版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年体育设施建设项目施工合同补充条款本合同目录一览1.施工准备1.1施工现场管理1.2施工组织设计1.3施工人员配备1.4施工材料与设备2.施工进度2.1施工计划2.2进度控制2.3进度调整2.4进度延误责任3.施工质量3.1质量标准3.2质量检测3.3质量保证3.4质量问题处理4.施工安全4.1安全管理制度4.2安全防护措施4.3安全教育培训4.4安全事故处理5.环境保护5.1环保要求5.2环保措施5.3环保费用5.4环保验收6.施工变更6.1变更程序6.2变更内容6.3变更费用6.4变更通知7.施工合同价格7.1合同价格构成7.2价格调整7.3付款方式7.4付款期限8.保修与维修8.1保修期限8.2保修内容8.3维修责任8.4维修费用9.施工验收9.1验收标准9.2验收程序9.3验收报告9.4验收争议10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序10.4争议解决费用11.合同解除11.1解除条件11.2解除程序11.3解除责任11.4解除通知12.合同终止12.1终止条件12.2终止程序12.3终止责任12.4终止通知13.违约责任13.1违约情形13.2违约责任13.3违约赔偿13.4违约通知14.合同生效与终止14.1生效条件14.2生效日期14.3终止条件14.4终止日期第一部分:合同如下:1.施工准备1.1施工现场管理1.1.1施工现场应按照国家相关法律法规和行业标准进行管理。1.1.2施工现场应设立项目经理部,负责施工现场的全面管理工作。1.1.3施工现场应建立健全安全、质量、进度、环保等管理制度。1.2施工组织设计1.2.1施工单位应在合同签订后15日内提交施工组织设计。1.2.2施工组织设计应包含施工方案、施工进度计划、质量保证措施等内容。1.2.3施工组织设计应经建设单位和监理单位审核批准后方可实施。1.3施工人员配备1.3.1施工单位应按照合同要求配备具有相应资质的施工人员。1.3.2施工单位应负责施工人员的培训和安全教育。1.3.3施工人员应遵守施工现场的规章制度。1.4施工材料与设备1.4.1施工单位应按照设计要求和合同约定采购施工材料与设备。1.4.2施工材料与设备应符合国家相关质量标准。1.4.3施工单位应确保施工材料与设备的供应及时。2.施工进度2.1施工计划2.1.1施工单位应编制详细的施工进度计划,包括分部分项工程的进度安排。2.1.2施工进度计划应经建设单位和监理单位审核批准。2.1.3施工单位应按照批准的施工进度计划组织实施。2.2进度控制2.2.1施工单位应采取有效措施确保施工进度不受影响。2.2.2施工单位应定期向建设单位和监理单位报告施工进度情况。2.2.3施工单位应配合监理单位进行进度控制检查。2.3进度调整2.3.1因不可抗力等原因导致施工进度延误,施工单位应立即通知建设单位和监理单位。2.3.2建设单位和监理单位应与施工单位共同协商,制定调整后的施工进度计划。2.3.3进度调整后,施工单位应按照调整后的计划继续施工。2.4进度延误责任2.4.1因施工单位原因导致施工进度延误,施工单位应承担相应的责任。2.4.2因不可抗力等原因导致施工进度延误,建设单位和施工单位应按比例分担责任。3.施工质量3.1质量标准3.1.1施工单位应按照国家相关质量标准和设计要求进行施工。3.1.2施工单位应建立健全质量管理体系,确保施工质量。3.1.3施工单位应定期进行质量检查和自检。3.2质量检测3.2.1施工单位应按照合同约定进行质量检测。3.2.2监理单位应按照国家相关法律法规和合同约定对施工质量进行监督检测。3.2.3质量检测结果应真实、准确、完整。3.3质量保证3.3.1施工单位应提供施工质量保证措施,确保工程质量。3.3.2施工单位应建立健全质量保证体系,对施工质量进行全过程控制。3.3.3施工单位应配合监理单位进行质量保证检查。3.4质量问题处理3.4.1施工单位应立即处理施工过程中发现的质量问题。3.4.2质量问题处理应按照国家相关法律法规和合同约定进行。3.4.3质量问题处理完成后,应进行复检,确保问题得到彻底解决。4.施工安全4.1安全管理制度4.1.1施工单位应建立健全安全管理制度,确保施工安全。4.1.2施工单位应定期进行安全教育培训,提高施工人员的安全意识。4.1.3施工单位应落实安全责任,确保安全生产。4.2安全防护措施4.2.1施工单位应按照国家相关安全标准采取安全防护措施。4.2.2施工单位应定期检查安全防护设施,确保其完好有效。