




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度电力工程监理与施工合同本合同目录一览1.合同主体及定义1.1甲方名称及定义1.2乙方名称及定义1.3丙方名称及定义2.工程概述2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容3.监理服务范围3.1监理工作的主要内容3.2监理人员的组成3.3监理工作的时间安排4.施工服务范围4.1施工工作的主要内容4.2施工人员的组成4.3施工的时间安排5.合同价格5.1监理费用5.2施工费用5.3价格调整机制6.合同的履行6.1甲方的义务6.2乙方的义务6.3丙方的义务7.合同的变更和解除7.1变更的条件7.2解除的条件8.合同的违约责任8.1甲方违约责任8.2乙方违约责任8.3丙方违约责任9.争议解决9.1争议解决的方式9.2争议解决的地点9.3争议解决的时效10.合同的生效、终止和解除10.1合同的生效条件10.2合同的终止条件10.3合同的解除条件11.保密条款11.1保密信息的定义11.2保密信息的保护期限11.3保密信息的例外情况12.合同的转让12.1转让的条件12.2转让的通知义务13.合同的附件13.1附件的定义13.2附件的份数14.其他条款14.1法律适用14.2合同的语言版本14.3合同的签署地点和日期第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.1甲方名称及定义1.2乙方名称及定义1.3丙方名称及定义第二条工程概述2.1工程名称工程名称:2024年度电力工程。2.2工程地点工程地点:位于省市区。2.3工程规模工程规模:包括但不限于KV电力线路新建、变电站扩建等。2.4工程内容工程内容:包括但不限于电力线路的设计、施工、监理以及相关设备的采购、安装和调试等。第三条监理服务范围3.1监理工作的主要内容监理工作的主要内容包括:对施工过程进行全面监督管理,确保施工质量、安全、进度和投资控制等目标的实现。具体包括但不限于:施工方案的合理性、施工进度的合规性、工程质量的符合性、安全生产的规范性、工程投资的合理性等。3.2监理人员的组成监理人员由乙方的专业监理工程师组成,具体人员名单详见附件。3.3监理工作的时间安排监理工作的时间安排:自工程开工之日起至工程竣工验收合格日止。第四条施工服务范围4.1施工工作的主要内容施工工作的主要内容包括:按照设计文件和施工规范要求,完成电力线路的新建、变电站的扩建等施工任务。具体包括但不限于:土建工程、线路工程、变电工程、设备安装工程、调试工程等。4.2施工人员的组成施工人员由丙方的专业施工人员组成,具体人员名单详见附件。4.3施工的时间安排施工的时间安排:自工程开工之日起至工程竣工验收合格日止。第五条合同价格5.1监理费用监理费用为人民币万元整(大写:人民币玖佰万元整),根据工程进度按比例支付。5.2施工费用施工费用为人民币万元整(大写:人民币壹仟万元整),根据工程进度按比例支付。5.3价格调整机制合同价格如需调整,应由甲乙丙三方协商一致,并签订补充协议。第六条合同的履行6.1甲方的义务甲方应按照合同约定提供工程相关的资料、设备和技术要求,确保工程按期开工和竣工。6.2乙方的义务乙方应按照合同约定提供专业的监理服务,确保工程施工的合规性和工程质量的符合性。6.3丙方的义务丙方应按照合同约定完成施工任务,确保工程施工的安全、质量和进度。第七条合同的变更和解除7.1变更的条件合同的变更应由甲乙丙三方协商一致,并签订书面变更协议。7.2解除的条件合同的解除应由甲乙丙三方协商一致,并签订书面解除协议。在解除合同前,应妥善处理合同解除后的相关事宜,包括工程结算、赔偿等。第八条合同的违约责任8.1甲方违约责任甲方违反合同约定,导致工程不能按期开工、暂停或终止的,应承担相应的违约责任,向乙方和丙方支付违约金,违约金计算方式为:违约金=工程总价×违约天数×1%。8.2乙方违约责任乙方违反合同约定,导致监理工作未能达到合同要求的,应承担相应的违约责任,向甲方和丙方支付违约金,违约金计算方式为:违约金=监理费用×违约天数×1%。