酒店外墙装修施工合同范例

酒店外墙装修施工合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）本着平等互利、协商一致的原则，就甲方酒店外墙装修工程（以下简称“本工程”）的相关事宜，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.1本工程地点：__________。

1.2工程内容：包括但不限于外墙涂料、瓷砖、石材等材料的施工。

1.3工程面积：__________平方米。

1.4工程工期：自合同签订之日起____个月。

二、工程款项

2.1工程总造价：人民币__________元整。

2.2付款方式：按照工程进度分阶段支付，具体支付比例及时间节点如下：

（1）开工前支付合同总价的20%作为预付款；

（2）工程进度达到50%时支付合同总价的30%；

（3）工程进度达到80%时支付合同总价的30%；

（4）工程竣工验收合格后支付合同总价的20%。

三、工程进度与质量

3.1乙方应按照甲方要求，按时完成本工程的施工任务。

3.2乙方应确保工程质量符合国家标准及甲方要求，如有质量问题，乙方应承担全部责任。

3.3甲方有权对工程进度及质量进行监督、检查。

四、工程变更与延期

4.1因甲方原因导致工程变更或延期，乙方有权要求甲方按照实际发生费用支付。

4.2因乙方原因导致工程变更或延期，乙方应承担全部责任。

五、违约责任

5.1甲方未按约定支付工程款项的，应向乙方支付违约金，违约金为逾期支付款项的_____%。

5.2乙方未按约定完成工程任务的，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价的_____%。

5.3双方因违约造成对方损失的，应承担相应的赔偿责任。

六、争议解决

6.1双方在履行本合同过程中发生争议的，应友好协商解决。

6.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他

7.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

附件：

1.工程设计方案

2.工程施工图

3.质量检验标准

4.工程进度计划

5.付款进度表

6.其他有关文件

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

代表人（签字）：__________

代表人（签字）：__________

签订日期：__________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）为保障酒店外墙装修工程（以下简称“本工程”）的质量与进度，特邀请第三方（以下简称“第三方”）作为监理单位（以下简称“监理”）参与本工程的管理与监督。乙方（以下简称“乙方”）为本工程的施工方。为明确各方的权利、义务和责任，经甲乙双方及第三方充分协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.1本工程地点：__________。

