二零二四年度宁波慈溪市社会福利设施建设项目合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度宁波慈溪市社会福利设施建设项目合同1本合同目录一览1.合同概述1.1合同双方信息1.2合同签订时间1.3合同生效时间1.4合同终止时间1.5合同标的1.6合同金额1.7支付方式1.8支付期限2.项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目投资2.5项目进度2.6项目验收标准2.7项目质量保证2.8项目安全责任3.设计与施工3.1设计单位3.2施工单位3.3设计文件要求3.4施工图纸要求3.5施工组织设计3.6施工进度安排3.7施工质量保证3.8施工安全措施4.材料供应4.1材料供应商4.2材料质量要求4.3材料供应进度4.4材料验收标准4.5材料价格及支付4.6材料售后服务5.人员配备与管理5.1人员配置要求5.2人员培训5.3人员管理5.4人员考核5.5人员待遇6.质量管理6.1质量控制体系6.2质量检验6.3质量事故处理6.4质量保证期限6.5质量责任追究7.安全管理7.1安全生产责任制7.2安全措施7.3安全培训7.4安全事故处理7.5安全责任追究8.环境保护8.1环保措施8.2环保设施8.3环保验收8.4环保责任追究9.付款方式与进度9.1付款方式9.2付款进度9.3付款条件9.4逾期付款责任9.5付款争议解决10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任10.3违约赔偿10.4违约争议解决11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决期限11.4争议解决费用12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3合同解除后果13.合同变更13.1合同变更条件13.2合同变更程序13.3合同变更后果14.合同终止14.1合同终止条件14.2合同终止程序14.3合同终止后果第一部分：合同如下：1.合同概述1.1合同双方信息1.1.1甲方法定代表人：（姓名）职务：（职务）联系方式：（电话）地址：（地址）1.1.2乙方法定代表人：（姓名）职务：（职务）联系方式：（电话）地址：（地址）1.2合同签订时间：2024年3月1日1.3合同生效时间：自双方签字盖章之日起生效1.4合同终止时间：项目竣工验收合格后30日内1.5合同标的：宁波慈溪市社会福利设施建设项目1.6合同金额：人民币壹仟万元整1.7支付方式：分阶段支付，具体支付节点及比例如下：1.7.1设计阶段：合同签订后5个工作日内支付合同金额的20%1.7.2施工阶段：每个阶段完成后支付该阶段合同金额的30%1.7.3验收阶段：项目竣工验收合格后支付合同金额的20%1.7.4保修阶段：保修期满后支付合同金额的10%1.8支付期限：甲方应在约定的支付节点前10个工作日内支付相应款项2.项目概述2.1项目名称：宁波慈溪市社会福利设施建设项目2.2项目地点：宁波市慈溪市街道2.3项目规模：占地面积平方米，总建筑面积平方米2.4项目投资：人民币壹仟万元整2.5项目进度：自合同生效之日起至2025年12月31日竣工2.6项目验收标准：按照国家相关标准及甲方要求进行验收2.7项目质量保证：施工单位应确保项目质量达到国家标准，并提供相应的质量保证措施2.8项目安全责任：施工单位应严格遵守国家安全生产法律法规，确保项目施工安全3.设计与施工3.1设计单位：设计研究院3.2施工单位：建筑集团有限公司3.3设计文件要求：设计单位应按照甲方要求提供完整、准确的设计文件，包括施工图纸、设计说明书等3.4施工图纸要求：施工图纸应清晰、完整，符合国家标准及甲方要求3.5施工组织设计：施工单位应编制详细的施工组织设计，包括施工方案、施工进度计划、质量保证措施等3.6施工进度安排：按照项目进度计划执行，确保项目按期竣工3.7施工质量保证：施工单位应严格执行国家及行业标准，确保施工质量达到合同要求3.8施工安全措施：施工单位应制定严格的安全措施，确保施工安全4.