2024山西省建设工程施工合同

合同编号：__________甲方（发包方）：地址：联系电话：乙方（承包方）：地址：联系电话：一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程规模：__________1.5工程总投资：__________二、合同价格2.1本工程合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方报价是基于甲方提供的工程图纸、工程量清单及相关技术要求编制的，如在施工过程中，甲方对图纸或工程量清单进行调整，乙方应按照调整后的内容进行施工，并按照实际完成的工程量进行价款结算。三、合同履行3.1甲方责任：（1）按合同约定的时间和方式向乙方支付合同价款；（2）提供施工场地，办理施工所需的相关手续；（3）提供完整的施工图纸和技术资料；（4）协助乙方解决施工过程中的外部关系；（5）按合同约定履行合同约定的其他义务。3.2乙方责任：（1）按合同约定的时间、质量、进度完成施工任务；（2）严格遵循施工图纸、技术规范和标准进行施工；（3）确保工程质量，承担因施工质量原因造成的损失；（4）承担施工过程中的人员伤亡和财产损失；（5）按合同约定履行合同约定的其他义务。四、合同价款的支付与结算（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的____%；（2）工程进度达到____%，甲方支付乙方合同总价款的____%；（3）工程竣工并经验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的____%；（4）剩余的合同总价款，甲方在验收合格后____天内支付给乙方。4.2乙方在收到甲方支付的合同价款后，应向甲方提供等额的税务发票。五、工期5.1乙方应按合同约定的时间完成施工任务。如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。5.2甲方应按合同约定的时间提供施工场地、图纸、资料等，如因甲方原因导致工程延期，甲方应承担相应的违约责任。六、违约责任6.1乙方未按合同约定完成施工任务的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金，违约金为合同总价款的____%。6.2甲方未按合同约定支付合同价款的，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金，违约金为合同总价款的____%。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________注意事项及解决办法：1.合同的签订和履行应严格遵守中华人民共和国相关法律法规，包括但不限于《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》等。解决办法：当合同执行中出现涉嫌违法的情况时，应立即停止相关行为，并根据相关法律法规进行调整。2.双方应保证所提供的资料、信息等的真实、准确、完整，不得有欺诈、误导等行为。解决办法：若一方发现对方提供的信息不真实、不准确或不完整，有权要求对方改正，并有权解除合同，并要求赔偿造成的损失。3.合同价款的支付和结算，应严格按照合同约定的条款执行。解决办法：当一方未按约定支付价款或未按约定时间完成施工任务时，另一方有权按合同约定要求违约方支付违约金，并有权解除合同。4.工期延误的处理，应严格按照合同约定的条款执行。解决办法：当一方因违约导致工期延误时，应按合同约定支付违约金，并承担相应的法律责任。5.合同争议的解决，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。法律名词及名词解释：1.发包方（甲方）：指承担工程项目建设的责任主体，具备项目建设的相关资质和条件，并希望实施该工程项目的一方。2.承包方（乙方）：指具备相应的施工资质和能力，愿意承担该工程项目的施工任务的一方。3.合同价款：指双方约定为完成合同约定的工程任务，乙方应得的报酬。4.工期：指乙方按照合同约定完成施工任务所需的时间。5.违约金：指一方违反合同约定，应向另一方支付的赔偿金。6.验收合格：指工程项目经过甲方或其委托的第三方验收，符合合同约定的质量、进度等要求，具备使用条件。7.争议解决：指当双方在履行合同过程中发生争议时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议的过程。应用场合：1.适用于山西省内的各类建设工程项目，包括但不限于房屋建筑、市政工程、道路桥梁、水利设施等。2.适用于甲方作为项目业主，乙方作为具备相应资质和能力的施工方的情况。3.适用于双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则下，就工程项目的施工任务进行合作的情况。补充条款：1.环境保护条款：双方应严格遵守国家有关环境保护的法律法规，采取有效措施，防止污染环境，保护生态环境。如因施工造成环境污染，乙方应承担全部责任。2.安全生产条款：双方应严格遵守国家有关安全生产的法律法规，加强安全生产管理，确保施工过程中的人员安全和工程质量。如因乙方施工原因导致安全事故，乙方应承担全部责任。3.知识产权保护条款：双方应尊重并保护对方的知识产权，未经对方书面同意，不得使用对方的商标、专利、技术等。如乙方施工过程中使用甲方的知识产权，乙方应承担相应的法律责任。4.保密条款：双方应对在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。如乙方违反保密义务，乙方应承担相应的法律责任。附件列