版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度智能电网改造工程施工合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称及全称1.2合同双方法定代表人或授权代表1.3合同双方地址及联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目投资2.5项目进度安排3.项目施工范围3.1施工内容概述3.2施工区域划分3.3施工设施设备要求4.工程量清单4.1工程量清单编制依据4.2工程量清单详细内容4.3工程量清单调整及增减5.工程质量标准及验收5.1质量标准5.2验收程序5.3验收标准及方法6.施工进度计划及调整6.1施工进度计划6.2进度调整及延误处理6.3施工现场管理7.工程变更及索赔7.1工程变更程序7.2工程变更处理7.3索赔处理8.工程款项支付及结算8.1工程款项支付方式8.2工程款项支付时间8.3工程结算及审计9.保险及责任9.1保险范围9.2保险费用承担9.3责任认定及处理10.违约责任及争议解决10.1违约责任10.2争议解决方式11.合同解除及终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件13.合同附件13.1附件一:合同专用条款13.2附件二:工程量清单13.3附件三:施工图纸14.其他约定事项14.1法律法规14.2不可抗力14.3其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称及全称甲方:[甲方全称]乙方:[乙方全称]1.2合同双方法定代表人或授权代表甲方法定代表人/授权代表:[甲方代表姓名]乙方法定代表人/授权代表:[乙方代表姓名]1.3合同双方地址及联系方式甲方地址:[甲方详细地址]甲方联系方式:[甲方联系电话]乙方地址:[乙方详细地址]乙方联系方式:[乙方联系电话]2.项目概况2.1项目名称2024年度智能电网改造工程2.2项目地点[具体项目地址]2.3项目规模[项目规模描述]2.4项目投资[项目总投资金额]2.5项目进度安排[项目开始时间][项目结束时间][各阶段关键节点]3.项目施工范围3.1施工内容概述[施工内容简要描述]3.2施工区域划分[施工区域划分详细描述]3.3施工设施设备要求[施工所需设施设备清单及要求]4.工程量清单4.1工程量清单编制依据[依据的规范、标准、图纸等]4.2工程量清单详细内容[工程量清单具体内容,包括但不限于项目、数量、单位、单价、总价等]4.3工程量清单调整及增减[工程量清单调整及增减的审批程序和条件]5.工程质量标准及验收5.1质量标准[参照的国家、行业、地方标准及企业内部标准]5.2验收程序[验收程序及流程]5.3验收标准及方法[验收标准及具体验收方法]6.施工进度计划及调整6.1施工进度计划[施工进度计划表,包括时间节点、工作内容、责任人等]6.2进度调整及延误处理[进度调整的条件及程序][进度延误的处理措施及责任划分]6.3施工现场管理[施工现场管理要求及措施]7.工程变更及索赔7.1工程变更程序[工程变更的申请、审批、实施程序]7.2工程变更处理[工程变更的处理原则及标准]7.3索赔处理[索赔的申请、审批、处理程序及标准]8.工程款项支付及结算8.1工程款项支付方式[预付款比例及支付时间][进度款支付比例及支付节点][结算款支付条件及时间]8.2工程款项支付时间[预付款支付时间:[具体日期]][进度款支付时间:[具体日期]][结算款支付时间:[具体日期]]8.3工程结算及审计[结算依据及程序][审计机构及审计报告要求]9.保险及责任9.1保险范围[工程保险、人员意外伤害保险、设备保险等]9.2保险费用承担[保险费用承担比例及支付方式]9.3责任认定及处理[保险事故的责任认定][保险事故的处理程序及赔偿标准]10.违约责任及争议解决10.1违约责任[甲方违约责任][乙方违约责任]10.2争议解决方式[协商解决][调解解决][仲裁或诉讼解决]11.