版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度室内装修工程监理服务合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1监理单位名称1.2监理单位地址1.3监理单位法定代表人1.4承包单位名称1.5承包单位地址1.6承包单位法定代表人2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程类型2.4工程规模2.5预算金额2.6工期要求3.监理服务内容3.1施工过程监理3.2材料设备监理3.3质量控制3.4进度控制3.5安全监理3.6环保监理4.监理工作职责4.1监理单位职责4.2承包单位职责4.3双方配合义务5.监理费用及支付方式5.1监理费用总额5.2费用支付方式5.3费用支付时间5.4费用调整条款6.监理报告及档案管理6.1监理报告提交要求6.2档案管理要求6.3档案保存期限7.监理争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决程序7.3争议解决期限8.合同解除及终止8.1合同解除条件8.2合同终止条件8.3合同解除或终止后的处理9.违约责任9.1监理单位违约责任9.2承包单位违约责任9.3违约责任承担方式10.合同生效及终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同生效日期11.合同附件11.1设计图纸及技术文件11.2工程量清单11.3工程施工合同11.4其他相关文件12.合同签订及生效日期13.合同附件清单14.合同其他约定第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1监理单位名称:监理有限公司1.2监理单位地址:市区街道号1.3监理单位法定代表人:1.4承包单位名称:建筑有限公司1.5承包单位地址:市区街道号1.6承包单位法定代表人:2.工程概况2.1工程名称:小区室内装修工程2.2工程地点:市区小区2.3工程类型:住宅室内装修2.4工程规模:总建筑面积约10000平方米2.5预算金额:人民币2000万元2.6工期要求:自合同生效之日起,120天内完成全部施工任务3.监理服务内容3.1施工过程监理:对施工过程中的质量、进度、安全、环保等方面进行监督和管理3.2材料设备监理:对进场材料、设备的质量、规格、型号进行检验和验收3.3质量控制:按照国家标准、规范及设计要求,对施工质量进行控制3.4进度控制:根据施工计划,对施工进度进行监控和调整3.5安全监理:对施工现场的安全防护措施进行监督检查,确保施工安全3.6环保监理:对施工现场的环保措施进行监督检查,确保施工过程中不产生污染4.监理工作职责4.1监理单位职责:负责整个工程监理工作的实施,确保工程质量、进度、安全、环保等方面的符合要求4.2承包单位职责:按照监理单位的要求,完成施工任务,确保工程质量、进度、安全、环保等方面的符合要求4.3双方配合义务:监理单位与承包单位应相互配合,共同确保工程顺利进行5.监理费用及支付方式5.1监理费用总额:人民币30万元5.2费用支付方式:分阶段支付,具体支付方式如下:5.2.1合同签订后支付监理费用的30%5.2.2施工过程中,每完成10%的工程量后支付监理费用的5%5.2.3工程竣工验收合格后支付监理费用的15%5.3费用支付时间:按照上述支付方式,在规定的时间内支付相应费用5.4费用调整条款:如遇国家政策调整或其他不可抗力因素导致监理费用发生变化,经双方协商一致后可进行调整6.监理报告及档案管理6.1监理报告提交要求:监理单位应在工程进度达到一定阶段后,向承包单位提交监理报告,报告内容包括施工质量、进度、安全、环保等方面的情况6.2档案管理要求:监理单位应建立健全工程档案管理制度,对工程档案进行分类、归档和保存6.3档案保存期限:工程档案应保存至工程保修期满后5年7.监理争议解决7.1争议解决方式:双方发生争议时,应通过友好协商解决7.2争议解决程序:协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼7.3争议解决期限:自争议发生之日起,双方应在30日内协商解决;协商不成的,应在60日内向人民法院提起诉讼8.合同解除及终止8.1合同解除条件:8.1.1合同一方严重违约,经另一方书面通知后30日内仍未纠正的;8.1.2因不可抗力导致合同无法履行,经双方协商一致解除的;8.1.3法律法规或政策变化导致合同无法继续履行,经双方协商一致解除的。8.2合同终止条件:8.2.1工程竣工验收合格,监理服务完成;8.2.2双方协商一致终止合同。