.3.3对事故责任人进行处理10.监理变更及终止10.1变更程序:10.1.1业主方提出变更申请10.1.2监理方对变更申请进行审核10.1.3双方协商确定变更内容10.2变更费用:10.2.1变更费用按实际发生计算10.2.2变更费用在合同中约定支付方式10.3合同终止条件:10.3.1合同期满10.3.2双方协商一致10.3.3因不可抗力导致合同无法履行10.4合同终止程序:10.4.1双方签订合同终止协议10.4.2结算剩余监理费用10.4.3解除监理人员职务11.违约责任11.1违约行为:11.1.1监理方未按时提交监理报告11.1.2监理方未按照合同约定履行监理职责11.1.3业主方未按时支付监理费用11.2违约责任:11.2.1监理方应承担相应的违约责任,包括赔偿损失11.2.2业主方应承担相应的违约责任,包括支付违约金11.3违约处理:11.3.1双方协商解决11.3.2协商不成,可向有关仲裁机构申请仲裁12.争议解决12.1争议解决方式:12.1.1争议双方协商解决12.1.2协商不成,提交仲裁机构仲裁12.2争议解决程序:12.2.1争议双方在争议发生后30日内提出书面仲裁申请12.2.2仲裁机构受理后,依法进行审理12.2.3仲裁机构作出裁决后,争议双方应予以执行12.3争议解决机构:12.3.1争议双方约定的仲裁机构12.3.2如无约定,可选择[地名]仲裁委员会13.合同生效及解除13.1合同生效条件:13.1.1双方签署合同13.1.2合同经双方加盖公章或合同专用章13.2合同解除条件:13.2.1合同约定的解除条件成就13.2.2不可抗力导致合同无法履行13.3合同解除程序:13.3.1提出解除合同的一方以书面形式通知对方13.3.2双方签订合同解除协议13.3.3解除合同后,进行剩余工作的结算14.其他约定事项14.1合同附件:14.1.1施工图纸14.1.2监理大纲14.1.3相关法律法规14.2合同补充条款:14.2.1双方根据实际情况约定的其他条款14.3合同签订日期:14.3.1合同签订的具体日期14.4合同份数及保管:14.4.1合同一式两份,双方各执一份14.4.2合同由双方妥善保管第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入的概念与范围1.1第三方的概念1.1.1本合同中的“第三方”是指除合同双方(监理方和业主方)以外的,提供专业服务、咨询、技术支持或其他相关服务的独立实体。1.1.2第三方可以是设计单位、施工单位、检测机构、咨询公司、法律顾问等。1.2第三方介入的范围1.2.1第三方介入的范围包括但不限于项目设计、施工、监理、检测、咨询、法律服务等。1.2.2第三方介入的具体内容应在合同中明确约定。2.第三方的责任与权利2.1第三方的责任2.1.1第三方应按照合同约定和行业标准履行其职责。2.1.2第三方对因其工作失误或疏忽导致的项目损失承担相应的赔偿责任。2.1.3第三方应遵守国家法律法规和行业规范,不得损害合同双方的合法权益。2.2第三方的权利2.2.1第三方有权获得合同约定的报酬和服务费用。2.2.2第三方有权要求合同双方提供必要的配合和支持。2.2.3第三方有权在合同约定的范围内独立开展工作。3.第三方介入的程序3.1第三方介入的申请3.1.1合同双方可根据项目需要向第三方发出介入申请。3.1.2第三方应在收到申请后的[具体时间]内给予答复。3.2第三方介入的审批3.2.1合同双方对第三方介入的申请进行审批。3.2.2审批结果应在[具体时间]内通知第三方。4.第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与监理方的关系4.1.1第三方在监理方的监督下开展工作。4.1.2监理方对第三方的工作进行定期检查和评估。4.2第三方与业主方的关系4.2.1第三方应向业主方报告工作进展和成果。4.2.2业主方有权对第三方的工作提出意见和建议。4.3第三方与施工单位的关系4.3.2第三方有权对施工单位的工作进行监督和指导。5.第三方的责任限额5.1第三方的责任限额5.1.1第三方的责任限额应在合同中明确约定。5.1.2责任限额应根据第三方的工作性质、服务内容和行业标准确定。5.2超出责任限额的处理5.2.1若第三方的工作失误或疏忽导致的项目损失超出责任限额,由第三方自行承担超出部分的责任。