版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度绿色节能建筑项目施工队协议书本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1施工队名称及法定代表人1.2甲方单位名称及法定代表人1.3乙方单位名称及法定代表人1.4合同签订日期2.项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目建设内容3.施工范围及工期3.1施工范围3.2施工工期3.3工期延误责任4.施工质量要求4.1质量标准4.2质量检查及验收4.3质量责任5.工程款支付5.1工程款支付方式5.2工程款支付进度5.3工程款结算6.材料供应6.1材料采购及供应责任6.2材料质量要求6.3材料验收及保管7.施工现场管理7.1施工现场布置及安全防护7.2施工现场文明施工7.3施工现场环保要求8.乙方权利义务8.1乙方权利8.2乙方义务9.甲方权利义务9.1甲方权利9.2甲方义务10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构11.合同解除与终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件12.违约责任12.1违约情形及处理12.2违约金13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件14.其他约定事项14.1不可抗力条款14.2合同附件14.3合同未尽事宜处理第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1施工队名称及法定代表人:[施工队名称][法定代表人姓名]1.2甲方单位名称及法定代表人:[甲方单位名称][法定代表人姓名]1.3乙方单位名称及法定代表人:[乙方单位名称][法定代表人姓名]1.4合同签订日期:2024年[月]月[日]日2.项目概述2.1项目名称:2024年度绿色节能建筑项目2.2项目地点:[具体地址]2.3项目规模:[建筑面积]平方米2.4项目建设内容:包括但不限于主体结构、装饰装修、设备安装等3.施工范围及工期3.1施工范围:根据项目设计图纸及施工图纸要求,对项目进行施工,包括但不限于土建、安装、装饰装修等3.2施工工期:自合同签订之日起[工期天数]天内完成施工,具体开工日期以甲方通知为准3.3工期延误责任:因乙方原因导致工期延误,每延误一天,乙方应向甲方支付[延误赔偿金额]元违约金;因不可抗力等原因导致工期延误,双方协商解决4.施工质量要求4.1质量标准:严格按照国家及行业标准执行,确保工程质量达到优良等级4.2质量检查及验收:施工过程中,乙方应定期进行自检,并向甲方提供相关质量证明文件;工程完工后,甲方组织验收,验收合格后方可投入使用4.3质量责任:若因乙方施工质量问题导致工程返工或损失,乙方应承担全部责任,并赔偿甲方因此造成的损失5.工程款支付5.1工程款支付方式:分阶段支付,具体支付节点及比例由双方协商确定5.2工程款支付进度:每个支付节点前,乙方应向甲方提交相关进度证明文件及发票5.3工程款结算:工程完工并验收合格后,乙方应向甲方提交最终结算报告,甲方在收到结算报告及发票后[结算周期]内支付剩余工程款6.材料供应6.1材料采购及供应责任:甲方负责提供项目所需主要材料,乙方负责采购及供应其他辅材6.2材料质量要求:所有材料必须符合国家及行业标准,并经甲方验收合格后方可使用6.3材料验收及保管:乙方应在材料进场后[验收周期]内完成验收,并对材料进行妥善保管7.施工现场管理7.1施工现场布置及安全防护:乙方应按照国家和地方相关法规要求,合理布置施工现场,并采取有效措施保障施工安全7.2施工现场文明施工:乙方应遵守施工现场文明施工规定,保持施工现场整洁有序7.3施工现场环保要求:乙方应严格执行国家和地方环保法规,采取有效措施减少施工对环境的影响8.乙方权利义务8.1乙方权利8.1.1享有按合同约定获取工程款的权利;8.1.2在施工过程中,有权对工程质量进行自检,并对发现的问题提出整改意见;8.1.3在合同履行过程中,享有对合同条款的合理变更权,但需经甲方同意。