4.2.3施工单位应做好施工过程中可能存在的安全隐患的预防工作。4.3安全教育培训4.3.1施工单位应组织施工人员进行安全教育培训。4.3.2安全教育培训内容应包括安全操作规程、事故案例分析等。4.3.3施工人员应参加安全教育培训,并掌握安全知识。4.4安全事故处理4.4.1发生安全事故时,施工单位应立即启动应急预案。4.4.2施工单位应妥善处理安全事故,并配合相关部门进行调查处理。4.4.3施工单位应吸取事故教训,加强安全管理,防止类似事故再次发生。5.环境保护5.1环保要求5.1.1施工单位应遵守国家环保法律法规和标准。5.1.2施工单位应采取有效措施减少施工过程中的环境污染。5.1.3施工单位应做好施工废料和废水的处理工作。5.2环保措施5.2.1施工单位应采取合理措施,减少施工过程中的噪音、粉尘和废水排放。5.2.2施工单位应设立环保设施,确保环保措施落实到位。5.2.3施工单位应定期进行环保监测,确保环保设施正常运行。5.3环保费用5.3.1施工单位应承担施工过程中的环保费用。5.3.2环保费用应列入合同价格,并按照合同约定进行支付。5.4环保验收5.4.1施工单位应按照环保要求进行环保验收。5.4.2环保验收合格后,方可进行工程竣工验收。6.施工变更6.1变更程序6.1.1施工过程中如需变更,施工单位应向建设单位提出变更申请。6.1.2建设单位应组织监理单位对变更申请进行审核。6.1.3审核通过后,建设单位应与施工单位签订变更协议。6.2变更内容6.2.1变更内容应包括工程量、工程款、工期等内容。6.2.2变更内容应符合国家相关法律法规和行业标准。6.3变更费用6.3.1变更费用应根据变更内容、市场价格等因素确定。6.3.2变更费用应列入合同价格,并按照合同约定进行支付。6.4变更通知6.4.1变更协议签订后,施工单位应向监理单位发出变更通知。6.4.2监理单位应将变更通知转发给建设单位和施工单位。7.施工合同价格7.1合同价格构成7.1.1合同价格应包括工程量清单、材料价格、人工费用、机械费用、利润等。7.1.2合同价格应按照国家相关法律法规和行业标准进行计算。7.2价格调整7.2.1合同价格在施工过程中如因政策调整、市场价格波动等因素发生变化,应进行价格调整。7.2.2价格调整应根据合同约定和市场实际情况进行。7.3付款方式7.3.1付款方式应按照合同约定进行。7.3.2付款方式应包括预付款、进度款、竣工结算款等。7.4付款期限7.4.1付款期限应按照合同约定进行。7.4.2付款期限应明确到具体日期。8.保修与维修8.1保修期限8.1.1本合同工程保修期限为自竣工验收合格之日起两年。8.1.2保修期限自工程交付使用之日起计算。8.2保修内容8.2.1保修内容包括但不限于工程质量问题、设备故障、设施损坏等。8.2.2保修内容应严格按照国家相关标准和规范执行。8.3维修责任8.3.1在保修期内,因施工单位原因造成的质量问题,施工单位应负责维修。8.3.2维修过程中,施工单位应确保工程质量,不得降低保修标准。8.4维修费用8.4.1保修范围内的维修费用由施工单位承担。8.4.2保修期满后,维修费用由使用方承担。9.施工验收9.1验收标准9.1.1验收标准应为国家相关质量标准、设计文件和合同约定。9.1.2验收标准应明确工程质量、安全、环保等方面的要求。9.2验收程序9.2.1施工单位应按照合同约定完成施工任务。9.2.2施工单位应组织自检,确保工程质量符合验收标准。9.2.3建设单位和监理单位应按照验收程序对工程进行验收。9.3验收报告9.3.1验收报告应详细记录验收过程、验收结果和存在问题。9.3.2验收报告应由建设单位、施工单位和监理单位共同签署。9.4验收争议9.4.1如对验收结果有异议,各方应协商解决。9.4.2协商不成的,可提交仲裁或诉讼解决。10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1争议解决方式包括协商、调解、仲裁和诉讼。10.1.2双方应通过协商解决争议。10.2争议解决机构10.2.1协商不成时,双方可向有关仲裁机构申请仲裁。10.2.2仲裁机构应按照仲裁规则和程序进行仲裁。10.3争议解决程序10.3.1争议解决程序应遵循合法、公正、高效的原则。10.3.2双方应积极配合争议解决程序的进行。10.4争议解决费用10.4.1争议解决费用应由败诉方承担。10.4.2如有特殊情况,双方可协商分担费用。11.合同解除11.1解除条件11.1.1合同解除条件包括违约、不可抗力、双方协商一致等。11.1.2解除条件应符合国家相关法律法规和合同约定。11.2解除程序11.2.1解除合同应提前通知对方,并按照合同约定进行。