2024年度排水工程施工质量监理劳务合同3篇_第1页
2024年度排水工程施工质量监理劳务合同3篇_第2页
2024年度排水工程施工质量监理劳务合同3篇_第3页
2024年度排水工程施工质量监理劳务合同3篇_第4页
2024年度排水工程施工质量监理劳务合同3篇_第5页
已阅读5页,还剩51页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度排水工程施工质量监理劳务合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1监理单位名称、地址、联系人1.2施工单位名称、地址、联系人1.3合同签订日期1.4合同期限2.工程概况2.1工程名称、地点、规模2.2工程建设内容2.3工程总投资2.4工程质量标准3.监理范围及内容3.1监理工作范围3.2监理工作内容3.3监理工作标准4.监理工作职责4.1监理单位职责4.2施工单位职责4.3双方合作职责5.监理工作程序5.1监理单位工作程序5.2施工单位工作程序5.3双方协调程序6.监理费用及支付方式6.1监理费用总额6.2费用支付方式6.3支付时间7.监理报告及资料7.1监理报告编制要求7.2监理资料整理要求7.3监理报告及资料提交时间8.质量控制8.1质量控制标准8.2质量检查及验收8.3质量问题处理9.安全生产9.1安全生产责任9.2安全生产措施9.3安全生产事故处理10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约处理程序11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同终止及解除12.1合同终止条件12.2合同解除条件12.3合同终止及解除程序13.合同变更及补充13.1合同变更条件13.2合同补充方式13.3合同变更及补充程序14.其他约定14.1法律适用14.2合同附件14.3合同解释权第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1监理单位名称:监理有限公司地址:市区路号联系人:联系电话:138xxxx56781.2施工单位名称:建设集团有限公司地址:市区路号联系人:联系电话:139xxxx56781.3合同签订日期:2024年3月1日1.4合同期限:自2024年3月1日至2025年2月28日第二条工程概况2.1工程名称:区排水工程地点:市区规模:新建排水管道总长10公里,新建检查井100座2.2工程建设内容:(1)新建排水管道10公里;(2)新建检查井100座;(3)排水管道与现有排水系统的连接。2.3工程总投资:人民币1000万元2.4工程质量标准:(1)排水管道应达到《给水排水管道工程施工及验收规范》GB502682008的要求;(2)检查井应符合《给水排水检查井工程施工及验收规范》GB502682008的要求。第三条监理范围及内容3.1监理工作范围:(1)排水管道施工全过程;(2)检查井施工全过程;(3)排水管道与现有排水系统的连接。3.2监理工作内容:(1)对施工单位的施工组织设计、施工方案进行审查;(2)对施工单位的施工材料、设备进行检查;(3)对施工单位的施工进度、质量进行监督检查;(4)对施工单位的安全生产进行监督检查;(5)对施工单位的验收工作进行监督。3.3监理工作标准:(1)严格按照国家相关法律法规、规范和标准进行监理;(2)确保工程质量、进度、安全、环保等方面符合合同要求。第四条监理工作职责4.1监理单位职责:(1)负责对施工单位的施工过程进行监督检查;(2)对施工单位提出整改意见,确保工程质量和进度;(3)对施工单位提出的安全隐患及时处理;(4)对施工单位提出的环境保护要求进行监督。4.2施工单位职责:(1)按照监理单位的要求进行施工;(2)及时向监理单位提供施工资料;(3)配合监理单位对工程进行监督检查;(4)对监理单位提出的问题及时整改。4.3双方合作职责:(2)双方应共同保证工程质量和进度;(3)双方应共同确保安全生产和环境保护。