2024年度水电安装工程承包合同草案4篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度水电安装工程承包合同草案本合同目录一览第一条工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程内容1.4工程规模1.5工程期限第二条承包人2.1承包人名称2.2承包人资质2.3承包人责任第三条发包人3.1发包人名称3.2发包人资质3.3发包人责任第四条合同价款4.1合同总价4.2工程量清单4.3付款方式4.4付款时间第五条工程进度5.1工程进度计划5.2工程进度报告5.3工程进度调整第六条工程质量6.1质量标准6.2质量检验6.3质量责任第七条工程验收7.1验收标准7.2验收程序7.3验收报告第八条违约责任8.1承包人违约责任8.2发包人违约责任8.3违约金第九条争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序第十条合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同解除后的处理第十一条合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同终止后的处理第十二条合同附件12.1附件清单12.2附件内容第十三条合同签署13.1签署时间13.2签署地点13.3签署人第十四条其他约定14.1合同变更14.2合同解除14.3合同终止14.4不可抗力14.5通知与送达14.6合同份数14.7合同解释14.8合同附件14.9合同附件内容第一部分：合同如下：第一条工程概况1.1工程名称：2024年度水电安装工程1.2工程地点：[具体地址]1.3工程内容：包括但不限于水电线路的规划、设计、安装、调试、验收等全过程。1.4工程规模：[具体工程量，如：总面积10000平方米，水电线路总长度5000米]1.5工程期限：自合同签订之日起至[具体日期]，共计[具体天数]天。第二条承包人2.1承包人名称：[承包人全称]2.2承包人资质：[承包人相关资质证书编号及等级]2.3承包人责任：承包人负责按照合同约定完成水电安装工程，确保工程质量符合国家标准和设计要求。第三条发包人3.1发包人名称：[发包人全称]3.2发包人资质：[发包人相关资质证书编号及等级]3.3发包人责任：发包人负责提供施工所需场地、材料、设备等，并按合同约定支付工程款。第四条合同价款4.1合同总价：人民币[具体金额]元整。4.2工程量清单：详见附件一。4.3付款方式：分阶段付款，具体如下：4.3.1预付款：合同签订后5个工作日内，支付合同总价20%作为预付款。4.3.2进度款：每月支付已完成工程量的[具体比例]作为进度款。4.3.3验收合格后支付：验收合格后5个工作日内，支付合同总价60%。4.3.4竣工验收合格后支付：竣工验收合格后5个工作日内，支付合同总价15%。4.3.5验收备案合格后支付：验收备案合格后5个工作日内，支付合同总价5%。4.4付款时间：每月[具体日期]前支付当月进度款。第五条工程进度5.1工程进度计划：详见附件二。5.2工程进度报告：承包人每月[具体日期]前向发包人提交上月工程进度报告。5.3工程进度调整：因不可抗力或其他原因导致工程进度延误，双方应协商调整工程进度计划。第六条工程质量6.1质量标准：按照国家标准《[具体标准名称]》执行。6.2质量检验：承包人应按国家标准进行自检，发包人有权进行抽检。6.3质量责任：若因承包人原因导致工程质量不符合标准，承包人应负责返工或修复，并承担相应费用。第七条工程验收7.1验收标准：按照国家标准《[具体标准名称]》执行。7.2验收程序：工程完工后，承包人应通知发包人进行验收。7.3验收报告：验收合格后，双方应在[具体日期]内签署验收报告。第八条违约责任8.1承包人违约责任8.1.1未按合同约定完成工程，每延误一天，应支付发包人合同总价0.5%的违约金。8.1.2工程质量不符合标准，承包人应负责返工或修复，并承担由此产生的所有费用。8.1.3违反合同约定擅自停工，承包人应支付发包人合同总价1%的违约金。8.2发包人违约责任8.2.1未按合同约定支付工程款，每延误一天，应支付承包人合同总价0.5%的违约金。8.2.2提供的场地、材料、设备不符合要求，导致工程延误，发包人应承担相应责任。8.2.3非因承包人原因导致工程无法继续，发包人应支付承包人合同总价1%的违约金。8.3违约金违约方应按本合同约定支付违约金，违约金不足以弥补损失时，违约方还应承担相应的赔偿责任。第九条争议解决9.1争议解决方式：双方应友好协商解决争议，协商不成的，提交[具体仲裁机构]仲裁。9.2争议解决机构：[具体仲裁机构名称]9.3争议解决程序：按照[具体仲裁机构]的仲裁规则进行。第十条合同解除10.1合同解除条件10.1.1一方严重违约，另一方有权解除合同。10.1.2因不可抗力导致合同无法履行，双方可协商解除合同。10.1.3合同约定的其他解除条件。