11.2.2解除合同后,双方应按照约定处理善后事宜。11.3解除责任11.3.1因一方违约导致合同解除,违约方应承担相应责任。11.3.2因不可抗力导致合同解除,双方互不承担责任。11.4解除通知11.4.1解除合同的通知应明确解除原因和生效日期。11.4.2解除通知应由解除方正式发出。12.合同终止12.1终止条件12.1.1合同终止条件包括合同履行完毕、双方协商一致等。12.1.2终止条件应符合国家相关法律法规和合同约定。12.2终止程序12.2.1合同终止应按照合同约定进行。12.2.2终止合同后,双方应按照约定处理善后事宜。12.3终止责任12.3.1合同终止后,双方应按照约定承担相应责任。12.3.2如有争议,应按照合同约定或相关法律法规解决。12.4终止通知12.4.1终止合同的通知应明确终止原因和生效日期。12.4.2终止通知应由终止方正式发出。13.违约责任13.1违约情形13.1.1违约情形包括未能履行合同义务、延迟履行、履行不符合约定等。13.1.2违约情形应符合国家相关法律法规和合同约定。13.2违约责任13.2.1违约方应承担违约责任,包括支付违约金、赔偿损失等。13.2.2违约责任的具体内容和计算方法应按照合同约定执行。13.3违约赔偿13.3.1违约赔偿应根据实际损失计算。13.3.2违约赔偿应包括直接损失和间接损失。13.4违约通知13.4.1违约方应向对方发出违约通知。13.4.2违约通知应明确违约事实和违约责任。14.合同生效与终止14.1生效条件14.1.1合同生效条件包括双方签字盖章、合同内容合法有效等。14.1.2合同生效条件应符合国家相关法律法规。14.2生效日期14.2.1合同自双方签字盖章之日起生效。14.2.2合同生效日期应明确记载于合同中。14.3终止条件14.3.1合同终止条件包括合同履行完毕、双方协商一致等。14.3.2终止条件应符合国家相关法律法规和合同约定。14.4终止日期14.4.1合同终止日期应明确记载于合同中。14.4.2合同终止后,双方应按照约定处理善后事宜。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入概述1.1本合同中提及的第三方,是指除甲乙双方以外的,为履行合同目的而介入合同的第三方单位或个人。1.2第三方介入的形式包括但不限于中介服务、专业咨询、监理、检测、评估等。2.第三方介入的引入2.1甲乙双方在合同履行过程中,如需引入第三方,应提前书面通知对方,并经对方同意。2.2第三方的引入应遵循公平、公正、公开的原则。3.第三方的责任和权利3.1第三方应按照合同约定或甲乙双方的要求,独立、客观、公正地履行职责。3.2.1获得甲乙双方提供的相关资料和信息的权利。3.2.2对甲乙双方的行为进行监督的权利。3.2.3在履行职责过程中,提出合理化建议的权利。3.3.1严格遵守国家法律法规和行业标准。3.3.2保护甲乙双方的商业秘密和隐私。3.3.3及时、准确地向甲乙双方报告工作进展和问题。4.第三方的责任限额4.1第三方的责任限额应按照合同约定或甲乙双方协商确定。4.2第三方的责任限额包括但不限于:4.2.1第三方在履行职责过程中造成的直接经济损失。4.2.2第三方在履行职责过程中违反法律法规造成的法律责任。4.3第三方的责任限额应在合同中明确列出,并在发生责任时按照约定进行赔偿。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方在合同履行过程中的职责范围应明确划分,避免责任不清。5.2甲乙双方应与第三方就职责范围、工作内容、工作进度、费用支付等事项达成一致意见,并在合同中明确。5.3第三方应与甲乙双方保持密切沟通,及时报告工作进展和问题,确保合同履行顺利进行。6.第三方介入的额外条款及说明6.1第三方介入的额外条款如下:6.1.1第三方介入的费用应由甲乙双方承担,具体费用由合同约定。6.1.2第三方介入的费用应按照实际发生额支付。6.1.3第三方介入的费用支付方式、支付期限应在合同中明确。6.2第三方介入的说明:6.2.1第三方介入的费用应包括但不限于第三方人员的工资、差旅费、材料费、设备租赁费等。6.2.2第三方介入的费用支付应由甲乙双方按照合同约定的时间和方式支付。6.2.3第三方介入的费用支付如有争议,应按照合同约定或相关法律法规解决。7.第三方介入的变更7.1如需变更第三方介入的内容、范围、费用等,甲乙双方应协商一致,并在合同中予以明确。7.2变更后的合同条款应适用于合同履行过程中的所有第三方。8.第三方介入的终止8.1如需终止第三方介入,甲乙双方应提前书面通知第三方,并按照合同约定处理善后事宜。