2024年度配电房土建施工合同示例2篇_第1页
2024年度配电房土建施工合同示例2篇_第2页
2024年度配电房土建施工合同示例2篇_第3页
2024年度配电房土建施工合同示例2篇_第4页
2024年度配电房土建施工合同示例2篇_第5页
已阅读5页,还剩29页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度配电房土建施工合同示例本合同目录一览1.合同基本信息1.1合同双方基本信息1.2合同签订日期1.3合同生效日期2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型3.工程内容及要求3.1土建施工内容3.2施工质量标准3.3施工期限3.4施工图纸及技术资料4.施工组织与管理4.1施工组织架构4.2施工现场管理4.3安全生产管理4.4环境保护措施5.合同价款及支付方式5.1合同价款5.2支付方式5.3付款进度及时间节点6.工期延误及违约责任6.1工期延误原因及处理6.2违约责任及赔偿7.交付及验收7.1工程交付条件7.2验收标准及程序7.3验收报告及备案8.保修与维修8.1保修期限8.2保修责任及维修服务8.3保修期满后的维修服务9.合同变更及解除9.1合同变更程序9.2合同解除条件9.3合同解除后的处理10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序11.合同附件11.1施工图纸及技术资料11.2合同双方签署的附件12.合同签订及生效12.1合同签订程序12.2合同生效条件13.其他约定事项13.1法律适用及争议解决13.2合同解释13.3合同附件14.合同终止及后续处理14.1合同终止条件14.2合同终止后的处理第一部分:合同如下:1.合同基本信息1.1合同双方基本信息1.1.1发包方名称:____________________1.1.2发包方地址:____________________1.1.3发包方联系人:__________________1.1.4发包方联系电话:_________________1.1.5承包方名称:____________________1.1.6承包方地址:____________________1.1.7承包方联系人:__________________1.1.8承包方联系电话:_________________1.2合同签订日期:____年____月____日1.3合同生效日期:合同签订后____个工作日内2.工程概况2.1工程名称:2024年度配电房土建施工工程2.2工程地点:____________________2.3工程规模:建筑面积____平方米,占地面积____平方米2.4工程类型:土建工程3.工程内容及要求3.1土建施工内容:包括地基处理、基础施工、主体结构施工、屋面及装饰装修工程等3.2施工质量标准:符合国家及行业相关质量标准,确保工程质量合格3.3施工期限:自合同生效之日起____个月3.4施工图纸及技术资料:由发包方提供,承包方需按照施工图纸及技术资料进行施工4.施工组织与管理4.1施工组织架构:设立项目经理部,负责工程的组织、管理及协调工作4.2施工现场管理:按照国家及行业相关规定进行现场管理,确保施工安全、文明4.3安全生产管理:严格执行国家及行业安全生产法规,确保施工安全4.4环境保护措施:遵守国家环保法规,采取有效措施减少施工对环境的影响5.合同价款及支付方式5.1合同价款:人民币____万元整5.2支付方式:分阶段支付,具体支付进度及时间节点见附件6.工期延误及违约责任6.1工期延误原因及处理:因不可抗力、设计变更等原因导致工期延误,经双方协商一致,可顺延工期6.2违约责任及赔偿:因承包方原因导致工期延误,每延误一天,按合同价款的____%支付违约金7.交付及验收7.1工程交付条件:工程按设计要求、合同约定完成,经双方验收合格7.2验收标准及程序:按照国家及行业相关验收标准及程序进行验收7.3验收报告及备案:验收合格后,双方签署验收报告,并报送相关部门备案8.保修与维修8.1保修期限:自工程竣工验收合格之日起,提供____年的保修服务8.2保修责任及维修服务:在保修期内,因施工质量问题导致的损坏,由承包方负责维修,所需材料及人工费用由承包方承担8.3保修期满后的维修服务:保修期满后,如需维修,双方另行协商,按市场价收取维修费用9.合同变更及解除9.1合同变更程序:任何一方提出变更要求,需以书面形式通知对方,经双方协商一致后,签订变更协议9.2合同解除条件:发生不可抗力、一方严重违约、合同目的无法实现等情形时,可解除合同9.3合同解除后的处理:合同解除后,双方应妥善处理已完成的工程,并按照约定进行结算10.争议解决10.1争议解决方式:发生争议,双方应通过友好协商解决;协商不成的,提交____仲裁委员会仲裁10.2争议解决程序:仲裁委员会受理后,按照仲裁规则进行审理,并作出裁决11.合同附件11.1施工图纸及技术资料:详见附件一11.2合同双方签署的附件:详见附件二12.