10.2合同解除程序10.2.1解除合同应提前[具体天数]通知对方。10.3合同解除后的处理10.3.1合同解除后，双方应立即停止履行合同。第十一条合同生效及终止11.1合同生效条件：双方签字盖章后，自合同签订之日起生效。11.2合同终止条件：工程验收合格，合同履行完毕。第十二条合同附件12.1附件清单：附件一：工程量清单；附件二：工程进度计划。12.2附件内容：详见附件。第十三条合同签署13.1签署时间：[具体日期]13.2签署地点：[具体地点]13.3签署人：承包人法定代表人[签名]；发包人法定代表人[签名]。第十四条其他约定14.1合同变更：任何合同变更均应以书面形式进行，经双方签字盖章后生效。14.2合同解除：详见第十条。14.3合同终止：详见第十一条。14.4不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行，双方互不承担违约责任。14.5通知与送达：通知应以书面形式进行，送达方式为[具体方式]，送达地址为[具体地址]。14.6合同份数：本合同一式[具体份数]份，双方各执[具体份数]份。14.7合同解释：本合同以中文为准，如有歧义，以中文文本为准。14.8合同附件：详见第十二条。14.9合同附件内容：详见附件。第二部分：第三方介入后的修正2.1第三方定义2.1.1本合同所称第三方，指除甲乙双方以外的，对合同履行有直接或间接影响的其他主体。2.2第三方责任限额2.2.1第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定，并在合同签订时予以明确。2.3第三方介入条件2.3.1.1双方书面同意；2.3.1.2第三方具备相应的资质和条件；2.3.1.3第三方同意按照本合同约定承担相应责任。2.4第三方责任2.4.1.1严格按照合同约定履行职责；2.4.1.2对因自身原因导致合同无法履行或造成损失承担赔偿责任；2.4.1.3对因第三方原因导致合同无法履行或造成损失承担连带责任。2.5第三方权利2.5.1.1依法维护自身合法权益；2.5.1.2依法获取合同履行过程中的相关信息；2.5.1.3依法参与合同争议解决。2.6第三方与其他方的划分2.6.1第三方与甲乙双方以及其他相关方的划分如下：2.6.1.1第三方与甲乙双方之间：第三方应独立承担合同约定的责任，与甲乙双方之间不存在任何隶属关系；2.6.1.2第三方与其他相关方之间：第三方与其他相关方之间应依法承担相应的责任，但不应影响甲乙双方的权利和义务。2.7第三方介入后的合同变更2.7.1第三方介入后，甲乙双方可协商对合同进行变更，但变更内容应征得第三方同意。2.8第三方介入后的争议解决2.8.1第三方介入后，如发生争议，甲乙双方应协商解决；协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼。2.9第三方介入后的合同解除2.9.1第三方介入后，如发生合同无法履行或造成损失的情形，甲乙双方可协商解除合同；协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼。2.10第三方介入后的合同终止2.11第三方介入后的合同附件2.11.1第三方介入后的合同附件包括但不限于：2.11.1.1第三方资质证明；2.11.1.2第三方责任承诺书；2.11.1.3第三方与其他相关方的协议。2.12第三方介入后的合同解释2.12.1本合同中关于第三方的规定，如有歧义，以中文文本为准。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程量清单详细要求：包括工程名称、工程量、单位、单价、总价等，需加盖承包人公章。附件说明：用于明确工程量和合同价款，作为支付进度款的依据。2.工程进度计划详细要求：包括工程进度表、关键节点、时间安排等，需加盖承包人公章。附件说明：用于明确工程进度，作为验收和支付进度款的依据。3.质量检验报告详细要求：包括检验日期、检验项目、检验结果、检验人员等，需加盖检验机构公章。附件说明：用于证明工程质量符合国家标准，作为验收和支付工程款的依据。4.验收报告详细要求：包括验收日期、验收项目、验收结果、验收人员等，需加盖双方公章。附件说明：用于证明工程已通过验收，作为支付尾款和竣工备案的依据。5.第三方资质证明详细要求：包括第三方名称、资质证书编号、等级、有效期等，需加盖第三方公章。附件说明：用于证明第三方具备相应资质，作为合同履行依据。6.第三方责任承诺书详细要求：包括第三方名称、承诺内容、承诺期限等，需加盖第三方公章。附件说明：用于明确第三方责任，作为合同履行依据。7.第三方与其他相关方的协议详细要求：包括协议名称、协议内容、签订日期、签订双方等，需加盖双方公章。附件说明：用于明确第三方与其他相关方的责任划分，作为合同履行依据。说明二：违约行为及责任认定：1.承包人违约行为及责任认定1.1未按合同约定完成工程责任认定：每延误一天，支付发包人合同总价0.5%的违约金。