石油化工基坑支护施工合同

石油化工基坑支护施工合同合同编号：__________石油化工基坑支护施工合同甲方：__________地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________乙方：__________地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________第二条施工范围和内容2.1乙方应按照甲方的要求，完成基坑支护施工，包括（具体列举基坑支护施工内容），确保工程质量符合国家标准和行业规范。2.2乙方应按照甲方的施工进度计划和要求，及时完成施工任务。第三条施工标准和质量要求3.1乙方应严格按照国家标准、行业规范和甲方要求进行施工，确保工程质量。3.2乙方应确保施工过程中安全无事故，保护环境，遵守相关法律法规。3.3工程验收合格后，乙方应按照甲方要求进行保修，保修期限为（具体期限）。第四条合同价格4.1本合同的合同价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。4.2乙方报价应包含施工过程中的一切费用，包括但不限于材料费、人工费、设备费、交通费、税费等。4.3合同价款支付方式：（1）甲方支付乙方工程进度款的比例为（%）（2）甲方支付乙方工程尾款的比例为（%）（3）甲方支付乙方工程进度款的时间和条件：第五条工期5.1乙方应按照甲方要求的工期完成施工，工期自合同签订之日起至工程验收合格之日止。5.2乙方如因自身原因导致工期延误，应承担因此产生的一切责任和损失。第六条违约责任6.1乙方未按照约定完成施工任务的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。6.2甲方未按照约定支付合同价款的，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。6.3双方因履行合同发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第七条保密条款7.1双方在履行合同过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。7.2保密期限自本合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。第八条不可抗力8.1因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应立即协商解决，根据情况部分或全部免除责任。8.2不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、社会事件等。第九条合同的变更、解除和终止9.1双方同意，合同的变更、解除和终止，应书面签署，并经双方确认。9.2合同解除或终止后，乙方应按照甲方要求，完成剩余工程的施工，并承担相应费用。第十条争议解决10.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。10.2双方同意，诉讼应在合同履行地人民法院进行。第十一条其他条款11.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。11.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同约定的工程验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.工程设计图纸和技术要求2.施工方案和施工组织设计3.材料和设备的技术规格和型号4.工程量清单和价格明细表5.施工进度计划和时间表6.工程验收标准和程序7.保修条款和保修范围8.安全防护措施和环境保护要求9.不可抗力事件的相关证明文件10.合同变更、解除和终止的书面协议二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定完成施工任务，包括但不限于延期交付、工程质量不符合标准等。2.甲方未按照约定支付合同价款，包括但不限于延迟支付、拖欠款项等。3.双方未履行保密义务，泄露对方商业秘密、技术秘密等。4.乙方未按照施工方案和设计要求施工，导致工程质量问题。5.乙方未按照约定时间完成施工任务，导致工期延误。6.甲方未提供施工所需的相关许可和批准文件。7.甲方未提供施工场地、交通、供电等必要条件。三、法律名词及解释：1.基坑支护施工：指为防止基坑坍塌和土体滑动，对基坑进行加固和保护的施工活动。2.工程验收：指工程完成后，由甲方组织相关单位对工程质量、安全、进度等方面进行评估和确认的过程。3.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。4.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、社会事件等。5.保修：指乙方在工程验收合格后，按照约定对工程进行一定期限的免费维修和保养。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应加强施工组织和管理，合理安排人力和物力，确保按期完成施工任务。2.工程质量问题：乙方应严格按照设计要求和施工标准进行施工，加强质量控制和检验。3.合同价款支付纠纷：双方应明确支付时间和条件，按照约定履行合同义务。4.保密义务violation：双方应加强内部管理，签订保密协议，对泄露秘密的行为进行追究和赔偿。5.不可抗力事件：双方应签订不可抗力