标准电力施工合同（34篇）

标准电力施工合同（34篇）

标准电力施工合同（精选34篇）

标准电力施工合同篇1

甲方：

乙方：

按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合

同条例》的原则，明确甲乙双方的权利和义务，结合全合同具体情

况，双方达成如下协议：

第一条：工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程内容：

4、承包方式：

5、开工日期：

6、竣工日期：

第二条：工程造价及结算方式

按工程内容进行施工。工程总造价为万元（人民币）。

第三条：双方责任

1、甲方责任

甲方须委派驻工地代表。

甲方对工程质量进行评定，核实确认工程量，对工程质量进行

验收，隐蔽工程和中间验收由乙方自检合司后通过甲方验收，验收

合格甲方在验收记录上签字后进行隐蔽工程的继续施工，验收不合

格，乙方在限定时间内重新交验，同时承担违约责任。

2、乙方责任

乙方委派驻工地代表及相关技术人员。

乙方严格按照设计要求进行施工，施工中乙方采购的材料须符

合相关技术质量标准。工程施工和竣工验收中发现质量问题由乙方

负责在特定的期限处理，费用自负。

乙方在施工完毕后负责及时向电管部门办理验收，报批，备案

等所有用电手续，及时接火通电，并承担相关费用，做到交钥匙工

程。

第四条：施工工期

施工工期小时。

第五条：工程款支付

1、工程款支付方式：按工程进度支付工程款。

2、工程竣工验收后，支付39000元，余下1000元留作保修金,

待质保期满后再行支付。

第六条：工程施工的安全措施

1、乙方设置专职安全员。

2、安全施工。乙方要严格遵守《电业安全工程规程》，按《大

修、基建、更改工程组织、技术、安全三大措施》有关规定，制定

安全施工作业，操作规程和严格的安全防护措施。因措施不力造成

事故的责任和因此发生的费用由乙方承担。

第七条：违约责任

合同签订后，双方不得随意变更合同内容，不得违约，乙方延

期开工或者延期竣工后，按延期每日向甲方支付20_元违约金。

第八条：工程保修和保修金的支付

工程保修期为年，期间发生的工程质量问题乙方负责无偿维修

及更换，保修金1000元，自工程交付验收后一年内付清。

发包人：（公章）地址：法定代表人：委托代理人：工地代表：

电话号码：邮政编码：

承包人：（公章）地址：法定代表人：委托代理人：工地代表:

电话号码：邮政编码：合同订立时间：

标准电力施工合同篇2

发包人（全称）

承包人（全称）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》

一、工程概况

1、工程名称：

2、建设地点：

3、工程内容：

㈠10kV高压供电线路。

㈡2台630kVA变压器安装。

㈢400伏低压供电线路。

4、承包方式：本工程采用总价包干的方式承包

二、合同工期

开工日期：20_年12月18日

竣工日期：20—年1月17日

合同工期总日历天数30天。

三、工程质量标准

达到国家现行的有关施工质量验收规范标准，满足施工图设计

四、合同价款

本工程采用总价包干的方式承包，即包干价为：万元，大写：

（含主体工程费、设计费等内容）。

五工程款的拨付与结算

1、本合同签订后，先由施工单位垫资修建，再按工程进度情况

分期付款，工程竣工后，在甲方及相关部门验收合格后，一年内付

清工程余款。

2、保修金和支付方式：按工程合同款5%,保修期满全部付清,

保修金无论在何种情况下均不计算利息。

六、工程验收

工程具备竣工验收条件，由施工单位通知电力质检部门，电力

质检部门组织有关部门人员验收，验收合格后，发包人办理完相关

手续。工程未经竣工验收或竣工验收未合格的，发包人不得使用。

发包人强行使用时，由此发生的任何问题，由发包人承担一切责任。

七、不可抗力

因不可抗力事件导致的费用增加双方协商解决，延误的工期相

应顺延。

八、工程质量保修

1、本工程整体保修期为1年(按国家有关保修条款执行)，自

竣工验收合格之日超计算。

2、保修期内凡属设备质量、安装质量等非建设单位人为因素造

3、若甲方在不违反操作的情况下出现的故障或损坏，乙方负责

免费维修。若甲方违反操作规范或不可抗拒力原因造成的故障或损

坏，乙方负责维修，其费用由甲方负责。

4、如乙方违反其保修承诺或质量问题而造成甲方损失的，甲方

有权将乙方5%的工程尾款部分或全部抵偿甲方损失，该尾款不足以

赔偿甲方损失的，甲方有权向乙方追偿。

九、双方责任

(一)甲方违约责任

(1)甲方严格遵守合同规定，如有违反，造成工期延误或乙方损

失，甲方负责。

(2)甲方应当按时支付工程进度款，若因工程款迟付影响工期延

误，由甲方负责。

(3)甲方不得无故解除合同，若未经乙方同意解除合同，全部责

任由甲方负责。

（二）乙方违约责任

1、乙方未经甲方同意解除合同，需返还甲方已支付的款项，并

需支付甲方工程总价的20%作赔偿金。

2、因乙方原因造成的停工、返工、材料、器材损失均由乙方承

担。

3、因乙方原因导致本工程不能按时正常供电，乙方承担全部违

约责任。

4、乙方须严格按照图纸及清单报价表中规定的材料施工，若未

经甲方同意擅自更换材料，乙方应无条件予以更换成符合合同约定

的材料。

十、合同争议解决

1、双方随时协商解决有关施工中发生的具体事宜，共同履行本

合同各项规定。

2、本合同条款对特殊情况未尽事宜，双方可根据具体情况签订

补充条款，并与本合同具有同等效力，但不得与本合同想抵触。

3、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，

协商不称的依法向人民法院起诉。

4、合同订立地点：榕江县工业园区规划和建设局，本合同自签

订之日起后生效。本合一式四份，具有同等法律效力，双方各执两

份，由双方各自分送相关部门。

发包人：（公章）承包人：（公章）住所：住所：

法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：工

地代表：项目经理：电话：传真：邮政编码：开户银行：帐号:

