2024年分包合同取费条款3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年分包合同取费条款本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包单位名称1.2总包单位名称1.3合同签订日期1.4合同生效日期2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.分包工程内容及范围3.1分包工程名称3.2分包工程量3.3分包工程质量要求3.4分包工程进度要求4.取费标准4.1取费依据4.2取费方式4.3取费计算公式4.4取费调整机制5.取费结算5.1结算周期5.2结算程序5.3结算资料5.4结算争议处理6.付款方式6.1付款比例6.2付款时间6.3付款条件6.4付款争议处理7.风险承担7.1分包单位风险7.2总包单位风险7.3风险分担原则8.保密条款8.1保密内容8.2保密期限8.3保密责任9.违约责任9.1分包单位违约责任9.2总包单位违约责任9.3违约责任承担方式10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后的处理12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止后的处理13.合同附件13.1附件一：分包工程量清单13.2附件二：取费计算明细13.3附件三：付款计划表14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1分包单位名称：分包有限公司1.2总包单位名称：总包集团有限公司1.3合同签订日期：2024年1月10日1.4合同生效日期：合同签订之日起生效2.项目概况2.1项目名称：住宅小区建设项目2.2项目地点：市区2.3项目规模：总建筑面积100,000平方米2.4项目工期：自2024年2月1日至2026年1月31日3.分包工程内容及范围3.1分包工程名称：住宅小区地下车库工程3.2分包工程量：地下车库建筑面积30,000平方米3.3分包工程质量要求：符合国家及地方相关质量标准3.4分包工程进度要求：按照总包单位制定的项目进度计划执行4.取费标准4.1取费依据：根据《建筑安装工程费用项目组成》及相关收费标准4.2取费方式：按实际完成工程量结算4.3取费计算公式：取费金额=实际完成工程量×单位取费标准4.4取费调整机制：因政策调整、市场波动等原因，经双方协商一致后可进行调整5.取费结算5.1结算周期：每月结算一次5.2结算程序：分包单位提交结算资料，总包单位审核后支付5.3结算资料：包括工程量清单、施工记录、发票等5.4结算争议处理：双方协商解决，协商不成可提交相关仲裁机构6.付款方式6.1付款比例：分阶段支付，每完成一定工程量支付相应比例的款项6.2付款时间：每月10日前支付上月已完成工程量的款项6.3付款条件：符合合同约定的工程量、质量、进度等条件6.4付款争议处理：双方协商解决，协商不成可提交相关仲裁机构7.风险承担7.1分包单位风险：包括施工风险、材料风险、人员风险等7.2总包单位风险：包括合同风险、政策风险、市场风险等7.3风险分担原则：按合同约定和实际情况合理分担风险8.保密条款8.1保密内容：包括但不限于项目技术资料、商务信息、客户信息等8.2保密期限：自合同签订之日起至合同终止后五年8.3保密责任：双方均应采取必要措施，确保保密内容的保密性9.违约责任9.1分包单位违约责任：包括但不限于延误工期、质量问题、违反保密协议等9.2总包单位违约责任：包括但不限于未按时付款、违反合同约定等9.3违约责任承担方式：赔偿损失、支付违约金、解除合同等10.争议解决10.1争议解决方式：通过友好协商解决，协商不成可提交仲裁机构10.2争议解决机构：市仲裁委员会10.3争议解决程序：按照仲裁机构的规则和程序进行11.合同解除11.1合同解除条件：包括但不限于一方违约、不可抗力等11.2合同解除程序：提前通知对方，并按照合同约定处理后续事宜11.3合同解除后的处理：双方应协商处理剩余工程、款项结算等事宜12.合同生效及终止12.1合同生效条件：双方签字盖章，合同即生效12.2合同终止条件：合同约定的期限届满、双方协商一致解除、法律规定的其他情形13.合同附件13.1附件一：分包工程量清单13.2附件二：取费计算明细13.3附件三：付款计划表14.其他约定事项14.1任何一方不得擅自变更合同内容，需经双方协商一致并签订书面文件14.2本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力14.3本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定义1.1第三方是指在合同履行过程中，由甲方或乙方邀请或指定的，为合同履行提供专业服务、技术支持或协调管理的独立实体或个人。