建筑电梯BT施工合同

建筑电梯BT施工合同合同编号：__________建筑电梯BT施工合同地址：联系方式：地址：联系方式：鉴于：2.承包商愿意承担该工程的施工任务；3.双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，协商一致，签订本合同。第一条工程范围与内容1.1工程范围：本合同所指的工程包括建筑电梯的设计、采购、施工、验收、保修等全部工作。1.2工程内容：包括但不限于电梯的选型、安装、调试、验收、培训、售后服务等。第二条合同价格与支付2.1合同价格：双方确认，本合同的签约金额为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2支付方式：2.2.1业主应在合同签订后的七个工作日内，向承包商支付合同金额的10%作为预付款。2.2.2承包商完成工程后，业主应在验收合格后的七个工作日内支付合同金额的80%。2.2.3剩余的10%作为质量保证金，自工程验收合格之日起一年内无质量问题，予以支付。第三条施工期限3.1承包商应按照双方约定的施工计划完成工程。3.2施工期限自双方签订合同之日起至工程验收合格日止。第四条质量标准4.1承包商应按照国家和行业的相关标准、规范进行施工，保证工程的质量和安全。4.2工程验收合格的标准：4.2.1工程质量应符合国家和行业的相关标准、规范要求；4.2.2工程设备应运行正常，各项功能齐全；4.2.3业主及相关部门的验收合格。第五条违约责任5.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。5.2承包商未按照约定的施工计划完成工程，业主有权按逾期天数向承包商追讨违约金，违约金计算方式为：每日违约金金额为合同金额的0.5%。5.3业主未按约定时间支付合同款项，承包商有权拒绝施工，业主应承担因此造成的损失。第六条争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且质量保证金支付完毕之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________日期：__________日期：__________一、附件列表：1.建筑电梯设计方案2.建筑电梯采购清单3.施工计划与进度表4.工程质量标准与规范5.验收标准与程序6.电梯操作与维护手册7.保修服务协议8.相关法律法规证明文件二、违约行为及认定：1.承包商未按约定时间完成工程：根据第五条5.2约定，逾期天数超过合同约定的，业主有权向承包商追讨违约金。2.业主未按约定时间支付合同款项：根据第五条5.3约定，业主应承担因承包商拒绝施工造成的损失。3.工程质量不符合约定标准：根据第四条4.2约定，工程验收未合格，视为承包商违约。4.双方未履行协商解决争议的义务：根据第七条6.1约定，双方应通过友好协商解决争议，不履行协商义务的视为违约。三、法律名词及解释：1.建筑电梯BT施工合同：指建筑电梯的设计、采购、施工、验收、保修等全部工作的一种合同形式。2.预付款：指业主在合同签订后向承包商支付的合同金额的10%。3.质量保证金：指工程验收合格之日起一年内，无质量问题，予以支付的合同金额的10%。4.违约金：指违约方应向守约方支付的赔偿金，计算方式为每日合同金额的0.5%。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：双方协商调整施工计划，承包商应采取措施加快施工进度。2.工程质量问题：解决办法：立即停工，由承包商负责整改并重新验收，发生的费用由承包商承担。3.款项支付纠纷：解决办法：双方按照合同约定的支付条款执行，如有争议，通过协商解决。4.争议解决：解决办法：按照第七条6.1约定，通过友好协商解决，协商不成的，向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于建筑项