5.2.2合同双方有权要求第三方承担相应的违约责任。6.第三方介入的合同变更6.1第三方介入的合同变更6.1.1第三方介入的合同变更需经合同双方和第三方协商一致。6.1.2变更后的合同条款应作为原合同的一部分。6.2合同变更的审批6.2.1合同变更需经合同双方和第三方签字确认。6.2.2合同变更的审批程序应符合原合同的约定。7.第三方介入的争议解决7.1第三方介入的争议解决7.1.1第三方介入过程中发生的争议,应通过协商解决。7.1.2协商不成的,可按照合同约定的争议解决方式解决。7.2争议解决机构7.2.1争议解决机构应与原合同约定的争议解决机构一致。7.2.2若原合同未约定争议解决机构,双方应另行协商确定。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.施工图纸要求:图纸应完整、准确,符合国家相关标准和规范。说明:施工图纸是项目施工的依据,必须保证图纸的完整性和准确性。2.监理大纲要求:大纲应详细列出监理计划、监理范围、监理内容、监理方法等。说明:监理大纲是监理工作的指导文件,应全面覆盖监理工作的各个方面。3.相关法律法规要求:应包括与项目相关的国家法律法规、行业标准等。说明:法律法规是项目执行的法律依据,必须严格遵守。4.施工合同要求:合同应明确双方的权利、义务、责任和违约责任。说明:施工合同是施工单位与业主方之间的合同,确保施工顺利进行。5.材料供应合同要求:合同应明确材料供应商的义务、质量保证和违约责任。说明:材料供应合同确保项目所需的材料符合质量要求。6.检测报告要求:报告应真实、准确反映检测结果,符合国家相关标准和规范。说明:检测报告是工程质量控制的重要依据。7.施工进度计划要求:计划应详细列出施工进度、关键节点和工期要求。说明:施工进度计划是确保项目按时完成的重要文件。8.质量验收记录要求:记录应详细记录验收时间、验收结果和整改情况。说明:质量验收记录是工程质量控制的重要记录。9.安全生产记录要求:记录应详细记录安全事故、安全措施和整改情况。说明:安全生产记录是安全生产管理的重要依据。10.会议纪要要求:纪要应详细记录会议时间、地点、参会人员、会议内容和决议。说明:会议纪要是沟通协调的重要工具。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:要求:违约行为包括未按时提交报告、未按标准执行工作、未履行合同约定等。责任认定标准:未按时提交报告:每延迟一日,按合同总金额的[百分比]支付违约金。未按标准执行工作:造成项目损失,由违约方承担相应的赔偿责任。未履行合同约定:按合同约定的违约责任承担相应责任。示例说明:若监理方未按时提交监理报告,每延迟一日,应支付合同总金额的0.5%作为违约金。若第三方在检测过程中出现重大失误,导致工程质量不合格,应承担由此产生的全部赔偿责任。2.违约责任认定:要求:违约责任的认定应根据实际情况和合同约定进行。责任认定标准:违约方应承担违约行为导致的全部损失。若双方对违约责任的认定存在争议,可提交仲裁机构仲裁。示例说明:若业主方未按时支付监理费用,应向监理方支付违约金,并承担由此产生的利息损失。全文完。2024年二零二四年度安置房项目施工监理合同范本2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1监理单位名称、地址、联系人及联系方式1.2施工单位名称、地址、联系人及联系方式1.3政府主管部门名称、地址、联系人及联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型2.5工程工期3.监理范围及内容3.1监理范围3.2监理内容3.3监理方式4.监理工作要求4.1监理单位职责4.2施工单位职责4.3政府主管部门职责4.4监理工作标准5.监理费用及支付方式5.1监理费用总额5.2费用支付方式5.3支付时间节点5.4付款条件5.5逾期付款违约责任6.监理期限6.1监理期限起止时间6.2监理期限顺延条件及程序7.合同变更及解除7.1合同变更7.2合同解除8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担8.3违约责任赔偿9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序10.