示例：工程约定工期为30天，实际工期延误5天，则承包人需支付发包人0.5%×30天×5天=7.5%的违约金。1.2工程质量不符合标准责任认定：承包人负责返工或修复，并承担由此产生的所有费用。示例：因承包人原因导致电线短路，承包人需返工修复，并承担修复费用。2.发包人违约行为及责任认定2.1未按合同约定支付工程款责任认定：每延误一天，支付承包人合同总价0.5%的违约金。示例：工程约定支付进度款时间为每月10日，实际支付时间为每月15日，则发包人需支付承包人0.5%的违约金。2.2提供的场地、材料、设备不符合要求责任认定：发包人应承担由此导致的工程延误和额外费用。示例：发包人提供的电线质量不合格，导致工程延误，发包人需承担延误期间的额外费用。3.第三方违约行为及责任认定3.1未能履行合同约定的职责责任认定：第三方应承担由此导致的合同无法履行或造成损失的赔偿责任。示例：第三方未能按时提供材料，导致工程延误，第三方需承担延误期间的额外费用。3.2因第三方原因导致合同无法履行或造成损失责任认定：第三方应承担连带责任，与甲乙双方共同承担由此导致的损失。示例：第三方提供的材料存在质量问题，导致工程延误，第三方需与甲乙双方共同承担延误期间的额外费用。全文完。2024年度水电安装工程承包合同草案1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1承包方基本信息1.2业主方基本信息1.3乙方基本信息（如适用）2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容3.工程承包方式3.1承包方式3.2承包范围3.3承包方式的具体条款4.工程设计及施工要求4.1设计要求4.2施工要求4.3质量标准5.工程进度安排5.1工程总体进度计划5.2关键节点工期安排5.3进度调整程序6.工程费用及支付方式6.1工程费用构成6.2费用支付方式6.3费用支付时间节点7.付款条件及违约责任7.1付款条件7.2违约责任7.3争议解决8.材料供应及管理8.1材料供应责任8.2材料规格及质量要求8.3材料验收及管理9.施工现场管理9.1施工现场布置9.2施工现场安全9.3施工现场环保10.保修期及保修责任10.1保修期10.2保修责任10.3保修期终止条件11.保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3违约责任12.合同解除及终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件12.3解除或终止后的处理13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决程序13.3争议解决地点14.其他约定14.1法律适用14.2合同生效14.3合同附件第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1承包方基本信息承包方名称：水电安装工程有限公司承包方地址：省市区街道号联系人：联系电话定代表人：法定代表人联系电话：139000000001.2业主方基本信息业主方名称：房地产开发有限公司业主方地址：省市区街道号联系人：联系电话定代表人：赵六法定代表人联系电话：136000000001.3乙方基本信息（如适用）乙方名称：（如有）乙方地址：（如有）联系人：（如有）联系电话：（如有）法定代表人：（如有）法定代表人联系电话：（如有）2.工程概况2.1工程名称：小区水电安装工程2.2工程地点：省市区小区2.3工程规模：占地面积平方米，建筑面积平方米2.4工程内容：包括给排水系统、供电系统、消防系统等水电安装工程3.工程承包方式3.1承包方式：固定总价承包3.2承包范围：包括设计、采购、施工、调试等全过程3.3承包方式的具体条款乙方按照甲方要求，在规定的时间内完成工程设计和施工乙方负责工程所需材料、设备的采购和质量控制乙方负责施工过程中的安全生产和环境保护4.工程设计及施工要求4.1设计要求乙方应按照国家标准、行业规范和甲方要求进行工程设计设计文件应包括施工图纸、技术说明书、材料清单等4.2施工要求乙方应严格按照设计图纸和施工规范进行施工施工过程中应确保工程质量、进度和安全4.3质量标准工程质量应符合国家质量标准、行业规范和甲方要求5.工程进度安排5.1工程总体进度计划工程设计阶段：天材料采购阶段：天施工阶段：天竣工验收阶段：天5.2关键节点工期安排设计完成时间：年月日材料采购完成时间：年月日竣工验收时间：年月日5.3进度调整程序如遇不可抗力因素或其他特殊情况，导致进度延误，乙方应及时通知甲方，并经双方协商一致后调整进度计划6.工程费用及支付方式6.1工程费用构成设计费材料费人工费施工机械使用费管理费利润6.2费用支付方式乙方提交工程进度款申请，甲方在收到申请后天内支付相应款项6.3费用支付时间节点设计完成并经甲方确认后支付设计费材料采购完成后支付材料费竣工验收合格后支付尾款7.