合同订立时间：电话：传真：邮政编码：开户银行：帐号：

年月日鉴（公）证意见：经办人：鉴（公）证机关（盖章）年月

H

标准电力施工合同篇3

发包方：（以下简称甲方）

承包方：（以下简称乙方）

根据电网公司批复的贵阳供电局第一批农网完善化工程与农网

完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工,

现经双方协商，达成如下协议：

一、工程内容及承包方式

1、工程内容：

2、工程安装费万元（具体明细见附表）：

3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。

4、工程工期：从年月日至年月日。

二、工程价款的支付方式

5、工程价款的支付方式：

5.1、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同

工程安装费的20%

5.2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙

方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的

质保金后（质保期一年），甲方支付乙方工程安装费的75%。

5.3、保修条款：本工程保修期为一年（保修期从工程验收合格,

投入运行之日起计算），保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙

方付清质量

5.4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。

三、工程管理

6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网公

司、电网公司下发的（1999）191号文《关于农村电网建设与改造技

术原则》、《—省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、

《—省农村电网建设与改造的基本技术要求》，及贵阳供电局下发

的《10KV配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验

收。

7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相

关事宜。甲方配合乙方进行协调。

8、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内容

履行各自的安全责任。

9、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工三措，

经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。

10、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，

返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按合同总价的0.5%偿还违

约金，并累计计算°工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的，

乙方将不能进入诚信备案企业名单。

11、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。

12、乙方不得将工程转包，一经发现，立即停止施工，并承担

一切经济损失和法律责任。

四、设备、材料供应与清理

13、工程所需主材需经甲方审定。乙方必须指定专人凭各分（县）

局签单到指定的地点领取主材。

14、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再使

用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。

15、乙方应将拆除的旧设备和材料及时归还至甲方库房，办理

退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号，甲方确

认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。

五、违约责任

16、乙方不得擅自购买主材，经发现，甲方有权：①责令乙方

立即停止施工，②不付乙方工程款，③要求乙方承担一切经济损失

和法律责任。

17、若拆除设备和材料未归还甲方，甲方将从保证金中扣减，

若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用，差额部分从施工费中扣

减。

18、发生施工质量问题，乙方除负责保修外，还要赔偿甲方的

经济损失。

19、甲方不按合同约定支付工程款，赔偿因其违约给乙方造成

的经济损失。

六、争议及其它

20、争议解决的方式：合同执行过程中如发生争议，双方应及

时协商解决，协商不成的，任何一方均可向人民法院起诉。

21、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份，本合同自双

方签章之日起生效C

22、未尽事宜，双方另行协商。

23、附则：

甲方（签章）：乙方（签章）：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人（签名）：委托代理人（签名）：

年月日年月日

标准电力施工合同篇4

发包人：彭开飞（简称甲方）承包人：（简称乙方）

一、工程内容

1、工程名称：怀化市第二（河西）污水处理厂配电工作

2、工程内容：

2.1、本工程款壹万玖仟捌佰元整，本工程完成后一次性付清。

2.2、新敷设ZR-YJLV22-8.7/15KV-3」20电95m,ZR-YJLV22-

8.7/15KV-3_70电缆30m,新架设JKLYJ-10/120型绝缘线路125m；

2.3、本次工程受电容量为500KVA,配电房内新装SCB-500KVA

干式变电器1台，新装10KV进线柜1面、出线柜1面；

2.4、搭火杆新装带隔离开关1台、避雷器2组，#D07-2杆新

装计量箱1台、避雷器2组;