第五条监理工作程序5.1监理单位工作程序:(1)制定监理计划;(2)审查施工单位的施工组织设计、施工方案;(3)检查施工单位的施工材料、设备;(4)监督检查施工单位的施工进度、质量、安全生产、环境保护;(5)提出整改意见,督促施工单位整改;(6)组织工程验收。5.2施工单位工作程序:(1)按照监理单位的要求进行施工;(2)及时向监理单位提供施工资料;(3)配合监理单位进行监督检查;(4)对监理单位提出的问题及时整改;(5)参与工程验收。5.3双方协调程序:(1)监理单位和施工单位应定期召开协调会议;(2)协调会议应就工程进度、质量、安全生产、环境保护等问题进行讨论;(3)双方应共同解决协调会议中提出的问题。第六条监理费用及支付方式6.1监理费用总额:人民币50万元6.2费用支付方式:(1)合同签订后,监理单位收到预付款人民币10万元;(2)工程完成50%后,监理单位收到进度款人民币20万元;(3)工程完成80%后,监理单位收到进度款人民币15万元;(4)工程竣工验收合格后,监理单位收到结算款人民币5万元。6.3支付时间:(1)预付款:合同签订后5个工作日内;(2)进度款:每阶段完成后的10个工作日内;(3)结算款:工程竣工验收合格后的15个工作日内。第七条监理报告及资料7.1监理报告编制要求:(2)监理报告应真实、准确、完整地反映工程实际情况;(3)监理报告应在工程竣工验收合格后10个工作日内提交。7.2监理资料整理要求:(1)监理资料应包括施工图纸、施工方案、施工记录、检验记录、验收记录等;(2)监理资料应分类整理,便于查阅;(3)监理资料应在工程竣工验收合格后30个工作日内整理完毕。7.3监理报告及资料提交时间:(1)监理报告提交时间:工程竣工验收合格后10个工作日内;(2)监理资料提交时间:工程竣工验收合格后30个工作日内。第八条质量控制8.1质量控制标准:(1)排水管道的施工质量应符合《给水排水管道工程施工及验收规范》GB502682008的要求;(2)检查井的施工质量应符合《给水排水检查井工程施工及验收规范》GB502682008的要求。8.2质量检查及验收:(1)监理单位应对施工单位的施工质量进行检查;(2)监理单位应参与施工单位的中间验收和竣工验收;(3)监理单位应对不合格的施工质量提出整改意见,施工单位应在规定时间内完成整改。8.3质量问题处理:(1)质量问题发生时,监理单位应立即通知施工单位;(2)施工单位应在接到通知后及时采取措施进行处理;(3)监理单位应对处理结果进行验证,确保问题得到有效解决。第九条安全生产9.1安全生产责任:(1)监理单位应监督施工单位执行安全生产规章制度;(2)施工单位应确保施工现场的安全防护措施到位;(3)监理单位应定期对施工现场进行安全生产检查。9.2安全生产措施:(1)施工单位应制定安全生产措施,并报监理单位备案;(2)施工单位应定期对施工人员进行安全生产教育培训;(3)监理单位应监督施工单位落实安全生产措施。9.3安全生产事故处理:(1)发生安全生产事故时,施工单位应立即上报监理单位和相关部门;(2)监理单位应协助施工单位进行事故调查和处理;(3)监理单位应监督施工单位落实事故预防措施。第十条违约责任10.1违约情形:(1)施工单位未按合同约定完成工程;(2)监理单位未按合同约定履行监理职责;(3)一方未按合同约定支付费用。10.2违约责任承担:(1)违约方应承担违约责任,包括支付违约金、赔偿损失等;(2)违约金按合同约定的比例计算。10.3违约处理程序:(1)违约发生后,双方应协商解决;(2)协商不成的,可向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。第十一条争议解决11.1争议解决方式:(1)双方应友好协商解决争议;(2)协商不成的,可向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。11.2争议解决机构:(1)双方可协商确定争议解决机构;(2)若无约定,争议解决机构为市仲裁委员会。