二零二四年度光伏发电系统设计与施工合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度光伏发电系统设计与施工合同1本合同目录一览1.合同双方信息1.1双方名称1.2双方法定代表人1.3双方联系方式2.项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目类型3.设计要求3.1设计依据3.2设计标准3.3设计内容3.4设计期限4.施工要求4.1施工依据4.2施工标准4.3施工内容4.4施工期限5.材料设备5.1材料设备供应商5.2材料设备清单5.3材料设备质量标准5.4材料设备交付时间6.合同价款及支付方式6.1合同价款6.2支付方式6.3付款时间6.4付款条件7.交工验收7.1验收标准7.2验收程序7.3验收时间7.4验收报告8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担8.3违约责任追究9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.合同解除10.1解除条件10.2解除程序10.3解除后的处理11.合同生效及终止11.1生效条件11.2生效时间11.3终止条件11.4终止时间12.合同附件12.1设计图纸12.2施工图纸12.3技术参数12.4其他相关文件13.其他约定13.1不可抗力13.2保密条款13.3其他约定事项14.合同签署及生效14.1签署时间14.2签署地点14.3生效时间第一部分：合同如下：1.合同双方信息1.1双方名称甲方：光伏发电有限公司乙方：工程设计有限公司1.2双方法定代表人甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.3双方联系方式2.项目概述2.1项目名称光伏发电项目2.2项目地点省市县乡村2.3项目规模50MWp2.4项目类型地面集中式光伏发电项目3.设计要求3.1设计依据《光伏发电工程设计规范》（GB507972012）《光伏发电站接入电力系统技术规定》（GB/T199642012）3.2设计标准一级负荷供电，设计使用年限为25年3.3设计内容光伏发电系统设计、电气一次及二次设备选型、电气系统设计、监控系统设计、防雷接地设计、环境适应性设计等3.4设计期限自合同签订之日起60个工作日内完成4.施工要求4.1施工依据《光伏发电工程施工及验收规范》（GB507972012）《光伏发电站接入电力系统技术规定》（GB/T199642012）4.2施工标准一级负荷供电，设计使用年限为25年4.3施工内容光伏发电系统安装、电气一次及二次设备安装、电气系统施工、监控系统施工、防雷接地施工、环境适应性施工等4.4施工期限自合同签订之日起120个工作日内完成5.材料设备5.1材料设备供应商甲方负责采购所有材料设备5.2材料设备清单详见附件一：材料设备清单5.3材料设备质量标准符合国家标准及相关行业标准5.4材料设备交付时间详见附件一：材料设备清单6.合同价款及支付方式6.1合同价款人民币壹仟万元整（￥10000000.00）6.2支付方式1.首付款：合同签订后10个工作日内支付合同价款的30%2.进度款：根据施工进度分期支付，每次支付合同价款的20%3.验收合格后支付：验收合格后支付合同价款的40%6.3付款时间1.首付款：合同签订后10个工作日内2.进度款：根据施工进度每月支付3.验收合格后支付：验收合格后30个工作日内6.4付款条件1.首付款：合同签订且收到甲方支付通知2.进度款：甲方确认施工进度且收到甲方支付通知3.验收合格后支付：验收合格且收到甲方支付通知7.交工验收7.1验收标准符合《光伏发电工程施工及验收规范》（GB507972012）及相关标准7.2验收程序1.乙方在施工完成后向甲方提交验收申请2.甲方组织验收，乙方配合3.验收合格后，双方签署验收报告7.3验收时间自施工完成之日起30个工作日内7.4验收报告验收合格后，乙方应在5个工作日内向甲方提交验收报告8.违约责任8.1违约情形1.乙方未按合同约定时间完成设计或施工工作；2.乙方提供的材料或设备不符合合同约定或国家标准；3.甲方未按合同约定支付款项；4.任何一方违反合同约定的保密条款；5.任何一方违反合同约定的其他条款。8.2违约责任承担1.乙方未按时完成设计或施工，每延迟一天，应支付甲方合同价款的0.5%作为违约金；2.