2024年度上海青浦区大数据中心施工合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度上海青浦区大数据中心施工合同1本合同目录一览1.合同基本信息1.1合同名称1.2合同编号1.3合同签订日期1.4合同双方当事人1.5合同签订地点2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程建设内容2.5工程建设标准3.施工范围及内容3.1施工范围3.2施工内容3.3施工期限3.4施工组织设计4.工程质量及验收4.1工程质量标准4.2工程验收程序4.3工程验收标准4.4工程保修期限及内容5.工程进度及节点5.1工程进度计划5.2工程进度节点5.3进度调整及控制措施6.合同价格及付款方式6.1工程合同价格6.2付款方式及时间6.3付款条件及违约责任7.材料及设备7.1材料及设备要求7.2材料及设备采购7.3材料及设备验收7.4材料及设备保管8.工程安全及环境保护8.1工程安全要求8.2环境保护措施8.3工程安全责任9.人员配备及管理9.1施工人员配备9.2人员培训及考核9.3人员管理及奖惩10.技术服务及支持10.1技术服务内容10.2技术支持方式10.3技术服务费用11.合同变更及解除11.1合同变更条件11.2合同解除条件11.3合同变更及解除程序12.违约责任及争议解决12.1违约责任12.2争议解决方式12.3争议解决程序13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同终止程序14.附件及补充协议第一部分：合同如下：1.合同基本信息1.1合同名称：2024年度上海青浦区大数据中心施工合同1.2合同编号：QPDZ2024SX00011.3合同签订日期：2024年1月1日1.4合同双方当事人1.4.1甲方（建设单位）：上海市青浦区人民政府1.4.2乙方（施工单位）：建设集团有限公司1.5合同签订地点：上海市青浦区街道大厦2.工程概况2.1工程名称：上海青浦区大数据中心建设项目2.2工程地点：上海市青浦区街道2.3工程规模：占地面积10,000平方米，总建筑面积50,000平方米2.4工程建设内容：数据中心主体建筑、数据中心设备采购与安装、数据中心网络建设、数据中心配套设施建设等2.5工程建设标准：符合国家相关建设标准及行业标准3.施工范围及内容3.1施工范围：包括但不限于主体结构、装饰装修、设备安装、网络建设、配套设施等3.2施工内容：具体施工内容详见附件《施工图纸及技术规范》3.3施工期限：自合同生效之日起，预计工期为12个月3.4施工组织设计：乙方应按照《施工组织设计》的要求，合理安排施工进度，确保工程质量和安全4.工程质量及验收4.1工程质量标准：符合国家及行业相关质量标准4.2工程验收程序：按照《建筑工程施工质量验收统一标准》执行4.3工程验收标准：详见附件《工程验收标准》4.4工程保修期限及内容：自竣工验收合格之日起，保修期为5年5.工程进度及节点5.1工程进度计划：详见附件《工程进度计划表》5.2工程进度节点：每月末提交月度进度报告，包括形象进度、工程量完成情况等5.3进度调整及控制措施：如遇特殊情况导致进度延误，双方应协商调整进度计划，并采取相应控制措施6.合同价格及付款方式6.1工程合同价格：人民币壹亿元整（￥100,000,000.00）6.2付款方式及时间：分阶段支付，具体支付节点及比例详见附件《付款进度表》6.3付款条件及违约责任：乙方完成相应阶段工作并经甲方验收合格后，甲方应在约定的时间内支付相应款项；如甲方未按时支付，应向乙方支付违约金7.材料及设备7.1材料及设备要求：应符合国家及行业相关质量标准，详见附件《材料及设备清单》7.2材料及设备采购：乙方负责材料及设备的采购，甲方提供必要的协助7.3材料及设备验收：乙方应按照《材料及设备验收标准》进行验收7.4材料及设备保管：乙方应妥善保管材料及设备，确保工程质量8.