11.3争议解决程序:(1)提交争议解决申请;(2)仲裁机构受理后,组织仲裁;(3)仲裁裁决或法院判决生效后,双方应履行裁决或判决。第十二条合同终止及解除12.1合同终止条件:(1)合同期限届满;(2)工程竣工验收合格;(3)合同约定的其他终止条件。12.2合同解除条件:(1)一方严重违约;(2)发生不可抗力;(3)合同约定的其他解除条件。12.3合同终止及解除程序:(1)合同终止或解除前,双方应协商解决遗留问题;(2)协商不成,可向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。第十三条合同变更及补充13.1合同变更条件:(1)双方协商一致;(2)法律法规、政策调整。13.2合同补充方式:(1)书面协议;(2)其他书面形式。13.3合同变更及补充程序:(1)提出变更或补充要求;(2)双方协商一致后,签订书面协议或作出书面记录;(3)变更或补充内容作为合同的一部分。第十四条其他约定14.1法律适用:(1)本合同适用中华人民共和国法律;(2)合同双方应遵守国家法律法规。14.2合同附件:(1)施工图纸;(2)施工方案;(3)其他相关文件。14.3合同解释权:(1)本合同的解释权归双方共同享有;(2)如对本合同有任何疑问,双方应协商解决。第二部分:第三方介入后的修正第十五条第三方介入概述15.1第三方定义:在本合同中,第三方是指除合同双方(甲方:监理有限公司,乙方:建设集团有限公司)以外的任何个人、法人或其他组织,包括但不限于监理咨询公司、检测机构、评估机构、法律顾问、财务顾问等。15.2第三方介入范围:第三方介入的范围包括但不限于提供专业咨询、技术支持、检测评估、法律咨询、财务审计等服务。15.3第三方介入条件:(1)合同双方同意;(2)第三方具备相应的资质和能力;(3)第三方同意遵守本合同及相关法律法规。第十六条第三方责任限额16.1责任限额定义:本合同中的责任限额是指第三方在履行合同过程中因自身原因造成损失,应承担的最高赔偿责任。16.2责任限额设定:(1)第三方责任限额根据第三方服务的性质、范围和合同约定确定;(2)责任限额应在合同中明确,并经合同双方签字确认。16.3责任限额的调整:(1)责任限额的调整需经合同双方协商一致,并签订书面协议;(2)责任限额的调整不得损害合同双方的合法权益。第十七条第三方责权利划分17.1第三方责任:(1)按照合同约定提供服务;(2)确保服务的质量和效率;(3)遵守国家法律法规和合同约定。17.2第三方权利:(1)根据合同约定收取服务费用;(2)在合同履行过程中,享有知情权和参与权;(3)在合同履行过程中,享有对服务质量提出意见和建议的权利。17.3第三方与其他方的划分说明:(1)第三方与合同双方的关系是独立的,第三方不承担合同双方的责任;(2)第三方在履行合同过程中,应与合同双方保持沟通,及时反馈信息;(3)第三方在履行合同过程中,应尊重合同双方的合法权益,不得损害合同双方的权益。第十八条第三方介入程序18.1第三方介入申请:(1)合同双方如需第三方介入,应向对方提出书面申请;(2)申请应包括第三方的基本信息、服务内容、预期效果等。18.2第三方介入审批:(1)合同双方应在收到第三方介入申请后5个工作日内进行审批;(2)审批同意后,合同双方应与第三方签订服务协议。18.3第三方介入实施:(1)第三方在合同双方批准后,按照服务协议履行职责;(2)合同双方应配合第三方的工作,提供必要的支持。第十九条第三方服务费用的支付19.1第三方服务费用:第三方服务费用应根据服务协议约定,由合同双方支付。19.2第三方服务费用的支付方式:(1)合同双方应在服务协议签订后5个工作日内支付预付款;(2)服务完成后,合同双方应在5个工作日内支付剩余服务费用。第二十条第三方介入的终止20.1第三方介入终止条件:(1)合同期限届满;(2)合同双方协商一致;(3)合同约定的其他终止条件。20.2第三方介入终止程序:(1)合同双方在第三方介入终止前,应与第三方协商;(2)协商一致后,合同双方应与第三方签订终止协议;(3)终止协议生效后,合同双方应按照协议约定处理相关事宜。