2024年农家乐改造装修项目3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年农家乐改造装修项目本合同目录一览1.项目概述1.1项目名称1.2项目地点1.3项目范围1.4项目周期1.5项目预算2.项目设计2.1设计要求2.2设计标准2.3设计变更2.4设计图纸3.施工准备3.1施工现场3.2施工材料3.3施工设备3.4施工人员4.施工进度4.1施工计划4.2施工进度控制4.3施工进度调整4.4施工进度验收5.施工质量5.1质量标准5.2质量检查5.3质量验收5.4质量保证6.施工安全6.1安全要求6.2安全措施6.3安全责任6.4安全事故处理7.施工合同履行7.1合同签订7.2合同履行7.3合同变更7.4合同解除8.付款方式8.1付款比例8.2付款时间8.3付款条件8.4付款方式9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序9.4争议解决费用10.合同附件10.1设计图纸10.2施工图纸10.3施工材料清单10.4施工设备清单11.合同生效与终止11.1合同生效11.2合同终止11.3合同解除11.4合同终止后的处理12.违约责任12.1违约行为12.2违约责任12.3违约赔偿12.4违约解除13.其他约定13.1合同保密13.2合同履行地点13.3合同履行时间13.4合同履行方式14.合同签署14.1签署日期14.2签署地点14.3签署人员14.4签署单位第一部分：合同如下：第一条项目概述1.1项目名称：2024年农家乐改造装修项目1.2项目地点：____市____县____镇____村1.3项目范围：包括农家乐建筑主体结构改造、内部装饰装修、配套设施完善等。1.4项目周期：自合同签订之日起____个月完成。1.5项目预算：人民币____万元整。第二条项目设计2.1设计要求：设计应符合国家相关设计规范，满足使用功能和安全要求。2.2设计标准：参照《建筑装饰装修材料使用规范》和《建筑设计防火规范》等。2.3设计变更：设计变更需经双方协商一致，并签订书面变更协议。2.4设计图纸：设计图纸应包括总平面图、建筑平面图、立面图、剖面图、节点详图等。第三条施工准备3.1施工现场：施工前应进行场地平整、围挡设置、临时设施搭建等工作。3.2施工材料：选用符合设计要求的建筑材料，确保材料质量合格。3.3施工设备：配备必要的施工设备，确保施工顺利进行。3.4施工人员：施工人员应具备相应的资质和技能，经过专业培训。第四条施工进度4.1施工计划：制定详细的施工进度计划，明确各阶段的工作内容和时间节点。4.2施工进度控制：按照施工计划严格控制施工进度，确保按期完成。4.3施工进度调整：因特殊情况导致施工进度延误时，应及时调整计划。4.4施工进度验收：施工进度达到合同约定要求时，由双方共同验收。第五条施工质量5.1质量标准：按照国家相关质量标准执行，确保施工质量合格。5.2质量检查：定期对施工质量进行检查，发现问题及时整改。5.3质量验收：施工完成后，进行质量验收，确保符合设计要求。5.4质量保证：在质保期内，对施工质量问题进行免费维修或返工。第六条施工安全6.1安全要求：严格遵守国家安全生产法律法规，确保施工安全。6.2安全措施：制定并落实安全措施，预防安全事故发生。6.3安全责任：明确各方安全责任，确保安全责任落实到位。6.4安全事故处理：发生安全事故时，及时采取应急措施，并按规定报告和处理。第七条施工合同履行7.1合同签订：双方按照合同约定，签订正式合同。7.2合同履行：严格按照合同约定履行各自义务。7.3合同变更：合同履行过程中，如需变更合同内容，应经双方协商一致。7.4合同解除：在符合法律、法规和合同约定的情况下，可解除合同。第八条付款方式8.1.1设计阶段：合同签订后支付设计费用的20%；8.1.2施工阶段：每完成合同约定工程量的10%，支付相应工程款的10%，直至工程量完成50%；8.1.3质量验收合格后：支付剩余工程款的40%；8.1.4工程竣工验收合格后：支付剩余工程款的10%；8.1.5结算审计合格后：支付剩余工程款的5%。8.2付款时间：每笔款项应在工程进度达到约定节点后的____个工作日内支付。8.3付款条件：付款条件包括但不限于工程进度符合要求、材料合格、质量合格等。