合同解除及终止11.1合同解除条件[合同解除的具体条件]11.2合同终止条件[合同终止的具体条件]12.合同生效及终止12.1合同生效条件[合同生效的具体条件]12.2合同终止条件[合同终止的具体条件]13.合同附件13.1附件一:合同专用条款[包含但不限于保密条款、知识产权条款、争议解决条款等]13.2附件二:工程量清单[详见第四条工程量清单]13.3附件三:施工图纸[详见项目施工图纸]14.其他约定事项14.1法律法规[合同执行过程中应遵守的相关法律法规]14.2不可抗力[不可抗力的定义及处理措施]14.3其他约定事项[合同双方认为需要约定的其他事项]第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的概述15.1第三方的概念本合同所称第三方,是指除合同双方(甲方、乙方)以外的,在合同履行过程中提供专业服务、咨询、监督或其他协助的个人或单位。15.2第三方的范围第三方包括但不限于:监理单位、设计单位、审计机构、咨询机构、检测机构等。15.3第三方的选择与授权第三方的选择由甲方或乙方负责,但需征得对方同意。第三方介入合同需签订书面协议,明确双方的权利和义务。16.第三方的责任与权利16.1第三方的责任第三方应按照合同约定和自身职责,提供专业、公正、及时的服务。第三方对因其服务导致合同双方损失承担相应的责任。第三方在提供服务的范围内,对合同内容保密。16.2第三方的权利第三方有权要求合同双方提供必要的资料和条件,以便履行其职责。第三方有权根据合同约定收取服务费用。17.第三方介入的具体条款17.1监理单位监理单位负责监督施工进度、质量、安全等。监理单位有权要求施工单位整改不符合合同要求的问题。监理单位的监理费用由甲方承担。17.2设计单位设计单位负责提供设计图纸和技术指导。设计单位对设计图纸和技术的正确性负责。设计单位的费用由甲方承担。17.3审计机构审计机构负责对工程款项进行审计。审计机构对审计结果负责。审计机构的费用由甲方承担。17.4咨询机构咨询机构提供专业咨询服务。咨询机构对咨询意见负责。咨询机构的费用由甲方承担。17.5检测机构检测机构负责对施工材料、工程实体进行检测。检测机构对检测结果负责。检测机构的费用由甲方承担。18.第三方的责任限额18.1责任限额的定义责任限额是指第三方在履行合同过程中,因其过错导致合同双方损失的最高赔偿限额。18.2责任限额的确定责任限额由合同双方在签订第三方协议时协商确定。责任限额应与第三方的专业能力、服务范围等因素相适应。18.3责任限额的调整在合同履行过程中,如遇特殊情况,经合同双方同意,可对责任限额进行调整。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方第三方应服从甲方的管理,确保合同履行。第三方应按照甲方要求,提供相关资料和条件。19.2第三方与乙方第三方应与乙方保持良好沟通,确保施工顺利进行。第三方有权要求乙方提供必要的配合和支持。19.3第三方与合同双方第三方应公平、公正地履行合同职责,维护合同双方的合法权益。第三方应积极配合合同双方的协商和调解工作。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:合同专用条款详细要求和说明:包含合同双方特殊约定的事项,如保密条款、知识产权条款、争议解决条款等。应明确合同双方的权利和义务,避免争议。2.附件二:工程量清单详细要求和说明:应详细列出工程量清单,包括项目、数量、单位、单价、总价等。清单应依据国家、行业、地方标准和企业内部标准编制。清单如有调整,需经合同双方同意。3.附件三:施工图纸详细要求和说明:应提供完整的施工图纸,包括设计图纸、施工图、安装图等。图纸应符合国家、行业、地方标准和规范要求。图纸如有变更,需经合同双方同意。4.附件四:施工进度计划详细要求和说明:应提供详细的施工进度计划,包括时间节点、工作内容、责任人等。进度计划应合理、可行,并经合同双方确认。进度计划如有调整,需经合同双方同意。5.附件五:质量保证书详细要求和说明:应提供质量保证书,明确工程质量标准和验收标准。保证书应由施工单位出具,并加盖公章。