8.2乙方义务8.2.1按合同约定的时间、质量、安全要求完成施工任务;8.2.2严格遵守国家有关建筑行业的规定和标准;8.2.3对施工过程中发生的安全事故负责,并承担相应的法律责任;8.2.4对施工过程中产生的垃圾和废弃物进行妥善处理。9.甲方权利义务9.1甲方权利9.1.1对施工过程中的质量、进度、安全进行监督检查;9.1.2有权对乙方违反合同的行为提出警告或终止合同;9.1.3在合同约定的支付期限内,有权要求乙方提供相应的进度报告和结算资料。9.2甲方义务9.2.1按合同约定的时间提供施工图纸和材料;9.2.2按合同约定的时间支付工程款;9.2.3为乙方提供必要的施工条件,如临时用水、用电等;9.2.4对乙方在施工过程中提出的合理建议给予考虑。10.争议解决10.1争议解决方式:发生争议时,双方应友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构:若双方协商不成,可提交[具体仲裁委员会名称]进行仲裁。11.合同解除与终止11.1合同解除条件:因乙方严重违约或不可抗力等原因导致合同无法履行时,任何一方均有权解除合同。11.2合同终止条件:合同履行完毕或双方协商一致解除合同时,合同终止。12.违约责任12.1违约情形及处理:若乙方违反合同约定,甲方有权要求乙方承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。12.2违约金:乙方每违约一天,应向甲方支付[违约金金额]元违约金。13.合同生效及终止13.1合同生效条件:合同双方签字盖章后,自合同签订之日起生效。13.2合同终止条件:合同履行完毕或因双方协商一致解除合同时,合同终止。14.其他约定事项14.1不可抗力条款:因地震、洪水、战争等不可抗力因素导致合同无法履行时,双方互不承担违约责任,并协商解决合同后续事宜。14.2合同附件:本合同附件包括但不限于施工图纸、材料清单、质量标准等。14.3合同未尽事宜处理:本合同未尽事宜,由双方另行协商解决。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1定义:本合同中的“第三方”指除甲乙双方以外的任何个人、法人或其他组织,包括但不限于中介方、监理方、咨询方、检测机构等。15.2.1提供专业咨询和服务;15.2.2监督和管理施工过程;15.2.3进行工程质量检测和验收;15.2.4协助解决合同履行过程中的争议。16.第三方介入的引入程序16.1引入程序:甲方或乙方在必要时可引入第三方介入。引入第三方前,需书面通知对方,并征得对方的同意。16.2同意方式:对方应在收到通知后[同意期限]内回复是否同意引入第三方。如对方不同意,需书面说明理由。17.第三方的责任与义务17.1第三方的责任:第三方应根据合同约定和其专业职责,对甲乙双方负责。17.2第三方的义务:17.2.1第三方应遵守国家相关法律法规和行业标准;17.2.2第三方应独立、客观、公正地履行职责;17.2.3第三方应保守合同涉及的商业秘密。18.第三方的权利18.1第三方有权根据合同约定收取服务费用;18.1.1第三方有权在履行职责过程中,要求甲乙双方提供必要的信息和协助。19.第三方介入的费用承担19.1费用承担:第三方介入的费用由引入方承担,除非合同另有约定。20.第三方责任限额20.1责任限额:第三方在履行职责过程中,因其疏忽或过失导致甲乙双方遭受损失,其责任限额为[金额]元。21.第三方与其他各方的划分说明21.1划分说明:21.1.1第三方与甲方的关系:第三方受甲方委托,代表甲方对施工项目进行管理和监督;21.1.2第三方与乙方的关系:第三方受乙方委托,协助乙方完成施工任务,并对施工质量进行控制;21.1.3第三方与甲乙双方的关系:第三方作为独立第三方,对甲乙双方均有责任,其职责是维护双方的合法权益。22.第三方介入的合同变更22.1合同变更:第三方介入后,若需对合同内容进行变更,应由甲乙双方与第三方协商一致,并签订补充协议。23.第三方介入的合同解除23.1合同解除:若第三方介入违反合同约定,甲乙双方有权解除第三方介入协议。24.第三方介入的争议解决24.1争议解决:第三方介入过程中发生的争议,应按照本合同第10条“争议解决”条款执行。25.第三方介入的终止25.1终止条件:第三方介入协议的终止条件包括但不限于合同履行完毕、协议解除或终止。26.第三方介入的其他事项26.1其他事项:本合同未规定的第三方介入相关事项,由甲乙双方与第三方另行协商解决。