付款条件及违约责任7.1付款条件乙方提交付款申请，并提供相关证明材料甲方在收到付款申请和相关证明材料后天内完成付款7.2违约责任乙方未按时完成工程进度，每延误一天向甲方支付元违约金甲方未按时支付工程款项，每延误一天向乙方支付元违约金7.3争议解决双方应友好协商解决合同履行过程中的争议如协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼8.材料供应及管理8.1材料供应责任乙方负责按照工程设计要求和质量标准采购材料乙方应确保材料的质量、规格、型号符合设计要求8.2材料规格及质量要求材料应符合国家或行业相关标准，并附有合格证明乙方应在材料进场前向甲方提供材料清单和合格证明8.3材料验收及管理甲方有权对进场材料进行验收，验收合格后方可使用材料应按照规定进行储存和管理，确保材料质量不受损害9.施工现场管理9.1施工现场布置乙方应根据工程特点，合理规划施工现场，确保施工安全和文明施工施工现场应设置明显的警示标志和施工指示牌9.2施工现场安全乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律法规，制定安全生产规章制度乙方应定期进行安全检查，发现安全隐患及时整改9.3施工现场环保乙方应采取措施，防止施工现场对环境造成污染施工过程中产生的废弃物应按照规定进行处理10.保修期及保修责任10.1保修期工程保修期为自竣工验收合格之日起年10.2保修责任保修期内，因乙方施工原因造成的质量问题，乙方应负责无偿修复或更换10.3保修期终止条件保修期届满，如无质量问题的发生，保修期自动终止11.保密条款11.1保密内容双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密和技术信息11.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止后年11.3违约责任违反保密义务的一方应承担相应的法律责任，并赔偿对方因此遭受的损失12.合同解除及终止12.1合同解除条件任何一方违反合同约定，经对方催告后在合理期限内仍未履行发生不可抗力事件，致使合同无法履行12.2合同终止条件合同约定的工程全部完成，并经甲方验收合格双方协商一致解除合同12.3解除或终止后的处理合同解除或终止后，双方应按照合同约定进行工程结算和债务清偿乙方应将施工现场清理完毕，并拆除临时设施13.争议解决13.1争议解决方式双方应友好协商解决合同履行过程中的争议协商不成，可提交合同签订地仲裁委员会仲裁仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力13.2争议解决程序争议发生后，双方应在天内提交仲裁申请仲裁委员会应在天内受理仲裁申请，并指定仲裁员仲裁庭应在天内作出仲裁裁决13.3争议解决地点合同签订地市区14.其他约定14.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律14.2合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效14.3合同附件工程设计图纸材料清单施工组织设计其他经双方认可的文件第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的概念与定义1.1第三方是指在本合同履行过程中，为甲乙双方提供专业服务、咨询、监督、检验等非直接参与施工的自然人或法人。设计单位监理单位材料供应商质量检测机构造价咨询机构金融机构2.第三方介入的同意与选择2.1甲乙双方在合同中约定，在必要时可引入第三方介入。2.2第三方的选择由甲乙双方协商确定，并书面通知对方。2.3第三方介入前，甲乙双方应书面同意，并签署相关协议。3.第三方的责任与权利3.1第三方的责任第三方应按照合同约定和自身专业能力，履行相应的职责。第三方应对其提供的服务或产品承担相应的法律责任。3.2第三方的权利第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料。第三方有权对甲乙双方的行为进行监督和检查。4.第三方介入的具体条款4.1第三方介入的范围第三方介入的范围应限于合同约定的工程相关领域。第三方介入的范围应在合同中明确列出。4.2第三方的报告与建议第三方应定期向甲乙双方提交工作报告和合理建议。报告和建议的内容应在合同中明确。5.第三方的责任限额5.1第三方的责任限额第三方的责任限额应在合同中明确约定，包括但不限于：质量责任限额工程进度责任限额服务责任限额5.2超出责任限额的处理如第三方责任超出限额，甲乙双方应根据合同约定或法律规定进行处理。6.第三方与其他各方的划分说明6.1第三方与甲方的划分第三方应直接向甲方提供服务或产品，并接受甲方的监督和管理。第三方与甲方之间的纠纷，由第三方自行解决。6.2第三方与乙方的划分第三方应按照合同约定向乙方提供服务或产品。第三方与乙方之间的纠纷，由第三方自行解决。6.3第三方与甲乙双方的共同责任如第三方在提供服务或产品过程中，对甲乙双方造成损失，甲乙双方应共同承担责任。