工程安全及环境保护8.1工程安全要求：乙方应遵守国家及地方有关安全生产的法律、法规，确保施工现场安全8.2环境保护措施：乙方应采取有效措施，防止施工现场对环境造成污染，确保符合国家及地方环保要求8.3工程安全责任：乙方对施工现场发生的安全事故负全部责任，并承担相应的法律责任和经济赔偿9.人员配备及管理9.1施工人员配备：乙方应按照合同要求配备足够的施工人员，并确保人员素质符合工程要求9.2人员培训及考核：乙方应对施工人员进行必要的安全、技术培训，并定期进行考核9.3人员管理及奖惩：乙方应建立健全人员管理制度，对表现优秀者给予奖励，对违规者进行处罚10.技术服务及支持10.1技术服务内容：乙方提供工程所需的技术支持，包括技术咨询、技术指导等10.2技术支持方式：乙方应通过现场服务、远程协助等方式提供技术支持10.3技术服务费用：技术服务费用包含在合同总价中，不再另行计费11.合同变更及解除11.1合同变更条件：因不可抗力、工程设计变更等原因导致合同内容需要变更的，双方应协商一致后进行变更11.2合同解除条件：发生下列情况之一，任何一方有权解除合同：11.2.1乙方严重违约，经甲方催告后仍不履行11.2.2甲方严重违约，经乙方催告后仍不履行11.2.3合同约定的解除条件成就11.3合同变更及解除程序：任何一方提出合同变更或解除的，应书面通知对方，并按照法律规定办理相关手续12.违约责任及争议解决12.1违约责任：任何一方违约，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等12.2争议解决方式：双方发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼13.合同生效及终止13.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效13.2合同终止条件：合同履行完毕或双方协商一致解除合同，合同终止13.3合同终止程序：合同终止后，双方应进行工程结算，并办理相关手续14.附件及补充协议14.1附件：本合同附件包括但不限于《施工图纸及技术规范》、《工程进度计划表》、《付款进度表》、《材料及设备清单》、《工程验收标准》、《施工组织设计》等14.2补充协议：本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义：本合同所称第三方，包括但不限于监理单位、检测机构、设计单位、咨询机构、保险公司等，其介入目的在于提供专业服务、监督合同履行、保障工程质量及安全等。15.2第三方选择：第三方由甲方或乙方根据项目需要选择，并经对方同意后确定。15.3第三方职责：第三方应按照合同约定及行业标准履行其职责，并对自身提供的服务承担相应责任。16.第三方介入条款16.1.1项目需要第三方专业服务；16.1.2第三方具备相应的资质和条件；16.1.3第三方介入不违反国家法律法规及合同约定。17.第三方介入程序17.1第三方介入申请：需第三方介入时，甲方或乙方应向对方提出书面申请，并说明介入目的、第三方资质及预期效果。17.2第三方介入批准：对方收到申请后，应在5个工作日内予以答复，同意介入的，应签署书面协议。17.3第三方介入实施：第三方介入后，应按照合同约定及行业标准，独立开展相关工作。18.第三方责任限额18.1第三方责任：第三方在履行职责过程中，因其自身原因导致的问题，应承担相应的责任。18.2责任限额：第三方责任限额由合同约定，具体如下：18.2.1监理单位：对工程质量、安全等问题的责任限额为合同总价的1%；18.2.2检测机构：对检测结果的准确性的责任限额为检测费用；18.2.3设计单位：对设计文件的质量、安全等问题的责任限额为设计费用；18.2.4咨询机构：对咨询服务的质量、效果等问题的责任限额为咨询费用；18.2.5保险公司：根据保险合同约定承担相应责任。19.第三方与其他各方的划分19.1第三方与甲方：第三方应向甲方报告工作进展及成果，并接受甲方监督。