2024年施工合同履约保函

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年施工合同履约保函本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3施工合同编号第二条保函的金额与有效期2.1保函金额2.2保函有效期第三条保函的类型与条件3.1保函类型3.2保函条件第四条保函的提交与审核4.1保函提交时间4.2保函审核流程第五条保函的生效与终止5.1保函生效条件5.2保函终止条件第六条保函的修改与延期6.1保函修改条件6.2保函延期流程第七条保函的索赔与退款7.1保函索赔条件7.2保函退款流程第八条保函的保管与保密8.1保函保管责任8.2保函保密义务第九条保函的转让与借用9.1保函转让条件9.2保函借用规定第十条保函的责任与赔偿10.1保函责任范围10.2保函赔偿标准第十一条保函的争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构第十二条保函的违约处理12.1违约情形12.2违约处理方式第十三条保函的不可抗力13.1不可抗力定义13.2不可抗力处理第十四条保函的其他条款14.1其他条款内容14.2其他条款补充说明第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称：×××公司，地址：×××市×××路×××号。1.2乙方名称：×××建筑工程有限公司，地址：×××市×××路×××号。1.3本施工合同编号：×××号。第二条保函的金额与有效期2.1保函金额：人民币拾万元整（￥100,000.00）。2.2保函有效期：自保函开具之日起至施工合同约定的工程竣工日期后六十天止。第三条保函的类型与条件3.1保函类型：履约保函。3.2保函条件：乙方按照施工合同的约定履行合同义务，完成工程。第四条保函的提交与审核4.1保函提交时间：自合同签订之日起五个工作日内。4.2保函审核流程：甲方在收到保函后，应在五个工作日内完成审核，并将审核结果通知乙方。第五条保函的生效与终止5.1保函生效条件：甲方在保函提交后，对保函无异议，且乙方向甲方提交了与保函金额相等履约保证金的转账凭证。5.2保函终止条件：乙方按照施工合同约定完成工程，并经甲方验收合格后，甲方出具工程竣工证书，乙方向甲方提交保函终止申请，甲方在收到申请后五个工作日内退还保函。第六条保函的修改与延期6.1保函修改条件：合同双方同意延长合同工期，且乙方向甲方提交了延长工期申请及相应履约保证。6.2保函延期流程：乙方向甲方提交保函延期申请，甲方在收到申请后五个工作日内完成审核，并将审核结果通知乙方。如甲方同意延期，甲方应与乙方重新签订延期协议，并办理保函延期手续。第八条保函的保管与保密8.1保函保管责任：甲方负责保管保函正本，并确保保函的安全，防止丢失、损坏或被盗。8.2保函保密义务：合同双方应对保函内容保密，不得向第三方透露保函的任何信息，除非依法应当向政府部门或其他有权机关提供保函信息的情况。第九条保函的转让与借用9.1保函转让条件：未经甲方书面同意，乙方不得将保函转让给任何第三方。9.2保函借用规定：乙方不得借用保函进行任何形式的融资或担保，否则甲方有权立即终止合同，并追究乙方的法律责任。第十条保函的责任与赔偿10.1保函责任范围：乙方如违反施工合同的约定，甲方有权根据保函的约定向乙方索赔，并要求乙方支付相应的赔偿。10.2保函赔偿标准：赔偿金额根据乙方违约的性质、程度及对甲方造成的损失确定，最高不超过保函金额。第十一条保函的争议解决11.1争议解决方式：双方通过协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决机构：合同签订地人民法院。第十二条保函的违约处理12.1违约情形：乙方未按照施工合同的约定履行义务，或甲方根据保函的约定行使索赔权利的情况。12.2违约处理方式：甲方有权根据保函的约定终止合同，并要求乙方支付违约金及赔偿损失。第十三条保函的不可抗力13.1不可抗力定义：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。13.2不可抗力处理：因不可抗力导致乙方无法履行合同的，乙方应立即通知甲方，并提供相关证明文件。经双方协商后，根据不可抗力的影响，决定是否延长合同工期或相应调整合同价格。第十四条保函的其他条款14.1其他条款内容：本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。14.2其他条款补充说明：本合同及补充协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念界定1.1第三方是指本合同之外的任何个人、团体或机构，不包括甲乙双方及其子公司、关联公司、分支机构及雇员。1.2第三方介入是指在合同执行过程中，涉及到除甲乙双方之外的第三方的权益、义务或责任。第二条第三方介入的处理方式2.1甲方应在与第三方发生合同关系前，征得乙方的书面同意。2.2甲方与第三方签订的合同，不得影响乙方根据本合同享有的权益。2.3乙方应协助甲方与第三方进行沟通协商，确保合同的顺利履行。