8.4付款方式：付款方式为银行转账，具体账户信息详见合同附件。第九条争议解决9.1争议解决方式：双方应友好协商解决争议，协商不成的，提交____仲裁委员会仲裁。9.2争议解决机构：仲裁委员会应按照其仲裁规则进行仲裁。9.3争议解决程序：仲裁程序应遵循仲裁规则，仲裁裁决为终局裁决。9.4争议解决费用：仲裁费用由败诉方承担，除非仲裁庭另有裁定。第十条合同附件10.1设计图纸：包括但不限于总平面图、建筑平面图、立面图、剖面图、节点详图等。10.2施工图纸：包括但不限于施工详图、材料清单、设备清单等。10.3施工材料清单：详细列出施工所需材料名称、规格、数量、单价等信息。10.4施工设备清单：详细列出施工所需设备名称、型号、数量、单价等信息。第十一条合同生效与终止11.1合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同终止：合同履行完毕或因双方协商一致解除合同时终止。11.3合同解除：在符合法律、法规和合同约定的情况下，可解除合同。11.4合同终止后的处理：合同终止后，双方应按照约定处理剩余工程、款项结算和资料移交等事宜。第十二条违约责任12.1违约行为：包括但不限于未按期付款、未按期完成工程、工程质量不合格等。12.2违约责任：违约方应承担违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等。12.3违约赔偿：违约赔偿金额根据实际情况和合同约定确定。12.4违约解除：在违约情况下，非违约方有权解除合同。第十三条其他约定13.1合同保密：双方对本合同内容负有保密义务。13.2合同履行地点：合同履行地点为项目所在地。13.3合同履行时间：合同履行时间自合同生效之日起至合同终止之日止。13.4合同履行方式：合同履行方式为按工程进度分期付款，分阶段验收。第十四条合同签署14.1签署日期：____年____月____日。14.2签署地点：____市____县____镇____村。14.3签署人员：甲方代表：____；乙方代表：____。14.4签署单位：甲方：____；乙方：____。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定义1.1本合同中的“第三方”是指除甲方、乙方以外的，为履行本合同提供中介、咨询、监理、检测、评估等服务的独立法人或其他组织。2.第三方介入的适用范围2.1.1甲方或乙方需要第三方提供专业服务；2.1.2本合同履行过程中出现争议，需要第三方进行调解；2.1.3需要第三方对工程质量、进度、安全等进行监督或检测。3.第三方选择与授权3.2第三方介入前，甲方或乙方应与第三方签订书面协议，明确双方的权利义务。4.第三方责任限额4.1.1第三方提供的服务的性质；4.1.2第三方介入的具体内容和范围；4.1.3第三方提供的服务的市场价格；4.1.4双方协商确定的其他因素。4.2第三方责任限额应在第三方协议中明确约定，并不得超过合同总价的一定比例。5.第三方责任与权利5.1第三方的责任：5.1.1按照协议约定提供专业服务；5.1.2对其提供的服务质量负责；5.1.3遵守国家法律法规和行业标准；5.1.4对甲方、乙方和其他相关方的信息保密。5.2第三方的权利：5.2.1获得合理的服务费用；5.2.2在提供专业服务过程中，有权获取必要的信息；5.2.3对甲方、乙方和其他相关方的违规行为提出建议或要求改正。6.第三方与其他各方的划分说明6.1第三方与甲方、乙方的关系为委托服务关系，第三方不对甲方、乙方或其他相关方的违约行为承担责任。6.2第三方在提供专业服务过程中，应遵守甲方、乙方的指示，但有权根据专业判断提出异议。6.3第三方与项目施工人员、监理人员等的关系为服务提供关系，第三方有权对施工人员进行指导和监督。7.第三方介入的程序7.1甲方或乙方提出第三方介入需求，并与第三方签订书面协议；7.2第三方介入后，应向甲方、乙方提交工作计划和报告；7.3第三方在提供专业服务过程中，应定期与甲方、乙方沟通，及时反馈服务情况；8.第三方介入的终止8.1第三方介入服务完成后，甲方或乙方应根据协议约定支付服务费用；8.2如因甲方、乙方或其他原因导致第三方介入服务提前终止，甲方或乙方应支付已提供服务的合理费用；8.3第三方介入服务终止后，甲方、乙方应按照协议约定处理后续事宜。