1.2工程内容：包括但不限于外墙涂料、瓷砖、石材等材料的施工。

1.3工程面积：__________平方米。

1.4工程工期：自合同签订之日起____个月。

二、第三方监理职责

2.1第三方作为监理单位，对本工程进行全过程监理，包括但不限于施工前的准备、施工过程中的质量控制、工程进度管理、工程验收等。

2.2第三方应严格按照国家相关法律法规、行业标准及甲方要求进行监理工作。

2.3第三方应定期向甲方汇报工程进展情况，并对施工过程中发现的问题提出整改意见。

三、甲乙双方权利义务

3.1甲方权利：

（1）对乙方施工过程中的质量、进度、安全等方面进行监督；

（2）对第三方监理工作进行全面监督，确保监理质量；

（3）在工程验收合格后支付工程款项。

3.2甲方义务：

（1）按照约定时间支付工程款项；

（2）为乙方提供必要的施工条件；

（3）配合第三方监理工作。

3.3乙方权利：

（1）根据工程进度要求，按时完成施工任务；

（2）对第三方监理提出的问题进行整改；

（3）在工程验收合格后获得工程款项。

3.4乙方义务：

（1）严格按照工程设计图纸及施工规范进行施工；

（2）确保工程质量符合国家标准及甲方要求；

（3）遵守施工现场的安全规定。

四、第三方权利义务

4.1第三方权利：

（1）对工程进行全过程监理，确保工程质量、进度和安全；

（2）对施工过程中发现的问题提出整改意见；

（3）有权要求乙方对工程进行整改。

4.2第三方义务：

（1）严格按照国家相关法律法规、行业标准及甲方要求进行监理工作；

（2）对工程进行客观、公正的监理，维护甲乙双方的合法权益；

（3）确保监理工作的及时性和有效性。

五、违约责任及限制条款

5.1乙方违约责任：

（1）未按时完成施工任务的，每逾期一日，应向甲方支付合同总价的_____%作为违约金；

（2）工程质量不符合国家标准及甲方要求的，应承担全部责任，包括修复、返工等费用；

（3）因乙方原因导致工程延期，每逾期一日，应向甲方支付合同总价的_____%作为违约金。

5.2甲方违约责任：

（1）未按时支付工程款项的，每逾期一日，应向乙方支付逾期款项的_____%作为违约金；

（2）因甲方原因导致工程延期，每逾期一日，应向乙方支付合同总价的_____%作为违约金。

六、争议解决

6.1双方在履行本合同过程中发生争议的，应友好协商解决。

6.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他

7.1本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。

7.2本合同一式三份，甲乙双方及第三方各执一份，自各方签字（或盖章）之日起生效。

八、第三方介入的意义与目的

8.1第三方介入本工程，旨在确保工程质量和进度，降低甲方风险，提高工程效益。

8.2第三方作为独立第三方，能够客观、公正地监督工程施工，维护甲乙双方的合法权益。

九、甲方权益主导的目的与意义

9.1甲方作为工程投资方，对本工程享有主导权，确保工程顺利进行，实现预期投资回报。

9.2甲方权益主导的目的在于保障工程质量和进度，降低投资风险，实现投资效益最大化。

附件：

1.工程设计方案

2.工程施工图

3.质量检验标准

4.工程进度计划

5.付款进度表

6.其他有关文件

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

乙方（以下简称“乙方”）为某专业建筑工程公司，具备丰富的施工经验和资质。甲方（以下简称“甲方”）为房地产开发商，拟开发一住宅小区项目，其中包含乙方承担的住宅楼施工任务。为保障项目顺利进行，甲方特邀请第三方（以下简称“第三方”）作为项目管理单位（以下简称“管理方”）参与本项目的管理与协调。双方本着平等互利、协商一致的原则，达成如下协议：

一、项目概况

1.1项目地点：__________。

1.2项目内容：包括但不限于住宅楼的建设、配套设施安装等。

1.3项目规模：建筑面积__________平方米。

1.4项目工期：自合同签订之日起____个月。

二、第三方管理方职责

2.1管理方负责本项目的整体规划、进度控制、质量控制、安全管理、合同管理等工作。

2.2管理方应确保项目按照甲方的要求和国家相关法律法规进行。

2.3管理方应定期向甲方汇报项目进展情况，并对施工过程中发现的问题提出解决方案。

三、甲乙双方权利义务

3.1乙方权利：

（1）根据合同约定，按时完成住宅楼的施工任务；

（2）对管理方提出的问题进行及时整改；

（3）在项目验收合格后获得工程款项。

3.2乙方义务：

（1）严格按照工程设计图纸及施工规范进行施工；

（2）确保工程质量符合国家标准及甲方要求；

（3）遵守施工现场的安全规定。

3.3甲方权利：

（1）对乙方的施工进度、质量、安全等方面进行监督；

（2）对管理方的工作进行评估和监督；

（3）在项目验收合格后支付工程款项。

3.4甲方义务：

（1）按照约定时间支付工程款项；

（2）为乙方提供必要的施工条件；

（3）配合管理方的工作。

四、第三方管理方权利义务

4.1管理方权利：

（1）对乙方施工过程中的质量、进度、安全等方面进行监督；

（2）对项目进行全过程管理，确保项目按计划推进；

（3）对项目变更、延期等问题提出解决方案。

4.2管理方义务：

（1）严格按照国家相关法律法规、行业标准及甲方要求进行项目管理；

（2）对项目进行客观、公正的管理，维护甲乙双方的合法权益；

（3）确保项目管理工作的及时性和有效性。

五、违约责任及限制条款

5.1甲方违约责任：

（1）未按时支付工程款项的，每逾期一日，应向乙方支付逾期款项的_____%作为违约金；

（2）因甲方原因导致项目延期，每逾期一日，应向乙方支付合同总价的_____%作为违约金。

5.2乙方违约责任：

（1）未按时完成施工任务的，每逾期一日，应向甲方支付合同总价的_____%作为违约金；

（2）工程质量不符合国家标准及甲方要求的，应承担全部责任，包括修复、返工等费用；

（3）因乙方原因导致项目延期，每逾期一日，应向甲方支付合同总价的_____%作为违约金。

六、争议解决

6.1双方在履行本合同过程中发生争议的，应友好协商解决。

6.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他

7.1本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。

7.2本合同一式三份，甲乙双方及管理方各执一份，自各方签字（或盖章）之日起生效。

八、乙方权益主导