8.3丙方违约责任丙方违反合同约定,导致工程施工质量、安全或进度不符合合同要求的,应承担相应的违约责任,向甲方和乙方支付违约金,违约金计算方式为:违约金=施工费用×违约天数×1%。第九条争议解决9.1争议解决的方式合同争议应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决的地点争议解决的地点为合同签订地。9.3争议解决的时效双方在争议发生后应在30日内协商解决;协商无果的,应在15日内向人民法院提起诉讼。第十条合同的生效、终止和解除10.1合同的生效条件本合同自甲乙丙三方签字盖章之日起生效。10.2合同的终止条件合同终止的条件如下:(1)工程竣工验收合格;(2)甲乙丙三方协商一致终止合同。10.3合同的解除条件合同解除的条件如下:(1)甲乙丙三方协商一致解除合同;(2)因不可抗力导致合同无法履行。第十一条保密条款11.1保密信息的定义保密信息是指在合同履行过程中,甲乙丙三方相互提供的、未公开的、具有商业价值的信息。11.2保密信息的保护期限保密信息的保护期限为合同终止或解除后5年。11.3保密信息的例外情况(1)依法应当公开的信息;(2)双方书面同意公开的信息;(3)第三方已知悉的信息。第十二条合同的转让12.1转让的条件合同的转让应经甲乙丙三方书面同意。12.2转让的通知义务合同转让方应在转让前30日内书面通知其他各方。第十三条合同的附件13.1附件的定义附件是指本合同的有效组成部分,包括合同以外的文件、图纸、技术要求等。13.2附件的份数附件的份数由甲乙丙三方协商确定,并由各方保存相应的副本。第十四条其他条款14.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.2合同的语言版本本合同以中文为唯一有效语言。14.3合同的签署地点和日期本合同于2024年1月1日签署,地点为省市区。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念和界定1.1第三方概念第三方是指除甲方、乙方和丙方之外,根据本合同约定或未经约定但实际参与工程建设的其他主体,包括但不限于分包商、材料供应商、设备供应商、技术支持方、贷款方、监管机构等。1.2第三方界定第三方介入是指在合同履行过程中,除甲方、乙方和丙方外,其他主体因参与工程建设而与甲方、乙方和丙方产生合同关系或事实关系。第二条第三方介入的附加说明条款2.1第三方选择的义务甲方应按照合同约定选择合格的第三方主体,并负责第三方主体的管理工作。2.2第三方合同的签订甲方、乙方和丙方与第三方签订的合同,应符合本合同的约定,并不得违反本合同的规定。2.3第三方合同的履行第三方主体应按照与甲方、乙方和丙方签订的合同约定履行义务,并接受甲方、乙方和丙方的监督。2.4第三方违约责任第三方主体违反合同约定,导致工程质量、安全或进度不符合合同要求的,应承担相应的违约责任,向甲方、乙方和丙方支付违约金。第三条第三方介入后的额外条款及说明3.1第三方权益保护甲方、乙方和丙方应尊重第三方的合法权益,不得损害第三方的利益。3.2第三方协调机制甲方、乙方和丙方应建立第三方协调机制,确保第三方主体按照合同约定履行义务。3.3第三方监督与检查甲方、乙方和丙方有权对第三方主体的施工过程进行监督与检查,确保工程质量、安全与进度。3.4第三方资料共享甲方、乙方和丙方应共享第三方主体的相关资料,包括但不限于施工方案、施工进度、质量报告等。第四条第三方责任限额4.1第三方责任限额的确定第三方责任限额根据第三方主体的性质、合同金额和风险评估等因素确定。4.2第三方责任限额的调整第三方责任限额如需调整,应由甲方、乙方和丙方协商一致,并签订补充协议。4.3第三方责任限额的支付第三方主体承担的违约责任,应以第三方责任限额为限,超过部分由甲方、乙方和丙方按照合同约定承担。第五条第三方与各方关系的划分5.1第三方与甲方的关系第三方主体与甲方之间的合同关系,由甲方负责管理与协调。