2.第三方介入范围2.1第三方介入的范围包括但不限于工程监理、技术咨询、财务管理、法律咨询等。3.第三方介入程序3.1甲方或乙方在需要第三方介入时，应提前书面通知对方，并说明第三方介入的原因、目的和预期效果。3.2双方应就第三方介入的具体事宜达成一致，并签订相应的协议。4.第三方责任限额4.1第三方的责任限额应根据其提供的服务的性质、风险和合同约定确定。4.2第三方的责任限额应不低于其提供的服务的市场价值，且不得低于合同总价的一定比例，具体比例由双方协商确定。5.第三方权利和义务5.1第三方有权根据其专业判断，对工程进度、质量、安全等方面提出意见和建议。5.2第三方应遵守合同约定，履行其职责，并对其提供的服务质量承担责任。5.3第三方不得泄露合同双方的商业秘密和敏感信息。6.第三方与其他各方的关系6.1第三方与甲方、乙方之间的关系是独立的，第三方不得代表任何一方对另一方进行决策或承诺。6.2第三方在履行职责过程中，应尊重甲方、乙方的合法权益，不得损害双方的合同利益。6.3第三方在合同履行过程中产生的争议，应通过协商解决，协商不成可提交仲裁或司法途径解决。7.第三方介入的合同条款7.1.1第三方的名称、地址、联系方式等基本信息；7.1.2第三方提供服务的具体内容、范围和质量标准；7.1.3第三方的责任限额和赔偿方式；7.1.4第三方的权利和义务；7.1.5第三方介入的期限和终止条件；7.1.6第三方介入的费用及支付方式；7.1.7第三方介入的争议解决机制。8.第三方介入的争议解决8.1第三方介入的争议，由甲方、乙方与第三方协商解决。8.2协商不成的，任何一方均可将争议提交至合同约定的争议解决机构。9.第三方介入的合同变更9.1第三方介入的合同如需变更，应经甲方、乙方和第三方协商一致，并签订书面变更协议。10.第三方介入的合同解除10.1如第三方介入的合同因不可抗力、违约等原因需要解除，应按照合同约定或协商一致的方式处理。11.第三方介入的合同终止11.1第三方介入的合同在期限届满或履行完毕后自动终止。12.第三方介入的合同附件12.1第三方介入的合同附件应包括但不限于第三方提供的专业资质证书、服务协议等。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：分包工程量清单详细要求：包含每个分部分项工程的名称、规格、数量、单位、单价和总价。说明：此清单为计算取费的基础，应与实际完成的工程量一致。2.附件二：取费计算明细详细要求：列出取费依据、计算公式、调整机制以及最终的取费金额。说明：此明细用于结算时核对取费是否正确。3.附件三：付款计划表详细要求：明确每个付款阶段的工程量、金额、付款时间及条件。说明：此表格为双方遵守付款约定的依据。4.附件四：合同双方基本信息表详细要求：包含双方的全称、地址、联系方式、法定代表人或授权代表信息。说明：此表格用于合同签订和履行过程中的身份确认。5.附件五：项目概况表详细要求：包括项目名称、地点、规模、工期、质量要求等基本信息。说明：此表格为合同履行过程中的项目基本参数。6.附件六：分包工程内容及范围表详细要求：详细列出分包工程的具体内容、范围、质量要求和进度要求。说明：此表格为分包单位施工的指导性文件。7.附件七：第三方介入协议详细要求：包含第三方的名称、职责、权利、义务、责任限额等。说明：此协议为第三方介入合同履行过程中的法律文件。8.附件八：争议解决机制文件详细要求：包括争议解决方式、机构、程序等。说明：此文件为合同履行过程中出现争议时的解决方案。9.附件九：保密协议详细要求：明确保密内容、期限、责任等。说明：此协议为保护双方商业秘密的法律文件。10.附件十：合同变更协议详细要求：记录合同变更的内容、原因、生效日期等。说明：此协议为合同变更时的正式文件。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：分包单位未按合同约定完成工程量或质量要求。责任认定标准：根据合同约定，分包单位需承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金。示例说明：若分包单位未按期完成工程，每延误一天，需支付总合同金额的1%作为违约金。2.违约行为：总包单位未按合同约定支付款项。责任认定标准：总包单位需承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失。示例说明：若总包单位未按时支付款项，每延误一天，需支付未付款项的千分之五作为违约金。3.违约行为：第三方未履行保密义务。责任认定标准：第三方需承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金。