版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年建筑项目劳务分包安全合同本合同目录一览1.合同订立依据与背景1.1合同订立的法律依据1.2项目背景介绍2.合同双方基本信息2.1分包单位基本信息2.2总包单位基本信息3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目内容4.安全生产责任划分4.1分包单位安全生产责任4.2总包单位安全生产责任5.安全生产管理要求5.1安全生产管理制度5.2安全生产教育培训5.3安全生产设施设备6.安全生产措施6.1施工现场安全管理6.2施工安全防护措施6.3施工安全应急预案7.安全生产检查与验收7.1安全生产检查制度7.2安全生产验收标准8.安全生产事故处理8.1事故报告与调查8.2事故处理程序8.3事故责任追究9.保险责任与赔偿9.1保险责任范围9.2保险费用承担9.3保险赔偿程序10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担11.合同解除与终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件12.合同争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构13.合同生效与解除13.1合同生效条件13.2合同解除程序14.其他约定事项14.1合同附件14.2合同份数与保管14.3合同解释权第一部分:合同如下:1.合同订立依据与背景1.1合同订立的法律依据根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》等相关法律法规,本合同依法订立。1.2项目背景介绍甲方(总包单位)为某建筑项目,乙方(分包单位)同意按照甲方的要求进行劳务分包,共同完成该建筑项目的施工任务。2.合同双方基本信息2.1分包单位基本信息乙方名称:________________乙方住所:________________乙方法定代表人:________________乙方联系电话:________________2.2总包单位基本信息甲方名称:________________甲方住所:________________甲方法定代表人:________________甲方联系电话:________________3.项目概况3.1项目名称某建筑项目3.2项目地点________________3.3项目规模建筑面积:________________平方米层数:________________层3.4项目内容工程内容主要包括:土建、安装、装饰装修等。4.安全生产责任划分4.1分包单位安全生产责任乙方应按照国家有关安全生产的法律、法规和标准,建立健全安全生产责任制,确保施工安全。4.2总包单位安全生产责任甲方应负责对乙方安全生产工作的指导和监督,确保整个工程安全生产。5.安全生产管理要求5.1安全生产管理制度乙方应建立健全安全生产管理制度,明确各级人员的安全职责,确保施工安全。5.2安全生产教育培训乙方应定期对施工人员进行安全生产教育培训,提高施工人员的安全意识。5.3安全生产设施设备乙方应按照国家规定配备必要的安全生产设施设备,确保施工安全。6.安全生产措施6.1施工现场安全管理乙方应加强施工现场安全管理,确保施工现场安全有序。6.2施工安全防护措施乙方应采取必要的安全防护措施,防止安全事故发生。6.3施工安全应急预案乙方应制定施工安全应急预案,一旦发生安全事故,能够迅速采取措施进行处置。8.安全生产检查与验收8.1安全生产检查制度甲方应定期对乙方施工现场进行安全生产检查,乙方应积极配合。检查内容包括但不限于:施工现场的安全防护设施、施工机械设备的状况、施工人员的操作规范等。8.2安全生产验收标准乙方在完成施工任务后,应按照国家相关标准和规范进行自检,确保工程质量与安全。甲方应对乙方完成的工程进行验收,验收合格后方可进行下一阶段的施工。9.安全生产事故处理9.1事故报告与调查一旦发生安全事故,乙方应立即停止施工,并及时向甲方报告事故情况。甲方应在接到报告后24小时内启动事故调查程序。9.2事故处理程序事故处理程序包括:事故现场保护、事故原因分析、责任认定、赔偿处理等。9.3事故责任追究根据事故调查结果,对负有责任的人员进行责任追究,包括但不限于经济赔偿、行政处罚等。10.保险责任与赔偿10.1保险责任范围乙方应按照甲方要求购买相应的安全生产责任保险,保险责任范围包括但不限于:施工过程中发生的意外伤害事故、财产损失等。10.2保险费用承担保险费用由乙方承担,费用按年度支付。