2.5、新立YB190T5杆2组，新设GJ-70拉线2组；

2.6、配套敷设电缆保护管(CPVC&phi：167_7)75m；

2.7、制作高压部分；

2.8、所有设备需可靠接地；

2.9、变压器与低压开关柜的母排连接由乙方预留接口，现场协

助安装。备注：工程内容中涉及具体数据之条款，其实际使用量应

满足设计要求及电业局验收标准。

3、乙方应对工程质量负责，如验收中发现质量不合格，经鉴定

确系乙方责任者，乙方应负责返工，其费用概由乙方承担。

4、甲、乙双方应按国家劳动安全法规和电力行业相关安全规程

进行安全管理、相互配合，并明确相互的安全面责任，乙方在施工

范围内发生的安全责任，应由乙方全部负责。

5、本合同未尽事宜，可由甲、乙双方另行协商签订补充协议，

协商不成，任何一方可直接向鹤城区人民法院提起诉讼。

6、本合同须经甲乙双方签字盖章后生效。本合同一式二份，甲、

乙双方各执一份，均具有同等法律效力。

甲方：乙方：

年月日

标准电力施工合同篇5

甲方：

乙方：

为了配合上饶市凤凰大道工程，甲方将凤凰大道管道新建工程

委托给乙方承建，为明确双方权利与义务，共同完成该项工程任务。

根据中华人民共和国合同法，经甲、乙双方协商签订如下合同：

第一条、项目名称：

1.1、项目名称：上饶市凤凰大道通信管道合建工程。

1.2、项目范围：

第二条、工程内容：

2.1、按上饶市规划设计要求，开挖道路一侧通信管沟约2100

米。

2.2、在通信管道中按100T20米（特殊地段除外）建一检查井。

2.3、敷设8根塑料管（横跨8根）及回填、余土清运。

第三条、工期：

3.1、20—年2月21日开工至20—年4月20日前完工，如市

政府要求提前则应配合加快进程。

第四条、技术要求和验收依据：上饶市凤凰大道通信管道合建

工程合同

4.1、管沟挖深应在1米，沟底宽0.6米，沟底平整。管子敷设

平整、接头牢固。管沟回填应用细土先覆盖30厘米后方能混土回填。

4.2、人井应用24机砖砌制，井大小为净空长1.80米，宽

1.20米，深1.75米，井内应安装托板托架，上覆盖应用主筋18,

付筋12钢筋混凝土浇20厘米厚（保证m2承载10吨），井内用水泥

浆粉刷，井盖安装复合材料，井盖安装应和路面齐平。

4.3、管道水泥包封至少应有20厘米厚、60厘米宽，水泥标号

应达C4。

4.4、混砂回填至少应有30厘米厚、60厘米宽。

4.5、在满足上述条件的同时甲方将按《中华人民共和国通信行

业标准本地网通信线路工程验收规范》YD5051-97和《通信管道建

筑安装工程验收规范》的要求进行验收。

4.6、乙方必须按甲方要求提供工程竣工资料。

第五条、工程造价和结算方式

5.1、工程造价：

本工程采取乙方按包工包料（管道材料除外）方式承包，包施工、

包工期、包质量、包安全、包防卫措施。具体造价如下：

5.1.1.管沟：包括挖沟、敷设管子、回填、余土清运，每21

元/米。

5.1.2.人井，包括挖井及人井制作材料、托板、托架、人井盖

等，按2100元统包。

5.1.3、管道施工所需的管道材料：波纹管、梅花管等由甲方各

单位自行提供。

5.2、结算方式：

5.2.K工程统一结算，以甲方审计结论金额为准。合建部分费

用由各合建单位平均分摊，发票按甲方各单位单独列计。

5.2.2、甲方在公司审计部门审计定案下发之日起60个工作日

内支付乙方90%工程价款，余款10%待质保期满（质保期为12个月）

工程无质量问题后支付给乙方。付款前乙方应开具相应金额的正规

商业发票给甲方。

第六条、甲方权利和义务

6.1、负责本合同工程项目立项；

6.2、根据初步设计和总概算的设计会审以及施工图设计，确定

开工、竣工期限；

6.3、甲方负责按时提供管道材料，乙方应签收管子数量。如因

乙方施工及管理不当造成甲方材料损失，甲方有权提出赔偿要求。

6.4、根据乙方提供的竣工资料，对乙方的工程进行竣工验收，

对竣工资料不全，与施工图设计不符且无变更签证的，验收不符合

要求的工程不予通过，并提出整改意见，乙方必须如期返工，直至

验收合格为止，所造成的经济损失，由乙方负责。对竣工验收过程

中，发现乙方虚报现象的，一经查实，甲方有权扣除乙方此单项工

程款。

6.5、甲方指派作为甲方的随工代表，监督检查施工

质量和进度，负责协调工程施工质量和进度，负责协调工程施工过

程中的正常施工纠纷和隐蔽工程随工验收签证，随工代表对材料的

价格签证随工代表无权签署。甲方在乙方竣工文本提交10个工作日

内组织工程初验，在30个工作日内完成终验。

第七条、乙方权利和义务

7.1、根据甲方的委托，乙方负责通信线路和管道工程的施工，

确保工程质量如期完工，未经甲方签证同意，不得变更修改设计方

案；

7.2、工程开工三天前乙方应提交开工报告，每周一次报送二程

进度表，完工后三天内报送完工报告，二十天内报送完整的竣工资

料；

7.3、乙方指派作为乙方的项目负责人，具体负责施

工过程中质量监督检查以及施工进度，协助配合甲方对隐蔽工程质

量进行现场验收；

7.4、在施工中有关问题协商，应由乙方牵头，甲方协助处理。

7.5、工程完工，经指挥部和甲方验收并签署验收合格证明文件

之日起15日内，乙方必须按照甲方要求提供完整的竣工资料。

7.6、如甲方因故不能按时付款，乙方对延迟支付的工程款不作

利息要求。

7.7、施工中乙方应该做到文明生产，安全施工，对施工人员进

行必要安全生产教育，施工场所要设置明显标志，采取安全生产措

施，防止安全事故发生。工程期间发生的安全问题全部由乙方承担。

施工过程中产生的人身伤亡或造成第三方财产损失的由乙方负责解

决及赔偿，如甲方因该种原因被第三方（含施工人员或工程管理人员）

提起诉讼、仲裁或调解，甲方依该诉讼、仲裁或调解作出的赔偿，

乙方应最终向甲方赔偿。

7.8、经验收合格的工程，甲方给予签证，投入使用，质保期为

一年，从双方签署验收合格证明文件之日起计算。在质保期内出现

质量问题，由乙方负责无偿修复，因此给甲方造成的直接经济损失,

乙方应给予赔偿。

第八条：违约责任

8.1、乙方不得将工程转包，一经发现，则甲方可以解除合同，

乙方应支付给甲方本合同1.1条约定的工程投资的15%作为违约金,

如给甲方造成其他经济损失，乙方仍应赔偿。

8.2、乙方分包的工程项目，须经甲方书面同意，并不得再行分

包，分包施工队伍需经甲、乙双方书面确认，乙方及分包人就分包

项目向甲方承担连带责任。

8.3、在施工过程中经检验，施工质量达不到合同约定的要求，

并经乙方返工整改仍无法达到，则甲方有权解除合同，乙方应支付

给甲方本合同L1条约定的工程投资的10%作为违约金，已完成的

工作量甲方视情况支付工程款，但支付给乙方的工程款不超过对已

完成工作量审定价值的50%,如给甲方造成其他经济损失，乙方仍

应赔偿。

8.4、乙方必须按合同规定的工期及质量要求按期完成，否则每

逾期一天，应偿付给甲方100元/天的逾期违约金，但累计逾期违约

金不超过本合同1.1条约定的工程投资的10%。

8.5、甲方不能及时给出必要指令、确认、批准和材料的，应承

担违约责任，工期相应顺延，并赔偿乙方造成的窝工损失。

8.6、如甲方因故未能及时付款，对延迟支付的工程款乙方不作

利息要求。

8.7、除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行,

