2024年建设工程项目承包责任合同范本一

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年建设工程项目承包责任合同范本一本合同目录一览第一条：合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3建设工程项目1.4合同文件第二条：合同范围与工程内容2.1工程范围2.2工程内容2.3工程量清单第三条：合同价格与支付3.1合同价格3.2预付款3.3进度付款3.4竣工结算3.5支付方式与时间第四条：工程质量与标准4.1工程质量要求4.2工程标准4.3质量保证措施第五条：工程进度与交付5.1工程进度计划5.2工程交付时间5.3延期交付的处理第六条：合同的履行与变更6.1合同的履行6.2合同的变更6.3变更的程序与条件第七条：违约责任7.1发包方的违约责任7.2承包方的违约责任7.3违约赔偿第八条：不可抗力8.1不可抗力的定义8.2不可抗力的处理8.3不可抗力导致的合同解除第九条：争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁9.3诉讼第十条：合同的解除与终止10.1合同解除的条件10.2合同终止的条件10.3解除或终止合同后的处理第十一条：保密条款11.1保密信息的定义11.2保密义务11.3保密期限第十二条：知识产权保护12.1知识产权的定义12.2知识产权的保护12.3侵权责任第十三条：税法与合规13.1税法遵守13.2合规要求13.3合规检查与监督第十四条：其他条款14.1合同的生效与终止14.2合同的修改与补充14.3信息的准确性与有效性14.4合同的保管与复印件14.5法律适用与解释第一部分：合同如下：第一条：合同主体及定义1.1发包方发包方是指根据本合同约定，承担工程发包义务的一方，即2024年建设工程项目的委托方。1.2承包方承包方是指根据本合同约定，承担工程承包义务的一方，即接受发包方委托，负责完成工程项目的施工、安装、调试等全部工作的一方。1.3建设工程项目建设工程项目是指发包方委托承包方施工的具体工程项目，包括工程的设计、采购、施工、安装、调试、验收、保修等全部工作。1.4合同文件本合同文件包括合同、附件、补充协议、澄清函、批文、许可证等，是本合同的组成部分，具有同等法律效力。第二条：合同范围与工程内容2.1工程范围工程范围包括工程的设计、采购、施工、安装、调试、验收、保修等全部工作。2.2工程内容工程内容具体包括：（详细列出工程的具体内容，如建筑物、构筑物、道路、桥梁、隧道、给排水、供电、供气、供暖等）。2.3工程量清单工程量清单是本合同的附件，详细列出了工程项目的各项工程量，是合同价格的基础。第三条：合同价格与支付3.1合同价格合同价格是指承包方完成工程项目所需的全部费用，包括工程设计费、材料设备采购费、施工费、安装费、调试费、验收费、保修费等。3.2预付款发包方应在合同签订后30日内支付合同总价款的10%作为预付款。3.3进度付款承包方按照工程进度完成相应工程量后，发包方应按照工程量清单和合同约定的价格支付进度款。3.4竣工结算工程竣工后，承包方应向发包方提交完整的竣工资料和竣工结算报告，发包方按照合同约定的价格进行竣工结算。3.5支付方式与时间支付方式采用银行转账方式，支付时间按照本合同约定的进度付款和竣工结算时间执行。第四条：工程质量与标准4.1工程质量要求工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准及合同约定的质量标准。4.2工程标准工程标准包括：（详细列出工程应符合的国家标准、行业标准和地方标准）。4.3质量保证措施承包方应建立完善的质量管理体系，确保工程质量符合合同约定。如发生质量问题，承包方应负责及时整改并承担相应责任。第五条：工程进度与交付5.1工程进度计划承包方应按照合同约定的时间节点提交工程进度计划，并按照计划完成工程项目的施工、安装、调试等工作。5.2工程交付时间工程项目的交付时间是指承包方按照合同约定完成所有施工、安装、调试等工作，并提交竣工资料的时间。5.3延期交付的处理如承包方原因导致工程延期交付，应按照合同约定向发包方支付违约金。如不可抗力原因导致工程延期交付，双方可协商延长合同工期。第六条：合同的履行与变更6.1合同的履行双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务。6.2合同的变更如合同履行过程中需要变更，应由双方协商一致，并签订补充协议。