合同签订及生效12.1合同签订程序:双方代表在合同文本上签字盖章后,合同生效12.2合同生效条件:合同经双方代表签字盖章,并经发包方审批后生效13.其他约定事项13.1法律适用及争议解决:本合同适用中华人民共和国法律,争议解决方式如第10.1条所述13.2合同解释:本合同条款如有歧义,以书面解释为准14.合同终止及后续处理14.1合同终止条件:合同履行完毕或因其他原因解除合同14.2合同终止后的处理:合同终止后,双方应按照约定进行结算,并处理剩余事宜第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义:在本合同中,“第三方”是指除合同双方以外的,为合同履行提供专业服务、咨询、监督或其他支持的自然人、法人或其他组织。15.2第三方介入范围:第三方介入的范围包括但不限于工程设计咨询、施工监理、质量检测、安全评估、工程结算审核等。16.第三方介入程序16.1介入申请:任何一方认为需要第三方介入时,应向对方提出书面申请,并说明介入的原因和需求。16.2介入审批:对方收到介入申请后,应在____个工作日内给予答复,同意介入的,应指定第三方并签订相关协议。16.3介入协议:第三方介入后,与合同双方签订的协议应与本合同具有同等法律效力。17.第三方责任限额17.1责任限额定义:本条款中的“责任限额”是指第三方在履行其职责过程中,因自身原因造成合同双方损失的最高赔偿金额。17.2责任限额约定:第三方介入协议中应明确约定责任限额,原则上不超过合同价款的____%。17.3超额责任:如第三方责任超过约定的责任限额,超出部分由第三方自行承担。18.第三方责权利18.1责任:第三方应按照合同约定和介入协议的条款,认真履行其职责,对因自身原因造成的损失承担相应责任。18.2权利:第三方有权要求合同双方提供必要的配合和资料,有权根据实际情况调整工作计划,有权获得约定的报酬。18.3利益:第三方在履行职责过程中,应维护合同双方的合法权益,不得泄露合同双方的商业秘密。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与合同双方的关系:第三方与合同双方是独立的合同关系,第三方不得干预合同双方的内部事务。19.2第三方与施工队伍的关系:第三方对施工队伍的监督和指导应遵守国家相关法律法规和合同约定,不得干预施工队伍的正常施工活动。19.3第三方与监理单位的关系:如介入第三方为监理单位,应遵守国家及行业监理规定,与施工队伍保持独立,不得与施工队伍存在利益冲突。20.第三方介入的监督与检查20.1监督机构:合同双方可设立监督机构,对第三方的介入活动进行监督。20.2检查内容:监督机构应检查第三方是否按照合同约定和介入协议的条款履行职责,是否存在违规行为。20.3处理措施:如发现第三方存在违规行为,监督机构应向合同双方报告,并由合同双方采取相应处理措施。21.第三方介入的终止1.第三方未能按照合同约定和介入协议的条款履行职责;2.第三方存在重大违规行为;3.第三方因自身原因无法继续履行职责。21.2终止程序:合同双方应书面通知第三方终止介入,并按照约定进行后续处理。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:施工图纸及技术资料详细要求:包含完整的施工图纸、设计说明书、施工组织设计、施工技术规范等。说明:施工图纸及技术资料是承包方进行施工的依据,必须完整、准确。2.附件二:合同双方签署的附件详细要求:包括但不限于第三方介入协议、工程变更协议、付款进度表、验收报告等。说明:合同双方签署的附件是对合同的具体补充,具有同等法律效力。3.附件三:施工组织架构图详细要求:包括项目经理部组织结构、各岗位职责及权限。说明:施工组织架构图明确了施工过程中的组织管理关系,有助于施工的顺利进行。4.附件四:安全生产管理制度详细要求:包括安全生产责任制、安全生产操作规程、安全教育培训等。说明:安全生产管理制度是确保施工安全的重要保障。5.附件五:环境保护措施详细要求:包括施工现场环境保护计划、污染治理措施、废弃物处理等。说明:环境保护措施是施工过程中必须遵守的法律法规要求。6.附件六:合同价款及支付方式明细详细要求:包括分阶段支付的金额、时间节点及支付方式。说明:合同价款及支付方式明细明确了工程款的支付方式和进度,有助于合同双方的财务管理。7.附件七:工期延误及违约责任明细详细要求:包括工期延误的原因、处理方式、违约责任及赔偿标准。说明:工期延误及违约责任明细明确了工期延误的处理原则和赔偿标准,有助于合同双方的权益保护。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:承包方未按合同约定完成施工任务。责任认定标准:每延误一天,按合同价款的____%支付违约金。示例说明:如合同约定施工期限为90天,实际施工期限为100天,则承包方需支付10天的违约金。2.违约行为:承包方施工质量不符合合同约定。