8.2第三方介入终止后,甲乙双方应按照合同约定处理剩余工作,确保合同履行完毕。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:施工组织设计详细要求:包含施工方案、施工进度计划、质量保证措施、安全防护措施等。说明:施工组织设计是指导施工全过程的重要文件,应详细、具体,并经甲乙双方及监理单位审核批准。2.附件二:施工进度计划详细要求:详细列出分部分项工程的进度安排,包括开始和结束日期。说明:施工进度计划是施工进度控制的重要依据,应定期更新,并及时通知甲乙双方。3.附件三:质量保证体系文件详细要求:包括质量管理制度、质量检验标准、质量事故处理程序等。说明:质量保证体系文件是确保工程质量的重要手段,应不断完善和改进。4.附件四:安全管理制度文件详细要求:包括安全防护措施、安全教育培训、安全事故处理程序等。说明:安全管理制度文件是确保施工安全的重要依据,应严格执行。5.附件五:环保措施文件详细要求:包括环保措施、环保设施、环保费用、环保验收等。说明:环保措施文件是保护环境的重要手段,应确保环保要求得到落实。6.附件六:变更协议详细要求:包括变更原因、变更内容、变更费用、变更期限等。说明:变更协议是合同变更的重要文件,应明确变更后的合同条款。7.附件七:验收报告详细要求:包括验收过程、验收结果、存在问题、处理意见等。说明:验收报告是工程验收的重要文件,应真实、准确、完整。8.附件八:第三方服务协议详细要求:包括第三方服务内容、服务期限、费用、责任等。说明:第三方服务协议是明确第三方服务内容和责任的文件。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:未按照合同约定的时间、质量、标准完成施工任务。责任认定标准:根据合同约定,延误工期每延误一日,应支付违约金人民币X元。示例说明:若施工单位未能按期完成工程,每延误一日,应支付人民币1000元违约金。2.违约行为:施工过程中发生安全事故。责任认定标准:根据事故原因、损失程度,由责任方承担相应责任。示例说明:若事故由施工单位责任造成,施工单位应承担全部责任,包括赔偿损失和承担相关罚款。3.违约行为:未按照合同约定支付工程款。责任认定标准:根据逾期天数,按日支付逾期付款违约金。示例说明:若建设单位未按期支付工程款,每逾期一日,应支付人民币1000元违约金。4.违约行为:未按照合同约定进行质量检测。责任认定标准:根据质量检测结果,由责任方承担相应责任。示例说明:若施工单位未按照合同约定进行质量检测,导致工程质量不合格,施工单位应负责修复并承担相关费用。5.违约行为:泄露甲乙双方的商业秘密。责任认定标准:根据损失程度,由责任方承担相应责任。示例说明:若第三方泄露甲乙双方的商业秘密,应承担全部责任,包括赔偿损失和承担相关罚款。全文完。2024年体育设施建设项目施工合同补充条款1本合同目录一览1.补充合同签订依据1.1合同依据文件1.2相关法律法规1.3相关政策文件2.施工范围及内容2.1施工范围2.2施工内容2.3施工期限3.施工单位资质及责任3.1施工单位资质要求3.2施工单位责任3.3施工单位人员配备4.施工质量要求4.1施工质量标准4.2施工质量检验4.3施工质量问题处理5.施工进度要求5.1施工进度计划5.2施工进度调整5.3施工进度考核6.工程款支付方式6.1工程款支付比例6.2工程款支付时间6.3工程款支付条件7.工程变更及增减7.1工程变更范围7.2工程变更程序7.3工程增减处理8.施工安全管理8.1施工安全责任8.2施工安全管理措施8.3施工安全事故处理9.环境保护及文明施工9.1环境保护要求9.2文明施工要求9.3环境保护及文明施工责任10.合同解除及终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3合同解除及终止程序11.争议解决方式11.1争议解决方式选择11.2争议解决程序11.3争议解决费用12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任承担12.3违约责任处理13.合同生效及解除13.1合同生效条件13.2合同解除条件13.3合同生效及解除程序14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.补充合同签订依据1.1合同依据文件1.1.1本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规。1.1.2本合同依据双方已签订的《2024年体育设施建设项目施工合同》。