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.项目设计图纸:包括总平面图、结构施工图、电气施工图、给排水施工图等,需符合国家及行业标准。2.施工图纸:由乙方根据项目设计图纸及施工规范编制,经甲方审核批准。3.材料清单:详细列出项目所需材料的名称、规格、数量、品牌、供应商等信息。4.施工进度计划:包括施工阶段、时间节点、施工内容等,需经甲方确认。5.施工组织设计:包括施工方案、施工工艺、施工方法、施工安全措施等,需符合国家及行业标准。6.质量保证措施:包括质量管理制度、质量检验标准、质量责任追究等,需符合国家及行业标准。7.安全生产措施:包括安全生产责任制、安全操作规程、安全教育培训等,需符合国家及行业标准。8.环保措施:包括环保管理制度、污染治理措施、废弃物处理等,需符合国家及行业标准。9.施工日志:记录施工过程中的重要事件、质量问题、安全隐患等,需每日记录并保存。10.工程款支付申请:包括工程进度、已完成工程量、支付金额等,需附相关证明材料。11.质量检验报告:由第三方检测机构出具,证明工程质量符合合同约定。12.工程验收报告:由甲方组织验收,确认工程质量合格。13.争议解决协议:在争议解决过程中,双方签订的书面协议。14.合同补充协议:在合同履行过程中,经双方协商一致签订的补充协议。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:乙方未按合同约定的时间、质量、安全要求完成施工任务。责任认定标准:每延误一天,乙方应向甲方支付[延误赔偿金额]元违约金。示例:乙方未按合同约定时间完成主体结构施工,导致工期延误5天,应支付[延误赔偿金额]×5元违约金。2.违约行为:乙方提供的材料不符合合同约定的质量标准。责任认定标准:乙方应更换或赔偿不合格材料,并承担因此造成的损失。示例:乙方提供的钢筋质量不合格,导致工程返工,乙方应更换合格钢筋并承担返工损失。3.违约行为:乙方在施工现场发生安全事故。责任认定标准:乙方应承担事故的全部责任,包括但不限于赔偿受伤人员医疗费用、赔偿因事故造成的财产损失等。示例:乙方施工过程中发生安全事故,导致1人受伤,乙方应承担受伤人员医疗费用及财产损失。4.违约行为:甲方未按合同约定的时间提供施工图纸和材料。责任认定标准:甲方应向乙方支付[延误赔偿金额]元违约金。示例:甲方未按合同约定时间提供施工图纸,导致工期延误3天,应支付[延误赔偿金额]×3元违约金。5.违约行为:甲方未按合同约定的时间支付工程款。责任认定标准:甲方应向乙方支付[延误赔偿金额]元违约金。示例:甲方未按合同约定时间支付工程款,导致乙方资金周转困难,应支付[延误赔偿金额]元违约金。全文完。2024年度绿色节能建筑项目施工队协议书1本合同目录一览1.项目概况1.1项目名称1.2项目地点1.3项目规模1.4项目业主1.5项目设计单位1.6项目监理单位2.施工队伍2.1施工队伍名称2.2施工队伍资质2.3施工队伍人员配备2.4施工队伍设备配置3.施工合同内容3.1施工范围3.2施工工期3.3施工质量标准3.4施工安全要求3.5施工环境保护要求4.工程量及结算4.1工程量清单4.2计量方式4.3结算方式4.4结算周期5.工程款支付5.1预付款5.2进度款5.3结算款5.4保证金6.质量保证期6.1质量保证期起止时间6.2质量保证期内责任7.施工合同变更7.1变更原因7.2变更程序7.3变更内容7.4变更后的合同内容8.施工合同解除8.1解除条件8.2解除程序8.3解除后的责任9.违约责任9.1违约行为9.2违约责任承担9.3违约赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决费用11.合同生效与终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同终止后的处理12.合同附件12.1项目设计图纸12.2施工图纸12.3其他相关文件13.合同签署13.1签署主体13.2签署日期13.3签署地点14.合同其他约定14.1法律适用14.2合同份数14.3通知与送达14.4合同附件清单第一部分:合同如下:1.项目概况1.1项目名称:2024年度绿色节能建筑项目1.2项目地点:省市区路号1.3项目规模:占地面积平方米,建筑面积平方米1.4项目业主:房地产开发有限公司1.5项目设计单位:建筑设计研究院1.6项目监理单位:工程监理有限公司2.