2024年光伏电站建设施工分包3篇_第1页
2024年光伏电站建设施工分包3篇_第2页
2024年光伏电站建设施工分包3篇_第3页
2024年光伏电站建设施工分包3篇_第4页
2024年光伏电站建设施工分包3篇_第5页
已阅读5页,还剩44页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年光伏电站建设施工分包本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包方基本信息1.2总包方基本信息2.合同标的及范围2.1光伏电站项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4工程内容3.工程进度及节点3.1工程进度安排3.2工程节点时间表4.工程质量及标准4.1工程质量要求4.2工程验收标准5.工程款支付方式5.1预付款5.2进度款5.3验收款5.4结算款6.保险责任6.1分包方责任保险6.2总包方责任保险6.3第三方责任保险7.争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决程序8.违约责任8.1分包方违约责任8.2总包方违约责任8.3违约赔偿标准9.合同解除条件9.1双方协商解除9.2违约解除9.3法定解除10.合同生效及期限10.1合同生效条件10.2合同期限11.合同附件11.1设计图纸11.2施工组织设计11.3有关技术文件12.其他约定12.1保密条款12.2不可抗力条款13.合同签署及生效14.合同附件清单第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1分包方基本信息1.1.1分包方名称1.1.2分包方法定代表人1.1.3分包方注册资本1.1.4分包方住所1.1.5分包方联系方式1.2总包方基本信息1.2.1总包方名称1.2.2总包方法定代表人1.2.3总包方注册资本1.2.4总包方住所1.2.5总包方联系方式2.合同标的及范围2.1光伏电站项目名称2.1.1项目全称2.1.2项目简称2.2项目地点2.2.1省份2.2.2城市2.2.3具体地址2.3项目规模2.3.1总装机容量2.3.2项目占地面积2.3.3项目投资总额2.4工程内容2.4.1集中式光伏发电系统建设2.4.2分布式光伏发电系统建设2.4.3辅助设施建设3.工程进度及节点3.1工程进度安排3.1.1项目开工时间3.1.2项目竣工时间3.2工程节点时间表3.2.1土建工程节点3.2.2安装工程节点3.2.3系统调试节点4.工程质量及标准4.1工程质量要求4.1.1符合国家标准4.1.2符合设计要求4.1.3符合合同约定4.2工程验收标准4.2.1验收程序4.2.2验收标准4.2.3验收不合格处理5.工程款支付方式5.1预付款5.1.1预付款比例5.1.2预付款支付时间5.2进度款5.2.1进度款支付比例5.2.2进度款支付时间5.3验收款5.3.1验收款比例5.3.2验收款支付时间5.4结算款5.4.1结算款支付条件5.4.2结算款支付时间6.保险责任6.1分包方责任保险6.1.1保险种类6.1.2保险金额6.1.3保险公司6.2总包方责任保险6.2.1保险种类6.2.2保险金额6.2.3保险公司6.3第三方责任保险6.3.1保险种类6.3.2保险金额6.3.3保险公司8.争议解决8.1争议解决方式8.1.1当合同履行过程中发生争议,双方应通过友好协商解决。8.1.2若协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决程序8.2.1双方应自争议发生之日起30日内提出书面协商请求。8.2.2协商未果,任何一方可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.违约责任9.1分包方违约责任9.1.1分包方未按时完成工程进度,每延迟一日,应向总包方支付相当于合同总价款千分之二的违约金。9.1.2分包方工程质量不合格,应无条件返工,并承担由此产生的所有费用。9.2总包方违约责任9.2.1总包方未按时支付工程款,每延迟一日,应向分包方支付相当于延迟付款金额千分之二的违约金。