责任认定标准:根据施工质量不合格的程度,由承包方承担相应的修复费用和违约金。示例说明:如合同约定主体结构质量合格率为95%,实际合格率为90%,则承包方需承担5%的修复费用和违约金。3.违约行为:发包方未按合同约定支付工程款。责任认定标准:每逾期一天,按逾期付款金额的____%支付滞纳金。示例说明:如合同约定付款期限为30天,实际付款期限为45天,则发包方需支付15天的滞纳金。4.违约行为:第三方未按合同约定履行职责。责任认定标准:根据第三方违约的程度,由第三方承担相应的赔偿和违约金。示例说明:如第三方在监理过程中存在重大失误,导致工程质量不合格,则第三方需承担相应的修复费用和违约金。全文完。2024年度配电房土建施工合同示例2本合同目录一览1.合同当事人1.1合同甲方1.2合同乙方1.3甲方代表1.4乙方代表1.5监理单位2.合同签订依据及背景2.1项目背景2.2合同依据2.3合同签订目的3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程内容4.工程进度安排4.1施工准备阶段4.2施工阶段4.3质量验收阶段4.4竣工验收阶段5.工程质量要求5.1质量标准5.2质量检查5.3质量整改6.工程造价6.1工程量清单6.2工程预算6.3工程结算6.4价格调整7.付款方式7.1预付款7.2进度款7.3结算款7.4保修金8.合同工期8.1合同工期8.2工期延误8.3工期调整9.甲方权利与义务9.1甲方权利9.2甲方义务10.乙方权利与义务10.1乙方权利10.2乙方义务11.施工安全管理11.1安全生产责任11.2安全生产制度11.3安全生产措施12.环境保护12.1环境保护责任12.2环境保护措施13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决程序13.3争议解决机构14.合同生效与终止14.1合同生效14.2合同终止14.3合同解除第一部分:合同如下:1.合同当事人1.1合同甲方甲方名称:电力有限公司甲方地址:市区路号甲方法定代表人:1.2合同乙方乙方名称:建筑工程有限公司乙方地址:市区路号乙方法定代表人:1.3甲方代表甲方代表姓名:甲方代表联系方式:1391.4乙方代表乙方代表姓名:赵六乙方代表联系方式:13856781.5监理单位监理单位名称:工程建设监理有限公司监理单位地址:市区路号监理单位联系人:陈七监理单位联系方式:13787652.合同签订依据及背景2.1项目背景本工程为市区街道配电房土建施工项目,旨在提升当地供电能力,保障电力供应安全。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规制定。2.3合同签订目的为确保配电房土建施工项目的顺利进行,明确双方权利义务,特订立本合同。3.工程概况3.1工程名称市区街道配电房土建施工项目3.2工程地点市区街道3.3工程规模占地面积:500平方米建筑面积:300平方米3.4工程内容包括配电房基础、主体结构、屋面、地面、装饰装修等。4.工程进度安排4.1施工准备阶段自合同签订之日起30天内完成施工图纸的审查、施工组织设计和施工方案的编制。4.2施工阶段基础施工:自施工准备阶段完成后30天内完成;主体结构施工:自基础施工完成后60天内完成;屋面、地面、装饰装修施工:自主体结构施工完成后30天内完成。4.3质量验收阶段各阶段施工完成后,由甲方、乙方、监理单位共同进行质量验收。4.4竣工验收阶段自装饰装修施工完成后30天内完成竣工验收。5.工程质量要求5.1质量标准本工程质量应符合国家现行建筑工程施工质量验收统一标准和相关专业质量验收规范的要求。5.2质量检查施工过程中,乙方应按照国家相关质量标准进行自检、互检和专检,确保工程质量。5.3质量整改如发现质量问题,乙方应立即整改,直至达到质量要求。6.工程造价6.1工程量清单本合同工程造价依据工程量清单计价。6.2工程预算本合同工程预算为人民币壹佰万元整(¥1000000.00)。6.3工程结算工程完成后,双方根据工程量清单和实际完成工程量进行结算。6.4价格调整如遇材料价格、人工费、机械费等价格波动,双方可按国家相关政策进行调整。8.合同工期8.1合同工期本合同工期自2024年3月1日起至2024年12月31日止,共计10个月。8.2工期延误因乙方原因导致工期延误,每延误一天,乙方应向甲方支付相当于每日合同总价1%的违约金。8.3工期调整如遇不可抗力或其他非乙方责任原因导致工期延误,经双方协商一致,可适当调整合同工期。9.甲方权利与义务9.1甲方权利9.1.1甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、标准完成工程。9.1.2甲方有权对工程进度、质量、安全进行监督检查。9.1.3甲方有权要求乙方整改质量问题或工期延误问题。9.2甲方义务9.2.1甲方应按照合同约定及时支付工程款项。9.2.2甲方应提供必要的施工条件,如场地、水源、电源等。9.2.3甲方应配合乙方办理相关施工手续。10.