施工队伍2.1施工队伍名称:建筑安装工程有限责任公司2.2施工队伍资质:一级建筑施工企业资质2.3施工队伍人员配备:项目经理1名,技术负责人1名,施工员3名,质量员2名,安全员1名,其他施工人员若干名2.4施工队伍设备配置:挖掘机1台,搅拌机2台,混凝土泵车1台,塔吊1台,其他施工设备若干台3.施工合同内容3.1施工范围:包括但不限于土建、安装、装饰装修、室外工程等3.2施工工期:自合同签订之日起,预计工期为12个月3.3施工质量标准:按照国家相关工程质量验收规范执行,确保工程质量达到优良等级3.4施工安全要求:严格执行国家有关安全生产法律法规,确保施工现场安全3.5施工环境保护要求:按照国家有关环境保护法律法规,采取有效措施,减少施工过程中的环境污染4.工程量及结算4.1工程量清单:详见附件一《工程量清单》4.2计量方式:按照国家相关工程量计量规范执行,以工程量清单为准4.3结算方式:分阶段结算,每完成一定比例的工程量后进行结算4.4结算周期:每月结算一次5.工程款支付5.1预付款:合同签订后,业主方支付合同总价款的20%作为预付款5.2进度款:根据工程进度,业主方每月支付合同总价款的10%5.3结算款:工程完工后,根据实际完成工程量进行结算,业主方支付结算款5.4保证金:合同签订后,施工方缴纳合同总价款的5%作为保证金6.质量保证期6.1质量保证期起止时间:自工程竣工验收合格之日起,为期两年6.2质量保证期内责任:施工方对在质量保证期内出现的质量问题承担修复和赔偿责任7.施工合同变更7.1变更原因:因设计变更、不可抗力等因素导致施工合同内容发生变化7.2变更程序:双方协商一致后,签订变更协议,并作为合同附件7.3变更内容:包括工程量、工期、质量标准、合同价款等7.4变更后的合同内容:以变更协议为准,双方应按照变更后的合同内容执行8.施工合同解除8.1解除条件:8.1.1业主方原因:因业主方违约导致施工合同无法履行8.1.2施工方原因:因施工方违约导致施工合同无法履行8.1.3不可抗力:因自然灾害、战争等不可抗力因素导致施工合同无法履行8.2解除程序:8.2.1双方协商:合同一方提出解除合同,另一方应在收到通知之日起7日内予以答复8.2.2书面通知:双方协商一致后,应以书面形式通知对方8.2.3法律程序:如协商不成,可依法向人民法院提起诉讼8.3解除后的责任:8.3.1业主方责任:应支付已完工程款,并承担违约责任8.3.2施工方责任:应退还预付款,并承担违约责任9.违约责任9.1违约行为:9.1.1业主方违约:未按时支付工程款,或未按合同约定提供施工条件9.1.2施工方违约:未按时完成工程,或工程质量不符合合同约定9.2违约责任承担:9.2.1业主方违约责任:支付违约金,并承担其他违约责任9.2.2施工方违约责任:支付违约金,并承担修复、赔偿等责任9.3违约赔偿:9.3.1违约金的计算:按照合同总价款的千分之几计算9.3.2赔偿范围:包括直接经济损失、间接经济损失等10.争议解决10.1争议解决方式:10.1.1协商解决:双方友好协商解决10.1.2仲裁解决:双方协商不成,可提交仲裁机构仲裁10.1.3诉讼解决:双方协商不成,可依法向人民法院提起诉讼10.2争议解决机构:10.2.1仲裁机构:仲裁委员会10.2.2人民法院:市区人民法院10.3争议解决费用:10.3.1仲裁费用:由败诉方承担10.3.2诉讼费用:按照法律规定承担11.合同生效与终止11.1合同生效条件:11.1.1双方签字盖章11.1.2合同内容合法有效11.1.3合同已履行相关法律程序11.2合同终止条件:11.2.1工程验收合格11.2.2双方协商一致11.2.3合同约定的其他终止条件11.3合同终止后的处理:11.3.1清算工程款11.3.2处理工程遗留问题11.3.3结束合同关系12.合同附件12.1项目设计图纸12.2施工图纸12.3其他相关文件:工程量清单、合同变更协议、验收报告等13.合同签署13.1签署主体:甲方(业主方)和乙方(施工方)13.2签署日期:2024年1月1日13.3签署地点:省市区路号14.合同其他约定14.1法律适用:本合同适用中华人民共和国法律14.2合同份数:本合同一式两份,甲乙双方各执一份14.3通知与送达:双方应以书面形式通知对方,通知送达时间为送达之日起生效第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1定义:本合同中的“第三方”是指除甲乙双方以外的,为合同履行提供专业服务、咨询、监督或其他辅助作用的独立实体。