6.附件六:安全生产责任书详细要求和说明:应明确安全生产责任,包括施工单位、监理单位等。责任书应由施工单位出具,并加盖公章。7.附件七:保险单详细要求和说明:应提供工程保险、人员意外伤害保险、设备保险等保险单。保险单应明确保险范围、保险金额、保险期限等。8.附件八:第三方协议详细要求和说明:应提供第三方(如监理单位、设计单位等)的协议。协议应明确第三方的职责、权利和义务。9.附件九:验收报告详细要求和说明:应提供工程验收报告,明确验收结果和结论。报告应由监理单位出具,并加盖公章。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲方违约行为:未按时支付工程款项。未按合同约定提供施工场地和资料。未按时完成工程验收。乙方违约行为:未按合同约定完成工程进度。施工质量不符合合同约定。未能保证安全生产。第三方违约行为:未按合同约定履行职责。提供的服务不符合合同要求。2.责任认定标准:违约行为的责任认定依据合同约定和法律法规。违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。3.违约责任示例:甲方未按时支付工程款项,导致乙方停工,乙方有权要求甲方支付违约金,并赔偿停工期间造成的损失。乙方施工质量不符合合同约定,甲方有权要求乙方进行返工,并赔偿由此造成的损失。第三方未按合同约定履行职责,导致工程延误,合同双方有权要求第三方承担相应责任。全文完。2024年度智能电网改造工程施工合同1本合同目录一览1.合同概述1.1合同名称1.2合同签订日期1.3合同双方1.4合同标的1.5合同工期2.施工内容与范围2.1施工项目清单2.2施工地点2.3施工范围2.4施工技术要求3.施工进度安排3.1施工阶段划分3.2各阶段施工时间节点3.3施工进度调整4.施工图纸与技术规范4.1施工图纸要求4.2技术规范要求4.3施工图纸与技术规范的变更5.施工材料与设备5.1材料与设备清单5.2材料与设备质量要求5.3材料与设备的采购与供应6.施工安全管理6.1施工现场安全管理6.2施工人员安全培训6.3施工安全责任7.施工质量控制7.1质量控制标准7.2质量检验与验收7.3质量问题处理8.施工费用及支付8.1施工费用构成8.2施工费用支付方式8.3费用调整及支付期限9.合同变更与解除9.1合同变更条件9.2合同解除条件9.3合同变更与解除程序10.违约责任与争议解决10.1违约责任承担10.2争议解决方式10.3争议解决期限11.合同生效与终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同终止程序12.合同附件12.1施工图纸12.2技术规范12.3其他相关文件13.合同签订与履行13.1合同签订程序13.2合同履行责任13.3合同履行期限14.合同附件清单14.1施工图纸清单14.2技术规范清单14.3其他相关文件清单第一部分:合同如下:第一条合同概述1.1合同名称:2024年度智能电网改造工程施工合同1.2合同签订日期:2024年X月X日1.3合同双方:1.3.1甲方:供电公司1.3.2乙方:电力工程公司1.4合同标的:乙方按照甲方要求,在指定地点进行智能电网改造工程施工,包括但不限于设备安装、线路改造、电力设施建设等。1.5合同工期:自合同生效之日起至2025年X月X日止,共计X个月。第二条施工内容与范围2.1施工项目清单:2.1.1设备安装:包括变压器、配电柜、电缆等设备的安装。2.1.2线路改造:包括高压线路、低压线路的改造。2.1.3电力设施建设:包括变电站、配电室等电力设施的建设。2.2施工地点:市区街道号。2.3施工范围:包括上述项目清单中的所有施工内容。2.4施工技术要求:按照国家相关标准和甲方提供的技术规范执行。第三条施工进度安排3.1施工阶段划分:3.1.1准备阶段:自合同生效之日起至2024年X月X日止,完成施工图纸的审核、材料设备的采购等准备工作。3.1.2施工阶段:自2024年X月X日起至2025年X月X日止,完成所有施工内容。3.1.3竣工验收阶段:自2025年X月X日起至2025年X月X日止,完成工程验收。