10.3保险赔偿程序一旦发生保险范围内的赔偿事件,乙方应按照保险合同约定,及时向保险公司提出赔偿申请,并积极配合保险公司进行调查和理赔。11.违约责任11.1违约情形包括但不限于:未按时完成工程任务、施工质量不符合合同约定、安全生产事故等。11.2违约责任承担违约方应根据违约情节,承担相应的违约责任,包括但不限于:赔偿损失、支付违约金等。12.合同解除与终止12.1合同解除条件包括但不限于:一方违约、不可抗力等原因。12.2合同终止条件合同履行完毕或双方协商一致解除合同。13.合同争议解决13.1争议解决方式争议双方应友好协商解决,协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。13.2争议解决机构争议解决机构为有管辖权的人民法院。14.合同生效与解除14.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同解除程序合同解除应书面通知对方,并按照合同约定或法律规定处理善后事宜。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义在本合同中,第三方是指除甲乙双方之外的,为合同履行提供咨询、监理、检验、评估等服务的法人、自然人或其他组织。15.2第三方介入方式1.甲乙双方共同委托第三方提供相关服务;2.甲乙任何一方委托第三方提供相关服务,另一方予以认可;16.第三方责任与权利16.1第三方责任第三方应按照合同约定或法律法规的要求,履行其职责,对因自身原因导致的服务质量问题或安全事故承担责任。16.2第三方权利1.第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和数据;2.第三方有权对甲乙双方的行为进行监督和检查;3.第三方有权根据合同约定或法律法规的规定,提出建议和意见。17.第三方责任限额17.1责任限额定义本合同中的责任限额是指第三方因履行合同过程中产生的违约责任或侵权责任所应承担的最高赔偿额。17.2责任限额确定1.第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定,具体金额应考虑第三方服务的性质、风险程度等因素;2.如无特殊约定,第三方责任限额按合同总价的一定比例确定。18.第三方与其他各方的划分说明18.1职责划分1.第三方应明确其职责范围,不得越权行事;2.甲乙双方应各自履行合同约定的职责,不得将应由自己承担的责任推给第三方。18.2义务划分1.第三方应按照合同约定履行义务,不得因履行义务而影响甲乙双方的合法权益;2.甲乙双方应相互配合,为第三方履行义务提供便利。18.3责任划分1.第三方因自身原因导致的责任,由第三方承担;2.因甲乙双方原因导致的责任,由甲乙双方各自承担;3.因不可抗力导致的责任,根据法律法规和合同约定处理。19.第三方介入合同条款19.1第三方介入合同甲乙双方应与第三方签订专门的合同,明确第三方的服务内容、期限、费用、责任等。19.2第三方介入合同与主合同的关系第三方介入合同是主合同的补充,与主合同具有同等法律效力。20.第三方介入合同变更与解除20.1第三方介入合同变更甲乙双方可协商一致对第三方介入合同进行变更。20.2第三方介入合同解除(1)合同约定的解除条件成就;(2)第三方违约;(3)甲乙双方协商一致解除;(4)法律法规规定的其他情形。2.解除第三方介入合同,甲乙双方应书面通知第三方,并按照合同约定或法律法规的规定处理善后事宜。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.安全生产责任制详细要求:明确甲乙双方及第三方在安全生产方面的责任,包括但不限于安全防护措施、安全教育培训、事故应急预案等。说明:此附件用于明确各方的安全生产责任,确保施工过程中的安全。2.安全生产检查记录详细要求:记录定期安全生产检查的结果,包括检查时间、地点、检查内容、存在问题及整改措施等。说明:此附件用于监督安全生产措施的落实情况,确保施工安全。3.施工安全防护设施清单详细要求:详细列出施工现场所需的各类安全防护设施,包括名称、规格、数量等。说明:此附件用于规范施工现场的安全防护设施配置,保障施工安全。4.施工安全教育培训记录详细要求:记录施工人员参加安全生产教育培训的情况,包括培训时间、内容、参与人员等。说明:此附件用于证明施工人员具备必要的安全生产知识。5.施工安全应急预案详细要求:制定针对施工现场可能发生的各类安全事故的应急预案,包括事故类型、处置措施、责任人员等。说明:此附件用于指导事故发生时的应急处置,降低事故损失。6.第三方介入合同详细要求:明确第三方介入的方式、服务内容、费用、责任等。说明:此附件用于规范第三方介入行为,保障合同履行。