15.2类型:第三方可以是监理机构、设计单位、质量检测机构、安全评估机构、法律顾问、财务顾问等。15.3介入目的:第三方介入旨在提高合同履行的效率、确保工程质量、保障施工安全、维护合同双方的合法权益。16.第三方介入的程序16.1介入申请:甲乙双方协商一致后,可向第三方提出介入申请。16.2介入协议:甲乙双方与第三方签订《第三方介入协议》,明确各方权利义务。16.3介入期限:第三方介入期限应与合同履行期限相匹配,并在《第三方介入协议》中予以明确。17.第三方责任限额17.1责任范围:第三方在合同履行过程中的责任范围应限于其专业服务或辅助作用,不包括甲乙双方的直接责任。17.2限额设定:第三方责任限额应根据《第三方介入协议》中约定的赔偿标准设定,通常包括但不限于直接经济损失、误工损失、第三方违约金等。17.3限额调整:在合同履行过程中,如需调整第三方责任限额,甲乙双方应协商一致,并在《第三方介入协议》中予以修改。18.第三方权利18.1权利内容:第三方享有在合同履行过程中接受甲乙双方委托、提供专业意见、监督合同执行等权利。18.2权利行使:第三方应在《第三方介入协议》约定的范围内行使权利,不得超越权限或违反合同约定。19.第三方义务19.1.1提供专业、客观、公正的服务19.1.2按时完成工作任务19.1.3遵守国家法律法规和行业标准19.1.4对甲乙双方的商业秘密予以保密19.2义务履行:第三方应严格按照《第三方介入协议》的约定履行义务,如违反义务,应承担相应的法律责任。20.第三方与其他各方的划分20.1责任划分:第三方对合同履行的监督责任,不包括甲乙双方在合同履行过程中的直接责任。20.2权利划分:第三方在合同履行过程中的权利,仅限于其专业服务或辅助作用,不得干预甲乙双方的正常业务。20.3利益划分:第三方在合同履行过程中产生的利益,应按照《第三方介入协议》的约定进行分配。21.第三方介入后的合同变更21.1变更程序:甲乙双方与第三方协商一致后,可对合同内容进行变更,并签订变更协议。21.2变更内容:变更内容应包括但不限于第三方介入的期限、责任范围、权利义务等。22.第三方介入后的争议解决22.1争议解决方式:第三方介入后的争议,可参照第10条“争议解决”的相关规定进行解决。22.2争议解决机构:如需仲裁或诉讼,应选择《第三方介入协议》中约定的仲裁机构或人民法院。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.项目设计图纸要求:图纸应详细标注设计要求、尺寸、材料规格等信息,并由设计单位盖章。说明:设计图纸是施工的重要依据,必须清晰、准确。2.施工图纸要求:图纸应详细标注施工工艺、材料规格、施工顺序等信息,并由施工单位盖章。说明:施工图纸是施工人员施工的指导文件,必须符合设计要求。3.工程量清单要求:清单应详细列明各项工程量、单价、总价等信息,并由甲乙双方共同确认。说明:工程量清单是结算工程款的重要依据,必须准确无误。4.合同变更协议要求:协议应详细列明变更内容、变更原因、变更后的合同条款等信息,并由甲乙双方共同签署。说明:合同变更协议是合同履行过程中出现变更时的法律文件。5.验收报告要求:报告应详细记录工程验收过程、验收结果、存在问题及整改措施等信息,并由监理单位盖章。说明:验收报告是工程完工后,确认工程质量的重要文件。6.施工日志要求:日志应详细记录施工过程、施工进度、施工质量、施工安全等信息,并由施工方填写。说明:施工日志是施工过程的重要记录,有助于追溯和解决问题。7.工程款支付凭证要求:凭证应详细记录支付时间、支付金额、支付方式等信息,并由财务部门盖章。说明:支付凭证是工程款支付的重要依据,必须真实有效。8.第三方介入协议要求:协议应详细列明第三方介入的原因、范围、期限、责任等信息,并由甲乙双方及第三方共同签署。说明:第三方介入协议是第三方介入合同履行的重要文件。说明二:违约行为及责任认定:1.业主方违约行为:1.1未按时支付工程款责任认定:支付违约金,并承担施工方因此产生的损失。示例:若业主方未按时支付工程款,应支付合同总价款的千分之五作为违约金。1.2未按合同约定提供施工条件责任认定:承担施工方因此产生的损失,包括工期延误、材料损耗等。