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.合同双方营业执照副本2.合同双方法定代表人身份证明3.合同双方授权委托书4.施工图纸及技术规范5.施工组织设计及施工方案6.施工材料、设备采购合同7.施工进度计划表8.质量检验报告9.安全生产检查报告10.环境保护检查报告11.施工单位验收报告12.监理单位监理报告13.第三方服务协议14.争议解决文件15.其他与本合同相关的文件详细要求和说明:1.合同双方营业执照副本:用于证明合同双方的合法身份。2.合同双方法定代表人身份证明:用于证明合同双方法定代表人的身份。3.合同双方授权委托书:用于证明合同双方授权的代表有权签订和执行合同。4.施工图纸及技术规范:用于指导施工单位的施工活动。5.施工组织设计及施工方案:用于指导施工单位的施工组织和管理。6.施工材料、设备采购合同:用于证明材料、设备的采购情况。7.施工进度计划表:用于监控施工进度。8.质量检验报告:用于证明施工质量符合要求。9.安全生产检查报告:用于证明施工现场安全生产措施到位。10.环境保护检查报告:用于证明施工现场环境保护措施到位。11.施工单位验收报告:用于证明工程已完成验收。12.监理单位监理报告:用于证明监理单位履行了监理职责。13.第三方服务协议:用于明确第三方服务的具体内容和责任。14.争议解决文件:用于记录争议解决的过程和结果。15.其他与本合同相关的文件:包括但不限于工程变更通知、工程款支付凭证等。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:(1)合同一方未按合同约定的时间完成工程;(2)合同一方未按合同约定提供施工材料、设备;(3)合同一方未按合同约定支付费用;(4)合同一方未按合同约定履行监理职责;(5)合同一方未按合同约定履行第三方服务;(6)发生安全生产事故;(7)违反环境保护规定。2.责任认定标准:(1)违约行为发生后,违约方应承担违约责任,包括支付违约金、赔偿损失等;(2)违约金按合同约定的比例计算;(3)赔偿损失应按照实际损失计算。简要示例说明:(1)若施工单位未按合同约定的时间完成工程,应支付违约金,违约金比例为每日工程总价的1%;(2)若施工单位未按合同约定提供合格的材料,应承担材料更换费用,并赔偿由此造成的损失;(3)若监理单位未按合同约定履行监理职责,应承担相应的违约责任;(4)若第三方服务未达到约定的质量标准,应承担违约责任,并赔偿由此造成的损失。全文完。2024年度排水工程施工质量监理劳务合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.合同标的及范围2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容3.工程监理内容3.1监理工作范围3.2监理工作内容3.3监理工作标准4.工程监理费用4.1监理费用总额4.2费用支付方式4.3费用支付时间5.工程进度及工期5.1工程进度计划5.2工期要求5.3工期延误责任6.工程质量控制6.1质量标准6.2质量检测与验收6.3质量问题处理7.工程安全监督7.1安全生产责任7.2安全生产措施7.3事故处理8.技术服务及培训8.1技术服务内容8.2技术培训要求8.3技术支持9.合同变更及终止9.1合同变更条件9.2合同变更程序9.3合同终止条件10.违约责任及争议解决10.1违约责任10.2争议解决方式10.3争议解决机构11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件12.其他约定事项12.1知识产权保护12.2信息保密12.3法律适用13.合同附件13.1附件一:工程监理大纲13.2附件二:工程进度计划表13.3附件三:工程质量检测报告14.