8.3合同解除或终止后的处理:8.3.1合同解除或终止后,双方应按照合同约定进行清算,结清各自的权利和义务;8.3.2合同解除或终止后,监理单位应向承包单位提交完整的监理档案和报告;8.3.3合同解除或终止后,因监理服务引起的任何争议,应按照本合同第七条约定的争议解决方式进行解决。9.违约责任9.1监理单位违约责任:9.1.1未按照合同约定履行监理职责,造成工程质量、进度、安全、环保等方面损失的,应承担相应的赔偿责任;9.1.2故意隐瞒工程质量问题,造成损失的,应承担全部赔偿责任。9.2承包单位违约责任:9.2.1未按照设计要求和质量标准施工,造成工程质量损失的,应承担修复或赔偿的责任;9.2.2未按时完成工程,造成工期延误的,应支付违约金;9.2.3施工过程中发生安全事故,造成人员伤亡或财产损失的,应承担相应的法律责任。10.合同生效及终止10.1合同生效条件:10.1.1双方签字盖章;10.1.2合同签订后7日内,双方完成合同备案手续。10.2合同终止条件:10.2.1合同约定的终止条件成就;10.2.2合同解除;10.2.3法院判决或仲裁裁决终止合同。10.3合同生效日期:10.3.1合同自双方签字盖章之日起生效。11.合同附件11.1设计图纸及技术文件;11.2工程量清单;11.3工程施工合同;11.4监理服务协议;11.5其他相关文件。12.合同签订及生效日期12.1合同签订日期:2024年2月1日12.2合同生效日期:2024年2月8日13.合同附件清单13.1附件一:设计图纸及技术文件清单13.2附件二:工程量清单13.3附件三:工程施工合同13.4附件四:监理服务协议13.5附件五:其他相关文件清单14.合同其他约定14.1本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。14.2本合同未尽事宜,由双方另行协商解决。14.3本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1定义:第三方是指在合同执行过程中,由甲乙双方共同邀请或指定的,为合同履行提供专业服务、技术支持或协调管理的独立法人或自然人。15.2范围:第三方介入的范围包括但不限于工程技术咨询、项目管理、法律咨询、质量检测、风险评估等。16.第三方介入的邀请与指定16.1邀请:甲乙双方均可邀请第三方介入,邀请时应明确第三方的职责、权限和责任。16.2指定:双方协商一致后,可共同指定第三方介入,指定时应书面通知对方并取得同意。17.第三方介入的程序17.1邀请或指定第三方后,双方应与第三方签订《第三方服务协议》,明确服务内容、费用、期限、责任等。17.2第三方应在收到《第三方服务协议》后10个工作日内,向甲乙双方提交服务计划和工作报告。18.第三方的责任与权利18.1责任:18.1.1第三方应按照《第三方服务协议》的约定,履行相应的服务职责,确保服务质量。18.1.2第三方在履行职责过程中,因自身原因造成损失的,应承担相应的赔偿责任。18.1.3第三方应遵守国家法律法规,不得违反合同约定。18.2权利:18.2.1第三方有权根据《第三方服务协议》的约定,获取相应的服务费用。18.2.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和条件,以完成服务任务。18.2.3第三方有权对甲乙双方的行为进行监督和评价。19.第三方责任限额19.1第三方责任限额:19.1.1第三方责任限额由甲乙双方在《第三方服务协议》中约定,最高不超过《第三方服务协议》总金额的20%。19.1.2如第三方责任限额不足以弥补损失,甲乙双方应承担相应的补充责任。20.第三方与其他各方的划分说明20.1划分:20.1.1第三方与甲乙双方的关系是独立的,第三方不参与甲乙双方的内部决策。20.1.2第三方在履行职责过程中,应保持客观、公正,不得偏袒任何一方。20.2联系与沟通:20.2.1第三方与甲乙双方应保持密切联系,及时沟通服务过程中的问题。20.2.2第三方在履行职责过程中,如需与甲乙双方以外的其他单位或个人进行联系,应取得甲乙双方的同意。21.第三方介入的终止21.1终止条件:21.1.1合同提前终止;21.1.2第三方服务协议终止;21.1.3第三方因自身原因退出服务。21.2终止程序:21.2.1第三方介入终止时,甲乙双方应与第三方协商一致,明确终止原因和后续事宜。22.第三方介入的争议解决22.1争议解决方式:22.1.1第三方与甲乙双方发生争议时,应通过友好协商解决;22.1.2协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。22.2争议解决期限:22.2.1自争议发生之日起,双方应在30日内协商解决;协商不成的,应在60日内向人民法院提起诉讼。