6.3变更的程序与条件第八条：不可抗力8.1不可抗力的定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。8.2不可抗力的处理如因不可抗力导致承包方无法履行合同，双方应立即协商，按照本合同约定的不可抗力条款处理。8.3不可抗力导致的合同解除如不可抗力事件持续时间超过合同约定的期限，双方可协商解除合同，并按照本合同约定的违约责任条款处理。第九条：争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁如双方选择仲裁解决争议，应按照本合同约定的仲裁委员会进行仲裁。9.3诉讼如双方选择诉讼解决争议，应按照本合同约定的法院进行诉讼。第十条：合同的解除与终止10.1合同解除的条件10.2合同终止的条件10.3解除或终止合同后的处理合同解除或终止后，双方应按照本合同约定的方式处理剩余工程、结算等问题。第十一条：保密条款11.1保密信息的定义保密信息是指本合同履行过程中双方披露的、不为公众所知的、具有商业价值的信息。11.2保密义务双方对保密信息承担保密义务，未经对方同意不得向第三方披露。11.3保密期限保密期限自合同解除或终止之日起计算，期限为：（具体期限）。第十二条：知识产权保护12.1知识产权的定义知识产权是指与工程相关的专利权、商标权、著作权等。12.2知识产权的保护双方应尊重并保护对方的知识产权，不得侵犯对方的知识产权。12.3侵权责任如发生侵权行为，侵权方应承担相应的法律责任。第十三条：税法与合规13.1税法遵守双方应遵守国家税法规定，依法纳税。13.2合规要求双方应遵守国家法律法规、行业标准和地方政策，确保工程项目的合规性。13.3合规检查与监督双方应接受政府相关部门的合规检查与监督，确保工程项目的合规运行。第十四条：其他条款14.1合同的生效与终止本合同自双方签字盖章之日起生效，合同期限至工程竣工验收合格之日终止。14.2合同的修改与补充合同的修改与补充应由双方协商一致，并以书面形式签订。14.3信息的准确性与有效性双方提供的合同信息应准确有效，如有误或变更，应及时通知对方。14.4合同的保管与复印件双方各自保管本合同正本，并相互提供合同复印件。14.5法律适用与解释本合同适用中华人民共和国法律，如有争议，双方可协商选择合适的法律解释机构进行解释。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程量清单详细列出工程项目所需的全部材料、工程量及价格等信息，作为合同价格的基础。2.设计文件包括工程的设计图纸、技术规范、设计说明书等，用于指导工程的施工和验收。3.采购清单详细列出材料设备的名称、型号、规格、数量、单价、总价等信息。4.施工计划包括工程的施工进度计划、施工方案、施工组织设计等。5.质量保证措施文件详细列出承包方为确保工程质量所采取的措施和方法。6.安全文明施工措施文件详细列出承包方为确保工程安全文明施工所采取的措施和方法。7.竣工资料包括工程竣工图纸、技术资料、施工记录、验收报告等。8.不可抗力事件证明文件如涉及不可抗力事件，应提供相关证明文件，如自然灾害、社会事件等。9.保密协议详细列出双方在合同履行过程中应保密的信息及保密义务。10.知识产权保护协议详细列出双方在合同履行过程中应遵守的知识产权保护规定。11.税法合规文件包括双方在合同履行过程中应遵守的税法规定及合规要求。说明二：违约行为及责任认定：1.发包方违约行为如发包方未按约定时间支付预付款、进度款或竣工结算款，应承担违约责任。示例：发包方未能在合同约定的时间内支付预付款，承包方有权暂停施工，并要求发包方支付违约金。2.承包方违约行为如承包方未能按照约定的时间节点完成工程进度，或工程质量不符合约定，应承担违约责任。示例：承包方未能在合同约定的时间内完成工程进度，发包方有权要求承包方支付违约金，并有权解除合同。3.质量问题导致的违约如工程质量不符合约定，发包方有权要求承包方修复、拆除或重新施工，并承担相应费用。示例：工程验收时发现质量问题，发包方有权要求承包方进行修复，并承担修复费用。4.延期交付导致的违约如承包方未能在约定的时间内交付工程，应承担违约责任，包括支付违约金和赔偿发包方损失。示例：承包方因自身原因导致工程延期交付，发包方有权要求承包方支付违约金，并有权解除合同。说明三：法律名词及解释：1.合同主体指本合同双方，即发包方和承包方。2.不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。3.知识产权指与工程相关的专利权、商标