二零二四年度隧道掘进机工程进度付款合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度隧道掘进机工程进度付款合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.隧道掘进机工程进度付款3.1付款方式3.2付款比例3.3付款时间3.4付款条件4.工程进度要求4.1工程进度计划4.2工程进度考核标准4.3工程进度调整5.施工单位责任5.1施工单位资质5.2施工单位人员5.3施工单位设备5.4施工单位责任6.监理单位责任6.1监理单位资质6.2监理单位人员6.3监理单位职责6.4监理单位责任7.材料设备供应7.1材料设备质量要求7.2材料设备供应方式7.3材料设备验收标准8.工程验收8.1工程验收标准8.2工程验收程序8.3工程验收责任9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序9.3争议解决期限10.合同变更10.1合同变更条件10.2合同变更程序10.3合同变更生效11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除责任12.违约责任12.1违约责任种类12.2违约责任承担12.3违约责任赔偿13.保密条款13.1保密内容13.2保密期限13.3违约责任14.其他约定14.1合同生效14.2合同附件14.3合同解除14.4合同履行地第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：隧道工程有限责任公司乙方：隧道掘进机有限公司1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.3合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称市地铁一号线隧道工程2.2项目地点市区街道2.3项目规模隧道总长度：10公里，单线隧道2.4项目工期合同签订之日起至2024年12月31日3.隧道掘进机工程进度付款3.1付款方式按月进度付款，每月支付上月完成工程进度款的80%3.2付款比例首付款：合同签订后5个工作日内支付合同总额的10%进度款：按月进度付款，每月支付上月完成工程进度款的80%尾款：工程竣工验收合格后，支付合同总额的10%3.3付款时间每月一个工作日支付上月进度款3.4付款条件1）乙方提交上月工程进度报告及相关证明材料；2）监理单位对上月工程进度进行审核，确认工程进度；3）甲方无异议，确认付款条件满足。4.工程进度要求4.1工程进度计划乙方应制定详细的工程进度计划，包括施工阶段、关键节点及完成时间，并在合同签订后5个工作日内提交甲方审核。4.2工程进度考核标准以监理单位审核通过的工程进度报告为准，每月进行考核。4.3工程进度调整如因不可抗力等原因导致工程进度滞后，乙方应及时向甲方报告，并提出调整方案，经甲方批准后实施。5.施工单位责任5.1施工单位资质乙方具备国家规定的隧道掘进机施工资质，并在合同签订前提供相关证明文件。5.2施工单位人员乙方应配备充足、合格的施工人员，并保证其具备相关技术能力。5.3施工单位设备乙方应提供符合项目要求的隧道掘进机设备，并保证设备完好、安全。5.4施工单位责任乙方应严格按照国家相关法律法规、施工规范及合同约定进行施工，确保工程质量和进度。6.监理单位责任6.1监理单位资质监理单位具备国家规定的工程监理资质，并在合同签订前提供相关证明文件。6.2监理单位人员监理单位应配备合格、专业的监理人员，并保证其具备相关技术能力。6.3监理单位职责监理单位负责对工程进度、质量、安全等方面进行监督检查，确保工程顺利进行。6.4监理单位责任监理单位应严格按照国家相关法律法规、施工规范及合同约定进行监理，确保工程质量和进度。8.工程验收8.1工程验收标准工程验收应按照国家现行相关标准、规范及合同约定进行。验收合格的标准包括但不限于：工程符合设计要求、施工质量符合规范、工程量符合合同约定、安全文明施工达标等。8.2工程验收程序1）乙方完成工程后，向甲方提交竣工验收申请报告；2）甲方组织相关人员进行现场验收；3）验收合格后，双方签署验收合格证明；4）验收不合格的，乙方应在接到通知后30日内进行整改，整改后重新提交验收申请。8.3工程验收责任1）乙方负责组织完成工程并确保其符合验收标准；2）甲方负责组织验收并提供必要的验收条件；3）监理单位对验收过程进行监督，确保验收的公正性。9.争议解决9.1争议解决方式合同争议应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决程序1）发生争议后，双方应立即停止争议行为；2）协商不成时，任何一方可向对方发出争议解决通知；3）收到争议解决通知后，双方应在15日内进行书面答复；4）如协商仍无法解决，任何一方可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.3争议解决期限争议解决期限自发出争议解决通知之日起60日内。10.合同变更10.1合同变更条件1）因不可抗力导致合同无法履行或无法按期履行；2）合同签订后，法律法规、政策发生变化，导致合同内容不再适用；3）经双方协商一致，认为需要变更合同内容。