19.2第三方与乙方：第三方应配合乙方的工作，并确保其提供的服务不影响乙方正常施工。19.3第三方与其他第三方：第三方之间应相互配合，共同确保项目顺利进行。20.第三方介入的终止20.1.1项目达到预期目标；20.1.2第三方完成合同约定的任务；20.1.3双方协商一致终止；20.1.4出现不可抗力因素；20.1.5合同约定的其他终止条件。20.2第三方介入终止程序：第三方介入终止时，应按照合同约定及行业标准办理相关手续。21.第三方介入的费用承担21.1第三方介入费用：第三方介入费用由合同约定，具体如下：21.1.1监理单位：监理费用按月结算，根据监理工作量及服务内容确定；21.1.2检测机构：检测费用按实际检测项目及费用结算；21.1.3设计单位：设计费用按设计阶段及工作量结算；21.1.4咨询机构：咨询费用按咨询内容、工作量及时间结算；21.1.5保险公司：保险费用按保险合同约定结算。21.2费用承担：第三方介入费用由合同约定的责任方承担。如合同未明确，则由甲方承担。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.施工图纸及技术规范要求：包含所有施工图纸、设计说明、技术参数、材料清单等，确保施工过程中所有细节均有明确依据。说明：施工图纸及技术规范是施工过程中的重要依据，必须保证其准确性和完整性。2.工程进度计划表要求：详细列出工程各个阶段的进度计划，包括关键节点、工期要求等。说明：工程进度计划表是项目管理的核心文件，有助于监控工程进度，确保项目按时完成。3.付款进度表要求：明确每个付款节点的条件、金额、支付时间等。说明：付款进度表是合同中关于款项支付的详细安排，有助于双方按照约定进行资金往来。4.材料及设备清单要求：详细列出所需材料及设备的名称、规格、型号、数量、供应商等信息。说明：材料及设备清单是确保施工过程中所需物资的准确性和及时性的重要文件。5.工程验收标准要求：明确工程质量、安全、环保等方面的验收标准。说明：工程验收标准是确保工程质量的重要依据，有助于双方对工程质量进行客观评价。6.施工组织设计要求：包括施工方案、施工工艺、施工方法、施工顺序等。说明：施工组织设计是施工过程中的指导文件，有助于确保施工的顺利进行。7.人员配备表要求：列出施工人员的姓名、岗位、资质、培训情况等。说明：人员配备表是确保施工人员素质的重要文件，有助于提高施工效率和质量。8.安全生产及环境保护措施要求：包括安全生产管理制度、环境保护措施、应急预案等。说明：安全生产及环境保护措施是保障施工安全和环境保护的重要文件。9.第三方服务协议要求：明确第三方服务的内容、费用、责任等。说明：第三方服务协议是规范第三方服务行为，保障项目顺利进行的重要文件。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：乙方未按合同约定的时间完成施工任务。责任认定：乙方应承担违约责任，向甲方支付违约金，并赔偿由此造成的损失。示例：如乙方未能在合同约定的工期内完成主体结构施工，应向甲方支付合同总价1%的违约金。2.违约行为：甲方未按合同约定支付工程款项。责任认定：甲方应承担违约责任，向乙方支付逾期付款的利息，并赔偿由此造成的损失。示例：如甲方未在约定的付款时间内支付工程款项，应向乙方支付每日万分之五的逾期利息。3.违约行为：乙方施工过程中出现重大安全事故。责任认定：乙方应承担全部责任，赔偿由此造成的损失，并承担相应的法律责任。示例：如乙方在施工过程中导致人员伤亡或重大财产损失，应承担全部赔偿责任。4.违约行为：第三方服务不符合合同约定。责任认定：第三方应承担违约责任，赔偿由此造成的损失，并承担相应的法律责任。示例：如监理单位未按照合同要求进行工程质量监督，导致工程质量不合格，应承担相应的赔偿责任。全文完。2024年度上海青浦区大数据中心施工合同2本合同目录一览1.