第三方的责任限额不适用于甲乙双方共同责任的情况。7.第三方介入的合同变更7.1合同变更的必要性如第三方介入，可能导致合同内容需要调整。7.2合同变更的程序甲乙双方应协商一致，书面修改合同内容。合同变更后的内容应通知第三方，并取得其同意。8.第三方介入的合同终止8.1合同终止的条件第三方未能履行合同约定的职责。第三方因自身原因无法继续履行合同。甲乙双方协商一致终止第三方介入。8.2合同终止的程序甲乙双方应书面通知第三方终止介入。第三方应按照合同约定和法律规定处理相关事宜。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程设计图纸详细要求：图纸应包含详细的设计说明、尺寸标注、材料规格等，符合国家或行业标准。附件说明：设计图纸是施工的依据，必须准确无误。2.材料清单详细要求：清单应详细列出所需材料名称、规格、型号、数量、供应商等信息。附件说明：材料清单是采购和验收的依据，确保材料质量符合要求。3.施工组织设计详细要求：设计应包括施工方案、进度计划、安全措施、环保措施等。附件说明：施工组织设计是指导施工的重要文件，确保施工有序进行。4.施工合同详细要求：合同应包含工程概况、承包方式、工程费用、付款方式、进度安排等。附件说明：施工合同是甲乙双方权利义务的依据。5.甲方要求文件详细要求：包括甲方对工程的具体要求、标准等。附件说明：甲方要求文件是乙方施工的指导文件。6.乙方提交的工程进度报告详细要求：报告应包含工程进度、质量情况、存在问题及解决方案等。附件说明：工程进度报告是甲方监督施工进度和质量的重要依据。7.材料验收报告详细要求：报告应包含材料名称、规格、型号、数量、验收结果等信息。附件说明：材料验收报告是确保材料质量合格的证明。8.工程质量检验报告详细要求：报告应包含质量检验的项目、标准、结果等信息。附件说明：工程质量检验报告是确保工程质量的重要文件。9.竣工验收报告详细要求：报告应包含工程概况、验收结论、存在问题及处理意见等。附件说明：竣工验收报告是工程完工的证明。10.保修期文件详细要求：包括保修期限、保修范围、保修方式等信息。附件说明：保修期文件是乙方提供保修服务的依据。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为乙方未按时完成工程进度，延误工期。乙方提供的材料质量不合格，影响工程质量。乙方施工过程中发生安全事故，造成人员伤亡或财产损失。乙方违反合同约定，擅自更改设计方案。2.责任认定标准违约行为发生，经甲方确认，乙方应承担相应的违约责任。违约责任包括但不限于赔偿损失、支付违约金、承担法律责任等。3.违约责任示例乙方延误工期，每延误一天，向甲方支付元违约金。乙方提供的材料不合格，导致返工，乙方承担返工费用。乙方施工过程中发生安全事故，造成人员伤亡，乙方承担相应的赔偿责任。乙方擅自更改设计方案，造成工程延误或质量不合格，乙方承担相应责任。全文完。2024年度水电安装工程承包合同草案2本合同目录一览第一条合同双方基本信息1.1承包方信息1.2业主方信息第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型2.5工程建设标准第三条合同工期3.1工期总天数3.2各分部分项工程工期3.3工期调整第四条工程质量要求4.1工程质量标准4.2质量检验与验收4.3质量责任与处理第五条工程造价5.1工程造价总额5.2工程造价构成5.3工程造价调整第六条工程款支付6.1工程款支付方式6.2工程款支付进度6.3工程款支付期限6.4工程款支付条件第七条材料设备供应7.1材料设备供应责任7.2材料设备质量要求7.3材料设备采购7.4材料设备验收第八条施工现场管理8.1施工现场布置8.2施工现场安全8.3施工现场环保8.4施工现场文明施工第九条工程变更与索赔9.1工程变更程序9.2工程变更费用9.3索赔处理第十条争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序第十一条合同解除与终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3合同解除与终止后的处理第十二条违约责任12.1违约行为认定12.2违约责任承担12.3违约责任赔偿第十三条合同生效与终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同生效日期13.4合同终止日期第十四条其他约定事项14.1不可抗力14.2法律法规14.3合同附件14.4合同签署日期第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1承包方信息1.1.1承包方名称：________1.1.2承包方法定代表人：________1.1.3承包方注册地址：________1.1.4承包方联系方式：电话________，邮箱________1.2业主方信息1.2.1业主方名称：________1.2.2业主方法定代表人：________1.2.3业