乙方提供的材料或设备不符合要求，应无条件更换，并承担由此产生的费用；3.甲方未按时支付款项，每延迟一天，应支付乙方合同价款的0.5%作为违约金；4.违反保密条款，造成损失的，应承担相应的法律责任；5.违反其他条款，应根据具体情况承担相应的违约责任。8.3违约责任追究1.违约责任追究由双方协商解决；2.协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.争议解决9.1争议解决方式1.争议发生后，双方应友好协商解决；2.协商不成的，可提交合同签订地仲裁委员会仲裁；3.也可直接向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构合同签订地仲裁委员会或合同签订地人民法院。9.3争议解决程序1.双方提交争议解决申请；2.争议解决机构受理；3.争议解决机构进行调解或仲裁；4.双方接受调解或仲裁结果。10.合同解除10.1解除条件1.双方协商一致解除合同；2.因不可抗力导致合同无法履行；3.一方严重违约，另一方要求解除合同。10.2解除程序1.提出解除合同的一方应以书面形式通知对方；2.收到解除通知的一方应在接到通知之日起15日内给予答复；3.双方应在接到答复后30日内完成合同解除手续。10.3解除后的处理1.双方应按照合同约定进行结算；2.解除合同后，双方应相互返还已支付的款项；3.解除合同后，双方应各自承担因合同解除而产生的责任。11.合同生效及终止11.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2生效时间本合同自2024年1月1日起生效。11.3终止条件1.合同约定的项目完成并经验收合格；2.双方协商一致解除合同；3.因不可抗力导致合同无法履行。11.4终止时间1.项目完成并经验收合格后；2.合同解除后；3.因不可抗力导致合同无法履行后。12.合同附件12.1设计图纸详见附件二：设计图纸12.2施工图纸详见附件三：施工图纸12.3技术参数详见附件四：技术参数12.4其他相关文件详见附件五：其他相关文件13.其他约定13.1不可抗力因不可抗力导致合同无法履行或部分无法履行，双方互不承担责任，但应及时通知对方。13.2保密条款双方对本合同内容及项目信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。14.合同签署及生效14.1签署时间本合同自2024年1月1日签署。14.2签署地点省市县乡村14.3生效时间本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念本合同所称第三方，指除甲方、乙方之外的任何个人或组织，包括但不限于工程监理单位、质量检测机构、财务审计机构、法律顾问等。15.2第三方介入目的第三方介入旨在提高合同执行效率，确保工程质量，维护合同双方的合法权益。15.3第三方介入方式1.第三方介入需经甲乙双方协商一致，并以书面形式明确；2.第三方介入应具备相应的资质和能力，能够独立承担相应的责任。16.第三方责权利16.1第三方责任1.第三方应按照合同约定和法律规定，对介入事项承担相应的责任；2.第三方因自身原因导致合同无法履行或造成损失的，应承担相应的赔偿责任。16.2第三方权利1.第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和配合；2.第三方有权对甲乙双方的行为进行监督和检查；3.第三方有权根据合同约定和法律规定，提出合理化建议。16.3第三方义务1.第三方应遵守国家法律法规，诚实守信，保守秘密；2.第三方应按照合同约定和法律规定，公正、客观、及时地履行职责。17.第三方与其他各方的划分说明1.第三方与甲方、乙方之间的关系为委托代理或服务关系；2.第三方与合同双方的权利义务关系，以合同约定为准；3.第三方在执行任务过程中，如需与合同双方以外的第三方发生联系，应取得甲乙双方的书面同意。18.第三方责任限额18.1第三方责任限额的确定1.第三方责任限额由甲乙双方根据第三方介入事项的性质、风险程度等因素协商确定；2.第三方责任限额应在合同中明确约定。18.2第三方责任限额的适用1.第三方在执行任务过程中，因自身原因造成甲方或乙方损失的，其赔偿金额不超过合同约定的责任限额；2.第三方责任限额不适用于因第三方故意或重大过失造成的损失。