示例说明：若第三方泄露商业秘密，需赔偿甲方或乙方因此遭受的直接经济损失。4.违约行为：一方违反合同约定的保密条款。责任认定标准：违反保密条款的一方需承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金。示例说明：若一方泄露对方商业秘密，需赔偿对方因此遭受的直接经济损失。5.违约行为：一方违反合同约定的争议解决机制。责任认定标准：违反争议解决机制的一方需承担违约责任，包括但不限于支付违约金。示例说明：若一方未按约定提交争议解决申请，需支付对方合理的律师费用。全文完。2024年分包合同取费条款1本合同目录一览1.定义与解释1.1术语定义1.2合同解释原则2.合同主体2.1分包商信息2.2总承包商信息3.工程项目概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程进度4.取费依据与标准4.1取费依据4.2取费标准5.取费计算方法5.1取费基数5.2取费系数5.3取费计算公式6.取费支付方式6.1支付比例6.2支付周期6.3支付方式7.取费调整机制7.1调整依据7.2调整幅度7.3调整程序8.取费争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构9.保密条款9.1保密内容9.2保密期限9.3违约责任10.合同解除与终止10.1解除条件10.2解除程序10.3终止条件10.4终止程序11.违约责任11.1违约行为11.2违约责任承担11.3违约赔偿计算12.法律适用与争议解决12.1法律适用12.2争议解决机构13.其他约定事项13.1不可抗力13.2合同附件13.3合同生效14.合同签署与生效14.1签署日期14.2签署地点14.3生效日期第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1术语定义1.1.1“分包商”指根据本合同约定，承担部分工程建设的承包单位。1.1.2“总承包商”指根据本合同约定，负责整个工程建设的承包单位。1.1.3“工程”指本合同约定的具体工程项目。1.1.4“取费”指根据合同约定，由分包商向总承包商支付的费用。第二条合同主体2.1分包商信息2.1.1名称：[分包商名称]2.1.2地址：[分包商地址]2.1.3联系人：[分包商联系人]2.1.4联系电话：[分包商联系电话]2.2总承包商信息2.2.1名称：[总承包商名称]2.2.2地址：[总承包商地址]2.2.3联系人：[总承包商联系人]2.2.4联系电话：[总承包商联系电话]第三条工程项目概况3.1工程名称：[工程名称]3.2工程地点：[工程地点]3.3工程规模：[工程规模描述]3.4工程进度：[工程进度要求]第四条取费依据与标准4.1取费依据：[取费依据描述，如国家标准、行业标准等]4.2取费标准：[取费标准描述，如按照工程量计算、按比例提取等]第五条取费计算方法5.1取费基数：[取费基数描述，如工程合同总价、实际完成工程量等]5.2取费系数：[取费系数描述，如根据工程性质、风险程度等确定的系数]5.3取费计算公式：[取费计算公式，如取费基数×取费系数=取费金额]第六条取费支付方式6.1支付比例：[各阶段支付比例，如工程进度款、竣工结算款等]6.2支付周期：[各阶段支付周期，如每月、每季度等]6.3支付方式：[支付方式，如银行转账、现金等]第七条取费调整机制7.1调整依据：[调整依据描述，如市场行情、国家政策等]7.2调整幅度：[调整幅度描述，如调整比例、调整条件等]7.3调整程序：[调整程序描述，如协商、申请等]第八条取费争议解决8.1争议解决方式8.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。8.1.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决机构8.2.1本合同的争议解决机构为合同签订地人民法院。第九条保密条款9.1保密内容9.1.1双方对本合同内容以及合同履行过程中的商业秘密负有保密义务。9.1.2保密内容包括但不限于技术资料、商务信息、财务数据等。9.2保密期限9.2.1保密期限自本合同签订之日起至合同终止后三年。9.3违约责任9.3.1如一方违反保密义务，泄露保密信息，应承担相应的法律责任。第十条合同解除与终止10.1解除条件10.1.1双方协商一致，可以解除本合同。10.1.2发生不可抗力事件，致使合同无法履行。10.1.3一方严重违约，另一方有权解除合同。10.2解除程序10.2.1解除合同应书面通知对方，并自通知送达之日起生效。10.3终止条件10.3.1合同约定的工程完成，经双方确认。10.3.2双方协商一致，同意终止合同。10.4终止程序10.4.1终止合同应书面通知对方，并自通知送达之日起终止。