违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。因一方违约使合同

不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，应提前10天书面通知违

约方后，方可中止或解除合同，由违约方承担违约责任。

第九条、附则

9.1、因本合同签订及履行产生的争议，双方友好协商解决;经

协商仍不能解决的，向上饶市所在地人民法院提起诉讼。

9.2、本协议一式拾份，甲执捌份，乙方执贰份，具有同等法律

效力，自双方签字并盖章之日起生效。

乙方（盖章）：

甲方（盖章）：

标准电力施工合同篇6

甲方（债权人）：

法人代表发包方（简称甲方）：

承包方（简称乙方）：

按照《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国电力法》

及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、诚信的原贝!I,

为了明确责任，便于施工，结合本工程的具体情况，双方达成以下

协议：

一、工程项目及内容（工程概况）

1.工程名称：___________

2.工程地点：___________

3.工程内容或承包范围：

4.图纸：图纸是乙方施工的依据，一式三份，甲乙双方各持一

份，客户中心一份c

图纸提供方式：电力设计部门设计并由电力相关部门批准的工

程设计施工图纸。

二、合同工期

开工日期：一年一月—日（不得提前于电力相关部门批准同

意施工的日期），竣工日期：—年—月—日（注：工程完成时间以

电力部门批准施工的日期开始计算。

）合同工期总天数为一天，如因甲方未能提供工程施工的条件

（工程手续、场地等）或因其他原因耽误乙方施工，致使工期延期，

因此造成的损失由甲方承担。

如因自然气候、停电及其他客观条件影响施工，工期顺延。

三、承包方式:________________________

四、工程总价：_______________________

五、工付款方式

1.工程开工前，甲方预付乙方工程款元（大写：

__________整），用于工程前期线缆铺设。

2.设备到甲方指定安装位置，甲方支付乙方元（大写：

__________整）

3.乙方安装完毕，经设备可正常用电，经相关部门验收合格，

甲方在_____年一月—日前付清剩余________元（大写：

整）

六、工程质量及验收

1.乙方对设计单位的设计图纸应会审，应按图施工，在施工过

程中发生设计问题应由乙方负责。

2.乙方应严格按照设计要求和国家颁发的电器装置安装工程及

验收范围进行施工，不合格的工程不准交工。

如因乙方责任造成返工者，则有乙方承担一切损失。

3.工程验收：自乙方向甲方提供竣工验收申请之日三日内，由

甲乙双方提请相关电力部门验收。

4.甲方须派代表在施工现场协助乙方完成甲方负责的工作（场地

清理等保证施工顺利进行）。

七、违约责任：如有违反本合同相关事宜的，违约方应向对方

支付本工程价款总额%的违约金。

八、施工安全：在施工过程中，由于乙方应当严格按照相关施

工操作规定进行施工，在施工期间造成的一切事故或损失，由乙方

承担所发生的一切费用及相关责任。

施工中发生的其他意外事故及损失由乙方全部承担。

九、设备质保、维保

1、乙方给甲方安装的设备和材料必须是正规厂家，技术规范符

合国家法律法规要求的，否则带来的一切后果由乙方负责。

2、设备质保期年，日常维保由乙方负责。

十、争议：

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，如

协商不成功，则依法诉讼由工程所在地的人民法院管辖。

十一、其他

1、甲方应给予乙方施工提供必要的技术资料，并尽力提供便利

的施工条件。

2、在施工中，如乙方发生属乙方责任的意外人身伤亡时，甲方

应以人道主义精神尽力协助伤员及处于危险境地人员，但所需全部

费用由乙方承担。

十二、本协议未尽事宜，双方可协商签订补充协议，补充协议

与本协议具有同等法律效力。

十三、本协议一式—页—份，甲乙双方各持一份，自双方

签字盖章后生效。

发包方（甲方公章）：承包方（乙方公章）：

住所：住所：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

电话：电话：

开户银行：开户银行：

标准电力施工合同篇7

甲方：___________________

乙方：___________________

为确保电力线路安装工程的顺利实施，根据《中华人民共和国

合同法》、《中华人民共和国电力法》、《电力供应与作用条例》

的规定，经双方协商，签订本合同，共同信守，严格履行。

一、工程概况：

工程名称：___________________

工程内容：___________________

工程地点：___________________

工程期限：___________________

工程总造价：___________________

工程总造价：（大写：

_________________________________________________________元整）

二、工程质量标准：

安装35kV及以下架空电力线路施工及验收规范》施工。

三、甲方的权利和义务：

按期开工。

四、乙方的权利和义务：

不得随意变更经双方认可的安装施工方案如必须变更，需经甲

方同意，否则造成的损失由乙方自负。施工安全由乙方自行负责。

五、违约责任：

六、争议的解决方式：

甲乙双方因履行本合同发生争议时，应依本合同之原则通过协

商解决，协商不成时，双方共同提请电力管理部门行政调解，调解

不成时双方选择申请仲裁或提起诉讼其中一种方式解决。

七、本合同效力及未尽事宜。

条例等有关法律、规章的规定办理，如遇国家法律、政策调整

时，本合同作相应调整。面协议签订前，本合同继续有效。

甲方（签字）：___________________

乙方（签字）：___________________

一年一月一日

标准电力施工合同篇8

甲方：供电公司

乙方：__________________

根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条

例》，辽宁省电力供电公司将承包给施工，为保证该

工程按期、保质完成，明确双方职责，经协商，双方达成如下协议。

第一条工程概况

一工程名称：__________________

二工程内容：__________________

三工程地点：__________________

四设计单位：__________________

五工期：__________________

六质量标准：__________________

七合同价款（工程总造价）：工程施工费用总

造价暂定—万元人民币，工程竣工后以工程竣工决算为准，甲方

需要增加的项目部分以设计变更为准。

第二条合同使用的语言文字、标准和适用法律

一合同语言：__________________

二适用法律：国家法律、法规，以及工程所在地地方法规。

三适应标准、规范：建筑工程质量评定验收标准及国家电力工

程质量验评标准。

第三条甲乙方驻工地代表

