解除总包合同范例

解除总包合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“发包方”）：

地址：____________________

法定代表人：____________________

乙方（以下简称“承包方”）：

地址：____________________

法定代表人：____________________

鉴于甲乙双方于____年____月____日签订的《____工程项目总包合同》（以下简称“原合同”），现因以下原因，经双方友好协商一致，决定解除原合同，达成如下协议：

一、解除原因

1.发包方原因：

（1）因国家政策调整、法律法规变化等原因，导致原合同无法继续履行；

（2）发包方资金链断裂，无法继续支付工程款；

（3）发包方未按约定提供施工场地、设备等必要条件；

（4）发包方未按约定支付工程款；

（5）其他原因。

2.承包方原因：

（1）因承包方自身原因，导致工程进度严重滞后；

（2）承包方违反原合同约定，擅自改变工程设计和施工方案；

（3）承包方未按约定质量标准完成工程；

（4）承包方未按约定进行工程验收；

（5）其他原因。

二、解除范围

1.原合同约定的工程范围、质量标准、工期等全部内容；

2.原合同约定的甲乙双方权利义务；

3.原合同约定的违约责任。

三、解除方式

1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效；

2.自本协议生效之日起，原合同自即日起解除。

四、解除后的处理

1.双方应立即停止履行原合同约定的义务；

2.双方应尽快协商解决原合同约定的未履行完毕的工程款、材料款等款项；

3.双方应尽快协商解决原合同约定的违约责任；

4.双方应尽快协商解决原合同约定的其他未了事项。

五、保密条款

1.双方对本协议的内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露；

2.本保密义务自本协议签订之日起至原合同解除之日起____年内有效。

六、争议解决

1.双方因履行本协议发生的争议，应友好协商解决；

2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他

1.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力；

2.本协议未尽事宜，按原合同约定执行。

附件：

1.《____工程项目总包合同》

2.有关原合同履行过程中产生的其他文件、资料

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

签订日期：____________________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“发包方”）：

地址：____________________

法定代表人：____________________

乙方（以下简称“承包方”）：

地址：____________________

法定代表人：____________________

丙方（以下简称“第三方”）：

地址：____________________

法定代表人：____________________

鉴于甲乙双方于____年____月____日签订的《____工程项目总包合同》（以下简称“原合同”），现因国家政策调整、法律法规变化等原因，导致原合同无法继续履行。甲乙双方经与第三方协商一致，决定解除原合同，并由第三方承担原合同约定的部分权利义务。达成如下协议：

一、解除原因

1.因国家政策调整、法律法规变化等原因，原合同约定的工程无法继续履行；

2.甲方资金链断裂，无法继续支付工程款；

3.乙方违反原合同约定，导致工程进度严重滞后；

4.乙方未按约定质量标准完成工程；

5.其他原因。

二、解除范围

1.原合同约定的工程范围、质量标准、工期等全部内容；

2.原合同约定的甲乙双方权利义务；

3.原合同约定的违约责任。

三、第三方责任义务

1.第三方同意承担原合同中约定的乙方部分权利义务，包括但不限于工程款支付、工程进度控制、工程质量监督等；

2.第三方应按照原合同约定的质量标准，监督和确保工程顺利进行；

3.第三方应按照约定，负责与相关部门的协调沟通，确保工程顺利推进。

四、甲方权益保障

1.甲方有权要求第三方按照原合同约定的质量标准、工期要求，确保工程顺利完成；

2.甲方有权监督第三方履行其责任义务，并对第三方的工作进行评价；

3.甲方有权要求第三方在工程进度滞后、工程质量不达标等情况发生时，采取措施纠正；

4.甲方有权要求第三方在合同解除后，按照约定支付已完成的工程款项。

五、乙方责任限制

1.乙方同意在合同解除后，不再承担原合同约定的工程款支付、工程进度控制、工程质量监督等责任；

2.乙方不得再以原合同为由，向甲方主张任何权利；

3.乙方不得再以原合同为由，向第三方主张任何权利。

六、违约责任

1.若第三方未按约定履行其责任义务，导致工程进度滞后或工程质量不达标，甲方有权要求第三方承担相应的违约责任；

2.若乙方在合同解除后，违反本协议约定，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。

七、争议解决

1.双方因履行本协议发生的争议，应友好协商解决；

2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他

1.本协议一式三份，甲乙丙三方各执一份，具有同等法律效力；

2.本协议未尽事宜，按原合同约定执行。

附件：

1.《____工程项目总包合同》

2.有关原合同履行过程中产生的其他文件、资料

结语：

第三方介入的意义和目的在于，通过引入第三方主体，确保工程在面临政策调整、资金链断裂等风险时，仍能顺利进行。甲方为主导的目的和意义在于，保障甲方在合同解除后，仍能享有原合同约定的权益，并确保工程的质量和进度。通过本协议，甲乙丙三方明确了各自的权利义务，为工程顺利进行提供了有力保障。

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

甲方（以下简称“施工方”）：

地址：____________________

法定代表人：____________________

乙方（以下简称“监理方”）：

地址：____________________

法定代表人：____________________

丙方（以下简称“第三方”）：

地址：____________________

法定代表人：____________________

鉴于甲乙双方于____年____月____日签订的《____工程项目施工合同》（以下简称“原合同”），现因施工方原因导致工程进度严重滞后，乙方作为监理方，经与第三方协商一致，决定调整原合同中的部分条款，以保障乙方的权益。达成如下协议：

一、原合同解除原因

1.施工方未按原合同约定的时间节点完成工程进度；

2.施工方施工质量不符合原合同约定的标准；

3.施工方未能妥善处理施工现场的安全问题；

4.施工方未能按照乙方的要求进行整改。

二、第三方责任义务

1.第三方作为专业监理机构，负责对施工方的施工过程进行全面监理，确保工程质量、进度和安全；

2.第三方应按照原合同约定的标准，对施工方的施工成果进行验收；

3.第三方应定期向乙方报告施工进展情况，并提出监理意见。

三、乙方权益保障

1.乙方有权要求第三方提供专业、独立的监理服务，确保工程按照原合同约定的标准完成；

2.乙方有权要求施工方对施工质量问题进行整改，并有权暂停施工直至问题得到解决；

3.乙方有权要求施工方按照原合同约定的进度计划推进工程，若施工方未能按时完成，乙方有权要求赔偿；

4.乙方有权在施工方违约时，根据原合同约定采取必要的法律措施。

四、施工方责任限制

1.施工方同意在合同调整期间，严格遵循乙方的监理意见，确保工程质量和进度；

2.施工方同意在乙方或第三方提出整改要求时，及时进行整改，不得拖延；

3.施工方同意在工程进度滞后或质量不达标时，承担相应的违约责任。

五、违约责任

1.若施工方未按约定完成工程，乙方有权要求施工方赔偿由此造成的损失；

2.若施工方未能按照乙方或第三方的要求进行整改，乙方有权要求施工方支付违约金；

3.若第三方未能履行其监理职责，乙方有权要求第三方承担相应的违约责任。

六、争议解决

1.双方因履行本协议发生的争议，应友好协商解决；

2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他

1.本协议一式三份，甲乙丙三方各执一份，具有同等法律效力；

2.本协议未尽事宜，按原合同约定执行。

附件：

1.《____工程项目施工合同》

2.有关原合同履行过程中产生的其他文件、资料

结语：

乙方为主导的目的和意义在于，通过引入第三方专业监理机构，强化对