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.设计图纸及技术文件详细要求:包含工程各阶段的图纸、设计说明、技术规范、材料清单等。说明:设计图纸及技术文件是工程实施的重要依据,应保证其准确性和完整性。2.工程量清单详细要求:按照工程实际情况,详细列出各项工程量及单价。说明:工程量清单是计算工程总价和支付工程款的重要依据。3.工程施工合同详细要求:明确工程承包范围、施工工期、质量标准、违约责任等。说明:工程施工合同是甲乙双方履行工程合同的基础,应保证其合法性和有效性。4.监理服务协议详细要求:明确监理单位的职责、权限、服务内容、费用及支付方式等。说明:监理服务协议是监理单位履行监理职责的依据,应保证其明确性和可操作性。5.第三方服务协议详细要求:明确第三方的服务内容、费用、期限、责任及争议解决方式等。说明:第三方服务协议是第三方提供专业服务的依据,应保证其合法性和可操作性。6.质量检测报告详细要求:对施工过程中涉及的质量检测项目进行记录和报告。说明:质量检测报告是确保工程质量的重要手段,应保证其真实性和可靠性。7.安全生产检查记录详细要求:记录施工现场的安全检查情况,包括检查时间、检查内容、存在问题及整改措施等。说明:安全生产检查记录是确保施工安全的重要手段,应保证其完整性和准确性。8.环保监测报告详细要求:对施工现场的环保措施进行监测,记录监测数据及结果。说明:环保监测报告是确保施工过程中不产生污染的重要依据,应保证其真实性和可靠性。9.工程进度报告详细要求:记录工程进度情况,包括已完成工程量、剩余工程量、存在问题及解决方案等。说明:工程进度报告是确保工程按期完成的重要手段,应保证其及时性和准确性。10.工程竣工验收报告详细要求:记录工程竣工验收情况,包括验收时间、验收内容、存在问题及整改措施等。说明:工程竣工验收报告是工程交付使用的重要依据,应保证其合法性和有效性。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:违约行为是指在合同履行过程中,任何一方未履行合同约定的义务或违反合同约定。2.违约责任认定标准:违约责任认定标准依据合同约定及国家法律法规,具体如下:2.1甲方违约行为及责任认定:未按时支付工程款,应支付违约金;未按时提供设计图纸及技术文件,应承担延期责任;未按时提供施工现场,应承担延期责任。2.2乙方违约行为及责任认定:工程质量不符合约定,应承担修复或赔偿的责任;工程进度延误,应支付违约金;施工过程中发生安全事故,应承担相应的法律责任。2.3第三方违约行为及责任认定:第三方未履行《第三方服务协议》约定的义务,应承担相应的违约责任;第三方因自身原因造成损失的,应承担相应的赔偿责任。2.4示例说明:若甲方未按时支付工程款,应按照合同约定的违约金比例支付违约金;若乙方施工过程中发生安全事故,导致人员伤亡,乙方应承担相应的法律责任。全文完。2024年度室内装修工程监理服务合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1监理单位信息1.2装修单位信息1.3合同签订时间1.4合同有效期2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型2.5工程进度计划3.监理范围及内容3.1监理范围3.2监理内容3.3监理标准3.4监理方法4.监理工作程序及要求4.1工程前期准备4.2施工过程监理4.3竣工验收监理4.4工程资料整理及归档5.监理费用及支付方式5.1监理费用总额5.2费用支付方式5.3付款时间节点5.4付款条件6.质量控制及验收标准6.1质量控制措施6.2验收标准6.3质量纠纷处理7.进度控制及延期处理7.1进度计划7.2进度调整7.3延期处理8.安全生产及文明施工8.1安全生产责任8.2文明施工要求8.3安全事故处理9.合同变更及解除9.1合同变更9.2合同解除10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任10.3违约赔偿11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序12.合同生效及其他12.1合同生效条件12.2合同附件12.3其他约定事项13.合同附件13.1工程概况表13.2监理单位资质证书13.3装修单位资质证书13.4合同附件清单14.