合同概述1.1合同双方基本信息1.2合同签订日期及地点1.3合同有效期1.4合同标的2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容2.5工程进度要求3.合同双方权利义务3.1承包方权利义务3.2业主方权利义务3.3监理方权利义务4.工程费用及支付方式4.1工程费用构成4.2工程费用支付方式4.3预付款及进度款支付比例4.4结算及最终付款5.施工进度安排5.1施工计划5.2施工节点进度5.3施工变更及延误处理6.质量要求及验收标准6.1质量标准6.2验收程序6.3质量保证期6.4质量责任7.施工安全及环境保护7.1施工安全责任7.2安全防护措施7.3环境保护要求7.4环保措施及责任8.专利权及知识产权8.1专利权归属8.2知识产权保护9.合同变更及解除9.1变更程序9.2解除条件9.3变更及解除后的处理10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约赔偿计算11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3仲裁或诉讼12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止后的处理13.其他约定事项13.1不可抗力条款13.2合同附件及补充协议13.3合同附件清单14.合同签署及附件14.1合同签署14.2合同附件签署14.3合同附件清单第一部分：合同如下：1.合同概述1.1合同双方基本信息1.1.1业主方名称：上海青浦区大数据中心1.1.2业主方地址：上海市青浦区路号1.1.3业主方法定代表人：1.1.4承包方名称：建筑有限公司1.1.5承包方地址：上海市区路号1.1.6承包方法定代表人：1.2合同签订日期及地点1.2.1签订日期：2024年1月1日1.2.2签订地点：上海市青浦区大数据中心会议室1.3合同有效期1.3.1合同开始日期：2024年1月2日1.3.2合同结束日期：2026年1月1日1.4合同标的1.4.1工程名称：2024年度上海青浦区大数据中心施工工程1.4.2工程地点：上海市青浦区路号1.4.3工程规模：占地面积5000平方米，建筑面积3000平方米1.4.4工程内容：土建、电气、网络、安防等2.工程概况2.1工程名称：2024年度上海青浦区大数据中心施工工程2.2工程地点：上海市青浦区路号2.3工程规模：占地面积5000平方米，建筑面积3000平方米2.4工程内容：土建、电气、网络、安防等2.5工程进度要求2.5.1土建工程：2024年1月2日至2024年4月30日2.5.2电气工程：2024年5月1日至2024年7月31日2.5.3网络工程：2024年8月1日至2024年10月31日2.5.4安防工程：2024年11月1日至2025年1月31日3.合同双方权利义务3.1承包方权利义务3.1.1按照合同约定进行施工，确保工程质量和进度3.1.2配备合格的施工人员及设备3.1.3遵守国家和地方相关法律法规及行业标准3.2业主方权利义务3.2.1提供施工场地、施工用水、用电等必要条件3.2.2按合同约定支付工程款项3.2.3对工程质量、进度进行监督3.3监理方权利义务3.3.1对施工过程进行监督检查3.3.2对工程质量、进度进行验收3.3.3对施工过程中发现的问题提出整改意见4.工程费用及支付方式4.1工程费用构成4.1.1土建工程费用4.1.2电气工程费用4.1.3网络工程费用4.1.4安防工程费用4.2工程费用支付方式4.2.1预付款：合同签订后5个工作日内支付合同总价的10%4.2.2进度款：每个施工阶段完成后，根据监理方验收结果支付该阶段合同总价的30%4.3预付款及进度款支付比例4.3.1预付款比例：10%4.3.2进度款比例：30%4.4结算及最终付款4.4.1工程竣工验收合格后，结算工程总价4.4.2结算后10个工作日内支付结算款的95%4.4.3余款5%作为质保金，质保期满后无质量问题退还5.