9.2.2总包方未按时提供必要的工作条件,每延迟一日,应向分包方支付相当于延迟天数合同总价款千分之二的赔偿金。9.3违约赔偿标准9.3.1违约赔偿金应以实际损失为基础,包括直接损失和间接损失。9.3.2违约赔偿金的计算应遵循公平合理原则。10.合同解除条件10.1双方协商解除10.1.1双方经协商一致,可解除合同。10.1.2协商解除合同应书面通知对方,并办理相关手续。10.2违约解除10.2.1若一方违约,另一方有权解除合同。10.2.2解除合同应书面通知对方,并采取必要措施防止损失扩大。10.3法定解除10.3.1发生不可抗力事件,致使合同无法履行时,双方可依法解除合同。10.3.2解除合同应立即通知对方,并采取必要措施保护共同利益。11.合同生效及期限11.1合同生效条件11.1.1双方签署并加盖公章。11.1.2合同经相关主管部门备案。11.2合同期限11.2.1合同自双方签字之日起生效。11.2.2合同期限为自开工之日起至竣工验收合格之日止。12.合同附件12.1设计图纸12.1.1设计图纸应包含项目所有设计文件。12.1.2设计图纸应由设计单位盖章确认。12.2施工组织设计12.2.1施工组织设计应包含施工方案、进度计划、质量保证措施等。12.2.2施工组织设计应由施工单位盖章确认。12.3有关技术文件12.3.1有关技术文件应包括工程地质勘察报告、材料设备清单等。12.3.2有关技术文件应由相关单位盖章确认。13.其他约定13.1保密条款13.1.1双方对本合同内容负有保密义务。13.1.2未经对方同意,不得向任何第三方泄露合同内容。13.2不可抗力条款13.2.1不可抗力事件包括自然灾害、政府行为等。13.2.2发生不可抗力事件,双方应相互理解,并采取合理措施减轻损失。14.合同附件清单14.1本合同附件清单包括:14.1.1设计图纸14.1.2施工组织设计14.1.3有关技术文件14.1.4双方签字盖章的合同文本第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1第三方是指在合同履行过程中,由甲乙双方共同邀请或委托,参与合同执行、监督或提供专业服务的任何个人或机构,不包括合同双方及其直接关联方。15.1.2第三方可以是监理单位、审计机构、咨询公司、设计单位、设备供应商等。15.2第三方介入条件15.2.1第三方介入需经甲乙双方书面同意,并签订相应的合作协议。15.2.2第三方介入应具备相应的资质和条件,确保其提供的专业服务符合合同要求。15.3第三方责任15.3.1第三方应按照合作协议和合同要求,履行其职责,并对自身提供的服务质量负责。15.3.2第三方在合同履行过程中产生的任何损失,应由第三方自行承担。15.4第三方权利15.4.1第三方有权获取合同执行过程中的必要信息,以履行其职责。15.4.2第三方有权根据合同和合作协议提出合理建议,但最终决策权仍归甲乙双方所有。15.5第三方与其他各方的划分说明15.5.1第三方与甲乙双方之间是合作关系,而非合同当事人。15.5.2第三方与甲乙双方在合同履行过程中应保持独立,不得干预甲乙双方的正常业务往来。15.5.3第三方不得利用其在合同执行中的地位谋取不正当利益。16.额外条款及说明16.1.1第三方介入协议16.1.1.1第三方介入协议应明确第三方的职责、权利、义务和责任限额。16.1.1.2第三方介入协议应包含第三方的工作范围、报告制度、费用结算等条款。16.1.2第三方责任限额16.1.2.1第三方责任限额应根据第三方介入协议和相关法律法规确定。16.1.2.2第三方责任限额应涵盖第三方在合同履行过程中可能产生的直接和间接损失。16.1.2.3第三方责任限额应明确第三方在违约或过失情况下的赔偿范围和标准。16.1.3第三方监督权16.1.3.1第三方有权对合同履行情况进行监督,包括但不限于工程质量、进度、安全等。16.1.3.2第三方监督权应在不影响甲乙双方正常工作秩序的前提下行使。16.1.4第三方变更通知16.1.4.1如需更换第三方,甲乙双方应提前通知对方,并经对方同意后方可更换。16.1.4.2更换第三方应重新签订第三方介入协议,并更新相关条款。17.第三方责任限额的具体说明17.1.1第三方介入协议中约定的责任限额。17.1.2相关法律法规规定的责任限额。