第三条第三方责任的限制3.1第三方对甲乙双方不承担合同义务及责任。3.2第三方如因过错导致甲乙双方损失的，由甲方负责向第三方追偿。3.3甲方应确保第三方的行为不违反法律法规及社会公共利益。第四条第三方介入的额外条款4.1甲方与第三方签订的合同，应明确第三方的责任限额，包括但不限于赔偿限额、履约保证等。4.2甲方应将第三方的履约保函提交给乙方，并确保保函的有效性。4.3甲方应将第三方介入的情况及时通知乙方，并保持沟通。第五条第三方与甲乙双方的责任划分5.1第三方应按照合同约定履行义务，如发生违约行为，甲方负责处理。5.2甲乙双方应相互协助，确保合同的顺利履行，但第三方不承担甲乙双方的责任。第六条第三方介入的争议解决6.1如因第三方介入导致合同争议，甲乙双方应协商解决。6.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条第三方介入的保密义务7.1甲乙双方及第三方应对合同内容及相关谈判信息保密，不得向无关第三方透露。7.2违反保密义务的一方，应承担相应的法律责任。第八条第三方介入的违约处理8.1如第三方违反合同约定，甲方应承担违约责任。8.2甲方应及时处理第三方的违约行为，确保合同的顺利履行。第九条第三方介入的影响范围9.1第三方介入不影响甲乙双方根据本合同享有的权益。9.2甲乙双方应按照本合同约定履行义务，除非法律另有规定或双方另有约定。第十条第三方介入的合同变更10.1如甲方与第三方签订的合同需要变更，甲方应征得乙方的书面同意。10.2合同变更不得影响乙方根据本合同享有的权益。第十一条第三方介入的法律适用11.1本合同及第三方介入的合同，适用中华人民共和国法律。11.2本合同及第三方介入的合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。第十二条第三方介入的其他条款12.1本合同及第三方介入的合同未尽事宜，由甲乙双方协商确定。12.2本合同及第三方介入的合同的补充协议，与本合同具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：施工合同原件附件二：履约保函正本附件三：工程设计文件附件四：施工图纸附件五：工程量清单附件六：工程质量标准附件七：施工进度计划附件八：付款凭证附件九：验收报告附件十：工程竣工证书附件的详细要求和说明：附件一：施工合同原件本附件为施工合同的正式文件，包含了合同的全部条款和条件，双方应严格按照合同内容履行义务。附件二：履约保函正本本附件为乙方提交的履约保函，保证了乙方按照合同约定履行合同义务。保函金额、有效期等要素应符合合同规定。附件三：工程设计文件本附件包含了工程的设计图纸、技术规范、设计说明书等，乙方应根据设计文件进行施工。附件四：施工图纸本附件为施工图纸，详细说明了工程的构造、尺寸、材料等要求，乙方应按照图纸进行施工。附件五：工程量清单本附件列出了工程所需的材料、工程量及价格，乙方应按照清单进行采购和施工。附件六：工程质量标准本附件明确了工程的质量标准和要求，乙方应确保工程质量符合标准。附件七：施工进度计划本附件制定了工程的施工进度计划，乙方应按照计划进行施工，确保工程按时完成。附件八：付款凭证本附件为付款凭证，记录了甲方支付给乙方的款项，乙方应根据凭证进行收款。附件九：验收报告本附件为工程验收报告，记录了工程的验收情况，包括工程质量、进度等方面的评估。附件十：工程竣工证书本附件为工程竣工证书，证明了工程已按照合同要求完成，乙方应提交该证书给甲方。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按照合同约定履行施工义务，或未能按时完成工程。2.乙方使用不符合合同规定的材料或工艺进行施工。3.乙方未按照设计文件或施工图纸进行施工。4.乙方未按照工程质量标准进行施工，导致工程质量不符合要求。5.乙方未按照施工进度计划进行施工，导致工程延期。违约责任认定标准：1.乙方违约行为导致甲方损失的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金金额根据损失程度确定。2.乙方违约行为导致工程质量不符合要求的，乙方应负责修复或重新施工，并承担相应费用。3.乙方违约行为导致工程延期的，乙方应按照合同约定支付延期违约金。示例说明：如果乙方未按照合同约定按时完成工程，甲方有权根据合同约定要求乙方支付延期违约金。如果乙方使用不符合合同规定的材料进行施工，甲方有权要求乙方更换材料，并承担相应费用。说明三：法律名词及解释：1.甲方：指本合同中的发包方，负责委托乙方进行工程施工。2.乙方：指本合同中的承包方，负责按照合同约定进行工程施工。3.施工合同：指甲方与乙方签订的关于工程施工的合同。4.履约保函：指乙方提交的，保证其按照合同约定履行义务的担保文件。5.工程设计文件：指用于指导工程施工的图纸、技术规范、设计说明书等文件。6.施工图纸：指详细说明工程施工要求的图纸，包括构造、尺寸、材料等。7.工程量清单：指列出工程所需材料、工程量及价格的清单。8.工程质量标准：指明确工程质量要求的标准，包括材料、工艺、验收等方面的要求。9.施工进度计划：指制定工程施工进度的计划，包括工程各阶段的开始时间、