7.保险合同详细要求:明确保险范围、保险金额、保险期限等。说明:此附件用于保障甲乙双方及第三方的合法权益。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:(1)未按时完成工程任务;责任认定:根据合同约定,乙方应承担违约责任,支付违约金。示例:如乙方未按时完成工程任务,应按合同约定的违约金比例支付违约金。(2)施工质量不符合合同约定;责任认定:乙方应承担违约责任,进行返工或修复,并赔偿因此造成的损失。示例:如乙方施工质量不符合合同约定,应承担返工或修复费用,并赔偿因此造成的损失。(3)安全生产事故;责任认定:根据事故原因,由责任方承担相应责任,包括但不限于赔偿损失、行政处罚等。示例:如安全生产事故由乙方责任,乙方应承担赔偿责任,并接受相应的行政处罚。(4)违反安全生产规定;责任认定:责任方应承担违约责任,接受安全生产管理部门的处罚。示例:如甲乙双方或第三方违反安全生产规定,应承担相应的违约责任,并接受安全生产管理部门的处罚。(5)未按照合同约定支付费用;责任认定:违约方应承担违约责任,支付应付款项及违约金。示例:如乙方未按时支付费用,应承担违约责任,支付应付款项及违约金。全文完。2024年建筑项目劳务分包安全合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包单位名称1.2总承包单位名称1.3项目名称1.4项目地点1.5项目工期2.安全责任与义务2.1安全生产责任2.2安全生产义务2.3安全生产目标3.安全管理制度3.1安全生产责任制3.2安全教育培训3.3安全生产检查3.4事故报告与处理4.安全技术措施4.1施工现场安全防护4.2施工安全防护设施4.3施工现场安全标志4.4安全防护用品5.安全费用管理5.1安全费用预算5.2安全费用使用5.3安全费用监督6.安全生产责任追究6.1违反安全生产规定6.2事故责任追究6.3违法行为处理7.安全事故应急处理7.1事故应急预案7.2事故报告程序7.3事故应急处理措施8.监督检查与验收8.1安全监督检查8.2安全验收8.3安全生产考核9.违约责任与处理9.1违约行为9.2违约责任9.3违约处理10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序11.合同解除与终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件12.合同生效与变更12.1合同生效条件12.2合同变更程序13.合同附件13.1附件一:安全生产责任制13.2附件二:安全技术措施13.3附件三:安全费用预算14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1分包单位名称:劳务分包公司1.2总承包单位名称:建筑集团有限公司1.3项目名称:住宅小区建设项目1.4项目地点:市区路号1.5项目工期:2024年1月1日至2024年12月31日2.安全责任与义务2.1分包单位作为施工现场的安全责任主体,应严格遵守国家安全生产法律法规,建立健全安全生产责任制,确保施工现场的安全生产。2.2分包单位应承担施工现场的安全管理责任,包括但不限于现场安全防护、安全教育培训、安全检查、事故报告与处理等。3.安全管理制度3.1分包单位应建立健全安全生产责任制,明确各级人员的安全职责。3.2分包单位应定期对施工人员进行安全教育培训,确保施工人员具备必要的安全意识和技能。3.3分包单位应定期进行安全生产检查,及时发现并整改安全隐患。3.4分包单位应建立健全事故报告与处理制度,确保事故得到及时、有效的处理。4.安全技术措施4.1分包单位应按照国家和地方的相关规定,制定施工现场的安全防护措施,包括但不限于高处作业、起重作业、用电作业等。4.2分包单位应确保施工现场的安全防护设施齐全、有效,并定期进行检查和维护。4.3分包单位应在施工现场设置明显的安全标志,提醒施工人员注意安全。4.4分包单位应向施工人员提供符合国家安全标准的安全防护用品,并确保其正确使用。5.安全费用管理5.1分包单位应按照合同约定,编制安全费用预算,并报送总承包单位审核。5.2安全费用应专款专用,用于施工现场的安全防护、安全教育培训、安全检查等。5.3分包单位应定期向总承包单位报送安全费用使用情况,接受监督。6.安全生产责任追究6.1分包单位违反安全生产规定,导致安全事故发生的,应承担相应的法律责任。6.2事故责任追究按照国家有关法律法规和事故调查处理程序执行。6.3违法行为处理包括但不限于罚款、停工整顿、吊销资质等。8.监督检查与验收8.1总承包单位将对分包单位的安全生产进行检查,包括但不限于安全管理制度、安全防护设施、安全教育培训记录等。