一甲方项目负责人：________________

二乙方项目负责人：________________

三工程甲方代表：负责施工全过程工程质量检查。

第四条甲方工作

一施工场地具备开工条件和完成时间要求：甲方负责在开工前

办理好安全监护、安全交底等相关手续。

二负责组织省电力供电公司生

技部、审计部、财务部、监理部、预决算中心、运行维护单位对工

程进行竣工验收，对质量不合格工程，有权责令乙方返工，直至合

格为止。

三根据乙方申报的开竣工报告，确定开竣工时间。

四负责向乙方提供工程施工图及施工变更单，组织设计部门及

乙方对工程施工图进行施工前会审，设计交底。

第五条乙方工作

一按照国家电力工程质量验评标准，担负施工任务。

二与甲方签定工程施工合同和安全合司，并接受甲方管理人员

对所有施工工程的质量检查监督。

三在工程施工前，必须向甲方申报开工报告，报告经甲方同意

后，方可进行工程施工。工程竣工后，向甲方提出竣工申请，配合

甲方做好工程竣工睑收工作。

四对甲方检查中发现的不合格工程，乙方必须无条件返工，确

保工程质量达到合同约定的验收标准。

五提供施工的工程进度计划及相应进度统计表和工程事故投表,

提供前后设备对比变化的照片及录像，并移交档案。

六遵守地方政府及有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理

规定，经甲方同意办理有关手续，甲方承担发生的费用，但因乙方

责任造成的罚款及因乙方施工原因造成的赔偿除外。

七已经竣工的工程未交付甲方之前，由乙方负责已完工程的成

品保护工作，保护期间发生损失的，乙方应自费修复。

八做好施工现场地下管线及邻近建筑物的保护工作。

九保证施工现场清洁符合有关规定，交工前清理现场符合要求,

承担违反有关规定的损失和罚款。

第六条工程质量等级

一工程质量等级：按电力行业优质工程执行。

乙方如达不到约定条件的部分，甲方代表一经发现，可要求乙方返

工，乙方应按甲方代表要求的时间返工，直至符合约定条件，因乙

方原因达不到约定条件的，由乙方承担返工费用，工期不予顺延。

返工后仍不能达到约定条件的，乙方承担违约责任。

二质量评定部门：辽宁省电力

供电公司生技部、审计部、财务部、监理部、预

决算中心、运行维护单位等相关部门。

第七条脸收和重新检验

一甲方根据乙方的申请，组织辽宁省电力供

电公司生技部、财务部、审计部、监理部、预决算中心、运行维护

单位对施工项目进行验收。对不合格的工程甲方通知乙方处理，乙

方承担因自身原因导致返工、修改等费用，处理合格后甲方重新组

织人员验收，直至符合质量要求。

二检查和返工C乙方应认真按照标准、规范和设计的要求以及

甲方代表发出的,施工指令，随时接受甲方代表及其委派人员的检查

检验，为检查检验提供便利条件，并按甲方代表及其委派人员的要

求返工、修改，并承担由此发生的相关费用，甲方实施检查检验不

得影响乙方正常的施工进行。

三隐蔽工程和中间验收。工程施工达到合同约定的隐蔽工程和

中间验收时，乙方应提前二天通知甲方进行验收，甲方应及时进行

验收。验收合格后方可进行隐蔽和继续施工，验收不合格，乙方应

在限定时间内修改后重新验收。

第八条工程预付款

本工程开工前不预付工程款。

第九条工程款支付

一工程款支付方式：支票

二工程款支付金额和时间：工程竣工决算后,

扣除工程决算款20%做为保修金，其余工程决算款付给乙方。

第十条竣工决算

一竣工日期为乙方送交竣工报告的日期，需修改后才能达到竣

工要求的，竣工日期为乙方修改后提请甲方验收的日期。

二乙方在工程竣工验收合格后一个月为向甲方提交决算报告。

三保修金和支付方式：按工程决算款20%,

保修期满全部付清，保修金无论在何种情况下均不计算利息。

第十一条保修条款

一保修内容、范围：乙方施工的项目及乙方

提供的相关材料的质量。

二保修期限：一年，自工程验收合格并交付

使用之日起计算。在保修期内，乙方应在接到修理通知之内起3天

内派人修理，否则，甲方可委托他人修理，因乙方原因造成返修的

费用，甲方在保修金内扣除，不足部分由乙方支付。

第十二条争议

因执行本合同发生争议，由争议双方协商解决，协商不成，由

营口市仲裁委员会仲裁。

第十三条安全施工

在工程施工中，乙方确保工程施工科学、安全，因乙方原因造

成的工程质量、财产损失和人身伤害，由乙方承担责任，甲方概不

负责；由于乙方施工原因造成他人财产、人身损害的由乙方承担赔偿

责任；由于乙方原因造成的工期延误，每延期一天，乙方向甲方支付

工程决算款千分之一的违约金。由于乙方施工原因造成线路、变电

所停电等事故，所发生的损失，也均由乙方承担责任并担负全部经

济损失。

第十四条合同的生效和份数

本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同一式四份，具有同

等法律效力，甲乙双方各执两份，由双方各自分送相关部门。

第十五条附加条款

合同条款中未尽事宜，双方协商解决。

甲方：供电公司

负责人：__________________

经办人：__________________

年—月—0

乙方：供电公司

法人代表：__________________

经办人：__________________

年—月一日

标准电力施工合同篇9

发包人：__________________

承包人：__________________

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》

及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,

就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。

一、工程概况

1、工程名称：;

2、工程地点：；

3、工程范围：;（详见施工图纸内容）；

4、承包方式：.

5、材料及工艺补充说明（详见施工图策内容）

二、合同工期及工期延误

1、开工日期：年月日，竣工日期年月日，

合同工期总天数天（以实际进场施工之日算起）；

2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工，每逾期一日,

承包人向发包人支付合同价款万分之的违约金，算至验收合格

之日；

3、因以下原因造成工期延误，工期相应顺延：

a发包人未能按约定提供（或确认）施工图纸及开工条件；

b发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款；

c发包人代表（或监理工程师）未按约定提供指令、批准等，致

使施工不能正常进行；

d设计变更或工程量增加；

e非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过小时；

f不可抗力；

g其他非因承包人原因造成停工累计超过小时。

4、承包人在以上情况发生后日内，就延误的工期以书面形式向

发包人代表（或监理工程师）提出报告；发包人代表（或监理工程师）在

收到报告后日内予以确认，逾期不予确认提出修改意见，视为同意

顺延工期。

三、质量标准

工程质量标准：合格、按照《钢结构施工质

量验收规范》验收C

四、合同价款

总计合同金额（大写）（人民币），小写¥.