主方注册地址：________1.2.4业主方联系方式：电话________，邮箱________第二条工程概况2.1工程名称：2024年度水电安装工程2.2工程地点：________2.3工程规模：建筑面积________平方米，总投资________万元2.4工程类型：新建2.5工程建设标准：按照国家现行相关规范和标准执行第三条合同工期3.1工期总天数：________天3.2各分部分项工程工期：3.2.1水电安装工程：________天3.2.2管道安装工程：________天3.2.3配电室安装工程：________天3.3工期调整：因不可抗力或业主方原因导致工期延误，双方协商一致后可进行工期调整第四条工程质量要求4.1工程质量标准：符合国家相关质量标准及设计文件要求4.2质量检验与验收：4.2.1施工过程中，承包方应按照相关规范进行自检4.2.2业主方或其委托的第三方机构进行验收4.3质量责任与处理：4.3.1承包方应承担因施工质量问题引起的返工、维修等费用4.3.2业主方有权要求承包方对不合格工程进行整改，直至达到合格标准第五条工程造价5.1工程造价总额：________万元5.2工程造价构成：5.2.1材料费：________万元5.2.2人工费：________万元5.2.3施工机械使用费：________万元5.2.4其他费用：________万元5.3工程造价调整：因市场行情、政策调整等原因导致造价变动，双方协商一致后进行调整第六条工程款支付6.1工程款支付方式：分阶段支付，按工程进度结算6.2工程款支付进度：6.2.1预付款：合同签订后________天内支付，金额为________万元6.2.2进度款：每完成________%的工程量，支付相应比例的工程款6.2.3结算款：工程验收合格后________天内支付，金额为________万元6.3工程款支付期限：按双方约定的进度款支付期限执行6.4工程款支付条件：符合工程进度、质量标准及验收要求第七条材料设备供应7.1材料设备供应责任：7.1.1承包方负责材料设备的采购、运输、保管及进场验收7.1.2业主方提供设计文件及相关技术资料7.2材料设备质量要求：7.2.1符合国家相关质量标准及设计文件要求7.2.2材料设备须具有生产厂家提供的合格证明及检测报告7.3材料设备采购：7.3.1承包方负责材料设备的采购，并确保采购价格合理、质量可靠7.3.2采购过程中，承包方应遵循公开、公平、公正的原则7.4材料设备验收：7.4.1材料设备进场时，承包方应进行验收7.4.2验收合格后方可投入使用第八条工程变更与索赔8.1工程变更程序8.1.1业主方或承包方提出工程变更申请8.1.2双方协商确定变更内容、范围及影响8.1.3变更申请经双方签字确认后生效8.2工程变更费用8.2.1变更费用按实际发生计算8.2.2变更费用应在合同约定的时间内支付8.3索赔处理8.3.1索赔申请应在发生索赔事件后________天内提出8.3.2双方协商确定索赔金额及处理方式8.3.3索赔处理应在合同约定的时间内完成第九条争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应友好协商解决合同争议9.1.2协商不成的，提交________仲裁委员会仲裁9.2争议解决机构9.2.1争议解决机构应具有相应的资质和能力9.2.2仲裁裁决为终局裁决第十条合同解除与终止10.1合同解除条件10.1.1双方协商一致解除合同10.1.2因不可抗力导致合同无法履行10.1.3一方严重违约，另一方提出解除合同10.2合同终止条件10.2.1工程竣工验收合格10.2.2双方履行完毕合同约定的义务10.3合同解除与终止后的处理10.3.1双方应尽快完成合同解除或终止后的善后工作10.3.2合同解除或终止后，双方应按照约定支付剩余款项第十一条违约责任11.1违约行为认定11.1.1承包方未按约定完成工程11.1.2业主方未按约定支付工程款11.1.3一方违反合同约定，导致合同无法履行11.2违约责任承担11.2.1承诺违约金或赔偿金11.2.2承诺修复、重新履行或采取补救措施11.3违约责任赔偿11.3.1赔偿金或违约金按合同约定计算11.3.2逾期支付的赔偿金或违约金按日计息第十二条合同生效与终止12.1合同生效条件12.1.1双方签字盖章12.1.2合同经双方签字盖章后生效12.2合同终止条件12.2.1工程竣工验收合格12.2.2双方履行完毕合同约定的义务12.3合同生效日期12.3.1合同签订日期12.4合同终止日期12.4.1工程验收合格日期第十三条其他约定事项13.1不可抗力13.1.1不可抗力包括自然灾害、战争、政府行为等13.1.2发生不可抗力，双方应相互理解，及时通知对方13.1.3不可抗力导致合同无法履行，双方协商解决13.2法律法规13.2.1合同履行应遵守国家法律法规13.2.2合同内容不得违反国家法律法规13.3合同附件13.3.1合同附件作为合同不可分割的一部分13.3.2合同附件包括：工程图纸、技术规范、材料设备清单等13.4合同签署日期13.4.1合同签署日期为________年________月________日第二部分：第三方介入后的修正第十四条第三方介入14.1第三方的概念14.1.1本合同所称第三方，是指除甲乙双方以外的，为合同履行提供咨询、监理、检测、评估等服务的机构或个人。