3.2各阶段施工时间节点:3.2.1准备阶段:2024年X月X日前完成图纸审核。3.2.2施工阶段:2024年X月X日至2025年X月X日,分阶段完成各施工项目。3.2.3竣工验收阶段:2025年X月X日前完成工程验收。3.3施工进度调整:因不可抗力或甲方原因导致施工进度延误,经双方协商一致,可调整施工进度。第四条施工图纸与技术规范4.1施工图纸要求:乙方应按照甲方提供的施工图纸进行施工,如有变更,需经甲方同意。4.2技术规范要求:乙方应严格按照国家相关标准和甲方提供的技术规范进行施工。4.3施工图纸与技术规范的变更:如需变更施工图纸或技术规范,由甲方提出,经乙方确认后,由甲方负责修改并提供给乙方。第五条施工材料与设备5.1材料与设备清单:详见附件一《材料与设备清单》。5.2材料与设备质量要求:所有材料与设备应符合国家相关标准和甲方的要求,具备相应的质量证明文件。5.3材料与设备的采购与供应:乙方负责材料与设备的采购与供应,确保按时、按质、按量完成。第六条施工安全管理6.1施工现场安全管理:乙方应建立健全施工现场安全管理制度,确保施工安全。6.2施工人员安全培训:乙方应对施工人员进行安全培训,提高安全意识。6.3施工安全责任:乙方承担施工过程中的安全责任,确保施工人员、设备、材料的安全。第七条施工质量控制7.1质量控制标准:乙方应严格按照国家相关标准和甲方的要求进行质量控制。7.2质量检验与验收:乙方应进行定期质量检验,确保工程质量符合要求。工程竣工验收前,甲方应组织验收。7.3质量问题处理:如发现质量问题,乙方应立即采取措施进行整改,并承担由此产生的费用。第八条施工费用及支付8.1施工费用构成:包括但不限于人工费、材料费、设备租赁费、施工机具费、管理费、利润等。8.2施工费用支付方式:合同签订后,甲方预付乙方合同总价的20%作为首付款;工程进度达到50%时,甲方支付合同总价的30%;工程竣工并通过验收后,甲方支付合同总价的40%;剩余的10%作为质保金,自竣工验收合格之日起一年内支付。8.3费用调整及支付期限:如因市场价格变动或其他因素导致施工费用发生变更,双方应协商一致后调整费用。支付期限按照实际完成的工作量和约定的支付节点执行。第九条合同变更与解除9.1合同变更条件:因不可抗力、政策调整、甲方要求等非乙方责任原因,导致合同内容需要变更的,双方应协商一致,签订补充协议。9.2.1合同一方严重违约,经另一方催告后仍未纠正。9.2.2因不可抗力导致合同无法履行。9.2.3合同双方协商一致解除合同。9.3合同变更与解除程序:任何一方提出合同变更或解除要求时,应书面通知另一方,并经双方协商一致后办理相关手续。第十条违约责任与争议解决10.1违约责任承担:任何一方违反合同约定,应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。10.2争议解决方式:合同双方发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.3争议解决期限:自争议发生之日起六十日内,双方应尽力协商解决;协商不成的,任何一方均可向人民法院提起诉讼。第十一条合同生效与终止11.1合同生效条件:合同双方签字盖章后,自合同签订之日起生效。11.2合同终止条件:合同履行完毕或经双方协商一致解除合同后,合同终止。11.3合同终止程序:合同终止后,双方应进行工程结算,并办理合同解除手续。第十二条合同附件12.1施工图纸:详见附件二《施工图纸》。12.2技术规范:详见附件三《技术规范》。12.3其他相关文件:包括但不限于合同签订证明、工程验收报告、费用结算单等。第十三条合同签订与履行13.1合同签订程序:合同双方应按照相关法律法规的要求,签订正式合同文本,并办理合同备案手续。13.2合同履行责任:合同双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务。13.3合同履行期限:自合同生效之日起至合同终止之日止。第十四条合同附件清单14.1施工图纸清单:包括总平面图、设备布置图、线路走向图等。