17.1.3第三方提供服务时可能产生的最大损失。17.1.4甲乙双方协商确定的责任限额。17.2第三方责任限额的调整17.2.1如有特殊情况,甲乙双方可协商调整第三方责任限额。17.2.2调整后的责任限额应书面通知第三方,并更新第三方介入协议。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.设计图纸详细要求:包含光伏电站项目所有设计文件,包括电气、结构、土建、给排水等。附件说明:设计图纸应由设计单位盖章确认,并附有设计说明和变更记录。2.施工组织设计详细要求:包含施工方案、进度计划、质量保证措施、安全措施等。附件说明:施工组织设计应由施工单位盖章确认,并附有实施过程中的调整记录。3.有关技术文件详细要求:包括工程地质勘察报告、材料设备清单、施工规范、验收标准等。附件说明:有关技术文件应由相关单位盖章确认,并确保其符合国家标准和合同要求。4.第三方介入协议详细要求:明确第三方的职责、权利、义务和责任限额,以及费用结算等条款。附件说明:第三方介入协议应由甲乙双方和第三方共同签署,并加盖公章。5.进度款支付申请表详细要求:包含工程进度、已完成工作量、申请付款金额等信息。附件说明:支付申请表应由施工单位填写,并附有相关证明材料。6.工程验收报告详细要求:包含工程验收结果、存在问题、整改措施等。附件说明:验收报告应由验收委员会填写,并加盖验收委员会公章。7.违约通知函详细要求:明确违约事实、违约责任、整改要求等信息。附件说明:违约通知函应由违约方接收,并确认收到。8.争议解决协议详细要求:明确争议解决方式、程序、费用等。附件说明:争议解决协议应由甲乙双方签署,并加盖公章。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为工程进度延误:未按时完成工程进度,导致项目延期。工程质量不合格:工程不符合国家标准或合同约定。工程款拖欠:未按时支付工程款。第三方服务不到位:第三方未按协议提供满意的服务。2.责任认定标准工程进度延误:按每延迟一日支付相当于合同总价款千分之二的违约金。工程质量不合格:无条件返工,并承担由此产生的所有费用。工程款拖欠:按每延迟一日支付相当于延迟付款金额千分之二的违约金。第三方服务不到位:第三方应承担违约责任,并赔偿由此造成的损失。3.违约责任示例说明示例一:施工单位因施工组织不善,导致工程进度延误10天。按照合同约定,施工单位应支付违约金,计算公式为:合同总价款×10天×千分之二。示例二:设备供应商提供的设备不符合国家标准,导致工程质量不合格。设备供应商应承担返工费用,并赔偿由此造成的损失。示例三:监理单位未能及时提供监理服务,影响工程进度。监理单位应承担违约责任,并赔偿由此造成的损失。全文完。2024年光伏电站建设施工分包1本合同目录一览1.总则1.1合同目的1.2合同依据1.3合同适用范围2.当事人信息2.1分包方信息2.2施工方信息2.3监理方信息3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目进度4.分包工程范围4.1分包工程内容4.2分包工程量4.3分包工程标准5.工程造价及支付方式5.1工程造价5.2工程付款方式5.3付款节点及条件6.工程施工及质量管理6.1施工组织设计6.2施工进度安排6.3质量管理要求6.4质量验收标准7.安全生产与环境保护7.1安全生产责任7.2安全生产措施7.3环境保护要求7.4环境监测与评估8.材料供应与设备租赁8.1材料供应8.2设备租赁8.3供应及租赁方式9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序9.3争议解决地点10.合同变更与解除10.1合同变更条件10.2合同解除条件10.3合同变更及解除程序11.违约责任11.1违约行为11.2违约责任11.3违约赔偿12.合同终止与终止条件12.1合同终止条件12.2合同终止程序12.3合同终止后的处理13.保密条款13.1保密内容13.2保密期限13.3违约责任14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.总则1.1合同目的:本合同旨在明确2024年光伏电站建设施工分包的相关事宜,确保工程顺利进行,实现项目预期目标。