合同签署及生效日期14.1签署日期14.2生效日期第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:排水工程有限责任公司乙方:排水工程施工质量监理公司1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人:乙方法定代表人:1.3合同双方联系方式第二条合同标的及范围2.1工程名称2024年度排水工程施工质量监理工程2.2工程地点市区2.3工程规模总长度公里,涉及个排水区域2.4工程内容包括排水管道铺设、检查井施工、泵房建设等排水工程施工质量监理工作第三条工程监理内容3.1监理工作范围对排水工程施工全过程进行质量监理,包括施工准备、施工过程和竣工验收等阶段3.2监理工作内容1.对施工图纸、施工方案进行审核2.对施工材料、设备进行检查验收3.对施工过程进行现场监督4.对工程质量进行检测和验收5.对施工进度进行跟踪和控制6.对施工安全进行监督3.3监理工作标准按照国家相关规范、标准和甲方要求执行第四条工程监理费用4.1监理费用总额人民币万元整4.2费用支付方式1.合同签订后支付监理费用总额的30%2.工程监理工作开始后每月支付监理费用总额的20%3.工程监理工作完成后支付监理费用总额的50%4.2费用支付时间每月支付费用应在每月五个工作日内支付第五条工程进度及工期5.1工程进度计划详见附件二:工程进度计划表5.2工期要求自合同签订之日起,施工总工期为个月5.3工期延误责任因乙方原因导致工期延误,每延误一天,乙方应向甲方支付元违约金第六条工程质量控制6.1质量标准按照国家相关规范、标准和甲方要求执行6.2质量检测与验收1.对施工材料、设备进行抽样检测2.对施工过程进行现场监督,发现问题及时反馈3.对竣工工程进行质量验收,合格后方可交付使用6.3质量问题处理1.对发现的质量问题,乙方应立即通知施工方进行整改2.整改完成后,乙方应进行复查,确认问题已得到解决第七条工程安全监督7.1安全生产责任乙方应严格按照国家安全生产法律法规和甲方要求,对工程进行安全监督7.2安全生产措施1.对施工现场进行安全检查,确保安全设施齐全有效2.对施工人员进行安全教育和培训3.对施工过程中的安全隐患进行及时整改7.3事故处理1.事故发生后,乙方应立即采取应急措施,防止事故扩大2.乙方应及时向甲方报告事故情况,并协助甲方处理事故第一部分:合同如下:第八条技术服务及培训8.1技术服务内容1.对排水工程施工过程中的关键技术问题提供咨询和建议2.对施工过程中遇到的技术难题进行现场指导和技术支持8.2技术培训要求1.乙方应在工程开工前对甲方施工人员进行一次全面的技术培训2.培训内容包括排水工程的基本知识、施工工艺和质量控制要点等8.3技术支持1.乙方应在施工过程中提供必要的技术支持,包括但不限于施工图纸的解读、施工方案的优化等第九条合同变更及终止9.1合同变更条件1.甲方因工程实际情况需要调整工程规模或内容2.因不可抗力导致工程进度受到影响9.2合同变更程序1.任何一方提出变更要求,应提前X天书面通知对方2.双方协商一致后,签订书面变更协议9.3合同终止条件1.合同约定的工期或期限届满,工程验收合格2.因一方违约导致合同无法履行3.经双方协商一致解除合同第十条违约责任及争议解决10.1违约责任1.甲方未按时支付监理费用,应向乙方支付违约金,违约金为应付款项的%2.乙方未按合同约定履行监理职责,应承担相应的违约责任10.2争议解决方式1.双方应友好协商解决合同争议2.如协商不成,可向合同签订地人民法院提起诉讼10.3争议解决机构无第十一条合同生效及终止11.1合同生效条件本合同经双方签字盖章后生效11.2合同终止条件同第九条合同终止条件第十二条其他约定事项12.1知识产权保护1.双方在合同履行过程中产生的技术成果,归乙方所有2.未经乙方同意,甲方不得擅自披露或使用乙方提供的技术信息12.2信息保密1.双方对本合同内容及履行过程中知悉的商业秘密负有保密义务2.