14.2技术规范清单:包括国家相关标准、行业规范、甲方内部规范等。14.3其他相关文件清单:包括合同签订证明、工程验收报告、费用结算单等。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入的概念1.1本合同中提到的第三方,是指除甲乙双方外的其他参与合同实施、管理、监督、咨询等活动的独立法人或其他组织。1.2第三方可以是中介方、监理方、咨询方、评估方等,具体类型根据合同需要而定。2.第三方介入的适用范围2.1.1施工过程中需要专业咨询或技术服务。2.1.2需要第三方进行工程质量监督和验收。2.1.3需要第三方进行项目评估或成本控制。2.1.4双方协商一致认为需要第三方介入的其他情况。3.第三方介入的责权利3.1第三方的责任:3.1.1第三方应根据合同约定,履行其职责,确保合同实施的质量和效率。3.1.2第三方应对其提供的咨询、服务、监督等活动的结果承担责任。3.1.3第三方应遵守国家相关法律法规和行业规范。3.2第三方的权利:3.2.1第三方有权要求甲方和乙方提供必要的资料和条件,以完成其工作。3.2.2第三方有权要求甲方和乙方支付其提供服务的费用。3.2.3第三方有权对甲方和乙方的工作提出意见和建议。3.3第三方的义务:3.3.1第三方应保守合同内容及相关商业秘密。3.3.2第三方应按时完成其工作,并提交相关报告或成果。3.3.3第三方应接受甲方和乙方的监督和检查。4.第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与甲方的划分:4.1.1第三方应向甲方提供其服务的内容、标准、时间表等。4.1.2甲方应向第三方提供必要的资料和条件,并支付其服务费用。4.1.3第三方对甲方提供的服务结果承担责任,甲方对第三方的服务进行监督和评估。4.2第三方与乙方的划分:4.2.1第三方应向乙方提供其服务的内容、标准、时间表等。4.2.2乙方应向第三方提供必要的资料和条件,并支付其服务费用。4.2.3第三方对乙方提供的服务结果承担责任,乙方对第三方的服务进行监督和评估。4.3第三方与甲乙双方的共同责任:4.3.1第三方在提供服务过程中,如发现甲方或乙方存在违约行为,应及时通知甲乙双方。4.3.2甲乙双方应共同确保第三方能够正常履行其职责。5.第三方的责任限额5.1第三方的责任限额应根据其提供的服务类型、服务内容、合同约定等因素确定。5.2第三方的责任限额应在合同中明确约定,并在第三方提供服务的相关文件中予以体现。5.3如第三方在履行职责过程中造成甲方或乙方的损失,其责任限额内的损失由第三方承担,超出责任限额的部分,由甲乙双方根据合同约定分担。6.第三方介入的合同条款6.1合同中应明确第三方的介入方式、介入时间、介入范围、服务内容、费用支付等。6.2合同中应约定第三方介入后的工作流程、沟通机制、争议解决方式等。6.3合同中应约定第三方介入后的保密条款,保护甲乙双方和第三方的合法权益。7.第三方介入的监督与评估7.1甲乙双方应定期对第三方的服务进行监督和评估,确保第三方履行其职责。7.2第三方的服务结果应纳入合同履行的考核范围,作为合同终止或续签的依据之一。8.第三方介入的变更与解除8.1如第三方介入过程中发生变更或解除情况,甲乙双方应协商一致,并及时通知第三方。8.2第三方介入的变更或解除,不影响本合同其他条款的效力。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:施工图纸详细要求:包含总平面图、设备布置图、线路走向图、施工详图等,应清晰、完整,符合国家相关标准和甲方要求。说明:施工图纸是施工的重要依据,乙方必须严格按照图纸进行施工。2.附件二:技术规范详细要求:列出国家相关标准、行业规范、甲方内部规范,确保施工质量符合要求。说明:技术规范是保证工程质量的关键,双方均应严格遵守。3.附件三:材料与设备清单详细要求:列出所有材料与设备的名称、规格、型号、数量、质量要求等。4.附件四:施工进度计划详细要求:包括各阶段施工时间节点、关键路径、进度控制措施等。说明:施工进度计划是确保工程按时完成的重要手段,双方应共同遵守。