五、工程款结算及支付

1、主钢构进场之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价

款的的进度款；

2、纲结构主体完工之日起日内，发包人向承包人支付工程合同

总价款的的进度款；

3、工程全部完工之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总

价款的的进度款;承包人向发包人开具工程合同总价款的银行保函作

为保修金，发包人于壹年内返还承包人；

六、施工准备

1、承包人在合同签定后日内免费完成图纸的设计和细化，完成

后由发包人提交给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。

2、发包人在施工前应负责做好三通一平工作，提供基准测量点,

免费提供施工用水、电；

3、发包人应办理完备项目报建、图样签章手续，协调好周边及

有关部门关系;

4、承包人于接到审查合格图纸日内完成主构件的加工并运抵工

地现场

5、承包人严格按照施工图纸中的材粕进行采购和加工，并提供

主要钢材，彩板的质量保证书；

七、安全施工与检查

1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全

标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,

采取必要的安全防护措施，消除事故隐患；

2、发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，；发包

人不得要求承包人违反安全管理规定进行施工，因发包人原因导致

的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用；

3、如发生安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并

通知发包人，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发

生的费用；

4、当发包人与承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门

的认定处理。

八、工程竣工验收及保修

1、承包人在工程竣工前三日内，应将验收日期以书面形式通知

发包人届时验收，如发包人不能按期参加验收，须提前通知承包人,

并与承包人另行商定验收日期，但发包人必须承认承包人的竣工时

间；发包人推迟验收，其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承

担；

2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议，但到期又不按期

组织验收或发包人提前使用的，视为验收合格；

3、竣工工程经验收合格之日，办理工程移交，从验收之日起三

日内移交完毕，如发包人不按期接管，致使工程发生损失，应由发

包人承担；

4、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致

使该项工程不能全部按期竣工，可作减项竣工，并对已完成工程进

行竣工验收和办理移交手续；

5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保

修，保修期限届满后，承包人提供终身优惠服务。

九、现场代表

发包人现场代表,承包人现场代表,双方代

表的权利义务按本合同约定，解决工程中所遇问题的协商、及决策

意见的签证、处理;如一方换人时应提前三天书面通知对方。

十、违约责任

一方违约时，除前面条款另有约定外，违约方支付违约金万元。

H—、争议解决

双方约定，在履行合同过程中产生争议时，双方应及时协商，

协商不成，任何一方应向人民法院起诉。

十二、附则

本合同未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定附则

条款，作为本合同之附件，与本合同具有同等效力；本合同以双方签

字盖章后生效，一式四份，发包人与承包人各执二份，具有同等法

律效力。

组成本合同的文件包括：

1、本合同

2、标准、规范及有关技术文件

3、图纸

4、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件

合同订立时间：年月0

合同订立地点：_________________

本合同共一页

发包人：承包人：

住所：住所：

法定代表人：法定代表人：

电话：电话：

传真：传真：

开户银行：开户银行：

账号：账号：

邮政编码：邮政编码：

标准电力施工合同篇10

甲方：乙方：

依照《民法典》、《建筑法》及其他相关法律法规的规定，结

合本工程实际，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上,

经友好协商，就本工程施工事宜协商一致，达成如下协议。

第一条工程概况及承包范围

1、工程名称：行政中心幼儿园10KV配电工程电力线

管非开挖110PE线管顶管工程

2、工程地点：行政三路

3、承包范围：本次110PE电力穿线管顶管工程所需的所有工作

内容

4、承包方式：包工包料交钥匙工程。

第二条工期

1、本工程工期总天数为：5天。即从20_年9月13日20_年

9月17日

第三条甲方应承担的工作与责任

1、甲方负责向乙方免费提供施工现场材料、机具堆放场地、施

工用水用电接驳点C

2、甲方负责按本合同约定及时支付工程款。

第四条乙方应承担的工作与责任

1、乙方在本合同生效后，应派技术人员到现场做好开工前的准

备工作，施工现场调查方面要查清地下各种管通讯、供水、输气、

输油、电力、照明、交通信号、化工、供热、排水管线。查找，收

集管线资料，借助管线仪查找。将管线的位置、深度、走向用油漆

标记在地面上。用坐标纸绘制管线分布平面图、剖面图备用；在施工

过程中由于乙方原因造成的一切事故与损失由乙方负责。

2、乙方应在施工场地做初步地质调查，查清地层结构，地质成

份，地下水埋深。目前，钻孔铺管仅限于土层、沙层、污泥地层施

工，要在砂卵石地层、基岩地层、块石回填土地层施工，必须借助

其他的钻探工具和具备一定的条件才能施工。

3、水源是钻孔铺管施工必备条件。要求查清施工现场的水源，

现场缺水，施工前备好水。

4、负责办理本顶管工程相关的一切政府批文、批件及相关法律、

法规手续，若因此造成的责任由乙方全部负责承担。