保密期限自合同签订之日起至合同终止后X年12.3法律适用本合同适用中华人民共和国法律第十三条合同附件13.1附件一:工程监理大纲13.2附件二:工程进度计划表13.3附件三:工程质量检测报告第十四条合同签署及生效日期14.1签署日期本合同于2024年X月X日签订14.2生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效第二部分:第三方介入后的修正第十五条第三方介入的概念及范围15.1第三方概念本合同中所称第三方,是指除合同双方(甲方、乙方)以外的独立法人、自然人或其他组织,包括但不限于监理单位、检测机构、设计单位、施工单位、咨询顾问等。15.2第三方介入范围1.提供专业咨询或技术支持2.执行检测、验收或评估任务3.提供项目管理或协调服务4.其他合同双方约定的第三方服务第十六条第三方介入的引入程序16.1引入条件1.双方一致同意引入第三方2.第三方具备完成相关服务的资质和能力3.第三方服务内容符合合同要求16.2引入程序1.双方共同协商确定第三方服务内容和服务期限2.乙方负责联系并邀请第三方参与合同执行3.第三方接受邀请后,与双方签订相关服务协议第十七条第三方责任的界定17.1第三方责任限额1.第三方在执行服务过程中,因自身原因导致合同目标未能实现或造成损失的,应承担相应的赔偿责任2.第三方责任限额按照其服务协议中的约定执行,但不得超过合同总额的%17.2责任划分1.第三方对自身提供的服务负责,对合同双方及合同内容不承担直接责任2.第三方在执行服务过程中,应遵守国家相关法律法规和合同约定3.第三方应配合合同双方的监督和管理第十八条第三方权利的保障18.1第三方权利1.第三方有权按照服务协议要求,获得相应的报酬2.第三方有权要求合同双方提供必要的协助和便利3.第三方有权对合同执行过程中的问题提出意见和建议18.2第三方权利保障1.合同双方应尊重第三方的合法权益,不得无故干涉第三方的工作2.合同双方应按照约定支付第三方报酬,不得拖欠或克扣3.合同双方应配合第三方完成服务任务,不得设置不合理障碍第十九条第三方介入的合同变更19.1变更程序1.第三方介入时,如需对合同内容进行变更,应经合同双方和第三方协商一致2.变更内容应以书面形式确认,并作为合同附件19.2变更责任1.第三方介入引起的合同变更,其责任由第三方自行承担2.合同双方应根据变更内容调整各自的权利义务第二十条第三方介入的合同终止20.1终止条件1.第三方完成服务任务,合同约定的服务期限届满2.第三方因自身原因终止服务3.合同双方一致同意终止第三方服务20.2终止程序1.第三方提出终止服务请求,应提前X天书面通知合同双方2.合同双方确认终止服务后,应与第三方签订终止服务协议第二十一条第三方介入的争议解决21.1争议解决方式1.第三方与合同双方发生争议时,应通过协商解决2.协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼21.2争议解决机构无第二十二条第三方介入的其他事项22.1第三方服务协议的附件第三方服务协议作为本合同的附件,与本合同具有同等法律效力22.2第三方介入的记录和资料1.第三方在执行服务过程中产生的记录和资料,由合同双方共同保管2.第三方应确保其记录和资料的完整性和准确性第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程监理大纲详细要求:包括监理工作的范围、内容、方法、标准、程序和预期成果等。附件说明:此大纲为监理工作的指导性文件,用于明确监理工作的具体要求和目标。2.附件二:工程进度计划表详细要求:列出工程各阶段的开始和结束时间,包括关键节点和里程碑。附件说明:此计划表用于监控工程进度,确保工程按计划推进。3.附件三:工程质量检测报告详细要求:记录工程各阶段的质量检测数据,包括检测方法、检测结果和不合格项的处理情况。附件说明:此报告用于证明工程质量的符合性,为工程验收提供依据。4.附件四:第三方服务协议详细要求:包括第三方服务的具体内容、服务期限、费用、责任和权利等。附件说明:此协议作为本合同的附件,与主合同具有同等法律效力。5.附件五:合同变更协议详细要求:记录合同变更的内容、原因、双方协商结果和变更后的合同条款。