1.2合同依据:依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规,结合项目实际情况制定本合同。1.3合同适用范围:本合同适用于2024年光伏电站建设施工分包的全部工程内容。2.当事人信息2.1分包方信息:分包方名称、法定代表人、注册地址、联系电话、开户银行及账号。2.2施工方信息:施工方名称、法定代表人、注册地址、联系电话、开户银行及账号。2.3监理方信息:监理方名称、法定代表人、注册地址、联系电话、开户银行及账号。3.项目概况3.1项目名称:2024年光伏电站建设项目。3.2项目地点:[具体地点]。3.3项目规模:[具体规模],包括但不限于装机容量、占地面积等。3.4项目进度:自合同签订之日起,[具体时间]内完成施工建设。4.分包工程范围4.1分包工程内容:包括光伏组件安装、逆变器安装、支架安装、电气系统施工、接地系统施工等。4.2分包工程量:[具体工程量],以施工图纸和工程量清单为准。4.3分包工程标准:按照国家及行业相关标准和规范执行。5.工程造价及支付方式5.1工程造价:根据施工图纸、工程量清单及市场价格确定,总造价为[具体金额]。5.2工程付款方式:分阶段支付,包括预付款、进度款和竣工结算款。5.3付款节点及条件:[具体节点及条件],如施工进度达到一定程度或完成特定工程量后支付相应款项。6.工程施工及质量管理6.1施工组织设计:分包方应编制详细的施工组织设计,明确施工方案、施工进度、质量保证措施等。6.2施工进度安排:按照施工组织设计,合理安排施工进度,确保工程按期完成。6.3质量管理要求:严格按照国家及行业标准进行施工,确保工程质量达到预期目标。6.4质量验收标准:根据国家及行业相关标准和规范进行质量验收。7.安全生产与环境保护7.1安全生产责任:分包方应承担安全生产责任,严格执行安全生产法律法规,确保施工安全。7.2安全生产措施:制定安全生产措施,包括安全教育、安全培训、安全检查等。7.3环境保护要求:遵守国家及地方环境保护法规,采取有效措施减少施工对环境的影响。7.4环境监测与评估:对施工过程中的环境进行监测与评估,确保环境保护措施落实到位。8.材料供应与设备租赁8.1材料供应:分包方负责提供工程所需的全部材料,包括光伏组件、逆变器、支架等,确保材料质量符合合同要求。8.2设备租赁:如需租赁施工设备,租赁费用由分包方承担,租赁期限及条件应在合同中明确。8.3供应及租赁方式:材料供应和设备租赁应通过公开招标或双方协商确定,并签订相应的供应合同或租赁协议。9.争议解决9.1争议解决方式:双方发生争议时,应友好协商解决;协商不成的,提交[具体仲裁机构]仲裁。9.2争议解决程序:仲裁程序应按照[具体仲裁机构]的仲裁规则进行。9.3争议解决地点:仲裁地点为[具体地点]。10.合同变更与解除10.1合同变更条件:因不可抗力、政策调整、工程变更等原因,需要变更合同内容时,双方应协商一致。10.2合同解除条件:如一方严重违约或发生不可抗力导致合同无法履行,另一方有权解除合同。10.3合同变更及解除程序:合同变更或解除应书面通知对方,并按照法定程序办理。11.违约责任11.1违约行为:包括但不限于未按时完成工程、质量不达标、材料供应不及时等。11.2违约责任:违约方应承担相应的违约责任,包括支付违约金、赔偿损失等。11.3违约赔偿:赔偿金额应根据违约程度和实际损失确定。12.合同终止与终止条件12.1合同终止条件:工程完工验收合格、双方协商一致或法定解除条件成就。12.2合同终止程序:合同终止后,双方应进行工程结算和财产清算。12.3合同终止后的处理:包括但不限于工程移交、质保期维护、剩余款项结算等。13.保密条款13.1保密内容:包括但不限于技术秘密、商业秘密、项目信息等。13.2保密期限:自合同签订之日起至合同终止后[具体年限]。13.3违约责任:违反保密义务的,应承担相应的违约责任。14.其他约定事项14.1合同生效:本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同份数:本合同一式[具体份数]份,双方各执[具体份数]份,具有同等法律效力。14.3合同附件:本合同附件包括但不限于工程图纸、工程量清单、材料清单等。