甲方乙方

日期______________

标准电力施工合同篇11

甲方：玉树—水务局

乙方：青海省限责任公司

根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条

例》，玉树州水务局将玉树县结古镇禅古新村0.4kV〜10kV线路工

程承包给青海省水利水电工程局有限责任公司施工，为保证该工程

按期、保质完成，明确双方职责，经协商，双方达成如下协议。

第一条工程概况：

0.4kV〜10kV线路工程、变台安装及下户线路安装

一、工程名称：

玉树县禅古新社区水利配套基础设施（供电）工程

二、工程内容：

0.4kV〜10kV线路工程、变台安装及下户线路安装工程

三、工程地点：

玉树县结古镇禅古新村

四、设计单位：

青海省水利水电勘探设计院

五、工期：

20_年月日至20_年月日

五、质量标准：

按电力行业优质工程执行，符合设计及规范标准

六、合同价款（工程总造价）：

工程施工费用总造价暂定

（¥）万元人民币，工程竣工后以工程竣工决算为准，甲方需

要增加的项目部分以设计变更为准。

第二条合同使用的语言文字、标准和适用法律

一、合同语言：汉语

二、适用法律：国家法律、法规以及工程所在地地方法规。

三适应标准、规范：建筑工程质量评定验收标准及国家电力工

程质量验评标准。

第三条甲乙方驻工地代表

一、甲方项目负责人：

二、乙方项目负责人：

三、工程甲方代表：负责施工全过程工程质量检查。

四、监理工程师代表：

第四条甲方工作

一、施工场地具备开工条件和完成相应土地政策性划拨，给施

工单位提供施工的便利条件。

二、甲方负责组织相关部门，对工程实施监督，对质量不合格

工程，有权责令乙方返工，直至合格为止。

三、开、竣工时间由甲方确定。

四、负责向乙方提供工程施工图及施工变更单，组织设计部门

及乙方对工程施工图进行施工前会审，技术交底。

五、甲方可向施工项目部在本地区提供生活费和材料及机械使

用费。

第五条乙方工作

一按照国家电力工程质量验评标准，担负玉树县结古镇禅古新

村建设0.4kV〜10kV线路工程、变台安装及下户线路安装施工任务。

二与甲方签定工程施工合同和安全合司，并接受甲方管理人员

对所有施工工程的质量检查监督。

三在工程施工前，必须向甲方申报开工报告，报告经甲方同意

后，方可进行工程施工。工程竣工后，向甲方提出竣工申请，配合

甲方做好工程竣工验收工作。

四对甲方检查中发现的不合格工程，乙方必须无条件返工，确

保工程质量达到合同约定的验收标准。

五提供施工的工程进度计划。

六遵守地方政府及有关部门对施工场地交通管理规定和其它施

工单位的相互配合C

七已经竣工的工程未交付甲方之前，由乙方负责已完工程的成

品保护工作，保护期间发生损失的，乙方应自费修复。

八做好施工现场地下管线及邻近建筑物的保护工作。

九保证施工现场清洁符合有关规定，交工前清理现场符合要求。

十积极配合甲方的工作，承担相应的重建保电工作。

第六条工程质量

一、工程质量等级：按电力行业优质工程执行。乙方如达不到

约定条件的部分，甲方代表一经发现，可要求乙方返工，乙方应按

甲方代表要求的时间返工，直至符合约定条件，因乙方原因达不到

约定条件的，由乙方承担返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能

达到约定条件的，乙方承担违约责任。

二、质量评定部门：由甲方确定。

第七条验收和重新检验

一甲方根据乙方的申请，组织青海玉树电力公司生技部、供电

所对工程进行竣工验收。对不合格的工程甲方通知乙方处理，乙方

承担因自身原因导致返工、修改等费用，处理合格后甲方重新组织

人员验收，直至符合质量要求。

二检查和返工C乙方应认真按照标准、规范和设计的要求以及

甲方代表发出的施工指令，随时接受甲方代表及其委派人员的检查

检验，为检查检验提供便利条件，并按甲方代表及其委派人员的要

求返工、修改，并承担由此发生的相关费用，甲方实施检查检验不

得影响乙方正常的施工进行。

第八条工程预付款

本工程开工前预付工程款造价的30%o

第九条工程款支付

一工程款支付方式：转账或支票

二工程款支付金额和时间：按工程进度支付工程款。

第十条竣工决算

一竣工日期为乙方送交竣工报告的日期，需修改后才能达到竣

工要求的，竣工日期为乙方修改后提请甲方验收的日期。

二乙方在工程竣工验收合格后向甲方提交决算报告。

第十一条保修条款

一保修内容、范围：乙方施工的项目及乙方提供的相关材料的

质量证明文件。

二保修期限：一年，自工程验收合格并交付使用之日起计算。

第十一条争议

因执行本合同发生争议，有争议双方协商解决，协商不成，有

玉树州仲裁委员会仲裁。

第十二条安全施工

在工程施工中，乙方确保工程施工科学、安全，因乙方原因造

成的工程质量、财产损失和人身伤害，由乙方承担责任，甲方概不

负责；由于乙方施工原因造成他人财产、人身损害的由乙方承担赔

偿责任。

第十三条合同的生效和份数

本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同一式六份，具有同

等法律效力，甲乙双方各执两份，由双方各自分送相关部门。

第十四条附加条款

合同条款中未尽事宜，双方协商解决。

甲方：水务局乙方：青海省—工程局有限责任公司

负责人：负责人：

法人代表：法人代表：

开户行：________________

账号：________________

一年—月—日一年一月一日

标准电力施工合同篇12

甲方（建设单位）：

乙方（施工单位）：

依照《中华人民共和国合同法》、《电力法》、《电力供应与

使用条例》、《电力建设工程施工合同范本》以及有关法律、法规

等规定，为了维护供用电的公共安全，保障电力系统安全、经济、

可靠的供电，就洛阳阳光生态农业有限公司项目用电工程线路架设、

变压器安装施工的相关事宜，双方本着平等互利、协商一致的原则,

达成如下条款，供双方信守。

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：o

二、工程承包方式及内容

1、乙方承包方式：工料全包。

2、工程内容：该工程为交钥匙工程。乙方负责为项

目用电工程架设用电线路，主要包括架空线路、线杆、电

缆(线)敷设、采购和安装变压器两台、低压二合一配电

柜二面等相关配套设施，并负责办理相应的供用电手续，直至当地

供电局检测、验收合格。满足甲方农业生产和机井用电需求。(详

见工程造价预结算书所列项目)

