污水处理厂扩建施工补充合同

污水处理厂扩建施工补充合同合同编号：__________名称：__________地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________电子邮箱：__________名称：__________地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________电子邮箱：__________鉴于：2.双方在主合同执行过程中，因工程变更、设计调整等原因，需对原合同的部分条款进行补充和调整；3.双方为了确保工程质量、进度和投资控制，经过友好协商，达成如下补充合同。第一条合同范围与工程内容（1）污水处理厂扩建工程的施工图设计；（2）污水处理厂扩建工程的施工；（3）污水处理厂扩建工程的设备采购与安装；（4）污水处理厂扩建工程的调试与验收；（5）双方在主合同中约定的其他工程内容。1.2合同范围的具体划分和实施，按照双方签订的《污水处理厂扩建工程施工补充协议》执行。第二条合同价格与支付2.1本合同的合同总额为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2双方约定，本合同的支付方式如下：（1）合同签订后，业主向施工方支付合同总额的______%；（2）工程进度达到______%，业主向施工方支付合同总额的______%；（3）工程验收合格后，业主向施工方支付合同总额的______%；（4）其余合同总额的______%，作为施工方的质量保证金，待质保期满后无息退还。2.3双方约定，本合同的支付方式，按照双方签订的《污水处理厂扩建工程施工补充协议》执行。第三条合同履行与工期3.1施工方应按照主合同和本合同的约定，完成工程的设计、施工、设备采购、安装、调试与验收等工作。3.2施工方应保证工程质量，确保工程安全、环保、节能等指标符合国家相关法规和标准。3.3施工方应按照双方约定的工期要求，确保工程按时完成。如因施工方原因导致工程延期，应按照主合同的约定承担违约责任。第四条合同变更与解除4.1双方同意，本合同签订后，如因工程变更、设计调整等原因，需要对合同范围、价格、工期等进行调整的，应签订《污水处理厂扩建工程施工补充协议》。4.2除非双方达成书面一致意见，否则任何一方不得单方面解除本合同。第五条违约责任5.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违反合同约定，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。5.2施工方如违反工程质量、安全、环保等方面的规定，应承担相应的法律责任。第六条争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且质保期满后终止。7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（签字/盖章）：__________乙方（签字/盖章）：__________签订日期：______年______月______日一、附件列表：1.《污水处理厂扩建工程施工合同》（主合同）2.《污水处理厂扩建工程施工补充协议》3.设计变更通知4.工程进度报告5.质量保证金退还申请6.工程验收报告7.双方签署的违约金计算公式8.法院诉讼文件二、违约行为及认定：1.施工方未按照合同约定完成工程，或工程质量不符合约定标准的。2.施工方未按照约定工期完成工程，造成工程延期。3.施工方违反工程安全、环保等方面的规定。4.业主未按照约定时间支付合同价款。5.业主未按照约定时间支付进度款。6.业主未按照约定支付质量保证金。三、法律名词及解释：1.甲方：指污水处理厂扩建工程的业主。2.乙方：指承担污水处理厂扩建工程施工的单位。3.合同总额：指本合同约定的工程总价款。4.工期：指合同约定的工程完成时间。5.质量保证金：指为确保工程质量，业主按照约定扣除的一部分合同价款。6.违约金：指一方违反合同约定，应向守约方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：按照双方签订的《污水处理厂扩建工程施工补充协议》约定的延期违约金计算公式，计算违约金，从进度款中扣除。2.工程质量问题：解决办法：及时整改，达到合同约定标准；如再次出现质量问题，按照违约金计算公式计算违约金。3.设计变更：解决办法：双方协商确定变更内容，签订《污水处理厂扩建工程施工补充协议》并调整合同价款。4.支付问题：解决办法：双方对照合同条款，确保按约定时间支付合同价款、进度款和质量保证金。5.争议解决：解决办法：通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向