附件与本合同具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1第三方是指在本合同履行过程中,由甲方或乙方邀请或委托,参与合同相关事务的独立法人、自然人或其他组织。1.2第三方不包括本合同的另一方(即甲方或乙方)及其关联企业或个人。2.第三方介入类型2.1中介方:协助甲方或乙方进行合同谈判、合同签订、合同履行过程中的协调和监督。2.2技术顾问:提供专业技术意见,协助解决施工过程中的技术问题。2.3监理方:对工程施工过程进行监督,确保工程质量、进度和安全。3.第三方责任限额3.1第三方的责任限额应根据其介入类型和合同约定进行明确。3.2中介方的责任限额:中介方仅对其提供的服务质量负责,不承担施工过程中的实际责任。3.3技术顾问的责任限额:技术顾问对所提供的技术意见负责,但不承担施工过程中的实际责任。3.4监理方的责任限额:监理方对工程质量、进度和安全进行监督,但其责任限额应与施工方的责任相协调。4.第三方责权利4.1责任:第三方应根据合同约定承担相应的责任,包括但不限于提供专业意见、协助履行合同、监督施工过程等。4.2权利:第三方有权获得合同约定的报酬,并在合同履行过程中享有知情权、建议权等。4.3义务:第三方应遵守合同约定,履行其职责,不得损害甲方、乙方或其他第三方的合法权益。5.第三方与其他各方的关系5.1甲方与第三方:甲方有权选择第三方,并与其签订相关协议;第三方应遵守甲方的要求和合同约定。5.2乙方与第三方:乙方有权选择第三方,并与其签订相关协议;第三方应遵守乙方的要求和合同约定。6.第三方介入的程序6.2第三方介入后,应向甲方、乙方及施工方通报其介入事宜,并参与相关会议和活动。6.3第三方在介入过程中应保持独立性,不得损害甲方、乙方或其他第三方的合法权益。7.第三方介入的终止7.1当合同履行完毕或第三方完成其职责后,第三方介入即终止。8.第三方介入的费用8.1第三方介入的费用由甲方或乙方承担,具体费用应在合同中明确。8.2第三方介入的费用包括但不限于咨询费、服务费、报酬等。9.第三方介入的争议解决9.1第三方介入过程中发生的争议,应通过协商解决。9.2协商不成的,提交[具体仲裁机构]仲裁。10.第三方介入的合同变更10.1如需变更第三方介入的内容,应由甲方、乙方和第三方协商一致,并签订补充协议。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.项目施工图纸:包括光伏电站的设计图纸、电气系统图、支架布置图等,详细描述工程各项设计参数和施工要求。2.工程量清单:详细列出工程所需各项材料和设备,以及对应的工程量,为工程结算提供依据。3.材料清单:详细列出工程所需材料的名称、规格、型号、数量、供应商等信息。4.设备清单:详细列出工程所需设备的名称、型号、规格、数量、供应商等信息。5.施工组织设计:详细描述施工方案、施工进度、质量保证措施、安全生产措施等。6.施工合同:明确甲方、乙方和第三方之间的权利义务,包括工程范围、工期、质量要求、付款方式等。7.保密协议:明确各方的保密义务,防止泄露项目信息。8.争议解决协议:明确争议解决方式、程序和地点。9.第三方服务协议:明确第三方介入的具体内容、责任、权利和义务。10.工程验收报告:详细记录工程验收过程和结果,包括工程质量、进度、安全等方面的评价。11.工程结算报告:详细记录工程结算过程和结果,包括工程量、材料、设备、人工等费用。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:分包方未按时完成工程。责任认定标准:每延迟一天,分包方应支付合同总价的[具体百分比]作为违约金。示例说明:如分包方未能在合同约定的工期完成工程,则应支付每日合同总价0.5%的违约金。2.违约行为:分包方施工质量不达标。责任认定标准:根据工程质量检测报告,分包方应承担相应的修复费用和质量赔偿。示例说明:如工程质量检测不合格,分包方需承担修复费用,并对由此造成的损失进行赔偿。3.违约行为:分包方材料供应不及时。责任认定标准:每延迟一天,分包方应支付材料供应合同总价[具体百分比]的违约金。示例说明:如分包方未能按约定时间供应材料,则应支付每日材料供应合同总价0.3%的违约金。4.违约行为:施工过程中发生安全事故。