9.第三方介入的费用9.1第三方介入的费用应根据协议约定，由甲方、乙方或第三方承担；9.2第三方介入费用应在协议中明确约定，并作为合同的一部分。10.第三方介入的争议解决10.1如第三方介入过程中发生争议，应通过协商解决；10.2协商不成的，提交____仲裁委员会仲裁。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.设计图纸详细要求：包含总平面图、建筑平面图、立面图、剖面图、节点详图等，图纸需标注尺寸、材料、构造要求等。说明：设计图纸是施工的重要依据，应清晰、准确，符合国家相关设计规范。2.施工图纸详细要求：包括施工详图、材料清单、设备清单等，详细说明施工工艺、材料规格、设备型号等。3.施工材料清单详细要求：列出材料名称、规格、数量、单价等信息，确保材料质量符合设计要求。说明：材料清单是材料采购和验收的依据，应准确无误。4.施工设备清单详细要求：列出设备名称、型号、数量、单价等信息，确保设备性能满足施工需求。说明：设备清单是设备采购和使用的依据，应详细具体。5.施工进度计划详细要求：明确各阶段的工作内容和时间节点，确保施工进度按计划进行。说明：施工进度计划是施工管理的依据，应合理、可行。6.质量检验报告详细要求：包括材料、设备、施工质量检验结果，确保工程质量符合标准。说明：质量检验报告是工程质量控制的依据，应真实、客观。7.安全生产记录详细要求：记录施工过程中的安全措施、安全事故及处理情况，确保施工安全。说明：安全生产记录是安全生产管理的依据，应完整、准确。8.付款凭证详细要求：包括付款金额、时间、原因等信息，确保付款记录清晰、准确。说明：付款凭证是财务管理的依据，应规范、完整。9.合同附件详细要求：包括设计图纸、施工图纸、材料清单、设备清单等，作为合同的一部分。说明：合同附件是合同内容的补充，应与合同一致。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为1.1甲方违约行为：未按期支付工程款；提供的材料不符合设计要求；未按时提供施工图纸；未按时完成工程验收；其他违反合同约定的行为。1.2乙方违约行为：未按期完成工程；施工质量不合格；违反安全生产规定；未按时提供工程进度报告；其他违反合同约定的行为。1.3第三方违约行为：提供的服务不符合协议约定；未按时提交服务报告；提供的信息不真实；其他违反协议约定的行为。2.责任认定标准2.1违约责任认定：根据违约行为的性质、影响程度和损失情况，确定违约责任。违约方应承担违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等。2.2违约金：违约金金额根据违约行为和损失情况确定，最高不超过合同总价的一定比例。2.3赔偿损失：赔偿损失金额根据实际损失情况确定，包括直接损失和间接损失。3.示例说明3.1甲方未按期支付工程款：违约行为：甲方未按合同约定时间支付工程款。责任认定：甲方应支付违约金，并赔偿因迟延付款造成的损失。3.2乙方施工质量不合格：违约行为：乙方施工质量不符合设计要求和合同约定。责任认定：乙方应承担修复费用，并赔偿因此造成的损失。全文完。2024年农家乐改造装修项目1本合同目录一览1.项目概述1.1项目背景1.2项目目标1.3项目范围2.项目参与方2.1甲方信息2.2乙方信息2.3其他参与方3.项目进度安排3.1项目启动3.2设计阶段3.3施工阶段3.4竣工验收3.5项目移交4.项目设计要求4.1设计风格4.2功能布局4.3装修材料4.4设备选型5.项目施工要求5.1施工规范5.2施工质量5.3施工安全5.4施工环保6.项目费用及支付方式6.1项目总费用6.2分阶段费用6.3支付方式6.4付款时间7.材料采购与管理7.1材料采购原则7.2材料供应商选择7.3材料验收7.4材料保管8.项目变更管理8.1变更申请8.2变更审批8.3变更实施8.4变更费用9.项目验收标准9.1验收程序9.2验收标准9.3验收合格9.4验收不合格处理10.项目售后服务10.1售后服务内容10.2售后服务期限10.3售后服务响应时间10.4售后服务费用11.