建筑工程硬装施工合同

建筑工程硬装施工合同合同编号：__________鉴于业主委托施工方进行建筑工程硬装施工，为确保双方合法权益，经充分协商，达成如下合同条款：一、工程概述1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：包括但不限于土建、水电、防水、瓷砖铺贴、木作制作及安装、油漆、墙面处理等硬装施工内容。1.4工程预算：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。二、合同价格及支付方式2.1双方确认，本合同总价款为：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2业主应在合同签订后七个工作日内，向施工方支付合同总价款的30%作为预付款。2.3施工方应在工程进度达到75%时，向业主提交进度款申请，业主应在收到申请后七个工作日内支付合同总价款的30%。2.4工程竣工验收合格后，业主应在验收合格后七个工作日内支付合同总价款的30%。2.5施工方开具正规发票，业主按约定时间支付款项。三、施工期限3.1施工方应按照双方约定的工期完成工程。3.2因不可抗力或其他特殊情况导致施工进度延误，双方可协商顺延工期。3.3施工方如需延长工期，应提前七个工作日向业主提出申请，征得业主同意后方可延长。四、工程质量及验收4.1施工方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，保证工程质量。4.2工程竣工后，施工方应组织业主、设计师及相关人员共同进行验收。4.3验收合格后，双方签署《工程验收单》，业主支付剩余合同款项。4.4如验收不合格，施工方应按照验收意见进行整改，直至达到验收标准。五、违约责任5.1双方应严格按照本合同约定履行各自权利和义务，如一方违约，应承担违约责任。5.2施工方如未按照约定工期完成工程，应支付违约金，违约金为合同总价款的0.5%。5.3业主如未按照约定时间支付款项，应支付滞纳金，滞纳金为应付款项的0.5%。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。6.2如协商不成，任何一方均有权向工程所在地人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。7.3本合同签订后，双方应严格遵守国家法律法规，共同维护双方合法权益。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________年__________月__________日附件：1.工程图纸及设计方案2.材料品牌及规格型号3.施工工艺及标准4.工程进度计划表5.付款凭证6.验收报告一、附件列表：1.工程图纸及设计方案2.材料品牌及规格型号3.施工工艺及标准4.工程进度计划表5.付款凭证6.验收报告二、违约行为及认定：1.施工方未按照约定工期完成工程，认定违约。2.业主未按照约定时间支付款项，认定违约。3.施工质量不符合国家相关标准和规范，认定违约。4.双方未按照约定履行各自权利和义务，认定违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指委托施工方进行建筑工程硬装施工的当事人。2.乙方：指承担建筑工程硬装施工的施工方。3.合同总价款：指双方约定的完成建筑工程硬装施工所需支付的款项。4.预付款：指合同签订后，业主向施工方支付的合同总价款的30%。5.进度款：指施工进度达到75%时，施工方向业主申请支付的合同总价款的30%。6.违约金：指违约方应支付给守约方的赔偿金。7.滞纳金：指未按约定时间支付款项的一方应支付给另一方的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：双方协商顺延工期，必要时签订补充协议。2.施工质量问题：解决办法：施工方按照验收意见进行整改，直至达到验收标准。3.付款延迟：解决办法：业主按时支付款项，逾期支付的应支付滞纳金。4.合同纠纷：解决办法：通过友好协商解决，协商不成时，向工程所在地人民法院提起诉讼。五、所有应用场