责任认定标准:根据事故原因和责任划分,分包方应承担相应的赔偿责任。示例说明:如安全事故由分包方责任造成,则分包方应承担全部赔偿责任。5.违约行为:第三方未能履行合同约定。责任认定标准:第三方应根据合同约定承担相应的责任,包括赔偿损失、支付违约金等。示例说明:如第三方未能按约定提供技术服务,则应支付合同约定的违约金,并对由此造成的损失进行赔偿。全文完。2024年光伏电站建设施工分包2本合同目录一览1.1分包工程概述1.2工程范围及内容1.3工程地点及施工期限2.1分包合同签订2.2合同生效及终止2.3合同变更及解除3.1分包方资质及责任3.2施工单位资质及责任3.3项目管理人员资质及责任4.1工程质量要求4.2工程验收标准4.3质量保证期及保修5.1工程进度计划5.2施工阶段划分5.3进度调整及延误责任6.1工程造价及支付方式6.2预付款及进度款6.3结算及竣工结算7.1材料供应与验收7.2材料采购及储备7.3材料质量及责任8.1施工现场管理8.2安全生产责任8.3施工现场环境保护9.1保险责任9.2保险范围及金额9.3保险理赔及争议解决10.1合同争议解决10.2诉讼管辖10.3仲裁条款11.1违约责任11.2违约金的计算及支付11.3违约责任的承担12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3解除后的处理13.1合同附件13.2附件内容与效力13.3附件变更及补充14.1合同签订及生效日期14.2合同份数及保管14.3合同解除及终止第一部分:合同如下:1.1分包工程概述1.1.1工程名称:2024年光伏电站建设施工分包工程1.1.2工程地点:[具体地点]1.1.3工程规模:[具体规模描述]1.1.4工程内容:光伏支架安装、光伏组件安装、电气设备安装等1.2工程范围及内容1.2.1光伏支架安装:包括支架设计、采购、运输、安装、调试等1.2.2光伏组件安装:包括组件采购、运输、安装、调试等1.2.3电气设备安装:包括变压器、逆变器、电缆、配电柜等电气设备的安装、调试等1.2.4工程量清单:详见附件11.3工程地点及施工期限1.3.1工程地点:[具体地点]1.3.2施工期限:自合同生效之日起至[具体日期]止,共计[具体天数]天2.1分包合同签订2.1.1双方应在[具体日期]前签订本分包合同,合同一式四份,双方各执两份,自双方签字盖章之日起生效。2.2合同生效及终止2.2.1本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程竣工验收合格并结算完毕之日终止。2.3合同变更及解除2.3.1合同签订后,如需变更或解除合同,双方应协商一致,并签订书面协议。3.1分包方资质及责任3.1.1分包方应具备国家规定的相关资质,并提供相应的资质证书复印件。3.2施工单位资质及责任3.2.1施工单位应具备国家规定的相关资质,并提供相应的资质证书复印件。3.3项目管理人员资质及责任3.3.1项目管理人员应具备相应的专业资格,负责现场施工管理,确保工程质量、安全和进度。4.1工程质量要求4.1.1工程质量应符合国家相关标准和规范要求。4.2工程验收标准4.2.1工程验收应按照国家相关标准和规范进行。4.3质量保证期及保修4.3.1工程质量保证期为自竣工验收合格之日起[具体年数]年。5.1工程进度计划5.1.1施工单位应制定详细的施工进度计划,并报送业主及分包方审批。5.2施工阶段划分5.3进度调整及延误责任5.3.1如因不可抗力等原因导致进度延误,双方应协商解决,并调整施工进度计划。6.1工程造价及支付方式6.1.1工程造价按工程量清单及合同约定的价格计算。6.2预付款及进度款6.2.1合同签订后,分包方应收到[具体金额]的预付款。6.3结算及竣工结算6.3.1工程竣工后,双方应进行结算,并按照合同约定支付剩余款项。7.1材料供应与验收7.1.1业主负责提供材料,分包方负责材料的验收。7.2材料采购及储备7.2.1分包方应根据工程进度计划进行材料采购和储备。7.3材料质量及责任7.3.1供应的材料应满足工程质量要求,如因材料质量导致的质量问题,由材料供应方承担责任。8.1施工现场管理8.1.1施工单位应建立健全施工现场管理制度,确保施工安全、文明、有序。