14.2第三方的责权利14.2.1责任：第三方应按照合同约定及专业标准，履行其职责，对提供的服务质量负责。14.2.2权利：第三方有权获得合同约定的服务费用，并享有合同约定的其他权利。14.2.3利益：第三方通过提供专业服务，获取合理的经济回报。14.3第三方的选择与确定14.3.1第三方的选择由甲乙双方协商确定，或由业主方指定。14.3.2第三方的资质应符合相关行业规定，并经甲乙双方认可。14.4第三方的介入方式14.4.1第三方介入合同履行，应经甲乙双方书面同意。14.4.2第三方介入后，应与甲乙双方保持良好沟通，及时报告工作进展。15.1额外条款及说明15.1.1当第三方介入时，甲乙双方应与第三方签订书面协议，明确各方的权利义务。15.1.2第三方介入的协议内容应包括但不限于：服务内容、服务期限、服务费用、保密条款、争议解决方式等。15.2第三方的责任限额15.2.1第三方的责任限额由甲乙双方在协议中约定，并在合同中予以明确。15.2.2第三方的责任限额不应超过其提供服务时的合理预期风险。15.2.3第三方的责任限额应在第三方介入协议中予以特别声明。16.1第三方与其他各方的划分16.1.1第三方与甲乙双方的关系是独立的，第三方不承担甲乙双方在合同中的直接责任。16.1.2第三方应独立承担其服务过程中的责任，不得将责任转嫁给甲乙双方。16.1.3第三方在提供服务过程中，应遵守国家法律法规及行业规范，不得损害甲乙双方的合法权益。16.2第三方介入对合同的影响16.2.1第三方介入不影响甲乙双方在合同中的权利义务。16.2.2第三方介入后，甲乙双方应继续履行合同约定的义务，确保合同目标的实现。16.2.3第三方介入可能导致的合同变更，应经甲乙双方协商一致，并在合同中予以明确。16.3第三方介入的终止16.3.1第三方介入合同期满或终止，甲乙双方应与第三方办理终止手续。16.3.2第三方介入终止后，甲乙双方应继续履行合同剩余义务。16.4第三方介入的费用16.4.1第三方介入的费用由甲乙双方协商确定，并在合同中予以明确。16.4.2第三方介入的费用应合理，并符合市场价格。16.4.3第三方介入的费用支付方式应在合同中约定。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程图纸及技术规范详细要求和说明：提供完整、准确的工程图纸，包括设计说明、施工图、设备清单等；技术规范应符合国家相关标准及行业标准。2.材料设备清单详细要求和说明：列明所需材料设备的名称、规格、型号、数量、产地、供应商等详细信息。3.施工组织设计详细要求和说明：包括施工方案、进度计划、质量保证措施、安全文明施工措施等。4.施工合同详细要求和说明：明确甲乙双方的权利义务，包括工程范围、工期、质量、费用、支付方式等。5.付款计划详细要求和说明：明确各阶段的付款时间、金额、支付条件等。6.不可抗力事件清单详细要求和说明：列出可能发生的不可抗力事件，如自然灾害、战争等。7.争议解决机制详细要求和说明：明确争议解决的方式、机构、程序等。8.合同附件详细要求和说明：包括但不限于工程变更记录、验收报告、质量检测报告、工程款支付凭证等。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：承包方未按合同约定完成工程，包括但不限于工程进度延误、工程质量不达标等。业主方未按合同约定支付工程款。第三方未按合同约定履行职责，包括但不限于服务质量不达标、泄露商业秘密等。2.责任认定标准：违约行为的认定依据合同约定、法律法规、行业标准等。责任认定标准包括违约行为的性质、严重程度、对合同履行的影响等。3.违约责任示例说明：承包方未按合同约定完成工程，导致工期延误。责任认定：承包方应承担违约责任，赔偿业主方因此造成的损失。业主方未按合同约定支付工程款，导致承包方施工中断。责任认定：业主方应承担违约责任，支付违约金，并恢复施工。第三方泄露商业秘密，给甲乙双方造成损失。责任认定：第三方应承担违约责任，赔偿甲乙双方因此造成的损失。全文完。2024年度水电安装工程承包合同草案4本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1承包方名称及资质1.2甲方名称及资质2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容3.工程承包方式3.1承包方式3.2工程承包范围3.3工程承包期限4.工程费用4.1工程费用总额4.2费用构成4.3付款方式4.4付款节点5.工程进度及验收5.1工程进度计划5.2工程验收标准5.3验收流程6.施工组织及管理6.1施工组织机构6.2施工人员配置6.3施工现场管理6.4施工安全及环保措施7.