乙方权利与义务10.1乙方权利10.1.1乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款项。10.1.2乙方有权要求甲方提供必要的施工条件。10.1.3乙方有权要求甲方解决施工过程中的问题。10.2乙方义务10.2.1乙方应按照合同约定的时间、质量、标准完成工程。10.2.2乙方应保证施工安全,防止事故发生。10.2.3乙方应按照甲方要求进行施工变更。11.施工安全管理11.1安全生产责任乙方应承担施工过程中的安全生产责任,确保施工安全。11.2安全生产制度乙方应建立健全安全生产制度,加强施工安全管理。11.3安全生产措施乙方应采取必要的安全生产措施,包括但不限于现场防护、人员培训、应急预案等。12.环境保护12.1环境保护责任乙方应承担施工过程中的环境保护责任,防止环境污染。12.2环境保护措施乙方应采取必要的环境保护措施,包括但不限于废水处理、噪声控制、粉尘防治等。13.争议解决13.1争议解决方式双方发生争议,应友好协商解决;协商不成的,提交合同约定的仲裁机构仲裁。13.2争议解决程序提交仲裁的争议,仲裁机构应在收到仲裁申请之日起60日内作出裁决。13.3争议解决机构本合同的争议解决机构为市仲裁委员会。14.合同生效与终止14.1合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同终止14.2.1工程全部完工并经验收合格;14.2.2双方协商一致解除合同;14.2.3因不可抗力导致合同无法履行;14.2.4一方违约,经另一方书面通知后30日内未采取补救措施或未履行合同约定的责任。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念在本合同中,“第三方”指非甲乙双方的第三方机构或个人,包括但不限于监理单位、检测机构、咨询顾问、保险公司等。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了提高工程的质量、效率和安全性,确保合同条款的履行。15.3第三方责任15.3.1第三方应具备相应的资质和资质等级,并按照国家相关法律法规和行业标准进行工作。15.3.2第三方应独立、客观、公正地履行职责,不得偏袒任何一方。16.甲乙方责任16.1甲方的责任甲方应确保第三方具备相应的资质和资质等级,并对其工作进行监督和指导。16.2乙方的责任乙方应接受第三方的工作,并配合其开展工作,不得无故阻挠或拒绝。17.第三方介入的具体条款17.1监理单位17.1.1监理单位负责对工程的施工过程进行全程监理,确保工程质量、进度和安全。17.1.2监理单位应按照合同约定定期提交监理报告,对工程质量、进度和安全情况进行评估。17.1.3监理单位的监理费用由甲方承担。17.2检测机构17.2.1检测机构负责对工程材料、设备进行检测,确保其符合设计要求和标准。17.2.2检测机构应按照合同约定提交检测报告,并对检测结果负责。17.2.3检测机构的检测费用由乙方承担。17.3咨询顾问17.3.1咨询顾问负责对工程的技术、经济、管理等提供专业意见。17.3.2咨询顾问的咨询费用由甲方承担。17.4保险公司17.4.1保险公司负责对工程实施保险,包括但不限于工程一切险、第三者责任险等。17.4.2保险费用由甲方承担。18.第三方责任限额18.1第三方责任限额本合同中,第三方因自身原因造成的损失,其责任限额由甲乙双方在合同中约定,并需第三方提供相应的保险或担保。18.2具体责任限额18.2.1监理单位的责任限额为合同总价的5%。18.2.2检测机构的责任限额为合同总价的2%。18.2.3咨询顾问的责任限额为合同总价的1%。18.2.4保险公司的责任限额根据具体保险条款确定。19.第三方与其他各方的划分说明19.1职责划分第三方应明确其职责范围,并与甲乙双方签订相应的服务合同,明确各自的权利和义务。19.2信息共享甲乙双方应与第三方共享必要的信息,以确保工程顺利进行。19.3冲突解决如第三方与其他方发生冲突,应通过友好协商解决,协商不成的,可提交仲裁或诉讼。20.第三方变更20.1第三方变更如需更换第三方,甲乙双方应协商一致,并签订相应的变更协议。20.2变更程序20.2.1甲乙双方书面提出更换第三方的意向;20.2.2第三方提交变更申请,并说明理由;20.2.3甲乙双方审议并决定是否同意更换;20.2.4签订变更协议,并报相关部门备案。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程量清单详细要求:包含所有工程项目的名称、规格、数量、单价及总价,需加盖乙方公章。说明:工程量清单是工程结算的重要依据,应准确无误。2.施工组织设计详细要求:包括施工方案、进度计划、质量保证措施、安全文明施工措施等,需加盖乙方公章。说明:施工组织设计是指导施工的重要文件,需确保其科

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论