第十一条违约责任11.1违约行为11.1.1分包商未按时完成工程任务。11.1.2总承包商未按时支付取费。11.1.3一方违反保密条款。11.2违约责任承担11.2.1违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。11.3违约赔偿计算11.3.1违约赔偿金额根据实际情况计算，包括直接损失和间接损失。第十二条法律适用与争议解决12.1法律适用12.1.1本合同适用中华人民共和国法律。12.2争议解决机构12.2.1争议解决机构为合同签订地人民法院。第十三条其他约定事项13.1不可抗力13.1.1不可抗力事件包括自然灾害、战争、政府行为等。13.1.2发生不可抗力事件，双方应协商解决合同履行问题。13.2合同附件13.2.1本合同附件包括但不限于工程图纸、技术规范等。13.3合同生效13.3.1本合同自双方签字盖章之日起生效。第十四条合同签署与生效14.1签署日期14.1.1本合同自双方签署之日起生效。14.2签署地点14.2.1本合同签署地点为[签署地点]。14.3生效日期14.3.1本合同自签署之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方介入概述15.1第三方概念15.1.1本合同所称第三方，是指除甲乙双方外的，为履行本合同提供中介、咨询、监理、检测、评估、仲裁等服务的法人、其他组织或个人。15.2第三方介入目的15.2.1第三方介入的目的是为了提高合同履行的效率和质量，确保工程项目的顺利进行。15.3第三方介入方式15.3.1.1中介服务：为甲乙双方提供信息对接、谈判协调等服务。15.3.1.2咨询服务：为甲乙双方提供专业咨询和建议。15.3.1.3监理服务：对工程项目进行监督管理，确保工程质量。15.3.1.4检测服务：对工程项目进行质量检测，确保符合国家标准。15.3.1.5评估服务：对工程项目进行价值评估，提供决策依据。15.3.1.6仲裁服务：在争议解决过程中提供仲裁服务。第十六条第三方责任限额16.1责任限额定义16.1.1第三方责任限额是指第三方在履行合同过程中因自身原因造成损失时，应承担的最高赔偿限额。16.2责任限额确定16.2.1第三方责任限额应根据第三方提供服务的内容、风险程度、合同金额等因素确定。16.3责任限额条款16.3.1第三方在合同中明确约定责任限额，并在合同附件中列出具体责任限额。第十七条第三方责权利划分17.1第三方权利17.1.1第三方有权根据合同约定，独立行使职责，提出意见和建议。17.1.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和协助。17.1.3第三方有权在合同约定的范围内，对甲乙双方的行为进行监督和评价。17.2第三方义务17.2.1第三方应按照合同约定，履行相应的服务职责。17.2.2第三方应确保其提供的服务符合相关法律法规和行业标准。17.2.3第三方应保守甲乙双方的商业秘密。17.3第三方与其他各方的关系17.3.1第三方与甲乙双方之间的关系为合同关系，各自独立承担责任。17.3.2第三方在履行合同过程中，应尊重甲乙双方的权益，不得损害甲乙双方的合法权益。第十八条第三方介入时的额外条款18.1第三方介入前的协商18.1.1在第三方介入前，甲乙双方应就第三方介入事宜进行充分协商，达成一致意见。18.2第三方介入后的监督18.2.1甲乙双方应监督第三方履行合同义务，确保第三方提供的服务符合合同约定。18.3第三方介入后的沟通18.2.1甲乙双方应与第三方保持良好沟通，及时解决合同履行过程中出现的问题。18.4第三方介入后的责任承担18.4.1第三方在履行合同过程中，因自身原因造成损失的，应承担相应的责任。18.4.2甲乙双方因第三方介入而产生的额外费用，由第三方承担。第十九条第三方介入后的争议解决19.1第三方介入引发的争议，应通过协商解决。19.2协商不成的，任何一方均可根据本合同的争议解决条款，向约定的争议解决机构申请解决。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程图纸与技术规范详细要求：包含工程项目的所有图纸、设计文件、技术规范等，确保符合国家标准和设计要求。说明：附件应清晰、完整，便于施工和监理。2.合同签订文件详细要求：包括合同正本、签字盖章页、附件等。说明：合同签订文件是合同生效的法律依据。3.付款凭证详细要求：包括银行转账凭证、现金支付凭证等。说明：付款凭证是支付取费的证据。4.工程进度报告详细要求：包括工程进度、已完成工程量、存在问题等。说明：工程进度报告是监督工程进度的依据。5.质量检测报告详细要求：包括质量检测数据、检测结果分析等。说明：质量检测报告是确保工程质量的重要文件。6.工程变更文件详细要求：包括工程变更原因、变更内容、变更金额等。