材料供应4.1材料供应商：材料有限公司4.2材料质量要求：材料应符合国家标准及甲方要求，具备相关质量证明文件4.3材料供应进度：按照项目进度计划执行，确保材料供应及时4.4材料验收标准：按照国家标准及甲方要求进行验收4.5材料价格及支付：材料价格按照市场行情及甲方要求确定，支付方式同合同金额4.6材料售后服务：供应商应提供必要的售后服务，确保材料质量及使用效果5.人员配备与管理5.1人员配置要求：项目管理人员及施工人员应具备相应的资质及能力5.2人员培训：施工单位应组织人员参加相关培训，提高人员素质5.3人员管理：甲方有权对施工单位人员进行监督、考核5.4人员考核：施工单位应定期对人员进行考核，确保人员素质5.5人员待遇：按照国家及地方规定，为项目人员提供合理的待遇6.质量管理6.1质量控制体系：施工单位应建立健全质量管理体系，确保项目质量6.2质量检验：施工单位应按照国家标准及甲方要求进行质量检验6.3质量事故处理：发生质量事故时，施工单位应及时上报并采取有效措施处理6.4质量保证期限：项目竣工后，质量保证期限为1年6.5质量责任追究：因施工单位原因导致的质量问题，施工单位应承担相应责任8.环境保护8.1环保措施：施工单位应采取有效措施，减少施工过程中的环境污染，包括噪音、粉尘、废水等8.2环保设施：项目应配备必要的环保设施，如噪音隔音设施、粉尘收集器、污水处理设备等8.3环保验收：项目竣工前，应进行环保验收，确保符合国家环保标准8.4环保责任追究：如因施工单位原因造成环境污染，施工单位应承担相应的法律责任9.付款方式与进度9.1付款方式：银行转账，具体账户信息由甲方提供9.2付款进度：按照项目进度和合同约定进行付款9.3付款条件：乙方提交符合合同要求的发票和付款申请9.4逾期付款责任：逾期付款的，乙方应向甲方支付每日万分之五的滞纳金9.5付款争议解决：如出现付款争议，双方应友好协商解决，协商不成可向有管辖权的人民法院提起诉讼10.违约责任10.1违约情形：包括但不限于未按时完成项目、未达到质量标准、违反合同条款等10.2违约责任：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等10.3违约赔偿：具体赔偿金额由双方协商确定，或由法院判决10.4违约争议解决：违约争议解决方式同第9.5条付款争议解决11.争议解决11.1争议解决方式：双方应通过友好协商解决合同争议11.2争议解决机构：协商不成的，可提交宁波慈溪市仲裁委员会仲裁11.3争议解决期限：自争议发生之日起3个月内解决11.4争议解决费用：仲裁费用由败诉方承担，双方另有约定的除外12.合同解除12.1合同解除条件：包括但不限于一方严重违约、不可抗力等12.2合同解除程序：一方提出解除合同，另一方应在收到通知之日起7日内答复12.3合同解除后果：合同解除后，双方应按照合同约定处理已发生事项13.合同变更13.1合同变更条件：包括但不限于项目规模、进度、质量要求等发生变化13.2合同变更程序：双方应签订书面变更协议，明确变更内容13.3合同变更后果：变更后的合同条款具有同等法律效力14.合同终止14.1合同终止条件：包括但不限于合同履行完毕、双方协商一致解除合同等14.2合同终止程序：合同终止后，双方应按照合同约定处理剩余事项14.3合同终止后果：合同终止后，双方的权利义务终止，但法律另有规定的除外第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方概念：本合同所指的第三方，是指除甲乙双方之外的，参与合同履行、监督或提供专业服务的自然人、法人或其他组织。15.2第三方介入目的：第三方介入旨在提高合同履行的效率、确保工程质量、监督项目进度等。15.3第三方介入类型：包括但不限于监理方、审计方、评估方、咨询方、保险方等。16.第三方介入程序16.1第三方介入条件：甲乙双方应协商一致，明确第三方的介入类型、职责、权限及费用等。