合同生效及终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同终止程序11.其他约定事项11.1保密条款11.2不可抗力条款11.3知识产权条款12.合同附件12.1设计图纸12.2施工图纸12.3技术规范12.4其他相关文件13.合同份数及签署13.1合同份数13.2签署日期13.3签署单位14.合同附件清单14.1附件一:监理单位资质证明文件14.2附件二:施工单位资质证明文件14.3附件三:政府主管部门证明文件14.4附件四:其他相关文件清单第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1监理单位名称:监理有限公司1.2监理单位地址:省市区路号1.3监理单位联系人:1.5施工单位名称:建筑有限公司1.6施工单位地址:省市区路号1.7施工单位联系人:1.9政府主管部门名称:市住房和城乡建设局1.10政府主管部门地址:省市区路号1.11政府主管部门联系人:2.工程概况2.1工程名称:2024年二零二四年度安置房项目2.2工程地点:省市区2.3工程规模:总建筑面积万平方米,共计栋住宅楼2.4工程类型:住宅楼、配套设施2.5工程工期:自合同生效之日起,共计个月3.监理范围及内容3.1监理范围:对整个安置房项目的施工过程进行全过程监理,包括设计、施工、验收等环节3.2监理内容:对工程质量、进度、安全、合同、信息等进行全面监理3.3监理方式:采用现场监理、远程监理、会议监理等多种方式进行4.监理工作要求4.1监理单位职责:按照国家相关法律法规和行业标准,制定监理计划,组织实施监理工作对施工过程中发现的问题提出整改意见,并跟踪整改落实对工程质量、进度、安全等方面进行监督检查,确保工程符合要求4.2施工单位职责:按照监理单位的意见进行整改,确保工程质量、进度、安全等方面符合要求及时向监理单位提供施工过程中的相关资料和信息配合监理单位进行现场检查和验收4.3政府主管部门职责:对监理单位的监理工作进行监督和指导对施工过程中的质量问题进行监督检查对工程验收进行监督和指导5.监理费用及支付方式5.1监理费用总额:人民币万元5.2费用支付方式:分阶段支付,每个阶段支付万元5.3支付时间节点:合同生效后天内支付万元,后续每个阶段完成天后支付万元5.4付款条件:监理单位完成每个阶段的监理工作,且施工单位确认无异议5.5逾期付款违约责任:逾期付款每日应支付滞纳金元,累计滞纳金达到万元时,有权解除合同6.监理期限6.1监理期限起止时间:自合同生效之日起至工程竣工验收合格之日止6.2监理期限顺延条件及程序:因不可抗力等原因导致监理期限延误的,监理期限应相应顺延,具体顺延期限及程序由双方协商确定8.合同变更及解除8.1合同变更8.1.1合同变更范围:包括但不限于工程范围、监理范围、监理内容、监理费用、合同期限等8.1.2合同变更程序:任何一方提出变更要求,应书面通知对方,经双方协商一致后,由双方签署书面变更协议,作为合同附件8.1.3合同变更生效:变更协议签署后,变更内容生效,并对双方具有约束力8.2合同解除8.2.1合同解除条件:包括违约解除、不可抗力解除、政府指令解除等8.2.2合同解除程序:任何一方要求解除合同,应书面通知对方,并说明解除原因8.2.3合同解除生效:解除通知发出后,合同解除生效,双方应立即采取必要措施,终止合同执行8.2.4解除合同的补偿:因解除合同给对方造成的损失,应由责任方给予合理赔偿9.违约责任9.1违约情形9.1.1施工单位未按合同约定完成施工任务9.1.2监理单位未按合同约定履行监理职责9.1.3政府主管部门未按合同约定提供相关支持和服务9.2违约责任承担9.2.1违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等9.2.2违约金金额根据违约程度和实际损失确定9.3违约责任赔偿9.3.1赔偿金额应在违约责任承担条款中明确约定9.3.2赔偿方式可根据双方协商确定10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1通过友好协商解决10.1.2协商不成,提交仲裁委员会仲裁10.1.3仲裁地点:市10.2争议解决程序10.2.1双方应提交争议解决申请书及相关证据材料10.2.2仲裁委员会应在收到申请书后日内决定是否受理10.2.3仲裁庭应在受理后日内组成并开始审理11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.1.1双方签署合同11.1.2合同经政府主管部门备案11.1.3合同款项已支付11.2合同终止条件11.2.1工程竣工验收合格11.2.2双方达成终止合同协议11.2.3政府主管部门或仲裁委员会作出终止合同的决定11.3合同终止程序11.3.1双方签署合同终止协议11.3.2合同终止后,双方应办理相关手续,包括资料归档、工程结算等12.