1.1.3本合同依据国家及地方相关政策文件。1.2相关法律法规1.2.1本合同履行过程中,双方应遵守国家相关法律法规。1.2.2本合同履行过程中,如遇法律法规变更,双方应按照变更后的法律法规执行。1.3相关政策文件1.3.1本合同依据国家及地方关于体育设施建设的相关政策文件。1.3.2本合同履行过程中,如遇政策文件变更,双方应按照变更后的政策文件执行。2.施工范围及内容2.1施工范围2.1.1本合同施工范围为体育设施建设项目,包括但不限于运动场、看台、跑道、篮球场、足球场等。2.1.2施工范围包括土建工程、安装工程、装饰装修工程等。2.2施工内容2.2.1土建工程:包括基础工程、主体结构工程、屋面工程等。2.2.2安装工程:包括给排水、电气、消防、体育设施等安装工程。2.2.3装饰装修工程:包括墙面、地面、门窗等装饰装修工程。2.3施工期限2.3.1本合同施工期限为自合同签订之日起至体育设施建设项目竣工验收合格之日止。2.3.2施工期限可根据实际情况进行调整,但需经双方协商一致并签订补充协议。3.施工单位资质及责任3.1施工单位资质要求3.1.1施工单位须具备国家规定的体育设施建设项目施工资质。3.1.2施工单位须具备安全生产许可证。3.2施工单位责任3.2.1施工单位负责按照合同要求,确保工程质量和施工安全。3.2.2施工单位负责施工现场的管理和协调。3.3施工单位人员配备3.3.1施工单位应按照工程规模和施工要求,配备足够的技术、管理人员和施工人员。3.3.2施工单位应保证施工人员具备相应的专业技能和资格证书。4.施工质量要求4.1施工质量标准4.1.1本合同施工质量应符合国家标准、行业标准及合同约定的质量标准。4.1.2施工单位应按照施工图纸和设计要求进行施工。4.2施工质量检验4.2.1施工单位应定期进行施工质量检验,确保工程质量符合要求。4.2.2工程验收前,施工单位应组织进行自检,并向监理单位提交自检报告。4.3施工质量问题处理4.3.1发生施工质量问题,施工单位应立即采取措施进行整改。4.3.2监理单位应组织验收整改后的工程质量,并对整改效果进行评估。5.施工进度要求5.1施工进度计划5.1.1施工单位应编制详细的施工进度计划,经监理单位审核批准后执行。5.1.2施工进度计划应包括各分部、分项工程的施工时间安排。5.2施工进度调整5.2.1因不可抗力或双方协商一致的原因导致施工进度调整时,双方应签订补充协议。5.2.2施工进度调整后,施工单位应重新编制施工进度计划。5.3施工进度考核5.3.1监理单位应定期对施工进度进行考核,并对施工单位进行奖惩。5.3.2施工进度考核结果作为工程款支付和合同解除的依据之一。6.工程款支付方式6.1工程款支付比例6.1.1本合同工程款支付比例为分阶段支付。6.1.2首付款比例不低于合同总额的10%,其余工程款按实际完成工程量分期支付。6.2工程款支付时间6.2.1首付款在合同签订后15日内支付。6.2.2每期工程款在工程验收合格后15日内支付。6.3工程款支付条件6.3.1工程款支付条件包括工程进度、质量、安全等符合合同要求。6.3.2施工单位应提供相应的验收报告和结算资料。7.工程变更及增减7.1工程变更范围7.1.1工程变更范围包括设计变更、施工方案变更等。7.1.2工程变更应经双方协商一致,并签订补充协议。7.2工程变更程序7.2.1施工单位提出工程变更申请,经监理单位审核后报甲方审批。7.2.2甲方审批同意后,施工单位组织施工。7.3工程增减处理7.3.1工程增减应按照实际完成工程量和合同约定的单价进行结算。7.3.2工程增减处理需经双方协商一致,并签订补充协议。8.施工安全管理8.1施工安全责任8.1.1施工单位负责施工现场的安全管理,确保施工安全。8.1.2施工单位应制定安全生产管理制度,并严格执行。8.2施工安全管理措施8.2.1施工现场应设置安全警示标志,明确安全操作规程。8.2.2施工单位应定期进行安全教育培训,提高施工人员的安全意识。8.3施工安全事故处理8.3.1发生安全事故,施工单位应立即采取应急救援措施,并报告甲方。8.3.2事故原因分析及处理措施应由事故调查组提出,并经双方确认。9.环境保护及文明施工9.1环境保护要求9.1.1施工单位应遵守国家环境保护法律法规,采取有效措施保护环境。9.1.2施工现场应设置环境保护设施,防止污染。9.2文明施工要求9.2.1施工单位应保持施工现场整洁,文明施工。9.2.2施工单位应遵守施工现场周边环境秩序,不得扰民。9.3环境保护及文明施工责任9.3.1施工单位对施工现场环境保护和文明施工负直接责任。9.3.2甲方有权对施工单位的环境保护及文明施工情况进行监督检查。10.