三、工程工期

1、工程时间：年月日之前完成

全部工程内容并检测、验收合格且通电。

2、如遇下列情况，工期相应顺延。

(1)、由甲方原因使乙方延误工期，经甲方现场代表同意后，

工期顺延。

(2)、由于气候等不可抗拒因素造成的工期延迟。

(3)、由于政府安全部门及电力系统要求统一停产整顿时，乙

方工期可以顺延。

四、图纸资料

1、甲方向乙方提出要求，乙方应向甲方提供图纸资料，本合同

缔结后3日内，乙方向甲方提供线路施工图两套，其中施工现场图

1套。

2、甲方要求乙方严格按照建设工程施工合同执行。

3、工程预算书壹份。

五、材料设备供应

材料、设备由乙方供应。供应方必须提供生产厂家设备说明书

和产品合格证，如出现安全质量问题，由乙方承担全部责任。

六、工程质量

1、本工程严格按照乙方设计并经甲方认可的要求进行。

2、乙方的施工符合国家电力行业设计、安装标准。

3、工程质量：合格工程。

七、工程价款

以上两台变压器及配电安装工程包干总价为人民币

万仟元整（小写：元整）。含正规发

票。

八、工程费用结算方式

1、付款方式：转账（合同签定后3个工作日内付给乙方捌万元

整；完成全部工程内容并检测、验收合格且通电后付清余款）0

2、开户银行及帐号：

开户银行：___________________

账号：____________________________

九、甲方应承担的主要工作及责任

1、该工程所涉及的青苗赔偿费用。

2、积极协助乙方处理施工过程中发生的不利于施工的外部因素。

3、提供材料的堆放场地。

4、完成施工现场场地障碍物的排除、清除，确保具备开工条件。

5、保证现场及建筑物、构筑物、结构、基础等符合安装施工的

要求。施工现场满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。

6、甲方未按合同约定履行以上义务，则承担由此导致的费用支

出，赔偿因此造成的乙方损失，延误工期根据电力部门安全程序相

关规定予以顺延。

7、甲方驻工地代表：o

十、乙方承担的主要工作及责任

1、按甲方要求进行规划设计并提供设计图纸两套，并按甲方审

核同意的施工图纸进行施工。

2、所有施工人员必须具有相应的资质证书，亮证施工，并随时

接受甲方的检查。

3、必须管理好施工材料、机械，若管理不善发生遗失、损执，

甲方均不承担任何责任。

4、乙方必须按规程制度和合同规定安全、文明施工，自觉、积

极地、无条件的接受甲方的监督。乙方在施工中应按有关规定采取

严格的安全防护措施，保证施工人员、设备、材料安全，并全面承

担由于安全措施不力造成的事故责任和因比造成的一切损失。

5、工程质量：本工程应符合《电气装置安装工程及

以下架空电力线路施工及验收规范》(GB50173—92)相关要求，质

量合格。

6、工程竣工验收合格投运正常后5个工作日内，乙方向甲方办

理完毕移交手续并提供竣工资料及其它资料。

7、乙方对施工中的隐蔽工程应做好施工记录。

8、乙方驻工地代表：联系电话：

H、工程变更

1、施工中，不得擅自变更工程设计。如需对原设计进行变更，

其增减工程量的费用，由乙方自行承担。

2、如因甲方原因，致使工程停工，甲方应赔偿乙方造成的损失,

并给付已完成部分的工程费用。如因乙方原因造成工程中途停工，

而给甲方造成的损失由乙方承担。

十二、工程竣工验收

1、竣工验收标准：《建筑安装工程施工及验收规范》、《是筑

安装工程质量检验评定标准》、《建筑电气工程施工质量验收规

范》、国家相关电气标准规范、施工图纸及说明，施工技术文件、

施工设计要求及国家现行有关法律法规等。

2、本工程的质量保修期为：自工程竣工验收合格之日起12个

月。保修期内，如发生质量问题乙方负全责，同时乙方应在接到甲

方通知后24小时内派人进行维修。否则，甲方委派他人进行维修的

费用由乙方负责，并承担因维修不及时给甲方造成的损失。

十三、其他

1、本工程严禁任何形式的转包、分包，由此造成的损失全部由

乙方承担，且甲方有权单方终止合同。

2、本合同经双方法定代表人或法定代表人授权代表签字、单位

盖章后生效。合同的权利义务终止后，双方应当遵循诚实信用原贝L

履行通知、协助、保密等义务。

3、本合同在履行过程中发生争议时，由甲乙双方协商解决。协

商不成的，由合同签订地法院依法裁决。本合同签订地。

4、本合同一式六份，甲乙双方各持三份，具有同等法律效力。

十四、附件

1、建设工程造价预（结）算书。

2、安装图。

3、线路施工图。

甲方（盖章）：

法定代表人：

委托代理人：

年月日

乙方（盖章）：

法定代表人：

委托代理人：

年月B

标准电力施工合同篇13

甲方：_________

乙方：_________

一、工程名称：

二、工程地点：

三、承包形式：包工包料

四、工程内容

五、工程造价

本工程合同预算价为元。双方自正式签订协议日期起,

甲方应按工程总造价一次性付给乙方工程预付款元，在进

行开工时再付工程预付款元。待工程竣工验收后按工程决

算书结清，金额多退少补。

六、双方责任

1、在施工前，由甲方负责会同乙方、设计单位对工程施工图纸

及工程概算书进行会审，经会审后工程施工图及工程设计概算书，

作为今后施工和编制施工图预算书的唯一依据。

2、在工程开工前，甲方应组织有关人员，对乙方编制的工程施

工图预算进行会审，会审后的工程施工图预算书作为工程竣工结算

唯一的依据。

3、乙方必须严格按图施工，保证施工质量，甲方对施工工地必

须提供方便，并有专人负责，做好施工质量监督及隐蔽工程验收。

4、乙方对设计单位的一设计图纸应会审，在施工过程中发生设

计问题应由乙方负责。

5、施工设备及材料由乙方材料仓库运到工地的运输费已包括在

决算书内。

七、双方致同意于工程托合同签订甲方土建设验收合格后

月内完工，工程如缓期，所造成停工窝工以及返工等损失,

由乙方负责。

八、安全质量措施费，250kya及以下为伍百元，315kva及以上

为壹仟元，lOOOkva及以上为（写）元。变压器油化试验

费每台（写）元。设备运输采保费按行业规定以设备费的

lo5%计取，设计费按勘察设计费用规定收取，变压器