示例:若业主方未按约定提供施工场地,导致施工方工期延误,业主方应赔偿相应损失。2.施工方违约行为:2.1未按时完成工程责任认定:支付违约金,并承担业主方因此产生的损失。示例:若施工方未按时完成工程,应支付合同总价款的千分之五作为违约金。2.2工程质量不符合合同约定责任认定:承担修复费用,并赔偿业主方因此产生的损失。示例:若施工方完成的工程不符合质量标准,施工方应负责修复,并赔偿业主方因此产生的损失。3.第三方违约行为:3.1未按约定履行义务责任认定:承担违约责任,赔偿因此给甲乙双方造成的损失。示例:若第三方未按时完成工作任务,应支付违约金,并赔偿损失。4.不可抗力导致的违约责任认定:根据《合同法》相关规定,不可抗力导致的违约不承担违约责任。示例:因自然灾害导致施工无法继续,双方均不承担违约责任。全文完。2024年度绿色节能建筑项目施工队协议书2本合同目录一览1.合同签订双方基本信息1.1施工队名称1.2施工队负责人1.3施工队联系方式1.4建设单位名称1.5建设单位负责人1.6建设单位联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地址2.3项目规模2.4项目预算3.施工范围与内容3.1施工范围3.2施工内容3.3施工标准4.施工期限4.1施工开始时间4.2施工结束时间4.3施工期限延期规定5.施工质量要求5.1质量标准5.2质量检验5.3质量责任6.施工进度6.1进度安排6.2进度控制6.3进度调整7.安全生产7.1安全生产责任7.2安全生产措施7.3安全事故处理8.付款方式8.1付款比例8.2付款时间8.3付款条件9.材料供应9.1材料供应责任9.2材料质量要求9.3材料采购与验收10.人员配置10.1人员配备要求10.2人员培训10.3人员变动11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同解除条件13.合同附件13.1附件一:施工图纸13.2附件二:施工方案13.3附件三:质量保证书14.其他约定14.1保密条款14.2违约责任14.3合同解释权第一部分:合同如下:1.合同签订双方基本信息1.1施工队名称:绿色节能建筑有限公司1.2施工队负责人:1.4建设单位名称:房地产开发有限公司1.5建设单位负责人:2.项目概况2.1项目名称:绿色节能住宅小区2.2项目地址:市区路号2.3项目规模:总建筑面积为100,000平方米,包括住宅、商业、配套设施等2.4项目预算:总投资为人民币5,000万元3.施工范围与内容3.1施工范围:包括但不限于土建工程、装饰装修工程、设备安装工程、绿化工程等3.2施工内容:具体施工内容详见附件一:施工图纸3.3施工标准:按照国家现行相关标准、规范及建设单位的特殊要求执行4.施工期限4.1施工开始时间:2024年3月1日4.2施工结束时间:2025年2月28日4.3施工期限延期规定:如因不可抗力等原因导致工期延误,经双方协商一致,可适当延长工期,但不得超过原工期的一倍5.施工质量要求5.1质量标准:符合国家现行建筑工程质量验收统一标准及相关专业工程质量验收规范5.2质量检验:施工过程中,施工队应进行自检,建设单位应进行抽检,共同确保工程质量5.3质量责任:施工队对施工质量负责,如因施工质量问题导致工程损失,由施工队承担相应责任6.施工进度6.1进度安排:详见附件二:施工方案,施工队应严格按照施工方案执行6.2进度控制:施工队应定期向建设单位汇报施工进度,如有延误,应及时采取措施调整6.3进度调整:如因设计变更、材料供应等原因导致进度调整,双方应协商一致,并及时更新施工方案7.安全生产7.1安全生产责任:施工队负责施工现场的安全生产管理,确保施工过程中人员、设备、材料等安全7.2安全生产措施:施工队应制定安全生产规章制度,配备必要的安全防护设施,定期进行安全培训7.3安全事故处理:发生安全事故,施工队应立即采取应急措施,并及时向建设单位报告,共同处理事故8.付款方式8.1付款比例:合同总价款的70%作为预付款,在合同签订后10日内支付;剩余30%作为进度款,按工程进度分阶段支付8.2付款时间:预付款在合同签订后10日内支付;进度款在每个阶段工程完成后15日内支付8.3付款条件:施工队提交完整的工程进度报告、验收报告及发票,经建设单位审核无误后支付相应款项9.