施工进度安排5.1施工计划5.1.1土建工程：2024年1月2日至2024年4月30日5.1.2电气工程：2024年5月1日至2024年7月31日5.1.3网络工程：2024年8月1日至2024年10月31日5.1.4安防工程：2024年11月1日至2025年1月31日5.2施工节点进度5.2.1土建工程：主体结构完成5.2.2电气工程：设备安装完成5.2.3网络工程：网络设备调试完成5.2.4安防工程：安防系统调试完成5.3施工变更及延误处理5.3.1施工过程中如需变更，由业主方、承包方及监理方共同协商确定变更内容5.3.2施工延误，由承包方承担相应责任，并支付违约金6.质量要求及验收标准6.1质量标准6.1.1符合国家及地方相关法律法规及行业标准6.1.2达到业主方提出的质量要求6.2验收程序6.2.1施工过程中，监理方进行现场监督检查6.2.2工程竣工后，由监理方组织验收6.3质量保证期6.3.1土建工程：1年6.3.2电气工程、网络工程、安防工程：2年6.4质量责任6.4.1承包方对工程质量和安全承担全部责任6.4.2业主方有权对工程质量提出异议，承包方应立即整改7.施工安全及环境保护7.1施工安全责任7.1.1承包方负责施工过程中的安全管理工作7.1.2业主方负责施工现场的安全监督7.2安全防护措施7.2.1施工现场设置安全警示标志7.2.2施工人员必须佩戴安全帽、安全带等防护用品7.2.3施工机械、设备必须符合安全要求7.3环境保护要求7.3.1施工过程中产生的废水、废气、固体废物等必须符合国家环保标准7.3.2施工现场必须进行绿化、美化，保持环境卫生7.4环保措施及责任7.4.1承包方负责施工现场的环保工作7.4.2业主方负责对施工现场的环保工作进行监督8.专利权及知识产权8.1专利权归属8.1.1合同标的涉及的新技术、新工艺、新材料等，其专利权归业主方所有8.1.2承包方在施工过程中产生的新技术、新工艺、新材料等，若获得专利，其专利权归业主方所有8.2知识产权保护8.2.1承包方在施工过程中应保护业主方的知识产权，不得泄露或擅自使用8.2.2业主方应保证其提供的图纸、技术资料等知识产权的合法性，并承担相关法律责任9.合同变更及解除9.1变更程序9.1.1合同变更需经业主方、承包方及监理方三方协商一致9.1.2变更内容应以书面形式确定，并由三方签字确认9.2解除条件9.2.1合同双方协商一致9.2.2发生不可抗力事件，致使合同无法履行9.2.3一方严重违约，另一方有权解除合同9.3变更及解除后的处理9.3.1变更后的合同条款对双方均有约束力9.3.2合同解除后，双方应按照约定处理善后事宜10.违约责任10.1违约情形10.1.1承包方未按合同约定完成工程或未达到质量标准10.1.2承包方未按合同约定支付工程款项10.1.3业主方未按合同约定提供施工条件10.1.4双方协商一致的其他违约情形10.2违约责任承担10.2.1违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等10.2.2违约责任的具体承担方式由双方协商确定10.3违约赔偿计算10.3.1违约赔偿金额根据实际损失或合同约定计算10.3.2双方协商确定的违约赔偿金额不得低于实际损失11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应友好协商解决争议11.1.2协商不成的，提交仲裁委员会仲裁11.1.3仲裁不成的，依法向人民法院提起诉讼11.2争议解决程序11.2.1提出争议的一方应在争议发生后30日内向对方提出书面解决请求11.2.2双方应在收到争议解决请求后15日内进行协商11.2.3协商不成的，提交仲裁委员会仲裁或依法向人民法院提起诉讼11.3仲裁或诉讼11.3.1仲裁委员会由双方共同选定11.3.2仲裁费用由败诉方承担11.3.3诉讼由合同签订地人民法院管辖12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.1.1合同双方签字盖章12.1.2合同经有关部门审批、备案12.2合同终止条件12.2.1合同约定的工程完工12.2.2合同双方协商一致解除合同12.2.3发生不可抗力事件，致使合同无法履行12.3合同终止后的处理12.3.1合同终止后，双方应按照约定处理善后事宜12.3.2合同终止后，合同中未了事项应另行协商确定13.