8.2分包单位应积极配合总承包单位的监督检查,及时整改发现的问题。8.3安全生产验收应在工程竣工后进行,验收合格后方可投入使用。9.违约责任与处理9.1若分包单位未履行安全生产责任,导致安全事故发生,分包单位应承担全部责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。9.2若分包单位未按照合同约定进行安全费用使用,总承包单位有权要求分包单位改正,并承担相应的违约责任。9.3违约处理方式包括但不限于书面警告、罚款、终止合同等。10.争议解决10.1双方因履行本合同发生的争议,应通过友好协商解决。10.2若协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。11.合同解除与终止11.1在合同履行期间,如遇不可抗力导致合同无法履行,双方可协商解除合同。11.2分包单位严重违反安全生产规定,经总承包单位警告后仍不改正的,总承包单位有权解除合同。12.合同生效与变更12.1本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同的任何变更需经双方书面同意,并签订补充协议。13.合同附件13.1附件一:安全生产责任制13.2附件二:安全技术措施13.3附件三:安全费用预算14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜,由双方另行协商解决。14.2本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1在本合同履行过程中,如需第三方介入,包括但不限于中介方、监理方、咨询方、评估方等,双方应协商确定第三方介入的具体事宜。15.2第三方介入的目的是为了确保合同履行过程中的专业性和公正性,提高工作效率和工程质量。16.第三方责任与权利16.1第三方的责任:16.1.1第三方应按照合同约定和双方的要求,提供专业、客观、公正的服务。16.1.2第三方对自身提供的服务质量负责,对因自身原因造成的损失承担相应责任。16.1.3第三方应遵守国家相关法律法规和行业标准,确保服务的合法性和合规性。16.2第三方的权利:16.2.1第三方有权获得合同约定的服务费用。16.2.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和数据,以便其履行职责。16.2.3第三方有权根据合同约定,提出改进建议和意见。17.第三方与其他各方的划分17.1第三方与甲乙双方的关系为服务提供方与被服务方的关系。17.2第三方不参与甲乙双方的合同谈判和签订过程,其职责仅限于合同履行过程中的专业服务。17.3第三方不承担甲乙双方之间的法律责任,但应在其专业服务范围内对甲乙双方负责。18.第三方责任限额18.1第三方责任限额的确定:18.1.1第三方责任限额应根据合同约定的服务内容、服务费用及行业惯例等因素综合确定。18.1.2第三方责任限额应在合同中明确约定,并在服务协议中予以确认。18.2第三方责任限额的适用:18.2.1第三方责任限额仅适用于第三方因自身原因造成的服务质量问题。18.2.2第三方责任限额不适用于因甲乙双方原因导致的问题,以及第三方无法预见、无法避免和无法克服的不可抗力因素。19.第三方介入的程序19.1第三方介入的申请:19.1.1甲乙双方协商确定第三方介入的必要性,并向第三方发出介入申请。19.1.2第三方在收到申请后,应在规定时间内回复是否接受介入。19.2第三方介入的确认:19.2.1第三方接受介入后,双方应签订服务协议,明确双方的权利义务和责任。19.2.2服务协议作为合同附件,与合同具有同等法律效力。19.3第三方介入的终止:19.3.1第三方完成服务后,甲乙双方应进行服务评价,确认服务是否达到预期效果。19.3.2如服务未达到预期效果,双方应协商解决,必要时可更换第三方。19.3.3第三方介入服务终止后,双方应签订终止协议,明确双方的权利义务和责任。20.第三方介入的监督20.1甲乙双方有权对第三方介入过程进行监督,确保第三方按照合同约定和行业标准提供服务。20.2如发现第三方存在违规行为,甲乙双方有权要求第三方改正,并承担相应责任。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:安全生产责任制要求:详细列出各级人员的安全责任,包括但不限于项目经理、安全员、施工人员等。说明:本附件应包含安全生产责任的具体内容、责任范围和考核标准。2.附件二:安全技术措施要求:详细列出施工现场的安全防护措施,包括但不限于高处作业、起重作业、用电作业等。