材料供应7.1材料供应方式7.2材料质量要求7.3材料进场验收8.施工图纸及变更8.1施工图纸提供8.2施工图纸变更9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决期限9.3争议解决费用10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任10.3违约赔偿11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后果12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止程序13.合同附件13.1附件一：工程量清单13.2附件二：施工图纸13.3附件三：其他相关文件14.其他约定事项14.1合同签订及生效14.2合同未尽事宜14.3合同附件效力第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1承包方名称：水电安装有限公司1.2承包方资质：具备国家建设行政部门核发的相关水电安装工程施工总承包二级资质证书1.3甲方名称：房地产开发有限公司1.4甲方资质：具备国家工商行政管理部门核发的企业法人营业执照2.工程概况2.1工程名称：住宅小区水电安装工程2.2工程地点：市区街道小区2.3工程规模：总建筑面积约100000平方米，水电安装工程包括住宅、商业及公共设施2.4工程内容：水电管道安装、强弱电布线、水表安装、电表安装、配电箱安装、照明系统安装等3.工程承包方式3.1承包方式：固定总价承包3.2工程承包范围：本合同约定的全部水电安装工程内容3.3工程承包期限：自合同签订之日起至2024年12月31日4.工程费用4.1工程费用总额：人民币壹仟万元整（￥10000000.00）4.2费用构成：材料费、人工费、施工机具使用费、管理费、利润等4.3付款方式：分阶段付款，具体如下：（1）开工前支付合同总价款的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时支付合同总价款的20%；（3）工程进度达到80%时支付合同总价款的20%；（4）工程竣工验收合格后支付合同总价款的10%，剩余10%作为质保金，质保期满后无质量问题无息退还。4.4付款节点：按照工程进度及实际完成情况进行付款5.工程进度及验收5.1工程进度计划：详见附件一《工程进度计划表》5.2工程验收标准：按照国家相关水电安装工程施工质量验收规范执行5.3验收流程：（1）承包方在工程完工后，向甲方提交验收申请报告；（2）甲方在收到验收申请报告后10日内组织验收；（3）验收合格后，双方签署验收合格证书；（4）验收不合格，承包方需按甲方要求整改，直至合格。6.施工组织及管理6.1施工组织机构：详见附件二《施工组织机构图》6.2施工人员配置：详见附件三《施工人员配置表》6.3施工现场管理：承包方负责施工现场的管理，确保施工安全、文明施工、环境保护等工作6.4施工安全及环保措施：详见附件四《施工安全及环保措施》8.材料供应8.1材料供应方式：甲方提供主要材料，承包方负责现场管理和安装8.2材料质量要求：所有材料必须符合国家相关标准和规范，并有合格证明8.3材料进场验收：所有材料进场前，承包方需进行验收，验收合格后方可使用9.施工图纸及变更9.1施工图纸提供：甲方在合同签订后5日内向承包方提供完整的施工图纸9.2施工图纸变更：如需变更施工图纸，甲方应在变更前通知承包方，并经双方协商一致后进行变更10.争议解决10.1争议解决方式：双方应友好协商解决，协商不成的，提交仲裁委员会仲裁10.2争议解决期限：自争议发生之日起30日内解决10.3争议解决费用：仲裁费用由败诉方承担，双方另有约定的除外11.违约责任11.1违约情形：包括但不限于工程延期、工程质量不合格、材料供应不及时等11.2违约责任：违约方应根据违约程度向守约方支付违约金，具体金额由双方协商确定11.3违约赔偿：因违约造成的损失，违约方应承担相应的赔偿责任12.合同解除12.1合同解除条件：包括但不限于一方违约、不可抗力、合同目的无法实现等12.2合同解除程序：一方提出解除合同，另一方应在收到通知后10日内答复12.3合同解除后果：合同解除后，双方应按照约定办理相关手续，结算剩余款项13.合同生效及终止13.1合同生效条件：双方签字盖章后生效13.2合同终止条件：包括但不限于合同履行完毕、合同解除、合同期限届满等13.3合同终止程序：合同终止后，双方应按照约定办理相关手续14.其他约定事项14.1合同签订及生效：本合同自双方签字盖章之日起生效14.2合同未尽事宜：由双方另行协商解决14.3合同附件效力：本合同附件与本合同具有同等法律效力第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1定义：本合同中的“第三方”是指除甲乙双方以外的任何个人、企业或其他组织，包括但不限于中介方、监理方、检测机构、设计单位、供应商等。15.2