10.2合同变更程序1）提出变更申请的一方应向对方发出书面变更申请；2）收到变更申请后，双方应在15日内进行书面答复；3）双方达成一致后，签署变更协议，作为合同附件。10.3合同变更生效合同变更协议经双方签署后生效，变更内容作为合同的一部分。11.合同解除11.1合同解除条件1）一方严重违约，经对方催告后仍未纠正；2）发生不可抗力，导致合同无法履行；3）双方协商一致解除合同。11.2合同解除程序1）提出解除合同的一方应向对方发出书面解除通知；2）收到解除通知后，对方应在15日内进行书面答复；3）双方签署解除合同协议。11.3合同解除责任1）因一方违约导致合同解除的，违约方应承担相应的违约责任；2）因不可抗力导致合同解除的，双方互不承担违约责任。12.违约责任12.1违约责任种类1）延迟付款；2）未按期完成工程；3）工程质量不合格；4）其他违约行为。12.2违约责任承担违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。12.3违约责任赔偿违约金按合同约定比例计算，赔偿损失按实际损失计算。13.保密条款13.1保密内容双方在履行合同过程中知悉的对方商业秘密和技术秘密。13.2保密期限自合同签订之日起至合同终止后5年内。13.3违约责任违反保密条款的，应承担相应的法律责任。14.其他约定14.1合同生效本合同自双方法定代表人或授权代表签字盖章之日起生效。14.2合同附件本合同附件包括但不限于工程进度计划、材料设备清单、验收报告等。14.3合同履行地合同履行地为市区。14.4合同解释本合同如有歧义，应按有利于合同目的实现的原则进行解释。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义本合同中的“第三方”是指除甲方、乙方以外的，根据合同约定或法律规定介入合同履行过程中的任何个人、企业或其他组织，包括但不限于监理单位、审计机构、咨询公司、保险公司、仲裁机构等。15.2第三方介入情形1）监理单位：负责对施工过程进行监督，确保工程质量、进度和安全；2）审计机构：对合同履行情况进行审计，确保合同款项的合规使用；3）咨询公司：提供专业咨询意见，协助解决合同履行过程中的问题；4）保险公司：根据合同约定，为合同履行提供保险保障；5）仲裁机构：在合同争议解决中提供仲裁服务。15.3第三方责任限额1）监理单位：对工程质量、进度和安全承担监督责任，但责任限额不超过合同总价的5%；2）审计机构：对审计过程中发现的违规行为，责任限额不超过审计金额的5%；3）咨询公司：对咨询意见造成的损失，责任限额不超过咨询费用的5%；4）保险公司：按照保险合同约定，承担保险责任；5）仲裁机构：仲裁费用由败诉方承担。15.4第三方职责1）监理单位：a.对施工过程进行监督，确保工程质量、进度和安全；b.对施工单位的违规行为提出整改意见；c.对工程变更进行审核；d.对施工单位的工程进度报告进行审核。2）审计机构：a.对合同履行情况进行审计；b.对审计过程中发现的违规行为提出整改意见；c.对审计结果进行报告。3）咨询公司：a.提供专业咨询意见；b.协助解决合同履行过程中的问题；c.对咨询意见进行跟踪评估。4）保险公司：a.按照保险合同约定，承担保险责任；b.对保险事故进行调查和处理。5）仲裁机构：a.根据仲裁规则，公平、公正地解决合同争议；b.对仲裁结果进行公告。15.5第三方与其他各方的划分说明1）第三方与甲方、乙方的关系为服务关系，第三方不得直接向甲方或乙方提出要求或索赔；2）第三方在履行职责过程中，应遵守国家相关法律法规及合同约定；3）甲方、乙方对第三方的行为有监督权，第三方对甲方、乙方的行为有咨询权；4）第三方在履行职责过程中，如发现甲方、乙方存在违约行为，应及时通知甲方、乙方，并协助甲方、乙方进行整改；5）第三方在履行职责过程中，如因自身原因导致合同履行受到影响，应承担相应的责任。16.第三方介入后的额外条款及说明16.1第三方介入程序1）甲方、乙方协商一致，确定第三方介入的必要性；2）甲方、乙方与第三方签订服务协议或合同；3）第三方按照协议或合同约定履行职责；4）甲方、乙方对第三方的履约情况进行监督。16.2第三方介入费用1）第三方介入费用由甲方、乙方按比例承担；2）第三方介入费用包括但不限于咨询费、审计费、保险费、仲裁费等；3）甲方、乙方应在合同中明确第三方介入费用的支付方式、支付时间和支付条件。16.3第三方介入争议解决1）第三方介入过程中，如发生争议，应通过协商解决；2）协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼或仲裁；3）甲方、乙方和第三方应共同参与争议解决过程，共同承担争议解决费用。16.4第三方介入后的合同变更1）第三方介入后，如需变更合同内容，应经甲方、乙方和第三方协商一致；2）变更后的合同内容作为原合同附件，与原合同具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同签订文件合同正本合同附件合同签订确认函2.项目资料项目可行性研究报告项目设计文件项目施工图纸项目设备清单3.施工资料施工组织设计施工进度计划施工日志施工变更记录4.