保密条款11.1保密内容11.2保密义务11.3违约责任12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任承担12.3违约赔偿13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构13.3争议解决程序14.合同生效、终止及解除14.1合同生效条件14.2合同终止条件14.3合同解除条件14.4合同解除程序第一部分：合同如下：1.项目概述1.1项目背景本项目甲方为（甲方名称），乙方为（乙方名称）。甲方拥有位于（项目地址）的农家乐，鉴于农家乐现状已无法满足市场需求，经双方协商一致，决定对农家乐进行改造装修。1.2项目目标通过本次改造装修，提升农家乐的整体形象，提高服务质量，增加游客体验，提升市场竞争力。1.3项目范围本次改造装修范围包括农家乐的客房、餐厅、公共区域、户外休闲区等，具体装修内容和标准详见附件。2.项目参与方2.1甲方信息甲方名称：（甲方名称）甲方地址：（甲方地址）甲方联系人：（甲方联系人）联系电话：（甲方联系电话）2.2乙方信息乙方名称：（乙方名称）乙方地址：（乙方地址）乙方联系人：（乙方联系人）联系电话：（乙方联系电话）2.3其他参与方（如有其他参与方，需列出其信息）3.项目进度安排3.1项目启动甲方应在合同签订后（天数）内，向乙方提供项目所需的图纸、资料等。3.2设计阶段乙方应在收到甲方提供的资料后（天数）内完成设计工作，并提交给甲方审核。3.3施工阶段甲方应在设计审核通过后（天数）内，与乙方签订施工合同，并支付施工保证金。3.4竣工验收项目竣工后，甲方应在（天数）内组织验收，乙方应配合验收。3.5项目移交项目验收合格后，甲方应在（天数）内将项目移交给乙方。4.项目设计要求4.1设计风格设计风格应与农家乐的整体定位相符合，体现乡村特色和现代舒适度。4.2功能布局客房、餐厅、公共区域等功能区域应布局合理，满足使用需求。4.3装修材料装修材料应环保、耐用、美观，符合国家相关标准。4.4设备选型设备选型应考虑节能、环保、实用等因素。5.项目施工要求5.1施工规范乙方应严格按照国家有关施工规范和标准进行施工。5.2施工质量乙方应保证施工质量，确保项目达到设计要求。5.3施工安全乙方应做好施工现场的安全管理工作，确保施工安全。5.4施工环保乙方应遵守国家环保法规，做好施工现场的环保工作。6.项目费用及支付方式6.1项目总费用本项目总费用为人民币（金额）元。6.2分阶段费用设计费用：（金额）元；施工费用：（金额）元；其他费用：（金额）元。6.3支付方式1.设计阶段：设计费用支付比例为50%，设计审核通过后支付；2.施工阶段：施工进度支付比例为每月支付上一个月已完成工程量的10%，竣工验收合格后支付剩余款项的40%，剩余10%作为质保金，质保期为一年；3.其他费用：按实际发生支付。6.4付款时间甲方应在合同签订后（天数）内支付设计费用50%；乙方在施工过程中，每月末提交上一个月的工程进度款申请，甲方应在收到申请后（天数）内支付；竣工验收合格后，甲方应在（天数）内支付剩余款项的40%；质保期满后，甲方应在（天数）内支付剩余的10%质保金。7.材料采购与管理7.1材料采购原则乙方应按照合同要求，选择合格的材料供应商，确保材料质量。7.2材料供应商选择乙方应通过公开招标、询价等方式选择材料供应商，并签订采购合同。7.3材料验收乙方应按照合同约定，对采购的材料进行验收，确保材料质量符合要求。7.4材料保管乙方应做好材料的保管工作，防止材料损坏或丢失。8.项目变更管理8.1变更申请任何一方提出项目变更，应提前（天数）以书面形式通知对方，并说明变更原因、内容、影响及所需费用。8.2变更审批项目变更需经双方协商一致，并由甲方在收到变更申请后（天数）内进行审批。8.3变更实施经审批同意的变更，乙方应在（天数）内完成实施，并确保变更不影响项目整体进度和质量。8.4变更费用项目变更产生的费用由提出变更的一方承担，如双方均有责任，则按责任比例分担。9.项目验收标准9.1验收程序项目验收分为初验和终验两个阶段，初验由乙方组织，终验由甲方组织。9.2验收标准验收标准应符合国家相关规范、设计文件及合同约定。9.3验收合格验收合格标准为项目达到设计要求，功能齐全，质量符合规范。