5.附件五:质量检验与验收标准详细要求:列出质量检验的项目、方法、标准、验收流程等。说明:质量检验与验收标准是保证工程质量的重要环节,双方应严格执行。6.附件六:安全管理措施详细要求:包括施工现场安全管理、施工人员安全培训、安全责任等内容。说明:安全管理措施是保障施工人员安全的重要手段,双方应共同落实。7.附件七:合同签订证明详细要求:包括合同签订日期、双方签字盖章等信息。说明:合同签订证明是合同生效的重要凭证,双方应妥善保管。8.附件八:工程验收报告详细要求:包括工程验收时间、验收结果、存在问题及整改措施等。说明:工程验收报告是工程竣工的标志,双方应共同审核。9.附件九:费用结算单详细要求:列出施工过程中发生的各项费用,包括人工费、材料费、设备租赁费等。说明:费用结算单是合同履行的重要依据,双方应定期核对。10.附件十:争议解决记录详细要求:记录争议发生的时间、原因、双方沟通情况、解决结果等。说明:争议解决记录是维护双方权益的重要依据,双方应妥善保管。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1乙方未按合同约定的时间完成施工。1.2乙方施工质量不符合合同约定或国家相关标准。1.3乙方未按合同约定支付工程款。1.4甲方未按合同约定提供施工图纸、技术规范等。1.5甲方未按合同约定支付工程款。1.6第三方未按合同约定履行职责。2.责任认定标准:2.1乙方未按合同约定的时间完成施工,每延迟一日,应支付合同总价的1%作为违约金。2.2乙方施工质量不符合合同约定或国家相关标准,乙方应承担修复费用,并支付合同总价的2%作为违约金。2.3乙方未按合同约定支付工程款,每延迟一日,应支付合同总价的1%作为违约金。2.4甲方未按合同约定提供施工图纸、技术规范等,甲方应承担因此造成的损失。2.5甲方未按合同约定支付工程款,每延迟一日,应支付合同总价的1%作为违约金。2.6第三方未按合同约定履行职责,第三方应承担因此造成的损失,并支付合同总价的1%作为违约金。3.违约责任示例:3.1乙方未按合同约定的时间完成施工,延误工期10天,应支付合同总价的10%作为违约金。3.2乙方施工质量不符合合同约定,修复费用为合同总价的5%,并支付合同总价的10%作为违约金。3.3乙方未按合同约定支付工程款,延迟支付30天,应支付合同总价的3%作为违约金。3.4甲方未提供施工图纸,导致乙方延误工期5天,甲方应承担因此造成的损失。3.5甲方未支付工程款,延迟支付60天,应支付合同总价的6%作为违约金。3.6第三方未按合同约定进行质量监督,导致工程验收不合格,第三方应承担修复费用,并支付合同总价的1%作为违约金。全文完。2024年度智能电网改造工程施工合同2本合同目录一览一、合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人或授权代表1.3合同双方联系方式二、合同标的及工程概况2.1改造工程名称2.2改造工程地点2.3改造工程规模及范围2.4改造工程投资概算三、合同工期及进度安排3.1合同工期3.2工程进度安排3.3进度款的支付方式四、施工图纸及资料4.1施工图纸提供及审查4.2施工资料提供及保管4.3施工图纸及资料的修改五、施工质量要求及验收标准5.1施工质量要求5.2施工验收标准5.3质量保证金的支付及退还六、施工安全及环境保护6.1施工安全措施6.2环境保护措施6.3安全生产责任及事故处理七、施工合同价格及支付方式7.1施工合同价格7.2价格组成及调整7.3支付方式及时间八、合同变更及解除8.1合同变更条件及程序8.2合同解除条件及程序8.3合同变更及解除对合同价格及工期的影响九、违约责任9.1违约情形及违约责任9.2违约金的计算及支付9.3争议解决方式十、争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构及管辖11、合同生效、终止及解除11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同解除条件十二、合同附件及补充协议12.1合同附件