合同解除及终止10.1合同解除条件10.1.1双方协商一致解除合同。10.1.2因不可抗力导致合同无法履行。10.1.3一方严重违约,另一方要求解除合同。10.2合同终止条件10.2.1合同约定的施工期限届满,工程竣工验收合格。10.2.2双方协商一致终止合同。10.3合同解除及终止程序10.3.1双方协商一致解除或终止合同,应签订书面协议。10.3.2合同解除或终止后,双方应按照约定进行工程结算。11.争议解决方式11.1争议解决方式选择11.1.1双方发生争议,应友好协商解决。11.1.2协商不成,可提交仲裁委员会仲裁。11.2争议解决程序11.2.1争议发生后,双方应在争议发生之日起30日内提交仲裁申请。11.2.2仲裁委员会应按照仲裁规则进行仲裁。11.3争议解决费用11.3.1仲裁费用由败诉方承担,双方另有约定的除外。12.违约责任12.1违约情形12.1.1一方未按合同约定履行义务。12.1.2一方故意或过失造成对方损失。12.2违约责任承担12.2.1违约方应承担违约责任,赔偿对方损失。12.2.2违约责任的具体赔偿标准由双方协商确定。12.3违约责任处理12.3.1一方违约,另一方有权要求违约方承担违约责任。12.3.2违约责任的处理方式包括但不限于赔偿、解除合同等。13.合同生效及解除13.1合同生效条件13.1.1合同经双方签字盖章后生效。13.1.2合同签订后,双方应按照合同约定履行义务。13.2合同解除条件13.2.1合同约定的解除条件成立。13.2.2合同解除条件经双方协商一致。13.3合同生效及解除程序13.3.1合同生效后,双方应按照合同约定履行义务。13.3.2合同解除程序按照合同约定或法律规定进行。14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜,双方可另行协商补充。14.2本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。14.3本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1第三方是指在合同履行过程中,由甲乙双方共同认可或委托介入合同履行的独立法人或其他组织。1.2第三方介入可以是中介方、监理方、咨询方、检测方等。2.第三方介入条件2.1甲乙双方协商一致,认为需要第三方介入以保障合同履行。2.2第三方具备相应的资质和能力,能够胜任介入工作。3.第三方责任限额3.1第三方介入后,其责任限额由甲乙双方在合同中约定。3.2第三方责任限额应合理,不得低于第三方介入工作的实际风险。3.3第三方责任限额包括但不限于违约责任、侵权责任、赔偿责任等。4.第三方责权利4.1第三方责任4.1.1第三方应按照合同约定,履行其在合同中的义务。4.1.2第三方应对其介入工作造成的损失承担相应的责任。4.1.3第三方在介入过程中应遵守国家法律法规和行业规范。4.2第三方权利4.2.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的工作条件和信息。4.2.2第三方有权对甲乙双方的行为进行监督和检查。4.2.3第三方有权就介入工作向甲乙双方提出意见和建议。4.3第三方义务4.3.1第三方应确保介入工作的独立性和公正性。4.3.2第三方应按照合同约定的时间和质量要求完成介入工作。4.3.3第三方应妥善保管甲乙双方提供的信息和资料。5.第三方介入程序5.1第三方介入前,甲乙双方应签订第三方介入协议,明确第三方介入的具体内容和责任。5.2第三方介入协议应经甲乙双方签字盖章后生效。5.3第三方介入协议的签订不得影响本合同的履行。6.第三方与其他各方的划分说明6.1第三方与甲乙双方之间的关系为委托关系,第三方不得直接与甲乙双方签订与本合同内容相关的其他合同。6.2第三方与甲乙双方之间的争议,应按照第三方介入协议的约定解决。6.3第三方介入工作完成后,甲乙双方应根据本合同和第三方介入协议的约定,对第三方的工作进行验收和评价。7.第三方介入后的合同修改7.1第三方介入后,甲乙双方可根据实际情况对本合同进行修改,修改内容应经双方协商一致。7.2修改后的合同仍以本合同为主体,第三方介入协议作为补充。8.第三方介入的终止8.1.1第三方违反合同约定,无法继续履行介入工作。8.1.2第三方介入工作已完成,且无继续介入的必要。8.1.3双方协商一致终止第三方介入。8.2第三方介入终止后,甲乙双方应根据本合同和第三方介入协议的约定,进行合同结算和责任划分。9.第三方介入的费用承担9.1第三方介入的费用由甲乙双方在合同中约定。9.2第三方介入费用包括但不限于中介费、监理费、咨询费、检测费等。