9.4验收不合格处理验收不合格的，乙方应在（天数）内进行整改，直至合格。10.项目售后服务10.1售后服务内容乙方应提供为期一年的免费售后服务，包括维修、保养等。10.2售后服务期限售后服务期限自项目验收合格之日起计算。10.3售后服务响应时间乙方应在接到售后服务通知后（小时数）内响应，并在（小时数）内到达现场。10.4售后服务费用售后服务期间产生的合理费用由乙方承担，如因人为损坏等原因造成的维修，费用由甲方承担。11.保密条款11.1保密内容双方在项目实施过程中获得的商业秘密、技术信息、市场信息等，均属保密范围。11.2保密义务双方应严格遵守保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露保密信息。11.3违约责任违反保密义务的一方应承担相应的法律责任，并向守密方支付违约金。12.违约责任12.1违约情形任何一方未履行合同约定的义务，均构成违约。12.2违约责任承担违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。12.3违约赔偿违约赔偿的具体金额由双方协商确定，或由仲裁机构或法院判决。13.争议解决13.1争议解决方式双方应友好协商解决争议，协商不成时，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。13.2争议解决机构如双方同意仲裁，应选择具有管辖权的仲裁机构进行仲裁。13.3争议解决程序争议解决应遵循相关法律、法规和仲裁规则的规定。14.合同生效、终止及解除14.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同终止条件合同因履行完毕、双方协商一致解除或因不可抗力等原因终止。14.3合同解除条件合同一方严重违约，另一方有权解除合同。14.4合同解除程序合同解除应提前（天数）以书面形式通知对方，并说明解除原因。合同解除后，双方应按照合同约定处理相关事宜。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念界定本合同所称第三方，是指除甲方、乙方以外的，为项目提供设计、咨询、监理、检测、材料供应等服务的独立法人或其他组织。15.2第三方选择与引入15.2.1第三方选择甲方、乙方均有权根据项目需要选择合适的第三方，但应确保第三方具备相应的资质和经验。15.2.2第三方引入第三方引入前，甲方、乙方应与第三方签订相应的服务协议，并报对方确认。15.3第三方责任与权利15.3.1第三方责任第三方应按照服务协议的约定，履行相应的责任，确保服务质量符合要求。第三方在履行职责过程中，如因自身原因导致项目延误或质量不合格，应承担相应的责任。15.3.2第三方权利第三方有权根据服务协议的约定，获得相应的服务费用。第三方有权根据项目需要，提出合理化的建议和改进措施。15.4第三方与其他方的划分说明15.4.1权利义务划分第三方与甲方、乙方之间的权利义务，由各自签订的服务协议约定。第三方在履行职责过程中，应尊重甲方、乙方的权利，不得损害甲方、乙方的利益。15.4.2信息共享第三方在项目实施过程中获取的信息，应遵守保密原则，未经甲方、乙方同意，不得向任何第三方泄露。16.第三方责任限额16.1责任限额确定第三方责任限额由甲方、乙方在服务协议中约定，可根据第三方的资质、经验等因素综合考虑。16.2责任限额调整如因不可抗力等原因导致项目成本增加，经双方协商一致，可适当调整第三方责任限额。16.3责任限额的赔偿第三方在项目实施过程中，如发生违约行为，应按照服务协议的约定承担赔偿责任，但不超过约定的责任限额。17.第三方介入的协调与管理17.1协调机制甲方、乙方应设立专门的协调小组，负责协调第三方在项目实施过程中的各项工作。17.2管理责任甲方、乙方对第三方的管理工作负总责，确保第三方按照合同约定履行职责。17.3信息沟通甲方、乙方应保持与第三方之间的良好沟通，及时解决项目实施过程中出现的问题。18.第三方介入的变更管理18.1变更申请如需变更第三方，甲方、乙方应按照本合同第8条“项目变更管理”的相关规定进行变更申请和审批。18.2变更实施第三方变更后，甲方、乙方应与新的第三方签订服务协议，并报对方确认。