12.2补充协议十三、合同其他约定13.1合同签订及生效日期13.2合同份数及保管13.3其他约定事项十四、合同签署14.1合同签署日期14.2合同签署人签字盖章第一部分:合同如下:一、合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:电力公司乙方:智能电网改造工程施工单位1.2合同双方法定代表人或授权代表甲方法定代表人:乙方法定代表人:1.3合同双方联系方式二、合同标的及工程概况2.1改造工程名称地区智能电网改造工程2.2改造工程地点省市区2.3改造工程规模及范围改造工程包括输电线路、变电站、配电线路等设施的升级改造,具体范围为公里输电线路、座变电站、公里配电线路。2.4改造工程投资概算总投资概算为人民币伍仟万元整。三、合同工期及进度安排3.1合同工期合同工期为自合同生效之日起12个月。3.2工程进度安排第一阶段:施工准备,1个月内完成;第二阶段:输电线路改造,4个月内完成;第三阶段:变电站改造,3个月内完成;第四阶段:配电线路改造,3个月内完成;第五阶段:验收及试运行,1个月内完成。3.3进度款的支付方式甲方按工程进度分阶段支付进度款,每个阶段完成后支付该阶段合同价的30%,直至工程全部完工。四、施工图纸及资料4.1施工图纸提供及审查甲方负责提供施工图纸,乙方在收到图纸后5个工作日内完成图纸审查,并将审查意见反馈给甲方。4.2施工资料提供及保管乙方负责施工过程中产生的施工资料,并妥善保管,工程完工后移交甲方。4.3施工图纸及资料的修改如施工过程中需对图纸进行修改,由甲方提出修改意见,乙方根据修改意见进行修改,并及时通知甲方。五、施工质量要求及验收标准5.1施工质量要求乙方应严格按照国家相关标准及甲方要求进行施工,确保工程质量达到国家一级优质工程标准。5.2施工验收标准施工完成后,由甲方组织验收,验收合格后方可交付使用。5.3质量保证金的支付及退还合同签订后,乙方应向甲方支付质量保证金人民币叁佰万元整,工程完工并验收合格后,甲方在15个工作日内无息退还。六、施工安全及环境保护6.1施工安全措施乙方应制定详细的施工安全措施,确保施工过程中人员及设备安全。6.2环境保护措施乙方应遵守国家环保法规,采取有效措施减少施工对环境的影响。6.3安全生产责任及事故处理乙方承担施工过程中的安全生产责任,发生安全事故应立即采取措施,并及时上报甲方及相关部门。八、合同变更及解除8.1合同变更条件及程序8.1.1甲方或乙方如需对合同内容进行变更,应提前30日以书面形式通知对方。8.1.2双方协商一致后,以书面形式签署变更协议,作为合同附件。8.2合同解除条件及程序(1)一方严重违约,另一方给予警告后仍不改正;(2)发生不可抗力事件,导致合同无法履行;(3)合同约定的其他解除条件。8.2.2解除合同,双方应提前30日以书面形式通知对方,并说明解除原因。8.3合同变更及解除对合同价格及工期的影响8.3.1合同变更导致工期延长或费用增加,按变更后的工期和价格执行。九、违约责任9.1违约情形及违约责任9.1.1甲方违约:(1)未按合同约定支付进度款,应支付违约金,违约金按未支付金额的千分之五计算;(2)未按合同约定提供施工图纸及资料,每延迟一日支付违约金,违约金按合同价的千分之五计算。9.1.2乙方违约:(1)未按合同约定完成工程,每延迟一日支付违约金,违约金按合同价的千分之五计算;(2)工程质量不符合约定,每发现一处不合格,乙方应承担修复费用,并支付违约金,违约金按不合格部分合同价的千分之五计算。9.2违约金的计算及支付违约金应在违约行为发生后10日内支付。9.3争议解决方式双方发生争议,应友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。十、争议解决10.1争议解决方式本合同争议解决方式为协商、调解或诉讼。10.2争议解决机构及管辖协商、调解由双方共同选择的中立机构进行;诉讼由合同签订地人民法院管辖。十一、合同生效、终止及解除11.1合同生效条件合同经双方签字盖章后生效。11.2合同终止条件(1)工程全部完工并验收合格;(2)合同约定的其他终止条件。