19.第三方变更19.1第三方变更的条件1.第三方变更需经甲乙双方协商一致；2.第三方变更应不影响合同履行和各方权益。19.2第三方变更的程序1.提出第三方变更的一方应以书面形式通知甲乙双方；2.甲乙双方应在接到通知之日起15日内给予答复；3.双方应在接到答复后30日内完成第三方变更手续。20.第三方介入的终止20.1第三方介入终止的条件1.合同履行完毕；2.第三方介入目的已实现；3.双方协商一致终止第三方介入。20.2第三方介入终止的程序1.提出终止第三方介入的一方应以书面形式通知甲乙双方；2.甲乙双方应在接到通知之日起15日内给予答复；3.双方应在接到答复后30日内完成第三方介入终止手续。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.设计图纸要求：详细展示光伏发电系统的设计，包括电气系统、监控系统、防雷接地系统等，需符合国家相关设计规范。说明：设计图纸是施工和验收的重要依据，需清晰、准确。2.施工图纸要求：详细展示光伏发电系统的施工方案，包括材料、设备、施工工艺等，需符合国家相关施工规范。说明：施工图纸是施工过程中的指导文件，需确保施工质量。3.材料设备清单要求：列出所有材料设备的名称、规格、数量、供应商等信息。说明：材料设备清单是确保材料设备质量的重要文件。4.技术参数要求：提供光伏发电系统的技术参数，包括发电量、效率、寿命等。说明：技术参数是评估系统性能的重要指标。5.其他相关文件要求：包括但不限于合同变更协议、验收报告、质量检测报告、验收合格证书等。说明：其他相关文件是合同执行过程中的重要补充材料。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按合同约定时间完成设计或施工工作责任认定：乙方每延迟一天，应支付甲方合同价款的0.5%作为违约金。示例：若乙方设计工作原定60个工作日完成，实际完成时间为80个工作日，则乙方应支付甲方违约金（8060）×0.5%×合同价款。2.乙方提供的材料或设备不符合合同约定或国家标准责任认定：乙方应无条件更换不合格的材料或设备，并承担由此产生的费用。示例：若乙方提供的某批光伏组件不符合国家标准，乙方应立即更换，并承担更换费用及相应的违约责任。3.甲方未按合同约定支付款项责任认定：甲方每延迟一天，应支付乙方合同价款的0.5%作为违约金。示例：若甲方应支付乙方进度款，实际支付时间为约定支付时间后10天，则甲方应支付乙方违约金10×0.5%×合同价款。4.任何一方违反合同约定的保密条款责任认定：违反保密条款的一方应承担相应的法律责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。示例：若甲方泄露了乙方的设计图纸，甲方应赔偿乙方因泄露造成的损失，并支付违约金。5.任何一方违反合同约定的其他条款责任认定：根据具体情况，违约方应承担相应的违约责任。示例：若乙方在施工过程中违反了安全生产规定，导致安全事故，乙方应承担相应的法律责任。全文完。二零二四年度光伏发电系统设计与施工合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称1.2法定代表人1.3联系方式1.4住所地2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目投资2.5项目工期3.设计与施工范围3.1设计范围3.2施工范围3.3设计与施工标准4.设计与施工费用4.1设计费用4.2施工费用4.3费用支付方式4.4费用结算5.设计与施工进度安排5.1设计进度安排5.2施工进度安排5.3进度调整6.设计与施工质量要求6.1设计质量要求6.2施工质量要求6.3质量检验与验收7.设计与施工安全管理7.1安全管理职责7.2安全防护措施7.3安全事故处理8.专利与技术秘密8.1专利权归属8.2技术秘密保护8.3违约责任9.合同履行与变更9.1合同履行9.2合同变更9.3合同解除10.违约责任10.1违约行为10.2违约责任承担10.3违约赔偿11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件12.3合同解除与终止程序13.合同生效与期限13.1合同生效13.2合同期限13.3合同续签14.