其他约定事项13.1不可抗力条款13.1.1不可抗力是指合同签订后发生的、不能预见、不能避免并不能克服的客观情况13.1.2不可抗力事件发生后，双方应及时通知对方，并采取一切可能的措施减轻损失13.2合同附件及补充协议13.2.1合同附件包括工程图纸、技术资料、施工方案等13.2.2合同附件作为合同组成部分，具有同等法律效力13.3合同附件清单13.3.1工程图纸13.3.2技术资料13.3.3施工方案13.3.4其他相关文件14.合同签署及附件14.1合同签署14.1.1合同双方应按照合同约定签署合同14.1.2合同签署后，双方应按照约定履行合同义务14.2合同附件签署14.2.1合同附件应由合同双方签字盖章14.2.2合同附件作为合同组成部分，具有同等法律效力14.3合同附件清单14.3.1工程图纸14.3.2技术资料14.3.3施工方案14.3.4其他相关文件第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义15.1.1第三方是指在合同履行过程中，由甲乙双方共同邀请或选定的，为合同履行提供专业服务、咨询、监理、鉴定、仲裁等服务的独立法人或其他组织。15.1.2第三方不包括合同双方及其关联企业、分支机构或员工。15.2第三方介入范围15.2.1第三方介入范围包括但不限于：施工监理、工程审计、质量鉴定、争议仲裁等。15.2.2第三方介入的具体范围和内容由甲乙双方在合同中约定。16.第三方介入程序16.1第三方选定16.1.1甲乙双方应共同协商确定第三方人选，并签订相应的服务协议。16.1.2第三方人选应具备相应的资质和经验，能够独立、公正地履行职责。16.2第三方职责16.2.1第三方应按照服务协议的约定，独立、公正地履行职责，不得偏袒任何一方。16.2.2第三方应定期向甲乙双方报告工作进展情况，并及时提出建议或意见。17.第三方责任限额17.1第三方责任17.1.1第三方在履行职责过程中，因自身过错造成甲乙双方损失的，应承担相应的赔偿责任。17.1.2第三方责任限额由甲乙双方在服务协议中约定，但不得超过服务协议的总金额。17.2责任认定17.2.1第三方责任由甲乙双方根据实际情况共同认定。17.2.2第三方责任认定后，甲乙双方应按照服务协议的约定，向第三方提出索赔。18.第三方与其他各方的责任划分18.1第三方与甲方的责任划分18.1.1第三方对甲方负责，确保其提供的服务符合合同约定。18.1.2甲方对第三方的工作进行监督，并有权要求第三方提供相关证明材料。18.2第三方与乙方的责任划分18.2.1第三方对乙方负责，确保其提供的服务符合合同约定。18.2.2乙方对第三方的工作进行监督，并有权要求第三方提供相关证明材料。18.3第三方与甲乙双方共同责任18.3.1在第三方介入的范围内，甲乙双方应共同承担相应的责任。18.3.2甲乙双方应积极配合第三方的工作，确保合同履行。19.第三方介入的费用承担19.1第三方费用19.1.1第三方费用包括但不限于：服务费、咨询费、审计费、鉴定费等。19.1.2第三方费用由甲乙双方在服务协议中约定。19.2费用支付19.2.1第三方费用应在服务协议约定的支付方式进行支付。19.2.2第三方费用支付后，甲乙双方不得因第三方介入而免除其合同约定的责任。20.第三方介入的合同变更20.1合同变更20.1.1在第三方介入过程中，如需对合同进行变更，甲乙双方应与第三方协商一致。20.1.2合同变更应以书面形式确定，并由甲乙双方及第三方签字确认。20.2变更后的责任20.2.1合同变更后，甲乙双方及第三方应按照变更后的合同约定履行各自的义务。