说明:本附件应包含安全技术措施的具体内容、实施步骤和检查标准。3.附件三:安全费用预算要求:详细列出安全费用预算的构成、使用范围和资金来源。说明:本附件应包含安全费用预算的具体金额、使用计划和监督措施。4.附件四:第三方服务协议要求:详细列出第三方介入的服务内容、服务期限、服务费用和双方的权利义务。说明:本附件应包含第三方服务协议的具体条款,确保第三方服务的专业性和公正性。5.附件五:事故报告与处理程序要求:详细列出事故报告的程序、事故调查和处理流程。说明:本附件应包含事故报告的具体要求、事故调查的标准和事故处理的措施。6.附件六:安全生产检查记录要求:详细记录安全生产检查的时间、地点、检查内容、发现的问题和整改措施。说明:本附件应包含安全生产检查的详细记录,确保检查的全面性和有效性。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:违反安全生产规定,导致安全事故发生。未按合同约定进行安全费用使用。未按合同约定进行安全生产检查和整改。未按合同约定提供第三方服务。2.责任认定标准:违约行为的严重程度。违约行为对项目的影响程度。违约行为的持续时间和频率。3.示例说明:示例一:若分包单位未按合同约定进行安全教育培训,导致施工人员不具备必要的安全意识,发生安全事故,分包单位应承担全部责任,包括赔偿损失、支付违约金等。示例二:若第三方未按服务协议提供专业服务,导致项目进度延误或质量下降,第三方应承担相应责任,包括赔偿损失、支付违约金等。全文完。2024年建筑项目劳务分包安全合同2本合同目录一览第一条合同双方基本信息1.1分包方基本信息1.2总包方基本信息第二条合同标的2.1工程名称及地点2.2工程概况2.3工程量清单第三条工程期限3.1工期开始时间3.2工期结束时间第四条劳务分包内容4.1分包工程范围4.2分包工程具体内容4.3分包工程所需人员及设备第五条安全责任5.1安全生产责任制5.2安全生产目标5.3安全生产责任追究第六条安全管理措施6.1安全教育培训6.2安全技术交底6.3安全防护设施6.4安全检查与验收第七条事故处理7.1事故报告7.2事故调查与处理7.3事故责任认定第八条质量要求与标准8.1质量标准8.2质量检验8.3质量问题处理第九条工程进度与验收9.1工程进度安排9.2工程验收程序9.3工程验收标准第十条付款方式与期限10.1付款方式10.2付款期限10.3付款条件第十一条违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约赔偿第十二条争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序12.3争议解决机构第十三条合同解除13.1合同解除情形13.2合同解除程序13.3合同解除后的处理第十四条合同生效及其他14.1合同生效条件14.2合同附件14.3其他约定事项第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1分包方基本信息分包方名称:________法定代表人:________注册地址:________联系电话:________1.2总包方基本信息总包方名称:________法定代表人:________注册地址:________联系电话:________第二条合同标的2.1工程名称及地点工程名称:________工程地点:________2.2工程概况工程规模:________工程结构:________工程类型:________2.3工程量清单工程量清单详见附件一。第三条工程期限3.1工期开始时间2004年1月1日3.2工期结束时间2004年12月31日第四条劳务分包内容4.1分包工程范围本合同分包工程范围为:________4.2分包工程具体内容具体内容包括但不限于:________4.3分包工程所需人员及设备所需人员及设备详见附件二。第五条安全责任5.1安全生产责任制分包方应建立安全生产责任制,明确各级人员的安全责任。5.2安全生产目标确保分包工程安全生产无事故。5.3安全生产责任追究如发生安全事故,分包方应承担相应的责任,包括但不限于:赔偿损失、追究责任人等。第六条安全管理措施6.1安全教育培训分包方应定期对施工人员进行安全教育培训,提高安全意识。6.2安全技术交底分包方应进行安全技术交底,确保施工人员掌握施工安全操作规程。6.3安全防护设施分包方应按照规定设置安全防护设施,确保施工安全。6.4安全检查与验收分包方应定期进行安全检查,发现问题及时整改,并做好验收记录。第七条事故处理7.1事故报告发生事故后,分包方应在第一时间向总包方报告,并采取措施控制事故扩大。