其他约定14.1法律适用14.2通知与送达14.3合同附件14.4合同份数第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1双方名称甲方：新能源科技有限公司乙方：建筑工程有限公司1.2法定代表人甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.3联系方式1.4住所地甲方住所地：省市区路号乙方住所地：省市区路号2.项目概况2.1项目名称光伏发电系统项目2.2项目地点省市区村2.3项目规模装机容量：10兆瓦2.4项目投资总投资：5000万元2.5项目工期设计工期：3个月施工工期：12个月3.设计与施工范围3.1设计范围甲方委托乙方进行光伏发电系统项目的设计工作，包括但不限于系统方案设计、设备选型、电气设计、结构设计等。3.2施工范围乙方负责光伏发电系统项目的施工工作，包括但不限于场地平整、基础施工、支架安装、组件安装、电气安装、系统调试等。3.3设计与施工标准设计与施工应符合国家相关标准、规范和甲方要求。4.设计与施工费用4.1设计费用设计费用总额：200万元，支付比例为：签订合同后支付20%，设计完成并经甲方验收合格后支付80%。4.2施工费用施工费用总额：4800万元，支付比例为：开工前支付30%，主体结构完工后支付30%，系统调试合格后支付30%，项目验收合格后支付10%。4.3费用支付方式设计费用和施工费用均采用银行转账方式支付。4.4费用结算费用结算周期为每月一次，乙方应在每月末提交费用结算报告，甲方在收到报告后7日内支付相应款项。5.设计与施工进度安排5.1设计进度安排设计工作分为三个阶段：初步设计、详细设计和施工图设计。各阶段时间安排如下：初步设计：1个月详细设计：2个月施工图设计：1个月5.2施工进度安排施工工作分为五个阶段：场地平整、基础施工、支架安装、组件安装、系统调试。各阶段时间安排如下：场地平整：1个月基础施工：2个月支架安装：1个月组件安装：1个月系统调试：1个月5.3进度调整如因不可抗力或甲方原因导致进度延误，双方应协商调整进度计划。6.设计与施工质量要求6.1设计质量要求设计成果应符合国家相关标准、规范和甲方要求，确保系统安全、可靠、高效运行。6.2施工质量要求施工过程应严格按照设计图纸和国家相关标准、规范进行，确保工程质量。6.3质量检验与验收设计成果和施工过程应经甲方验收合格后方可进行下一阶段工作。验收标准应符合国家相关标准、规范和甲方要求。8.专利与技术秘密8.1专利权归属本合同项下，乙方设计、开发的任何专利技术归甲方所有。乙方在合同履行过程中产生的专利技术成果，甲方享有独占使用权、收益权和处置权。8.2技术秘密保护双方对本合同项下涉及的技术秘密负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。8.3违约责任任何一方违反本条款，泄露技术秘密，应承担相应的法律责任，并赔偿对方因此遭受的损失。9.合同履行与变更9.1合同履行双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务。如遇特殊情况，双方应协商解决。9.2合同变更任何一方要求变更合同内容，应书面通知对方，经双方协商一致后，签订补充协议，作为本合同的组成部分。9.3合同解除（1）一方严重违约，经另一方书面通知后30日内未采取补救措施；（2）因不可抗力导致合同无法履行；（3）双方协商一致解除合同。10.违约责任10.1违约行为任何一方违反合同约定，均构成违约行为。10.2违约责任承担违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。10.3违约赔偿违约赔偿金额由双方协商确定，若协商不成，可提交仲裁机构或人民法院裁决。11.争议解决11.1争议解决方式双方发生争议，应通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决机构如协商不成，双方可选择向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。11.3争议解决程序仲裁程序按照仲裁委员会的仲裁规则进行。12.合同解除与终止12.1合同解除条件发生本合同第9.3条规定的解除条件时，合同解除。12.2合同终止条件合同履行完毕或双方协商一致终止合同时，合同终止。12.3合同解除与终止程序合同解除或终止，双方应书面通知对方，并办理相关手续。