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.项目改造装修方案详细要求：包含设计风格、功能布局、装修材料、设备选型等。说明：此方案为乙方设计团队根据甲方需求制定，经甲方审核通过后作为施工依据。2.项目进度计划表详细要求：列出项目各阶段的时间节点、责任人和预期完成目标。说明：此计划表为项目实施的时间框架，双方应共同遵守。3.材料清单及预算详细要求：列出所需材料名称、规格、数量、单价及总价。说明：此清单为材料采购的依据，乙方应根据此清单进行采购。4.施工合同详细要求：明确施工范围、质量标准、工期、付款方式等内容。说明：此合同为乙方与施工队伍签订的，甲方有权监督施工过程。5.第三方服务协议详细要求：明确第三方服务内容、费用、责任、权利等。说明：此协议为甲方、乙方与第三方签订，确保第三方服务质量。6.验收报告详细要求：列出验收时间、验收人员、验收结果及整改措施。说明：此报告为项目验收的记录，乙方应在验收合格后提交。7.售后服务协议详细要求：明确售后服务范围、期限、响应时间及费用等。说明：此协议为乙方提供售后服务的基本准则。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为甲方违约：a)未按时支付款项；b)未按时提供项目所需资料；c)未经乙方同意擅自变更项目范围；d)其他违反合同约定的行为。乙方违约：a)未按时完成设计、施工；b)施工质量不符合要求；c)未经甲方同意擅自变更项目范围；d)其他违反合同约定的行为。2.责任认定标准甲方违约：a)每延期一天，应支付乙方违约金人民币（金额）元；b)未按时支付款项，应支付逾期利息；c)因甲方原因导致项目延误，乙方有权要求赔偿损失。乙方违约：a)每延期一天，应支付甲方违约金人民币（金额）元；b)施工质量不符合要求，乙方应进行整改，直至合格；c)因乙方原因导致项目延误，乙方应承担相应的责任。3.违约示例说明甲方违约示例：甲方应在合同签订后10日内支付设计费用50%，但甲方未按时支付，导致乙方设计工作受阻，乙方有权要求甲方支付违约金及逾期利息。乙方违约示例：乙方应在接到甲方提供的资料后20日内完成设计工作，但乙方未按时完成，导致项目进度延误，乙方应支付甲方违约金人民币1000元。全文完。2024年农家乐改造装修项目2本合同目录一览1.项目概述1.1项目名称1.2项目地点1.3项目内容1.4项目目标1.5项目工期2.项目投资2.1投资总额2.2投资来源2.3投资分配3.项目设计3.1设计单位3.2设计要求3.3设计费用3.4设计图纸4.项目施工4.1施工单位4.2施工方案4.3施工进度4.4施工质量4.5施工安全5.材料采购5.1材料供应商5.2材料清单5.3材料质量5.4材料价格6.人员配备6.1项目经理6.2技术人员6.3施工人员6.4管理人员7.质量管理7.1质量标准7.2质量检查7.3质量保证7.4质量奖惩8.安全管理8.1安全措施8.2安全培训8.3安全责任8.4安全事故处理9.环境保护9.1环境保护措施9.2环境保护责任9.3环境污染处理10.付款方式10.1付款比例10.2付款时间10.3付款方式10.4付款凭证11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任12.3违约赔偿13.合同解除13.1合同解除条件13.2合同解除程序13.3合同解除后果14.其他约定14.1合同生效条件14.2合同生效日期14.3合同附件14.4合同份数第一部分：合同如下：第一条项目概述1.1项目名称：2024年农家乐改造装修项目1.2项目地点：_______（具体地址）1.3项目内容：包括但不限于房屋改造、设施设备更新、景观美化、功能分区等。1.4项目目标：提升农家乐的接待能力、服务水平和整体形象，满足游客需求，实现经济效益和社会效益的双丰收。1.5项目工期：自合同签订之日起，预计工期为_______个月。第二条项目投资2.1投资总额：人民币_______万元整。2.2投资来源：甲方自筹资金_______万元，乙方自筹资金_______万元。2.3投资分配：具体投资分配方案详见附件一《投资分配表》。