其他约定事项12.1保密条款12.1.1双方对本合同内容及项目信息负有保密义务12.1.2未经对方同意,不得向任何第三方泄露12.2不可抗力条款12.2.1因不可抗力导致合同无法履行,双方互不承担违约责任12.2.2不可抗力包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等12.3知识产权条款12.3.1合同涉及的知识产权归各自所有,未经对方同意,不得擅自使用13.合同附件13.1附件一:监理单位资质证明文件13.2附件二:施工单位资质证明文件13.3附件三:政府主管部门证明文件13.4附件四:其他相关文件清单14.合同份数及签署14.1合同份数:本合同一式四份,双方各执两份,政府主管部门一份14.2签署日期:____年____月____日14.3签署单位:监理有限公司(盖章)建筑有限公司(盖章)市住房和城乡建设局(盖章)第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1第三方是指在合同履行过程中,由甲乙双方共同或单方邀请,介入合同履行并提供专业服务、咨询、评估或其他辅助服务的自然人、法人或其他组织。15.1.2第三方不包括甲乙双方的员工、顾问或合同约定的监理单位。15.2第三方介入方式15.2.1第三方介入应经甲乙双方书面同意,并签订相应的合作协议。15.2.2第三方介入的具体方式和内容应在合作协议中明确。15.3第三方责任15.3.1第三方应按照合作协议的约定履行其职责,并对自己的服务结果负责。15.3.2第三方的服务结果不影响甲乙双方根据本合同约定的权利和义务。15.4第三方责任限额15.4.1第三方的责任限额应在本合同和合作协议中明确约定。15.4.2第三方的责任限额应基于其服务内容、服务质量及潜在风险等因素综合确定。15.4.3第三方的责任限额不得超过合作协议中约定的金额。15.5第三方与其他各方的划分说明15.5.1第三方不替代甲乙双方在合同中的主体地位,其服务仅为辅助性质。15.5.2第三方与甲乙双方的权利义务关系仅限于合作协议,与本合同无关。15.5.3第三方对甲乙双方的责任,不因本合同的存在而免除。16.甲乙方增加的额外条款16.1.1明确第三方介入的具体内容、目的和预期成果。16.1.2约定第三方介入的期限和进度安排。16.
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024年水利机械项目资金需求报告代可行性研究报告
- 2024年高性能陶瓷刀具材料项目资金需求报告代可行性研究报告
- 2025年度手房交易资金监管补充协议
- 2025年度大米产业投资基金简易合作协议
- 2025年度商标同授权及品牌授权许可合同
- 二零二五年度网红直播带货营销推广服务合同
- 2025医疗纠纷调解与医疗质量改进合作协议
- 交通运输居间服务提成承诺
- 2025年度房地产项目营销宣传合作协议书
- 2025年度建筑施工现场安全责任协议书
- 【寒假开学第一课】AI时代做自己的哪吒
- 2025年度光伏电站光伏组件回收处理合同示范文本
- 2025年春季少先队工作计划及安排表(附:少先队每月工作安排表)
- 中央2025年公安部部分直属事业单位招聘84人笔试历年参考题库附带答案详解
- CWAN 0043-2021搅拌摩擦焊搅拌头设计及制造标准
- 教学课件:《公共关系学》(本科)
- 刘聪版在灿烂阳光下钢琴伴奏谱简谱版
- 《教育强国建设规划纲要(2024-2035年)》全文
- 2025年春新人教PEP版英语三年级下册全册教学课件
- 《真希望你也喜欢自己》房琪-读书分享
- 2024年山东省高考生物试卷真题(含答案解析)
评论
0/150
提交评论