13.合同生效与期限13.1合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同期限本合同有效期为自合同生效之日起至项目竣工验收合格之日止。13.3合同续签如双方同意，可签订补充协议，续签本合同。14.其他约定14.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.2通知与送达本合同项下的通知，应以书面形式送达，自送达之日起生效。14.3合同附件本合同附件为本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力。14.4合同份数本合同一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义在本合同中，第三方是指除甲乙双方以外的，根据合同约定或双方同意，介入本合同关系中的任何个人、企业或其他组织，包括但不限于设计咨询机构、监理公司、施工分包商、设备供应商、金融机构等。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了确保合同的有效履行，提高项目质量，降低风险，提升效率，以及实现合同目的。16.第三方介入条件16.1甲方或乙方根据合同约定，认为需要第三方介入时，应提前通知对方，并说明介入理由。16.2甲方或乙方应与第三方签订相关协议，明确各方的权利和义务。16.3第三方介入协议应作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。17.第三方责任限额17.1第三方的责任限额应根据其介入的具体内容和本合同的相关约定确定。17.2甲方或乙方与第三方签订的协议中应明确第三方的责任限额，包括但不限于：第三方因其过错导致项目延误的责任限额；第三方因其过错导致项目质量不合格的责任限额；第三方因其过错导致项目成本超支的责任限额。17.3第三方的责任限额应不低于合同总金额的5%，且不得低于100万元人民币。18.第三方责任承担18.1第三方在合同履行过程中，若因自身原因导致违约，应承担相应的违约责任。18.2甲方或乙方应向第三方支付的费用，包括但不限于服务费、违约金、赔偿金等，应在第三方责任限额内承担。18.3若第三方责任超过其责任限额，超出部分由甲方和乙方按约定的比例分担。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方、乙方之间的关系由双方签订的第三方介入协议约定。19.2第三方与甲方、乙方之间在合同履行过程中的权利义务划分如下：第三方应按照甲方或乙方的要求，完成相关设计、施工、监理等工作；甲方或乙方应向第三方提供必要的资料和条件，配合第三方的工作；第三方应按照合同约定的时间和质量要求，完成工作任务；甲方或乙方应按照合同约定支付费用。20.第三方介入后的合同变更20.1第三方介入后，如需对合同进行变更，应经甲乙双方和第三方协商一致，并签订补充协议。20.2补充协议作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。21.第三方介入后的争议解决21.1第三方介入后，如发生争议，应通过友好协商解决。21.2协商不成的，任何一方均有权根据本合同第11.1条和第11.2条的规定，寻求争议解决方式。22.第三方介入后的合同终止22.1第三方介入后，如出现合同终止的情况，应按照本合同第12.1条和第12.2条的规定执行。22.2第三方介入协议终止后，甲乙双方应根据合同约定，继续履行本合同的其他条款。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.甲方营业执照副本复印件2.乙方营业执照副本复印件3.甲方法定代表人身份证明4.乙方法定代表人身份证明5.甲方授权委托书6.乙方授权委托书7.第三方介入协议8.设计方案及图纸9.施工方案及图纸10.质量检验报告11.施工进度计划表12.费用结算报告13.系统调试报告14.验收报告15.其他与本合同相关的文件和资料附件详细要求和说明：1.上述附件均为复印件，需加盖公章，并由法定代表人或授权代表签字。2.设计方案及图纸需符合国家相关标准和规范，并经甲方确认。3.施工方案及图纸需详细说明施工工艺、材料使用、安全措施等，并经甲方确认。4.质