16.2.1直接参与：第三方直接参与项目实施，如监理方；16.2.2间接参与：第三方提供专业意见或服务，如咨询方；16.2.3监督评估：第三方对项目实施过程进行监督和评估，如审计方。17.第三方责任与权利17.1第三方责任：第三方应按照合同约定履行其职责，对因其过错导致的损失承担相应责任。17.2.1获取项目相关信息；17.2.2对项目实施进行监督和检查；17.2.3要求甲乙双方提供必要配合；17.2.4对合同履行提出意见和建议。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的关系：第三方与甲方之间不存在合同关系，第三方对甲方不承担直接责任。18.2第三方与乙方的关系：第三方与乙方之间不存在合同关系，第三方对乙方不承担直接责任。18.3第三方与项目实施方的关系：第三方对项目实施方有监督和检查的权利，但不对项目实施方承担直接责任。19.第三方责任限额19.1第三方责任限额：第三方对因其过错导致的损失，其责任限额由甲乙双方在合同中约定，如未约定，则按法律法规的规定执行。19.2.1以合同金额的一定比例计算；19.2.2以实际损失的一定比例计算；19.2.3以第三方收取的服务费用的一定比例计算。20.第三方介入费用的承担20.1第三方介入费用：第三方介入所产生的费用，由甲乙双方根据合同约定承担。20.2.1在合同签订时预付；20.2.2在第三方提供服务后按实际发生费用支付；20.2.3由甲乙双方另行协商确定。21.第三方介入合同的签订21.1第三方介入合同：第三方介入合同应由甲乙双方与第三方另行签订，约定双方的权利义务。21.2第三方介入合同的效力：第三方介入合同应与本合同具有同等法律效力。22.第三方介入合同的变更与解除22.1变更：第三方介入合同经甲乙双方和第三方协商一致后，可以变更。22.2解除：第三方介入合同在符合法定条件或合同约定的情况下，可以解除。23.第三方介入合同争议解决23.1争议解决：第三方介入合同争议解决方式同本合同第11.1条至11.4条争议解决方式。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：合同签订文件详细要求：包括合同文本、双方签字盖章页、合同附件等。附件说明：作为合同有效性的证明文件。2.附件二：项目可行性研究报告详细要求：包括项目背景、市场需求、投资估算、经济效益分析等。附件说明：作为项目立项的依据。3.附件三：设计文件详细要求：包括施工图纸、设计说明书、设计变更通知等。附件说明：作为项目施工的指导文件。4.附件四：施工组织设计详细要求：包括施工方案、施工进度计划、质量保证措施等。附件说明：作为项目施工的组织实施文件。5.附件五：材料清单及质量证明文件详细要求：包括材料品牌、型号、规格、数量、质量证明等。附件说明：作为材料采购和验收的依据。6.附件六：人员配置及资质证明文件详细要求：包括人员名单、职务、资质证书等。附件说明：作为项目人员配备的依据。7.附件七：工程质量检验报告详细要求：包括质量检验结果、检验时间、检验人员等。附件说明：作为工程质量合格的证明文件。8.附件八：环保验收报告详细要求：包括环保设施运行情况、污染物排放情况、验收意见等。附件说明：作为项目符合环保要求的证明文件。9.附件九：项目竣工验收报告详细要求：包括项目完成情况、质量检验结果、验收意见等。附件说明：作为项目竣工验收合格的证明文件。10.附件十：付款凭证详细要求：包括银行转账凭证、现金支付凭证等。附件说明：作为合同付款的证明文件。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：未按时完成项目进度；未达到工程质量标准；违反合同约定，未经同意擅自变更合同内容；逾期付款；未按约定进行材料采购和验收；人员配备不符合要求；环保设施运行不达标；未按时进行项目竣工验收。2.