质量控制资料材料质量检验报告工程质量检验报告质量控制措施5.进度控制资料工程进度报告工程进度计划调整记录工程进度款支付凭证6.费用控制资料工程预算工程结算费用变更记录7.安全管理资料安全生产责任制安全生产规章制度安全生产事故报告8.环境保护资料环境保护措施环境监测报告环境保护费用结算9.争议解决资料争议解决通知书争议解决协议争议解决判决书或仲裁裁决书10.其他相关资料甲方、乙方营业执照复印件甲方、乙方资质证书复印件甲方、乙方授权委托书说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为a.甲方违约行为：未按时支付进度款；未按时提供材料或设备；未按时提供施工场地；违反合同约定的工程验收标准。b.乙方违约行为：未按时完成工程进度；工程质量不合格；违反合同约定的安全生产规定；违反合同约定的环境保护规定。2.责任认定标准a.甲方违约责任：未按时支付进度款，每逾期一天，应向乙方支付未付款项的1%作为违约金；未按时提供材料或设备，每逾期一天，应向乙方支付材料或设备价值的1%作为违约金；未按时提供施工场地，每逾期一天，应向乙方支付场地租赁费的1%作为违约金；违反合同约定的工程验收标准，乙方有权要求甲方承担修复费用或赔偿损失。b.乙方违约责任：未按时完成工程进度，每逾期一天，应向甲方支付工程进度款的1%作为违约金；工程质量不合格，乙方应承担修复费用，并赔偿甲方因此遭受的损失；违反合同约定的安全生产规定，乙方应承担由此引起的事故责任；违反合同约定的环境保护规定，乙方应承担由此引起的环保责任。3.违约行为示例说明a.甲方违约示例：甲方应在合同约定的付款日期支付进度款，但实际支付日期延迟了3天，甲方应向乙方支付未付款项的3%作为违约金。b.乙方违约示例：乙方应在合同约定的工程进度内完成隧道掘进工作，但实际进度滞后了5天，乙方应向甲方支付工程进度款的5%作为违约金。全文完。二零二四年度隧道掘进机工程进度付款合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方地址1.4合同双方联系方式2.合同背景及依据2.1项目背景2.2相关法律法规及政策3.合同标的及范围3.1隧道掘进机工程进度付款合同3.2工程进度付款标准4.工程进度及付款节点4.1工程进度划分4.2付款节点及金额5.付款方式及时间5.1付款方式5.2付款时间及期限6.付款条件及手续6.1付款条件6.2付款手续及资料7.付款违约责任7.1付款方违约责任7.2收款方违约责任8.工程进度确认及验收8.1工程进度确认方式8.2工程验收标准及程序9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序10.合同生效及终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件11.合同附件11.1附件一：工程进度付款明细表11.2附件二：相关法律法规及政策文件12.合同未尽事宜12.1本合同未尽事宜，双方可另行协商解决12.2协商不成，按相关法律法规及政策执行13.合同签署及生效日期13.1合同签署日期13.2合同生效日期14.合同份数及保管14.1合同份数14.2合同保管责任人第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：隧道工程有限公司乙方：机械设备有限公司1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.3合同双方地址甲方地址：省市区路号乙方地址：省市区路号1.4合同双方联系方式2.合同背景及依据2.1项目背景本合同签订的背景为甲方拟建设的隧道工程项目，需乙方提供隧道掘进机及相关设备。2.2相关法律法规及政策本合同签订及履行过程中，双方应遵守《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建设工程质量管理条例》等相关法律法规及政策。3.合同标的及范围3.1隧道掘进机工程进度付款合同本合同标的为甲方隧道掘进机工程进度付款。3.2工程进度付款标准（1）隧道掘进机进场前，乙方应收到甲方支付的首付款，金额为合同总额的10%；（2）隧道掘进机进场后，乙方应每完成隧道掘进机工程进度的10%，甲方支付乙方相应款项，金额为合同总额的10%；（3）隧道掘进机工程竣工后，乙方应收到甲方支付的付款，金额为合同总额的80%。4.工程进度及付款节点4.1工程进度划分（1）进场阶段；（2）掘进阶段；（3）验收阶段。4.2付款节点及金额（1）进场阶段，乙方应收到甲方支付的首付款，金额为合同总额的10%；（2）掘进阶段，每完成隧道掘进机工程进度的10%，乙方应收到甲方相应款项，金额为合同总额的10%；（3）验收阶段，乙方应收到甲方支付的付款，金额为合同总额的80%。5.付款方式及时间5.1付款方式本合同款项支付方式为银行转账。5.2付款时间及期限（1）进场阶段，甲方应在本合同签订之日起30日内支付首付款；（2）掘进阶段，甲方应按工程进度每完成10%后30日内支付相应款项；（3）验收阶段，甲方应在本合同竣工验收合格之日起30日内支付付款。6.付款条件及手续6.1付款条件（1）乙方按照合同约定完成隧道掘进机工程进度；（2）甲方确认工程进度及验收合格。