说明：工程变更文件是调整工程进度和取费的重要依据。7.争议解决文件详细要求：包括争议解决协议、判决书、仲裁裁决书等。说明：争议解决文件是解决合同争议的法律依据。8.保密协议详细要求：包括保密内容、保密期限、违约责任等。说明：保密协议是保护商业秘密的重要文件。9.合同解除文件详细要求：包括合同解除原因、解除程序、解除日期等。说明：合同解除文件是合同终止的法律依据。10.其他相关文件详细要求：包括但不限于政府部门批文、资质证书等。说明：其他相关文件是合同履行过程中可能需要的文件。说明二：违约行为及责任认定：1.分包商未按时完成工程任务责任认定：分包商应按照合同约定的时间完成工程，如未按时完成，应向总承包商支付违约金。示例：若合同约定工期为6个月，分包商未在约定时间内完成工程，应支付每日千分之二的违约金。2.总承包商未按时支付取费责任认定：总承包商应按照合同约定的时间支付取费，如未按时支付，应向分包商支付违约金。示例：若合同约定每月支付取费，总承包商未在每月约定的日期支付，应支付每日千分之二的违约金。3.一方违反保密条款责任认定：违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。示例：若分包商泄露了总承包商的商业秘密，应赔偿总承包商因此遭受的损失。4.第三方未履行合同义务责任认定：第三方应按照合同约定履行服务职责，如未履行，应向甲乙双方承担违约责任。示例：若监理方未按照合同约定进行监理，导致工程质量问题，应向甲乙双方承担违约责任。全文完。2024年分包合同取费条款2本合同目录一览1.分包合同概述1.1合同定义1.2合同签订目的1.3合同适用范围2.分包工程内容2.1工程项目名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程质量要求3.分包合同双方责任与义务3.1分包方责任与义务3.2甲方责任与义务4.取费条款4.1取费原则4.2取费标准4.3取费方式4.4取费计算方法4.5取费调整5.工程进度与验收5.1工程进度计划5.2工程验收标准5.3工程验收程序6.工程款支付6.1工程款支付方式6.2工程款支付时间6.3工程款支付条件6.4逾期付款违约责任7.争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决程序7.3争议解决机构8.合同变更与解除8.1合同变更条件8.2合同解除条件8.3合同解除程序9.违约责任9.1违约责任形式9.2违约责任承担9.3违约责任计算10.不可抗力10.1不可抗力定义10.2不可抗力事件范围10.3不可抗力处理11.合同生效与终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同终止程序12.法律适用与争议管辖12.1法律适用12.2争议管辖13.合同附件13.1附件一：工程量清单13.2附件二：工程进度计划13.3附件三：其他相关文件14.其他约定事项14.1保密条款14.2解密条件14.3解密程序第一部分：合同如下：1.分包合同概述1.1合同定义1.2合同签订目的本合同的签订旨在明确甲乙双方在分包工程中的权利义务，确保工程顺利进行，实现双方利益的最大化。1.3合同适用范围本合同适用于乙方承包的甲方项目中的具体工程部分，包括但不限于施工、监理、验收等环节。2.分包工程内容2.1工程项目名称分包工程项目名称为：______。2.2工程地点分包工程地点位于：______。2.3工程规模分包工程规模为：______。2.4工程质量要求分包工程质量应符合国家现行相关标准和规范要求，具体质量标准详见附件一：工程量清单。3.分包合同双方责任与义务3.1分包方责任与义务3.1.1乙方应按照本合同约定，按时、按质、按量完成分包工程。3.1.2乙方应遵守国家有关法律法规和甲方制定的各项规章制度。3.1.3乙方应负责分包工程的安全生产和环境保护工作。3.2甲方责任与义务3.2.1甲方应按时提供分包工程所需的设计图纸、技术资料等。3.2.2甲方应按照合同约定支付工程款。3.2.3甲方应配合乙方完成分包工程的施工、监理和验收工作。4.取费条款4.1取费原则本合同取费遵循公平、合理、公开的原则。4.2取费标准分包工程取费标准详见附件一：工程量清单。4.3取费方式4.3.1乙方完成分包工程后，甲方应按合同约定支付工程款。4.3.2工程款支付比例为：______。4.3.3工程款支付方式为：______。4.4取费计算方法取费计算方法详见附件一：工程量清单。4.5取费调整取费调整依据国家相关政策、市场价格变动等因素，具体调整办法由甲乙双方协商确定。5.工程进度与验收5.1工程进度计划工程进度计划详见附件二：工程进度计划。5.2工程验收标准工程验收标准应符合国家现行相关标准和规范要求。