合同签署及生效日期第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1监理单位信息1.1.1单位名称:X监理有限公司1.1.2单位地址:省市区路号1.1.3法定代表人:1.1.4联系电话:138xxxx56781.2装修单位信息1.2.1单位名称:装饰工程有限公司1.2.2单位地址:省市区路号1.2.3法定代表人:1.2.4联系电话:139xxxx56781.3合同签订时间:2024年1月1日1.4合同有效期:自2024年1月1日起至2024年12月31日止第二条工程概况2.1工程名称:小区室内装修工程2.2工程地点:省市区小区2.3工程规模:建筑面积共计10000平方米2.4工程类型:住宅装修2.5工程进度计划:详见附件一《工程进度计划表》第三条监理范围及内容3.1监理范围:包括施工图纸的审查、施工过程的监督检查、工程质量的控制、工程进度的监控、工程安全的监督等。3.2监理内容:3.2.1审查施工图纸,确保符合设计要求和规范标准。3.2.2监督施工过程,确保施工质量符合合同约定和规范要求。3.2.3控制工程质量,对不合格的工程提出整改要求。3.2.4监控工程进度,确保工程按计划进行。3.2.5监督工程安全,确保施工安全无事故。3.3监理标准:依据国家相关法律法规、行业标准及合同约定执行。3.4监理方法:采用现场巡视、检查记录、验收报告等方式进行监理。第四条监理工作程序及要求4.1工程前期准备:4.1.1监理单位在合同签订后5个工作日内向装修单位提供监理人员名单及联系方式。4.1.2装修单位应在监理单位进场前完成施工图纸的审核和施工方案的编制。4.2施工过程监理:4.2.1监理单位应每日对施工现场进行巡视,发现问题及时通知装修单位整改。4.2.2监理单位应每月对工程进度、质量、安全等方面进行综合评价,形成监理月报。4.3竣工验收监理:4.3.1监理单位应参与工程竣工验收,对验收过程中发现的问题提出整改意见。4.3.2验收合格后,监理单位应出具监理验收报告。4.4工程资料整理及归档:4.4.1监理单位应整理工程资料,包括施工图纸、施工记录、检验报告等。4.4.2装修单位应按照要求提供相关资料,确保工程资料完整。第五条监理费用及支付方式5.1监理费用总额:人民币叁拾万元整(¥300,000.00)5.2费用支付方式:5.2.1合同签订后5个工作日内支付监理费用总额的30%。5.2.2工程中期支付监理费用总额的40%。5.2.3工程竣工验收合格后支付监理费用总额的20%。5.2.4剩余的10%作为质保金,自工程竣工验收合格之日起一年内支付。第六条质量控制及验收标准6.1质量控制措施:6.1.1对施工过程中的原材料、半成品、成品进行检验。6.1.2对施工过程中的关键工序进行旁站监理。6.1.3对施工完成的工程进行质量验收。6.2验收标准:按照国家相关法律法规、行业标准及合同约定执行。6.3质量纠纷处理:6.3.1发生质量纠纷时,双方应协商解决。6.3.2协商不成的,可依法向有关仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。第七条进度控制及延期处理7.1进度计划:详见附件一《工程进度计划表》。7.2进度调整:如因客观原因导致工程进度延迟,双方应协商调整进度计划。7.3延期处理:7.3.1因监理单位原因导致的工程进度延误,由监理单位承担责任,并赔偿装修单位由此造成的损失。7.3.2因装修单位原因导致的工程进度延误,由装修单位承担责任,并赔偿监理单位由此造成的损失。7.3.3因不可抗力原因导致的工程进度延误,双方互不承担责任。第八条进度控制及延期处理(续)7.3.4任何一方因延期导致的费用增加,应根据实际情况由责任方承担。第九条安全生产及文明施工9.1安全生产责任:9.1.1监理单位负责对施工现场的安全状况进行监督检查,确保施工安全。9.1.2装修单位负责施工现场的安全管理,包括人员安全教育和设备安全管理。9.2文明施工要求:9.2.1施工现场应保持整洁,不得随意堆放材料。9.2.2施工人员应遵守施工现场的规章制度,不得大声喧哗。9.3安全事故处理:9.3.1发生安全事故时,双方应及时采取措施,防止事故扩大。9.3.2事故发生后,应立即上报相关部门,并按照规定进行处理。第十条合同变更及解除10.1合同变更:10.1.1任何一方提出变更合同内容的,应提前书面通知对方。10.1.2双方应就变更内容进行协商,达成一致意见后签订补充协议。10.2合同解除:10.2.1发生下列情况之一,任何一方均可解除合同:10.2.1.1对方严重违约,经书面通知后仍未纠正。10.2.1.2因不可抗力导致合同无法履行。10.2.1.3经双方协商一致解除合同。第十一条规定了违约责任,包括违约情形、违约责任和违约赔偿。12.1违约情形:12.1.1装修单位未按合同约定完成工程或工程质量不符合要求。12.1.2监理单位未按合同约定履行监理职责或提供虚假监理报告。12.2违约责任:12.2.1违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。