城市河道景观铁栅栏施工合同

城市河道景观铁栅栏施工合同合同编号：__________甲方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________鉴于甲方为实施城市河道景观铁栅栏项目，需要乙方提供施工服务，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程内容1.1本工程为城市河道景观铁栅栏施工项目，包括铁栅栏的采购、安装、调试及验收等环节。1.2工程地点为：__________。1.3工程规模：__________。1.4工程质量标准：符合国家相关法律法规及行业标准。第二条工期2.1合同签订后，乙方应按照甲方的要求，组织人员、设备、材料，确保工程按时完成。2.2工程预计开工日期：__________。2.3工程预计竣工日期：__________。2.4乙方如因特殊情况不能按时完工，应提前向甲方说明，并协商延期。第三条施工费用及支付方式3.1本工程总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。3.2甲方支付方式为：__________。3.3乙方完成工程后，应向甲方提供完整的工程决算报告，双方确认后进行支付。第四条材料供应4.1乙方负责铁栅栏的采购，并保证材料质量符合工程要求。4.2乙方应提前将采购的铁栅栏清单提交甲方审核。4.3铁栅栏到货后，乙方应负责卸货、储存、保管，确保材料安全。第五条施工质量及验收5.1乙方应严格按照设计方案和施工规范进行施工，确保工程质量。5.2工程验收分为初步验收和最终验收，验收合格后，甲方支付剩余款项。5.3验收不合格的，乙方应按照甲方的要求，及时整改，直至达到验收标准。第六条违约责任6.1乙方未按照约定时间完成工程的，应向甲方支付违约金，违约金为工程总价的__________%。6.2乙方采购的材料不符合工程要求的，应承担由此产生的一切损失。6.3甲方未按照约定时间支付工程款的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的__________%。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且款项结清之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.城市河道景观铁栅栏设计方案2.铁栅栏采购清单3.施工规范和标准4.工程验收标准5.工程款项支付凭证6.违约金计算公式7.法律文件（如法院判决书、调解书等）二、违约行为及认定：1.乙方未按约定时间完成工程，视为违约。2.乙方采购的材料不符合工程要求，视为违约。3.甲方未按约定时间支付工程款，视为违约。4.甲方未按约定提供施工条件，视为违约。5.乙方未按约定提供施工服务，视为违约。6.双方其他违反合同约定的行为。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的委托方，负责委托乙方进行施工。2.乙方：指合同中的受托方，负责按照甲方的要求进行施工。3.工期：指合同约定的工程开始和结束的时间段。4.工程款：指甲方根据工程进度和质量，应支付给乙方的费用。5.违约金：指违约方应支付给守约方的赔偿金。6.验收合格：指工程按照设计方案和施工规范完成，达到合同约定的质量标准。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应提前做好施工计划，确保工程按时完成。甲方应按约定提供施工条件，避免影响施工进度。2.材料质量问题：乙方应采购符合工程要求的材料，并进行质量检查。甲方有权对乙方采购的材料进行抽检，确保质量合格。3.工程款项支付：甲方应按照合同约定时间支付工程款。乙方应提供完整的工程决算报告，确保款项合理。