7.2事故调查与处理事故发生后,双方应共同进行调查,查明事故原因,并采取相应措施进行处理。7.3事故责任认定根据事故调查结果,双方共同认定事故责任,并依法进行处理。第八条质量要求与标准8.1质量标准分包工程应严格按照国家有关工程质量标准执行,确保工程质量符合国家标准和设计要求。8.2质量检验分包方应进行自检、互检和专检,质量检验记录应完整、真实、有效。8.3质量问题处理发现质量问题,分包方应立即停止施工,采取措施进行整改,整改合格后方可继续施工。第九条工程进度与验收9.1工程进度安排分包方应根据合同工期制定详细的工程进度计划,并及时报送总包方。9.2工程验收程序工程完工后,由总包方组织验收,验收合格后方可交付使用。9.3工程验收标准验收标准应符合国家相关工程质量验收规范及设计文件要求。第十条付款方式与期限10.1付款方式付款方式为分期支付,具体付款节点及金额如下:(1)开工前支付合同总价款的20%;(2)主体结构封顶支付合同总价款的30%;(3)竣工验收合格支付合同总价款的40%;(4)保修期满支付合同总价款的10%。10.2付款期限每期付款期限为收到发票及验收合格证明后的15个工作日内。10.3付款条件付款条件包括但不限于:工程进度符合合同要求、质量合格、无争议等。第十一条违约责任11.1违约情形包括但不限于:未按时完成工程进度、质量不合格、未按时支付工程款等。11.2违约责任承担违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于:支付违约金、赔偿损失等。11.3违约赔偿违约赔偿金额按合同约定及实际损失计算。第十二条争议解决12.1争议解决方式双方应友好协商解决争议,协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。12.2争议解决程序争议解决程序应符合法律规定,双方应积极配合,提供必要的证据。12.3争议解决机构如双方协商不成,可选择具有管辖权的人民法院或仲裁机构作为争议解决机构。第十三条合同解除13.1合同解除情形包括但不限于:一方违约、不可抗力等原因。13.2合同解除程序合同解除应书面通知对方,并按照合同约定办理相关手续。13.3合同解除后的处理第十四条合同生效及其他14.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同附件合同附件包括但不限于:工程量清单、人员及设备清单、付款计划等。14.3其他约定事项本合同未尽事宜,双方可另行协商签订补充协议。第二部分:第三方介入后的修正第十五条第三方介入的定义15.1定义本合同所称第三方,是指在本合同履行过程中,由甲方或乙方邀请或指定的,为提供专业服务、技术支持、监督指导或其他协助而介入合同履行的独立第三方机构或个人。15.2第三方类型1.工程监理公司2.质量检测机构3.安全评估机构4.法律顾问5.造价咨询公司6.保险公司7.其他专业服务机构第十六条第三方介入的条件16.1介入条件1.甲方或乙方书面同意;2.第三方具备相应的资质和经验;3.第三方提供的服务内容符合本合同要求;4.第三方介入不影响本合同的正常履行。第十七条第三方的责任和权利17.1责任1.按照合同约定提供专业服务;2.对其提供的服务结果负责;3.遵守国家相关法律法规和行业标准;4.对其行为造成的损失承担赔偿责任。17.2权利1.获得合理的报酬;2.享有独立的工作环境;3.要求甲方或乙方提供必要的工作条件;4.享有合同约定的其他权利。第十八条第三方与其他各方的划分18.1责任划分第三方责任与甲方、乙方责任划分如下:1.第三方仅对其自身提供的服务负责,不承担甲方、乙方因本合同而产生的其他责任;2.甲方、乙方对第三方提供的服务结果负责,对第三方行为造成的损失承担连带责任。18.2信息共享甲方、乙方应向第三方提供必要的信息,包括但不限于工程图纸、技术规范、进度计划等,以确保第三方能够有效履行其职责。第十九条第三方的责任限额19.1责任限额第三方在本合同项下的责任限额为合同总价的________%(或具体金额)。19.2限额计算责任限额的计算方式如下:1.如因第三方原因导致合同无法履行或服务不符合约定,第三方应承担相应比例的赔偿责任;2.如因第三方原因导致甲方、乙方遭受损失,第三方应承担不超过责任限额的赔偿责任。第二十条第三方的变更和解除20.1变更如需变更第三方,甲方或乙方应书面通知对方,并经对方同意。20.2解除如第三方无法履行其职责或违反本合同约定,甲方或乙方有权解除其合同,并要求第三方承担相应的责任。第二十一条第三方介入的争议解决21.1争议解决方式第三方介入产
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
评论
0/150
提交评论