责任认定标准：违约行为发生后，违约方应立即采取措施纠正，并向守约方说明情况；守约方有权要求违约方承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等；违约责任的具体认定标准如下：2.1未按时完成项目进度：每延误一天，违约方应向守约方支付合同金额的千分之一作为违约金；2.2未达到工程质量标准：按实际损失赔偿；2.3违反合同约定，未经同意擅自变更合同内容：按实际损失赔偿；2.4逾期付款：每逾期一天，违约方应向守约方支付合同金额的千分之一作为违约金；2.5未按约定进行材料采购和验收：按实际损失赔偿；2.6人员配备不符合要求：按实际损失赔偿；2.7环保设施运行不达标：按实际损失赔偿；2.8未按时进行项目竣工验收：每延误一天，违约方应向守约方支付合同金额的千分之一作为违约金。3.示例说明：例1：若施工单位未按合同约定完成施工进度，每延误一天，应向甲方支付合同金额的千分之一作为违约金。例2：若施工单位提供的材料质量不符合要求，导致项目停工，施工单位应赔偿甲方因此造成的损失。全文完。二零二四年度宁波慈溪市社会福利设施建设项目合同2本合同目录一览1.项目概述1.1项目背景1.2项目目标1.3项目内容2.项目双方2.1项目甲方2.2项目乙方3.项目实施3.1项目实施时间3.2项目实施地点3.3项目实施范围3.4项目实施要求4.项目资金4.1资金来源4.2资金拨付4.3资金使用5.项目进度5.1项目进度计划5.2项目进度监控5.3项目进度调整6.项目质量6.1质量标准6.2质量检查6.3质量验收7.项目安全7.1安全责任7.2安全措施7.3安全培训8.项目变更8.1变更原因8.2变更程序8.3变更责任9.项目验收9.1验收标准9.2验收程序9.3验收结果10.项目交付10.1交付时间10.2交付地点10.3交付方式11.项目维护11.1维护责任11.2维护标准11.3维护费用12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任12.3违约赔偿13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决程序13.3争议解决地点14.合同生效及其他14.1合同生效14.2合同变更14.3合同解除14.4合同终止14.5其他事项第一部分：合同如下：1.项目概述1.1项目背景本项目建设位于宁波慈溪市，旨在提升社会福利设施水平，满足社会对养老服务需求。1.2项目目标通过本项目，实现社会福利设施的标准化、规范化，提高服务质量和效率。1.3项目内容包括但不限于养老院、康复中心、日间照料中心等设施的建设和运营。2.项目双方2.1项目甲方甲方：宁波慈溪市政府地址：宁波市慈溪市路号2.2项目乙方乙方：宁波建设有限公司地址：宁波市区路号3.项目实施3.1项目实施时间本项目建设周期为24个月，自合同签订之日起计算。3.2项目实施地点宁波市慈溪市街道村3.3项目实施范围项目包括但不限于建筑主体工程、配套设施、绿化工程等。3.4项目实施要求乙方应严格按照国家相关法律法规、设计文件和技术规范进行施工，确保工程质量、安全和进度。4.项目资金4.1资金来源项目资金由甲方提供，包括但不限于政府投资、社会捐助等。4.2资金拨付资金拨付按照项目进度和实际支出进行，甲方在收到乙方提交的申请后，10个工作日内拨付相应款项。4.3资金使用资金使用应严格按照项目计划和预算执行，任何资金使用情况需经甲方审批。5.项目进度5.1项目进度计划乙方应制定详细的项目进度计划，包括分阶段目标、时间节点等，并及时报送甲方审核。5.2项目进度监控甲方将对项目进度进行定期监控，包括但不限于现场巡查、会议沟通等。5.3项目进度调整如遇不可抗力因素导致项目进度滞后，乙方应及时通知甲方，并共同协商调整进度计划。6.项目质量6.1质量标准项目质量应符合国家相关质量标准，并达到甲方要求的优质水平。6.2质量检查项目施工过程中，乙方应定期进行自检，并邀请甲方参与检查。6.3质量验收项目完工后，乙方应组织验收，甲方将参与验收工作，并出具验收报告。7.项目安全7.1安全责任乙方负责项目施工过程中的安全管理工作，确保项目安全。7.2安全措施乙方应制定详细的安全措施，包括但不限于施工现场安全、施工人员安全、消防安全等。