附件说明:此协议用于记录合同变更的细节,确保变更的合法性和有效性。6.附件六:违约责任认定书详细要求:记录违约行为的描述、违约方、违约责任和赔偿金额等。附件说明:此认定书用于明确违约行为和违约方的责任,为违约处理提供依据。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲方违约行为:未按时支付监理费用未按合同约定提供必要的工作条件隐瞒工程实际情况乙方违约行为:未按合同约定履行监理职责提供虚假检测报告未按时完成监理工作第三方违约行为:未按服务协议履行义务提供不合格的服务造成合同双方损失2.责任认定标准:合同约定:合同中对违约行为的责任认定有明确规定法律法规:参照相关法律法规,对违约行为进行认定实际损失:根据违约行为造成的实际损失,确定违约责任3.违约责任示例说明:甲方未按时支付监理费用,逾期X天,应向乙方支付违约金,违约金为应付款项的%。乙方未按合同约定履行监理职责,导致工程延误,每延误一天,乙方应向甲方支付元违约金。第三方提供不合格的服务,造成合同双方损失,第三方应承担相应的赔偿责任。全文完。2024年度排水工程施工质量监理劳务合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称及地址1.2合同双方法定代表人及授权代表1.3合同双方联系方式2.合同标的及工程概况2.1工程名称及地点2.2工程规模及内容2.3工程工期及验收标准3.监理工作内容及范围3.1监理工作内容概述3.2监理工作具体范围4.监理费用及支付方式4.1监理费用总额及构成4.2费用支付方式及期限5.合同工期及延期处理5.1合同工期安排5.2工期延期及处理办法6.质量管理及验收标准6.1质量管理原则6.2质量验收标准7.技术交底及施工指导7.1技术交底内容7.2施工指导及监督8.施工资料管理及归档8.1施工资料管理要求8.2施工资料归档及移交9.争议解决及违约责任9.1争议解决方式9.2违约责任及处理10.合同生效及终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件11.合同附件及补充协议11.1合同附件清单11.2补充协议12.合同解除及终止条件12.1合同解除条件12.2合同终止条件13.合同变更及修订13.1合同变更程序13.2合同修订及备案14.其他约定事项14.1不可抗力条款14.2合同附件及补充协议的效力第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称及地址发包方:[发包方全称]发包方地址:[发包方详细地址]承包方:[承包方全称]承包方地址:[承包方详细地址]1.2合同双方法定代表人及授权代表发包方法定代表人:[法定代表人姓名]发包方授权代表:[授权代表姓名]承包方法定代表人:[法定代表人姓名]承包方授权代表:[授权代表姓名]1.3合同双方联系方式发包方联系人:[联系人姓名]发包方联系电话:[联系电话]承包方联系人:[联系人姓名]承包方联系电话:[联系电话]2.合同标的及工程概况2.1工程名称及地点工程名称:2024年度排水工程施工项目工程地点:[具体工程地点]2.2工程规模及内容工程规模:[工程规模描述]工程内容:[工程具体内容描述]2.3工程工期及验收标准工程工期:自合同生效之日起[具体工期天数]日历日内完成验收标准:按照国家及行业相关标准执行,确保工程质量达到合格等级3.监理工作内容及范围3.1监理工作内容概述对排水工程的设计、施工、验收等全过程进行监督管理确保工程质量、进度、安全、环保等方面符合合同约定及国家规范3.2监理工作具体范围对施工图纸、施工方案、施工组织设计等进行审查对施工过程中原材料、构配件、设备的质量进行检验对施工过程中的关键工序进行旁站监理对工程质量进行检测和验收4.监理费用及支付方式4.1监理费用总额及构成监理费用总额:[具体监理费用金额]费用构成:包括监理人员费用、设备使用费用、差旅费用等4.2费用支付方式及期限支付方式:分阶段支付,按监理工作完成情况进行结算支付期限:每个阶段工作完成后[具体支付期限]内支付5.