11.3合同解除条件见第八条合同解除条件及程序。十二、合同附件及补充协议12.1合同附件(1)工程量清单;(2)施工图纸;(3)工程进度计划;(4)质量保证措施。12.2补充协议合同履行过程中,如需签订补充协议,应作为合同附件。十三、合同其他约定13.1合同签订及生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同份数及保管本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份,具有同等法律效力。13.3其他约定事项双方在合同履行过程中,如需对合同内容进行补充或修改,应以书面形式进行。十四、合同签署14.1合同签署日期本合同签署日期为2024年3月1日。14.2合同签署人签字盖章甲方代表(签字):________________乙方代表(签字):________________甲方盖章:________________乙方盖章:________________第二部分:第三方介入后的修正八、第三方介入8.1第三方定义8.1.1第三方是指在合同履行过程中,由甲方或乙方邀请或委托,参与合同履行、提供专业服务或进行监督、协调的独立第三方机构或个人。(1)监理单位:负责对施工过程进行监督、检查,确保工程质量符合合同要求;(2)设计单位:负责施工图纸的设计和审查;(3)检测单位:负责对施工材料、设备和工程实体进行检测;(4)咨询公司:提供专业咨询、评估和风险评估等服务;(5)调解机构:在争议解决过程中提供调解服务。8.2第三方介入条件8.2.1第三方介入需经甲方和乙方书面同意,并签订相应的合作协议。8.2.2第三方介入应有利于合同履行,提高工程质量和效率。8.3第三方职责与权利8.3.1第三方应按照合作协议履行职责,包括但不限于:(1)对施工过程进行监督、检查,确保工程质量;(2)对施工材料、设备和工程实体进行检测,确保符合合同要求;(3)提供专业咨询、评估和风险评估等服务;(4)在争议解决过程中提供调解服务。(1)根据合作协议,收取相应的服务费用;(2)在合同履行过程中,有权提出合理化建议;(3)在发现合同履行过程中存在问题或隐患时,有权向甲乙双方提出。9、第三方责任限额9.1第三方责任限额9.1.1第三方在履行职责过程中,因自身原因导致工程损失或质量问题的,应承担相应的责任。9.1.2第三方责任限额应根据合作协议约定,原则上不超过其收取服务费用的两倍。9.2责任承担9.2.1第三方在责任限额范围内承担责任。9.2.2如第三方责任超过责任限额,超出部分由甲方或乙方根据实际情况承担。10、第三方变更与退出10.1第三方变更10.1.1甲方或乙方如需更换第三方,应提前30日以书面形式通知对方,并经
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024年度旧城改造拆迁安置房买卖协议书6篇
- 2024年度环保产品展销会合作合同
- 2024年技术成果转化专利许可合同3篇
- 2024年度上海二手房买卖合同配套设施及物业管理3篇
- 2024年数字经济项目投资保证金合同范本3篇
- 2024年新型环保材料遮阳棚安装与节能检测合同范文2篇
- 2024年商务礼品陶瓷杯子采购定制合同
- 2024年度三轮车生产及销售联盟合作协议3篇
- 2024年度房地产项目风险评估合同风险评估内容与评估费用2篇
- 2024实习生培训协议2篇
- 机电安装招标文件范本
- 七十周岁及以上老人驾照年审,“三力”测试题库-附答案
- 沪科版2023~2024学年七年级上学期期末考试数学预测卷(二)(含答案)
- 四川成都工业地产分析
- 外购外协管理制度
- 大庆医学高等专科学校单招参考试题库(含答案)
- 国家开放大学(山东)《财税法规专题》形考任务1-3+终结性考核参考答案
- 2024-2030年中国集中供热行业供需平衡与投资运行模式规划研究报告
- TCSRME 034-2023 隧道岩溶堵水注浆技术规程
- 2024年全国普法知识考试题库与答案
- 桂枝颗粒营销策略与品牌定位
评论
0/150
提交评论