材料供应9.1材料供应责任:施工队负责材料的采购和供应,确保材料质量符合合同要求9.2材料质量要求:所有材料必须符合国家现行标准,并有合格证明文件9.3材料采购与验收:施工队应提前向建设单位提交材料采购计划,经建设单位审核同意后方可采购,材料到货后应及时进行验收10.人员配置10.1人员配备要求:施工队应按照工程需要配备足够的技术人员和施工人员,并确保人员素质符合工程要求10.2人员培训:施工队应对施工人员进行必要的专业技能和安全教育培训10.3人员变动:如因特殊情况需要更换施工人员,施工队应提前通知建设单位,并确保更换后的人员具备相应资质11.争议解决11.1争议解决方式:双方发生争议时,应友好协商解决;协商不成的,提交市仲裁委员会仲裁11.2争议解决程序:提交仲裁申请后,仲裁委员会应尽快受理并按照法定程序进行仲裁12.合同生效与终止12.1合同生效条件:双方签字盖章后,自合同签订之日起生效12.3合同解除条件:在合同履行过程中,如一方严重违约,另一方有权解除合同,并追究违约方的责任13.合同附件13.1附件一:施工图纸13.2附件二:施工方案13.3附件三:质量保证书13.4附件四:人员配备表13.5附件五:付款进度表14.其他约定14.1保密条款:双方对本合同内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露14.2违约责任:任何一方违反合同约定,应承担违约责任,赔偿对方因此遭受的损失14.3合同解释权:本合同如有歧义,以双方协商一致的解释为准第二部分:第三方介入后的修正1.第三方定义1.1本合同所称第三方,是指合同双方在履行本合同过程中,根据合同约定或经双方协商一致,引入的具有独立法人资格或合法执业资格的机构或个人,包括但不限于监理单位、检测机构、评估机构、咨询机构等。2.第三方介入情形2.1.1施工过程中需要第三方提供专业意见或技术支持;2.1.2需要对施工质量、进度、安全等进行第三方监督或评估;2.1.3需要第三方进行合同争议的调解或仲裁。3.第三方责任限额3.1第三方的责任限额由合同双方在合同中约定,并在第三方介入协议中明确。3.1.1第三方的责任限额应基于其专业能力、服务水平及合同约定的服务内容合理确定;3.1.2第三方的责任限额应与第三方提供的服务的风险程度相匹配;3.1.3第三方的责任限额应在第三方介入协议中明确,并经合同双方签字盖章。4.第三方职责4.1.1提供专业意见或技术支持,协助合同双方解决施工过程中的问题;4.1.2对施工质量、进度、安全等进行监督或评估,确保施工符合合同要求;4.1.3参与合同争议的调解或仲裁,提供专业判断和解决方案。5.第三方与其他各方的关系5.1第三方与合同双方的关系:5.1.1第三方应尊重合同双方的合法权益,不得损害合同双方的合法权益;5.1.2第三方应按照合同约定或合同双方的要求,独立、客观、公正地履行职责;5.1.3第三方不得泄露合同双方的商业秘密或技术秘密。5.2第三方与施工队的关系:5.2.1第三方对施工队的施工过程进行监督和评估,确保施工质量;5.2.2第三方有权要求施工队提供必要的资料和协助,施工队应予以配合;5.2.3第三方对施工队的不当行为有权提出整改意见,施
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 管理高尔夫课程
- 天津市乐器店物业维修养护指南
- 艺术品交易签约管理办法
- 人才发展服务公司管理手册
- 幼儿园合作补充协议
- 企业形象片监制合同模板
- 泥工改造安装合同
- 创意办公二手房交易范本
- 风机设备投标样本
- 瑜伽馆地坪施工合同
- 广东省广州市越秀区2022-2023学年八年级上学期期末历史试题(含答案)
- 2024年初级招标采购从业人员《招标采购专业实务》考前必刷必练题库600题(含真题、必会题)
- 辽宁省大连市沙河口区2022-2023学年八年级上学期物理期末试卷(含答案)
- 做账实操-鞋厂的账务处理
- 承插盘扣悬挑脚手架施工方案
- 2024年医师定期考核临床类人文医学知识考试题库及答案(共280题)
- 江苏省南通市2024届高三上学期第一次调研测试(一模)生物 含答案
- 2024年度企业数字化转型服务合同
- 会议服务的合同范本(8篇)
- 2024供应链合作伙伴采购基本协议
- 2024年高考真题-政治(江苏卷) 含解析
评论
0/150
提交评论