合同工期及延期处理5.1合同工期安排合同工期:自合同生效之日起[具体工期天数]日历日内完成5.2工期延期及处理办法因不可抗力等原因导致工期延误,经双方协商一致,可延长合同工期延期期限不得超过[具体延期天数]日历日,并需书面通知对方6.质量管理及验收标准6.1质量管理原则坚持质量第一,预防为主,全过程、全方位进行质量管理6.2质量验收标准按照国家及行业相关标准进行质量验收,确保工程质量达到合格等级7.技术交底及施工指导7.1技术交底内容对施工图纸、施工方案、施工工艺等进行详细讲解对施工过程中的关键技术、关键工序进行交底7.2施工指导及监督对施工过程中的关键工序进行旁站监理,确保施工质量对施工过程中出现的问题及时提出整改意见,督促整改落实8.施工资料管理及归档8.1施工资料管理要求施工资料应真实、完整、准确、及时,符合国家及行业标准施工资料应由监理工程师负责审核,确保资料符合规定8.2施工资料归档及移交施工资料应在工程竣工验收后[具体天数]内完成归档归档资料应按照规定分类、编号、装订工程竣工后,承包方应将施工资料移交给发包方9.争议解决及违约责任9.1争议解决方式双方应友好协商解决合同争议协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼9.2违约责任及处理发包方未按约定支付监理费用的,应向承包方支付违约金承包方未按约定完成监理工作的,应承担违约责任,并赔偿发包方因此遭受的损失10.合同生效及终止10.1合同生效条件双方法定代表人或授权代表签字盖章合同文本经双方确认无误合同双方签订书面合同10.2合同终止条件工程竣工验收合格双方协商一致解除合同发生不可抗力,导致合同无法履行11.合同附件及补充协议11.1合同附件清单施工图纸施工方案施工组织设计监理大纲其他相关文件11.2补充协议合同附件作为本合同的组成部分,具有同等法律效力任何补充协议均需经双方签字盖章后方可生效12.合同解除及终止条件12.1合同解除条件双方协商一致因不可抗力导致合同无法履行一方严重违约12.2合同终止条件合同履行完毕合同解除合同期限届满13.合同变更及修订13.1合同变更程序变更内容应以书面形式提出,经双方签字盖章后生效13.2合同修订及备案合同修订应提交相关部门备案修订后的合同文本作为原合同的补充部分,具有同等法律效力14.其他约定事项14.1不可抗力条款不可抗力包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等发生不可抗力,双方应采取一切可能措施减轻损失不可抗力事件发生后,双方应及时通知对方,并提供相关证明材料第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方概念本合同所指的第三方,包括但不限于中介方、咨询方、检测机构、监理单位等,具体指在合同履行过程中,经甲乙双方同意,参与合同实施过程中的第三方主体。15.2第三方职责第三方应根据合同约定和甲乙双方的要求,承担相应的职责,包括但不限于提供专业服务、进行技术指导、质量检测等。16.第三方介入程序16.1介入申请甲乙双方在合同履行过程中,如需第三方介入,应提前[具体时间]向对方提出书面申请,并说明介入原因、第三方资质及职责。16.2介入审批接到介入申请后,甲乙双方应在[具体时间]内进行审议,决定是否同意第三方介入,并签订补充协议。17.第三方责任限额17.1责任界定第三方在合同履行过程中,因其过错导致合同目标无法实现或造成损失的,应承担相应的责任。17.1.1责任范围:第三方责任限于其直接职责范围内的事项。17.1.2责任承担:第三方应根据其过错程度和合同约定承担相应的经济责任。17.2责任限额第三方责任限额根据其服务内容和合同约定确定,并在补充协议中明确。责任限额不得超过合同总

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论