5.3工程验收程序工程验收程序如下：（1）乙方完成分包工程后，向甲方提出验收申请；（2）甲方组织验收组对分包工程进行验收；（3）验收合格后，双方签署验收报告。6.工程款支付6.1工程款支付方式6.1.1乙方完成分包工程后，甲方应按合同约定支付工程款。6.1.2工程款支付比例为：______。6.1.3工程款支付方式为：______。6.2工程款支付时间6.2.1乙方完成分包工程后，甲方应在______日内支付工程款。6.2.2逾期支付工程款，甲方应向乙方支付______的违约金。6.3工程款支付条件6.3.1乙方完成分包工程并经甲方验收合格。6.3.2乙方提交完整的工程结算资料。6.4逾期付款违约责任6.4.1甲方逾期支付工程款，应向乙方支付______的违约金。6.4.2违约金支付时间：自逾期之日起计算。7.争议解决7.1争议解决方式双方应通过友好协商解决合同履行过程中产生的争议。7.2争议解决程序7.2.1双方协商解决不成的，可提交仲裁委员会仲裁。7.2.2仲裁委员会：______。7.2.3仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力。8.合同变更与解除8.1合同变更条件8.1.1合同双方协商一致，可对合同内容进行变更。8.1.2因不可抗力等原因导致合同无法履行或履行存在重大困难的，经双方协商一致，可变更合同内容。8.2合同解除条件8.2.1任何一方严重违约，经另一方书面通知后，可解除合同。8.2.2因不可抗力等原因导致合同无法履行或履行存在重大困难的，经双方协商一致，可解除合同。8.3合同解除程序8.3.1双方协商一致解除合同时，应签署解除合同协议书。8.3.2解除合同协议书生效后，双方应按照协议约定处理合同解除后的相关事宜。9.违约责任9.1违约责任形式9.1.1违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。9.2违约责任承担9.2.1违约责任承担方式由合同约定，或由违约方根据实际情况承担。9.3违约责任计算9.3.1违约金按合同约定比例计算，最高不超过合同总额的______%。10.不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。10.2不可抗力事件范围不可抗力事件范围包括地震、洪水、台风、战争、政府政策变化等。10.3不可抗力处理10.3.1发生不可抗力事件后，双方应及时通知对方，并提供相关证明。10.3.2因不可抗力事件导致合同无法履行或履行存在重大困难的，双方可协商调整合同内容或解除合同。11.合同生效与终止11.1合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。11.2合同终止条件11.2.1合同履行完毕。11.2.2双方协商一致解除合同。11.3合同终止程序11.3.1合同终止后，双方应按照约定处理合同终止后的相关事宜。12.法律适用与争议管辖12.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。12.2争议管辖本合同的争议由合同签订地人民法院管辖。13.合同附件13.1附件一：工程量清单13.2附件二：工程进度计划13.3附件三：其他相关文件14.其他约定事项14.1保密条款双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。14.2解密条件（1）双方协商一致；（2）法律法规要求；（3）第三方合法获取。14.3解密程序解密程序由双方另行约定。第二部分：合同如下：1.分包合同概述1.1合同定义1.2合同签订目的本合同签订的目的是明确甲乙双方在分包工程中的权利义务，确保工程顺利进行，实现双方利益的最大化。1.3合同适用范围本合同适用于乙方承包的甲方项目中的具体工程部分，包括但不限于施工、监理、验收等环节。2.分包工程内容2.1工程项目名称分包工程项目名称为：______。2.2工程地点分包工程地点位于：______。2.3工程规模分包工程规模为：______。2.4工程质量要求分包工程质量应符合国家现行相关标准和规范要求，具体质量标准详见附件一：工程量清单。3.分包合同双方责任与义务3.1分包方责任与义务3.1.1乙方应按照本合同约定，按时、按质、按量完成分包工程。3.1.2乙方应遵守国家有关法律法规和甲方制定的各项规章制度。3.1.3乙方应负责分包工程的安全生产和环境保护工作。3.2甲方责任与义务3.2.1甲方应按时提供分包工程所需的设计图纸、技术资料等。3.2.2甲方应按照合同约定支付工程款。3.2.3甲方应配合乙方完成分包工程的施工、监理和验收工作。4.取费条款4.1取费原则本合同取费遵循公平、合理、公开的原则。4.2取费标准分包工程取费标准详见附件一：工程