9.3第三方介入费用可根据第三方介入工作内容和成果进行结算。10.第三方介入的保密义务10.1第三方在介入过程中,应对甲乙双方提供的信息和资料负有保密义务。10.2第三方不得泄露甲乙双方的商业秘密和隐私信息。11.第三方介入的法律适用11.1第三方介入的合同关系适用中华人民共和国法律。11.2第三方介入的争议解决方式,按照本合同约定的争议解决方式执行。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.合同签订文件1.1合同文本1.2合同签订证明1.3双方营业执照副本1.4双方法定代表人身份证明1.5双方授权委托书2.施工图纸及设计文件2.1施工图纸2.2设计变更通知2.3设计审核意见3.施工进度计划3.1施工进度计划表3.2施工进度调整通知3.3施工进度报告4.工程款支付凭证4.1工程款支付申请4.2工程款支付凭证4.3工程款支付对账单5.施工质量检验报告5.1施工质量检验报告5.2施工质量整改通知5.3施工质量验收报告6.施工安全事故报告6.1施工安全事故报告6.2事故调查报告6.3事故处理意见7.环境保护及文明施工记录7.1环境保护措施落实情况7.2文明施工措施落实情况7.3环境保护及文明施工验收报告8.第三方介入协议8.1第三方介入协议8.2第三方资质证明8.3第三方工作范围及要求9.合同变更文件9.1合同变更通知9.2合同变更协议9.3合同变更后的文本10.争议解决文件10.1争议解决申请10.2争议解决协议10.3争议解决裁决书说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为1.1未按合同约定的时间和质量要求完成施工。1.2隐瞒工程质量问题,导致工程验收不合格。1.3违反施工安全规定,发生安全事故。1.4违反环境保护及文明施工规定,造成环境污染或扰民。1.5未按时支付工程款或拖欠工程款。1.6未按照合同约定提供设计变更通知或施工进度调整通知。1.7违反合同约定,泄露商业秘密或隐私信息。2.责任认定标准2.1违约行为的认定应以合同约定为准。2.2违约责任的认定应根据违约行为对合同履行的影响程度进行。2.3违约责任包括但不限于:赔偿损失延期履行解除合同支付违约金3.违约责任示例说明3.1施工单位未按合同约定的时间完成施工,导致工期延误。责任认定:施工单位承担工期延误的违约责任,赔偿甲方因此造成的损失。3.2施工单位隐瞒工程质量问题,导致工程验收不合格。责任认定:施工单位承担工程质量问题的违约责任,重新进行施工并赔偿甲方因此造成的损失。3.3施工单位违反施工安全规定,发生安全事故。责任认定:施工单位承担安全事故的违约责任,赔偿甲方因此造成的损失,并承担相应的法律责任。3.4施工单位未按时支付工程款。责任认定:施工单位承担拖欠工程款的违约责任,支付违约金并赔偿甲方因此造成的损失。全文完。2024年体育设施建设项目施工合同补充条款2本合同目录一览1.1项目概况1.1.1项目名称1.1.2项目地点1.1.3项目规模1.1.4项目建设内容1.1.5项目总投资1.2施工单位1.2.1施工单位名称1.2.2施工单位资质1.2.3施工单位人员1.3施工期限1.3.1施工开始日期1.3.2施工结束日期1.4工程质量1.4.1质量标准1.4.2质量保证措施1.4.3质量验收程序1.5工程进度1.5.1进度计划1.5.2进度调整程序1.5.3进度延误责任1.6工程造价1.6.1工程造价构成1.6.2工程造价调整1.6.3结算与支付1.7施工图纸及资料1.7.1施工图纸要求1.7.2施工图纸提供时间1.7.3施工图纸变更1.8施工现场管理1.8.1施工现场布置1.8.2施工现场安全1.8.3施工现场环保1.9施工监理1.9.1监理单位名称1.9.2监理单位资质1.9.3监理单位人员1.10风险责任1.10.1施工单位责任1.10.2甲方责任1.10.3不可抗力因素1.11争议解决1.11.1争议解决方式1.11.2争议解决机构1.11.3争议解决程序1.12合同解除1.12.1合同解除条件1.12.2合同解除程序1.13合同生效及终止1.13.1合同生效条件1.13.2合同终止条件1.14合同附件1.14.1附件一:施工图纸1.14.2附件二:工程量清单1.14.3附件三:合同专用条款第一部分:合同如下:第一条项目概况1.1项目名称:2024年体育设施建设项目1.2项目地点:市区1.3项目规模:占地面积5000平方米,建筑面积3000平方米1.4项目建设内容:体育场馆、看台、篮球场、足球场、健身路径等1.5项目总投资:人民币伍仟万元整第二条施工单位2