电力外网工程合同范例

电力外网工程合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“买方”）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

乙方（以下简称“卖方”）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

鉴于：

1.买方为电力系统内某变电站，需对变电站外网进行改造升级，以提高电力系统的安全稳定运行。

2.卖方具备电力外网工程设计、施工、监理等相关资质，愿意为买方提供电力外网工程服务。

3.双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：____________________

2.工程地点：____________________

3.工程内容：____________________

4.工程规模：____________________

5.工期：____________________

二、工程费用

1.工程总费用：人民币______元整（大写：____________________）

2.付款方式：

（1）合同签订后____个工作日内，买方支付合同总价的_____%作为预付款；

（2）工程完工并验收合格后____个工作日内，买方支付合同总价的_____%；

（3）工程保修期满后____个工作日内，买方支付合同总价的_____%。

三、工程质量

1.卖方承诺按国家标准、行业规范及设计要求，对电力外网工程进行设计、施工、监理，确保工程质量。

2.买方有权对工程进行监督和验收，验收合格后方可投入使用。

四、工程进度

1.卖方应按合同约定的时间节点完成工程进度。

2.因卖方原因导致工程进度延误，每延误一日，卖方应向买方支付合同总价的_____%作为违约金。

五、合同履行

1.双方应严格按照合同约定履行各自的义务，确保工程顺利进行。

2.如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

六、其他约定

1.本合同一式______份，甲乙双方各执______份，具有同等法律效力。

2.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

3.本合同附件：

（1）电力外网工程设计图纸；

（2）电力外网工程施工方案；

（3）电力外网工程监理方案；

（4）电力外网工程合同附件。

七、生效与终止

1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

2.合同履行完毕，本合同自动终止。

八、合同解除

1.因不可抗力导致合同无法履行，双方均可解除合同。

2.因一方违约导致合同无法履行，非违约方有权解除合同。

3.合同解除后，双方应按照合同约定处理已发生的费用。

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

签订日期：____________________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“买方”）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