7.3安全培训乙方应对施工人员进行安全培训，提高其安全意识和操作技能。8.项目变更8.1变更原因项目变更原因包括但不限于设计变更、政策调整、不可抗力等。8.2变更程序任何项目变更均需由甲方和乙方共同协商确定，并形成书面文件。8.3变更责任因甲方原因导致的项目变更，甲方应承担相应责任；因乙方原因导致的项目变更，乙方应承担相应责任。9.项目验收9.1验收标准项目验收标准应符合国家相关法律法规、设计文件和技术规范。9.2验收程序项目验收应按照合同约定和相关规定进行，包括自检、预验收和正式验收。9.3验收结果验收结果应以书面形式记录，并作为合同履行的依据。10.项目交付10.1交付时间项目完工后，乙方应在规定的时间内完成项目交付。10.2交付地点项目交付地点为合同约定的项目所在地。10.3交付方式项目交付应包括所有项目设施和文件，由乙方负责运输至甲方指定的地点。11.项目维护11.1维护责任项目交付后，乙方负责项目的日常维护工作。11.2维护标准维护工作应符合国家相关标准和甲方的要求。11.3维护费用维护费用由乙方承担，但甲方有权对维护工作进行监督和评估。12.违约责任12.1违约情形包括但不限于延误工期、质量问题、资金拨付延误等。12.2违约责任违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。12.3违约赔偿赔偿金额应根据实际情况和合同约定进行计算。13.争议解决13.1争议解决方式双方应友好协商解决争议，协商不成时，可提交仲裁委员会仲裁。13.2争议解决程序仲裁程序应按照仲裁委员会的规则进行。13.3争议解决地点仲裁地点为宁波市。14.合同生效及其他14.1合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同变更合同变更需经双方书面同意，并签订补充协议。14.3合同解除合同解除需经双方协商一致，并签订解除协议。14.4合同终止合同终止后，双方应按照约定处理剩余事宜。14.5其他事项本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念在本合同中，“第三方”指除甲方和乙方之外的，为项目提供专业服务、咨询、监理、审计等服务的独立法人或其他组织。15.2第三方介入范围第三方介入范围包括但不限于项目设计、施工监理、质量检测、财务审计等。15.3第三方介入程序15.3.1介入申请甲方或乙方根据项目需要，可向对方提出引入第三方的申请。15.3.2第三方选择双方应共同参与第三方的选择过程，确保第三方具备相应的资质和能力。15.3.3第三方合同签订第三方合同由甲方或乙方与第三方签订，合同内容应包括服务内容、费用、期限、责任等。16.第三方责任16.1责任界定第三方在履行合同过程中，应承担相应的法律责任，并对自身行为负责。16.2责任限额16.2.1责任范围第三方责任范围限于其合同约定的服务内容，不包括甲方和乙方责任范围之外的事项。16.2.2赔偿限额第三方在履行合同过程中发生违约行为，应承担相应的违约责任，赔偿限额按合同约定执行。16.2.3保险第三方应购买相应的职业责任保险，以保障自身和合同各方的利益。17.第三方与其他各方的权利义务17.1甲方与第三方甲方有权监督第三方的工作，并提出改进意见。第三方应积极配合甲方的监督工作。17.2乙方与第三方乙方有权要求第三方提供相关服务，并对第三方服务质量进行评估。第三方应按照乙方要求提供高质量的服务。17.3第三方与甲方、乙方第三方应遵守合同约定，尊重甲方和乙方的合法权益，不得损害甲方和乙方的利益。18.第三方介入的变更与解除18.1变更第三方介入的变更需经甲方、乙方和第三方协商一致，并签订补充协议。18.2解除如第三方违反合同约定或出现重大违约行为，甲方或乙方有权解除第三方合同。19.第三方介入的争议解决19.1争议解决方式第三方介入产生的争议，应通过协商解决；协商不成的，可提交仲裁委员会仲裁。19.2争议解决地点仲裁地点为宁波市。20.第三方介入的其他事项20.1第三方介入的费用第三方介入的费用由甲