.1施工单位名称:建筑工程有限公司2.2施工单位资质:房屋建筑工程施工总承包壹级2.3施工单位人员:项目经理、技术负责人、质量负责人、安全负责人、施工员等第三条施工期限3.1施工开始日期:2024年4月1日3.2施工结束日期:2025年3月31日第四条工程质量4.1质量标准:符合国家相关质量标准及设计要求4.2质量保证措施:建立质量管理体系,实行质量责任制4.3质量验收程序:按照国家相关验收规范进行验收第五条工程进度5.1进度计划:根据施工图纸及工程量清单制定详细的施工进度计划5.2进度调整程序:如遇特殊情况需调整进度,需经甲方同意并书面通知施工单位5.3进度延误责任:因施工单位原因造成工期延误,需承担相应的违约责任第六条工程造价6.1工程造价构成:包括直接费、间接费、利润、税金等6.2工程造价调整:在合同执行期间,如遇材料价格、人工费等调整,按国家规定进行调整6.3结算与支付:按月进度结算,每月底前支付上月工程款第七条施工图纸及资料7.1施工图纸要求:施工单位必须严格按照施工图纸进行施工,不得擅自修改7.2施工图纸提供时间:在合同签订后30日内,甲方提供完整的施工图纸7.3施工图纸变更:如需变更施工图纸,需经甲方同意并办理变更手续第八条施工现场管理8.1施工现场布置:施工单位应根据工程特点和施工进度合理布置施工现场,确保施工安全、有序8.2施工现场安全:施工单位应制定安全管理制度,严格执行安全生产责任制,确保施工现场安全无事故8.3施工现场环保:施工单位应采取措施减少施工过程中的噪音、粉尘等污染,保护环境第九条施工监理9.1监理单位名称:建设工程监理有限公司9.2监理单位资质:房屋建筑工程监理甲级9.3监理单位人员:总监理工程师、专业监理工程师、监理员等第十条风险责任10.1施工单位责任:因施工单位原因造成工程损失、质量事故等,施工单位应承担全部责任10.2甲方责任:因甲方原因造成工程损失、质量事故等,甲方应承担相应责任10.3不可抗力因素:因地震、洪水、台风等不可抗力因素造成工程损失,双方应根据实际情况协商解决第十一条争议解决11.1争议解决方式:发生争议时,双方应友好协商解决11.2争议解决机构:如协商不成,可向合同签订地人民法院提起诉讼11.3争议解决程序:按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规执行第十二条合同解除12.1合同解除条件:如一方违约,另一方有权解除合同12.2合同解除程序:解除合同应书面通知对方,并办理相关手续第十三条合同生效及终止13.1合同生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效13.2合同终止条件:合同履行完毕或因双方协商一致解除合同,合同终止第十四条合同附件14.1附件一:施工图纸14.2附件二:工程量清单14.3附件三:合同专用条款第二部分:第三方介入后的修正15.1第三方介入的概念15.1.1第三方是指本合同签订后,经甲乙双方同意,介入合同履行过程中的独立法人或其他组织。15.1.2第三方介入的目的包括但不限于提供专业咨询、监理服务、项目管理、技术支持等。15.1.3第三方介入的类型包括但不限于中介方、咨询方、监理方、项目管理方等。15.2第三方介入的程序15.2.1第三方介入需经甲乙双方书面同意,并签订《第三方介入协议》。15.2.2《第三方
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024年度技术合作研发与共享合同3篇
- 2024年土地租赁居间买卖服务合同9篇
- 2024年度健身教练合同:健身房信报箱健身器材管理与使用3篇
- 2024年度高品质住宅砌砖施工劳务服务合同2篇
- 2024年度建筑施工图纸审查与设计优化合同3篇
- 2024年度房产买断包销及房地产投资咨询合同3篇
- 2024年度医疗设备维护与技术升级合同3篇
- 2024奶茶店员工劳动合同签订指南3篇
- 2024年度企业品牌战略规划与市场推广合同2篇
- 2024年手机销售与市场渠道合作合同范本3篇
- 国家开放大学《管理英语2》综合练习参考答案
- 2024年中国人寿财产保险股份有限公司招聘笔试参考题库含答案解析
- 教师企业实践总结汇报
- 抖音快手区别分析报告
- 全生命周期成本管理与优化
- 质量损失培训课件
- 《维修车间管理》课件
- 北京市海淀区101中学2023年数学七年级第一学期期末经典试题含解析
- 高处作业吊篮危险源辨识及风险评价表
- 房地产开发项目 水土保持方案
- 八年级历史上册 第一学期期末考试卷(人教福建版)
评论
0/150
提交评论