12.3违约赔偿:12.3.1违约赔偿金额由双方协商确定,协商不成的,可依法向人民法院提起诉讼。13.争议解决13.1争议解决方式:13.1.1双方应友好协商解决合同争议。13.1.2协商不成的,可依法向有关仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。13.2争议解决程序:13.2.1双方应在争议发生后30日内提交争议解决申请。13.2.2仲裁或诉讼程序按照相关法律法规执行。14.合同生效及其他14.1合同生效条件:14.1.1本合同经双方签字盖章后生效。14.1.2合同生效后,双方应按照合同约定履行各自的权利和义务。14.2合同附件:14.2.1附件一:工程进度计划表14.2.2附件二:监理单位资质证书14.2.3附件三:装修单位资质证书14.2.4附件四:合同附件清单14.3其他约定事项:14.3.1本合同未尽事宜,双方可另行协商签订补充协议。14.3.2本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1定义:本合同所称的第三方,是指除合同双方(甲方和乙方)以外的,为履行本合同需要介入的任何个人、法人或其他组织,包括但不限于中介方、评估机构、咨询公司、监理公司等。15.2第三方介入目的:第三方的介入旨在提高合同履行的效率、保证合同条款的执行、提供专业服务或解决合同履行过程中出现的问题。16.第三方介入程序16.1第三方介入的提出:任何一方在认为需要第三方介入时,应提前以书面形式通知另一方,并说明介入的理由和目的。16.2第三方介入的同意:另一方应在接到通知后5个工作日内给予书面答复,同意或不同意第三方介入。16.3第三方介入的确定:双方同意第三方介入后,应在10个工作日内确定第三方,并签订相应的合作协议。17.第三方责任限额17.1第三方责任:第三方在介入本合同时,应承担相应的责任,包括但不限于因其专业服务导致的合同履行风险。17.2责任限额:第三方责任限额应根据第三方合作协议约定,或由双方协商确定。如无约定,第三方责任限额不超过其收取的费用总额。18.第三方权利18.1第三方在履行职责过程中,有权获取合同双方提供的相关信息,并有权对合同履行情况进行监督。18.2第三方有权根据合同约定或实际情况提出建议或改进措施。19.第三方义务19.1第三方应按照合同约定和行业标准提供专业服务。19.2第三方应保守合同双方的商业秘密和技术秘密。19.3第三方应按时提交工作成果,并对工作成果的真实性、准确性和完整性负责。20.第三方与其他各方的划分说明20.1第三方与甲方的关系:第三方应根据合同约定和合作协议,向甲方提供专业服务,并接受甲方的监督和指导。20.2第三方与乙方的关系:第三方应根据合同约定和合作协议,向乙方提供专业服务,并接受乙方的监督和指导。20.3第三方与其他第三方的关系:如存在多个第三方介入同一合同,各方应明确各自的职责和权限,避免相互干扰和责任不清。21.第三方介入的合同变更21.1第三方介入导致合同内容变更的,双方应协商一致,签订书面变更协议。21.2变更协议作为本合同的一部分,与本合同具有同等法律效力。22.第三方介入的争议解决22.1第三方介入过程中出现的争议,应由合同双方协商解决。22.2协商不成的,可依法向有关仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。23.第三方介入的合同终止23.1第三方介入完成后,合同双方应按照合同约定和合作协议终止第三方介入。第三部分
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 景区内纪念品商店租赁协议
- 地下影院租赁合同含装修
- 电子产品维修员聘用合同
- 河道城市医疗设施工程合同
- 音乐器材珍藏条例
- 非营利组织员工借款政策
- 风景区设施招投标合同定制
- 仓储货架项目奖励方案
- 文物应急处理保护协议
- 盖瓦施工合同:公共装修
- 中华人民共和国野生动物保护法
- 数字化转型成熟度模型与评估(DTMM)国家标准解读 2024
- 第五单元观察物体(一) (单元测试)-2024-2025学年二年级上册数学 人教版
- 【初中生物】脊椎动物(鱼)课件-2024-2025学年人教版(2024)生物七年级上册
- 聘请专家的协议书(2篇)
- 办公环境家具成品保护方案
- 2024年湖北省武汉市中考英语真题(含解析)
- 工业机器人技术应用基础学习通超星期末考试答案章节答案2024年
- 诺如病毒课件教学课件
- 收二手贵重物品协议书范文
- (完整版)新概念英语第一册单词表(打印版)
评论
0/150
提交评论