8.2安全生产责任8.2.1施工单位应严格遵守国家有关安全生产的法律法规,确保施工过程中不发生安全事故。8.3施工现场环境保护8.3.1施工单位应采取有效措施,减少施工对环境的影响,并按规定处置施工废弃物。9.1保险责任9.1.1分包方应按照国家规定购买并承担相应的工程保险。9.2保险范围及金额9.2.1保险范围包括建筑工程一切险、第三者责任险等,保险金额根据工程实际情况确定。9.3保险理赔及争议解决9.3.1发生保险事故时,分包方应立即通知保险公司,并按照保险合同进行理赔。10.1合同争议解决10.1.1双方在履行合同过程中发生争议,应友好协商解决。10.2诉讼管辖10.2.1如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.3仲裁条款10.3.1如双方同意,可另行签订仲裁协议,约定争议提交仲裁机构解决。11.1违约责任11.1.1双方应严格按照合同约定履行义务,如一方违约,应承担违约责任。11.2违约金的计算及支付11.2.1违约金的计算标准根据违约情况由双方协商确定,违约方应按约定支付违约金。11.3违约责任的承担11.3.1违约方应承担由此产生的全部损失,包括直接损失和间接损失。12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.2.1合同解除前,双方应书面通知对方,并约定解除的具体日期。12.3解除后的处理12.3.1合同解除后,双方应按照约定进行清算,并处理善后事宜。13.1合同附件13.1.1本合同附件包括但不限于工程量清单、施工图纸、技术规范等。13.2附件内容与效力13.2.1附件与本合同具有同等法律效力。13.3附件变更及补充13.3.1附件的变更或补充需经双方书面确认,并作为本合同的有效组成部分。14.1合同签订及生效日期14.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同份数及保管14.2.1本合同一式四份,双方各执两份,副本具有同等法律效力。14.3合同解除及终止14.3.1本合同解除或终止后,双方应妥善保管合同文本及相关附件。第二部分:第三方介入后的修正15.1第三方概念界定15.1.1第三方是指在合同履行过程中,由甲乙双方共同邀请或指定的,为合同履行提供专业服务、监督、协调或其他辅助作用的独立第三方。15.2第三方介入范围15.2.1第三方介入的范围包括但不限于工程监理、技术顾问、项目管理、质量检测、安全监督、造价咨询等。15.3第三方资质要求15.3.1第三方应具备国家规定的相关资质,并提供相应的资质证书复印件。15.4第三方责任限额15.4.1第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定,具体金额根据第三方提供的服务内容、风险程度等因素确定。15.5第三方责任承担15.5.1第三方在履行职责过程中,因自身原因造成合同履行障碍或损失的,应承担相应的责任。15.6第三方权利义务15.6.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料,以便其履行职责。15.6.2第三方应按照合同约定,独立、客观、公正地履行职责。16.1第三方介入程序16.1.1甲乙双方应在合同签订前,共同确定第三方介入的事项、范围和方式。16.1.2甲乙双方应书面邀请第三方介入,并明确第三方的权利义务。16.2第三方与其他各方的划分16.2.1第三方与甲乙双方之间的关系为委托代理关系,第三方在合同履行过程中代表甲乙双方。16.2.2第三方与施工单位的合作关系为咨询或监督关系,第三方对施工单位的施工行为进行监督和指导。16.3第三方介入后的合同修改16.3.1第三方介入后,甲乙双方应根据第三方的建议,对合同进行必要的修改和补充。16.4第三方介入费用16.4.1第三方介入费用由甲乙双方在合同中约定,费用包括但不限于咨询费、监理费、检测费等。16.5第三方介入效果的评估16.5.1甲乙双方应定期对第三方介入的效果进行评估,并根据评估结果调整第三方介入的方式和范围。17.1第三方介入的解除17.1.

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论