6.2付款手续及资料（1）乙方在收到甲方付款通知后，应及时提供相关工程进度证明材料；（2）甲方在确认工程进度及验收合格后，应及时办理付款手续。7.付款违约责任7.1付款方违约责任（1）甲方未按合同约定支付款项，应向乙方支付违约金，违约金为应付款项的万分之五；（2）甲方逾期付款超过30日，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金及赔偿损失。7.2收款方违约责任（1）乙方未按合同约定完成隧道掘进机工程进度，应向甲方支付违约金，违约金为应付款项的万分之五；（2）乙方逾期完成工程进度超过30日，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金及赔偿损失。8.工程进度确认及验收8.1工程进度确认方式甲方应委派专人负责对隧道掘进机工程进度进行定期确认，确认方式包括现场查看、查阅施工记录和进度报告等。8.2工程验收标准及程序8.2.1隧道掘进机工程验收标准应符合国家相关工程质量标准及设计要求。8.2.2隧道掘进机工程验收程序如下：a.乙方完成隧道掘进机工程后，应向甲方提交工程验收申请报告；b.甲方应在收到验收申请报告后7日内组织验收；c.验收合格后，双方应在验收报告上签字确认；d.验收不合格，乙方应在收到不合格通知后30日内进行整改，整改合格后重新提交验收申请。9.争议解决9.1争议解决方式双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决程序争议解决程序如下：a.发生争议后，双方应立即书面通知对方；b.双方应在接到通知之日起30日内进行协商；c.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.合同生效及终止10.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同终止条件a.合同约定的工程进度全部完成；b.双方协商一致解除合同；c.因不可抗力导致合同无法履行；d.一方违约，另一方依法解除合同。11.合同附件11.1附件一：工程进度付款明细表11.2附件二：相关法律法规及政策文件12.合同未尽事宜12.1本合同未尽事宜，双方可另行协商解决；12.2协商不成，按相关法律法规及政策执行。13.合同签署及生效日期13.1合同签署日期本合同经双方代表签字盖章后生效。13.2合同生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效。14.合同份数及保管14.1合同份数本合同一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力。14.2合同保管责任人甲乙双方应妥善保管本合同，确保合同内容的完整性和安全性。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的概念与范围15.1第三方概念在本合同中，“第三方”是指除甲乙双方以外的，为合同履行提供专业服务、监督、担保或其他支持的自然人、法人或其他组织。15.2第三方介入范围a.工程监理：负责对隧道掘进机工程进度和质量进行监督；b.技术顾问：提供技术支持和解决方案；c.担保机构：为合同履行提供担保服务；d.中介方：协助甲乙双方进行合同谈判、签订及履行。16.第三方介入的引入与审批16.1引入程序甲乙双方协商一致后，可引入第三方介入合同履行。16.2审批程序引入第三方前，甲乙双方应书面通知对方，并经对方同意后方可引入。17.第三方的责任与权利17.1第三方责任a.第三方应按照合同约定履行其职责，并对因自身原因造成的损失承担赔偿责任；b.第三方在履行职责过程中，如违反国家法律法规或合同约定，应承担相应法律责任。17.2第三方权利a.第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和条件，以履行其职责；b.第三方有权根据合同约定收取相应的服务费用。18.第三方与其他各方的划分说明18.1职责划分a.甲乙双方对合同约定的工程进度和质量负责；b.第三方对自身提供的专业服务负责。18.2义务划分a.甲乙双方应配合第三方履行职责，提供必要的协助；b.第三方应尊重甲乙双方的合法权益。19.第三方的责任限额19.1责任限额确定第三方的责任限额应根据合同约定、第三方提供的服务性质及风险程度等因素确定。19.2责任限额条款本合同中，第三方责任限额如下：a.工程监理：对因监理失误造成的损失，责任限额为监理服务费用的50%；b.技术顾问：对因技术建议失误造成的损失，责任限额为技术顾问服务费用的30%；c.担保机构：对因担保责任造成的损失，责任限额为担保金额的10%；d.中介方：对因中介服务失误造成的损失，责任限额为中介服务费用的20%。20.第三方介入的终止与变更20.1终止条件a.合同履行完毕；b.双方协商一致解除第三方介入；c.第三方因故无法继续履行职责。20.2变更程序甲乙双方协商一致后，可对第三方介入的职责、责任限额等进行变更。21.第三方介入的保密义务21.1保密义务第三方在履行职责过程中，应遵守保密义务，不得泄露甲乙双方的商业秘密。21.2违约责