2024地暖安装工程承包合同

合同编号：__________合同各方：鉴于甲方愿意委托乙方进行地暖安装工程，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程内容1.1工程名称：2024地暖安装工程1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程质量标准：符合国家相关规范及行业标准。第二条工程价款2.1工程总价：人民币（大写）：__________________元整（小写）：__________________元。2.2支付方式：（1）双方签订合同后三个工作日内，甲方支付乙方工程总价的30%作为预付款。（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程总价的30%。（3）工程验收合格后，甲方支付乙方工程总价的20%。（4）剩余的20%作为质保金，质保期结束后无质量问题一次性支付给乙方。第三条工期3.1合同签订后，乙方应按照双方约定的工期完成工程。3.2乙方如因特殊情况不能按期完成工程，应提前七个工作日向甲方提出延期申请，经甲方同意后方可延期。第四条质量保证4.1乙方应按照合同约定的质量标准完成工程，并承担工程质量的责任。4.2工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求及时整改，直至达到约定的质量标准。4.3工程验收合格后，乙方应提供相应的质保服务，质保期为____年。第五条违约责任5.1乙方如未按照约定的工期完成工程，应按照逾期部分工程价款的____%向甲方支付违约金。5.2甲方如未按照约定的付款方式及时支付工程价款，应按照逾期部分工程价款的____%向乙方支付违约金。第六条争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且质保期结束后失效。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____________________注意事项：1.合同的签订主体：确保甲方和乙方均为具有独立法人资格的实体，或具有合法授权的个体经营者。2.工程内容的明确：详细填写工程名称、地点、规模和质量标准，避免因模糊不清导致的争议。3.工程价款的准确：明确工程总价，以及预付款、进度付款、质保金的比例和支付时间。4.工期的约定：明确工期起始和结束时间，以及延期申请的流程和甲方审批的时间要求。5.质量保证的落实：确保乙方按照约定标准完成工程，并明确质保期的长度。6.违约责任的明确：详细约定违约金的比例，以及违约行为的界定。7.争议解决的方式：约定争议解决的优先方式是友好协商，协商不成再诉诸法院。8.合同的生效和终止：明确合同的生效日期和终止条件。具体解决办法：1.对合同主体不明确的情况，应要求补充相关法人或个体经营者的有效证明文件。2.对于工程内容模糊的问题，可通过附件形式补充详细工程量清单和技术要求。3.工程价款争议可通过专业的造价咨询机构进行评估，以确定实际工程价值。4.若工期延期，双方应签订书面延期协议，明确延期的具体期限和条件。5.质量问题应按照国家标准和行业规定进行检测，不合格的部分由乙方负责整改。6.违约金的比例和计算方式应在合同中明确规定，以避免后续争议。7.争议解决应通过沟通协商，如果无法解决，则依法向合同约定的管辖法院提起诉讼。法律名词及名词解释：1.甲方：指合同中承担发包人角色的主体。2.乙方：指合同中承担承包人角色的主体。3.工程总价：指双方约定的完成整个工程所需支付的总金额。4.预付款：指合同签订后，甲方预先支付给乙方的工程价款的一部分。5.进度付款：指根据工程实际进度，甲方按照约定的比例支付给乙方的工程价款。6.质保金：指工程验收合格后，甲方保留的一部分工程价款，作为工程质保期的保障。7.工期：指双方约定的完成工程的时间段。8.质量标准：指国家或行业规定的工程质量要求。9.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的违约补偿。10.质保期：指工程验收合格后，乙方提供免费质保的时间段。应用场合：1.新建或翻修住宅、商业或工业建筑的地暖系统安装。2.地暖安装项目的招投标过程中，作为中标后的合同范本。3.地暖工程分包商与总包商之间的合同签订。4.地暖系统升级或改造工程。5.地暖系统维护与修复工程。补充条款：1.地暖材料的选择与供应：明确材料品牌、规格、数量及供应责任。2.施工人员的资质：要求乙方施工人员具备相应的职业资格证书。3.施工安全：乙方应遵守所有施工安全规范，并承担因施工导致的任何安全事故的责任。4.环境保护：乙方应遵守相关环保法规，确保施工过程中对环境的影响降至最低。5.工程变更：如遇设计变更或工程量增减，双方应协商调整工程价款和工期。6.工程验收：明确验收标准、程序及验收不合格的处理方式。7.质保服务：详细规定质保期内乙方应提供的服务内容和技术支持。8.保险责任：乙方应购买必要的保险，如意外伤害保险、工程一切险等。附件列表