乙方（以下简称“卖方”）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

丙方（以下简称“监理方”）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

鉴于：

1.买方为电力系统内某变电站，需对变电站外网进行改造升级，以提高电力系统的安全稳定运行。

2.卖方具备电力外网工程设计、施工、监理等相关资质，愿意为买方提供电力外网工程服务。

3.监理方具备电力工程监理资质，愿意为买方提供第三方监理服务。

4.三方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：____________________

2.工程地点：____________________

3.工程内容：____________________

4.工程规模：____________________

5.工期：____________________

二、工程费用

1.工程总费用：人民币______元整（大写：____________________）

2.付款方式：

（1）合同签订后____个工作日内，买方支付合同总价的_____%作为预付款；

（2）工程完工并验收合格后____个工作日内，买方支付合同总价的_____%；

（3）工程保修期满后____个工作日内，买方支付合同总价的_____%。

三、卖方责任与义务

1.卖方负责电力外网工程设计、施工和材料供应。

2.卖方应确保工程质量和进度，满足甲方要求。

3.卖方应遵守国家相关法律法规，确保工程安全、环保。

4.卖方不得将工程分包或转包给不具备相应资质的单位或个人。

四、监理方责任与义务

1.监理方负责对电力外网工程进行全过程监理，确保工程质量、进度和安全。

2.监理方应独立行使监理权，对卖方和工程相关方进行监督和检查。

3.监理方应向甲方提供监理报告，对工程质量、进度和安全进行评价。

五、甲方权益与权利

1.甲方有权要求卖方提供工程设计、施工方案和施工进度报告。

2.甲方有权要求监理方提供监理报告，对工程质量、进度和安全进行监督。

3.甲方有权要求卖方对工程问题进行整改，直至符合要求。

4.甲方有权在卖方违约时，要求其承担违约责任。

六、违约责任与限制条款

1.卖方如未按合同约定完成工程，每延误一日，向甲方支付合同总价的_____%作为违约金。

2.卖方如违反工程安全、环保规定，造成环境污染或安全事故，承担全部责任。

3.监理方如未履行监理义务，导致工程质量、进度和安全问题，承担相应责任。

4.卖方不得擅自变更工程设计和施工方案，如需变更，需经甲方同意。

七、保密条款

1.三方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

2.本保密条款在本合同终止后仍有效。

八、争议解决

1.三方应友好协商解决争议；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、合同生效与终止

1.本合同自三方签字（或盖章）之日起生效。

2.合同履行完毕，本合同自动终止。

十、其他约定

1.本合同一式______份，甲乙丙三方各执______份，具有同等法律效力。

2.本合同未尽事宜，由三方另行协商解决。

3.本合同附件：

（1）电力外网工程设计图纸；

（2）电力外网工程施工方案；

（3）电力外网工程监理方案；

（4）电力外网工程合同附件。

第三方介入的意义和目的：

1.引入监理方，确保工程质量、进度和安全，降低甲方风险。

2.监理方作为独立第三方，提高工程质量监管的客观性和公正性。

甲方为主导的目的和意义：

1.保障甲方在工程中的权益，确保工程按期、按质完成。

2.通过对卖方的严格管理，提高工程质量和施工效率。

3.通过对监理方的监督，确保监理工作的独立性和公正性。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“业主”）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

乙方（以下简称“承包商”）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

丙方（以下简称“分包商”）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

鉴于：

1.业主拟对现有办公楼进行装修改造，以提升办公环境和工作效率。

2.承包商具备建筑装修工程的设计、施工和材料供应能力，愿意为业主提供整体装修服务。

3.分包商具备专业装修施工资质，愿意承接部分装修工程。

4.三方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：____________________

2.工程地点：____________________

3.工程内容：____________________

4.工程规模：____________________

5.工期：____________________

二、工程费用

1.工程总费用：人民币______元整（大写：____________________）

2.付款方式：

（1）合同签订后____个工作日内，业主支付合同总价的_____%作为预付款；

（2）工程完工并验收合格后____个工作日内，业主支付合同总价的_____%；

（3）工程保修期满后____个工作日内，业主支付合同总价的_____%。

三、承包商责任与义务

1.承包商负责整个装修工程的设计、施工和材料供应。

2.承包商应确保工程质量和进度，满足业主要求。

3.承包商应遵守国家相关法律法规，确保工程安全、环保。

4.承包商不得将工程分包或转包给不具备相应资质的单位或个人。

四、分包商责任与义务

1.分包商负责承接的装修工程施工。

2.分包商应按照承包商的设计要求和质量标准进行施工。

3.分包商应遵守国家相关法律法规，确保工程安全、环保。

五、业主权益与权利

1.业主有权要求承包商提供装修设计方案和施工进度报告。

2.业主有权要求分包商提供施工方案和质量保证措施。

3.业主有权对工程进行监督和验收，验收合格后方可投入使用。

4.业主有权在承包商或分包商违约时，要求其承担违约责任。

六、违约责任与限制条款

1.承包商如未按合同约定完成工程，每延误一日，向业主支付合同总价的_____%作为违约金。

2.承包商如违反工程安全、环保规定，造成环境污染或安全事故，承担全部责任。

3.分包商如未履行施工义务，导致工程质量问题，承担相应责任。

4.承包商不得擅自变更工程设计和施工方案，如需变更，需经业主同意。

七、保密条款

1.三方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

2.本保密条款在本合同终止后仍有效。

八、争议解决

1.三方应友好协商解决争议；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、合同生效与终止

1.本合同自三方签字（或盖章）之日起生效。

2.合同履行完毕，本合同自动终止。

十、其他约定

1.本合同一式______份，甲乙丙三方各执______份，具有同等法律效力。

2.本合同未尽事宜，由三方另行协商解决。

3.本合同附件：

（1）装修工程设计图纸；

（