第三条项目设计3.1设计单位：_______（设计单位名称）3.2设计要求：设计需符合国家相关法规标准，体现农家乐特色，满足项目目标要求。3.3设计费用：人民币_______万元，由甲方承担。3.4设计图纸：设计单位需在合同签订后_______个月内完成设计图纸的提交，并经甲方审核通过。第四条项目施工4.1施工单位：_______（施工单位名称）4.2施工方案：施工单位需根据设计图纸和项目要求制定详细的施工方案，确保施工质量、进度和安全。4.3施工进度：施工进度安排详见附件二《施工进度表》。4.4施工质量：施工质量需符合国家相关标准，确保达到设计要求。4.5施工安全：施工单位需制定安全措施，确保施工期间人员安全和财产安全。第五条材料采购5.1材料供应商：材料供应商需具备相应资质，提供符合质量要求的产品。5.2材料清单：详见附件三《材料清单》。5.3材料质量：材料质量需符合国家相关标准，确保项目质量。5.4材料价格：材料价格按市场行情确定，并在合同中明确。第六条人员配备6.1项目经理：_______（项目经理姓名）6.2技术人员：_______（技术人员姓名及职责）6.3施工人员：_______（施工人员姓名及职责）6.4管理人员：_______（管理人员姓名及职责）第七条质量管理7.1质量标准：项目质量需符合国家相关标准，确保达到设计要求。7.2质量检查：项目施工过程中，甲方将进行定期质量检查，确保施工质量。7.3质量保证：施工单位需提供质量保证书，确保项目质量。7.4质量奖惩：对质量优秀的施工单位给予奖励，对质量不合格的施工单位进行处罚。第八条环境保护8.1环境保护措施：施工单位在施工过程中，应采取有效措施，减少对周边环境的污染，包括噪音、粉尘、废水等。8.2环境保护责任：甲方负责对施工过程中的环境保护进行监督，乙方负责实施环境保护措施，并承担相应的环境保护责任。8.3环境污染处理：如发生环境污染事件，乙方应立即采取措施进行整改，并承担由此产生的全部费用。第九条付款方式9.1付款比例：项目总投资分为三个阶段支付，分别为合同签订后支付30%，主体结构完成后支付50%，项目竣工验收合格后支付20%。9.2付款时间：每个付款节点前_______个工作日内，乙方需提交相应的付款申请及验收报告。9.3付款方式：甲方通过银行转账方式支付至乙方指定账户。9.4付款凭证：乙方需提供银行转账凭证作为付款依据。第十条争议解决10.1争议解决方式：本合同争议应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构：_______（仲裁委员会名称）10.3争议解决程序：按照《仲裁法》及仲裁委员会的仲裁规则进行。第十条违约责任10.1违约情形：包括但不限于逾期付款、未按期完成施工、质量不合格、违反环境保护规定等。10.2违约责任：违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失、恢复原状等。10.3违约赔偿：违约赔偿金额由双方协商确定，或由人民法院判决。第十一条合同解除11.1合同解除条件：包括但不限于一方违约、不可抗力、合同目的不能实现等。11.2合同解除程序：合同解除需经双方书面同意，并按照法定程序办理相关手续。第十二条其他约定12.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同生效日期：_______年_______月_______日。12.3合同附件：本合同附件包括但不限于投资分配表、施工进度表、材料清单等。12.4合同份数：本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的申请与批准1.1介入申请1.2介入批准1.3介入条件2.第三方介入的范围与职责2.1范围界定2.2职责划分2.3介入期限3.第三方介入的费用3.1费用承担3.2费用结算4.第三方介入的协调与沟通4.1协调机制4.2沟通渠道5.第三方介入的监督与评估5.1监督措施5.2评估标准6.第三方介入的争议解决6.1争议解决机制6.2争议解决程序7.第三方介入的退出7.1退出条件7.2退出程序8.第三方介入的其他事项8.1保密义务8.2法律变更8.3其他约定第三部分：合同变更与解除1.合同变更1.1变更条件1.2变更程序1.3变更内容2.