5.2第三方与乙方的关系第三方主体与乙方之间的监理关系,由乙方负责管理与协调。5.3第三方与丙方的关系第三方主体与丙方之间的施工关系,由丙方负责管理与协调。5.4第三方与各方之间的沟通与协调甲方、乙方和丙方应保持与第三方主体的良好沟通与协调,确保工程顺利进行。第六条第三方介入后的争议解决6.1第三方争议解决的方式第三方争议应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。6.2第三方争议解决的地点第三方争议解决的地点为合同签订地。6.3第三方争议解决的时效双方在争议发生后应在30日内协商解决;协商无果的,应在15日内向人民法院提起诉讼。第七条第三方介入后的合同变更和解除7.1变更的条件合同的变更应由甲方、乙方和丙方协商一致,并签订书面变更协议。7.2解除的条件合同的解除应由甲方、乙方和丙方协商一致,并签订书面解除协议。在解除合同前,应妥善处理合同解除后的相关事宜,包括工程结算、赔偿等。第八条第三方介入后的合同转让8.1转让的条件合同的转让应经甲方、乙方和丙方书面同意。8.2转让的通知义务合同转让方应在转让前30日内书面通知其他各方。第九条第三方介入后的附件9.1附件的定义附件是指本合同的有效组成部分,包括合同以外的文件、图纸、技术要求等。9.2附件的份数附件的份数由甲方、乙方和丙方协商确定,并由各方保存相应的副本。第十条第三方介入后的其他条款10.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。10.2合同的语言版本本合同以中文为唯一有效语言。10.3合同第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件一:工程设计文件附件二:施工图纸附件三:技术规范和要求附件四:工程量清单附件五:材料和设备采购清单附件六:施工进度计划附件七:质量检验标准附件八:安全生产措施附件九:合同履行过程中的变更协议附件十:违约行为及责任认定清单附件一的详细要求和说明:工程设计文件应包括工程的设计说明书、设计图纸、设计计算书等相关文件,应符合国家相关标准和规范要求。附件二的详细要求和说明:施工图纸应包括工程的施工图、施工详图、施工标准图等,应清晰、准确、完整,足以指导施工。附件三的详细要求和说明:技术规范和要求应包括工程的施工技术规范、质量要求、安全要求等,应符合国家相关标准和规范要求。附件四的详细要求和说明:工程量清单应包括工程的所有工程量,应准确、详细、清晰,便于各方进行工程量的核对和管理。附件五的详细要求和说明:材料和设备采购清单应包括工程所需的所有材料和设备的名称、型号、数量、规格等,应准确、详细、清晰。附件六的详细要求和说明:施工进度计划应包括工程的施工进度安排、施工关键节点、施工时间表等,应符合工程实际需求。附件七的详细要求和说明:质量检验标准应包括工程的质量检验方法和标准,应符合国家相关标准和规范要求。附件八的详细要求和说明:安全生产措施应包括工程的安全措施、安全防护设施、安全操作规程等,应符合国家相关标准和规范要求。附件九的详细要求和说明:合同履行过程中的变更协议应包括合同变更的内容、变更的原因、变更的日期等,应经各方协商一致并签订书面协议。附件十的详细要求和说明:违约行为及责任认定清单应包括各方在合同履行过程中可能出现的违约行为和违约责任,以便于在出现违约时进行责任认定和违约金的计算。说明二:违约行为及责任认定:1.甲方未按约定提供工程所需的资料、设备和技术要求,导致工程不能按期开工或暂停。2.乙方未按约定提供专业的监理服务,导致工程施工质量、安全或进度不符合合同要求。3.丙方未按约定完成施工任务,导致工程施工质量、安全或进度不符合合同要求。4.各方未按约定履行合同义务,导致合同不能正常履行。违约责任认定标准:1.违约金的计算:违约金=合同金额×违约天数×1%。2.违约造成的损失赔偿:根据实际损失金额进行赔偿,包括但不限于工程延期损失、工程质量修复费用、安全生产事故赔偿等。示例说明:若甲方未按约定提供工程所需的资料,导致工程延期,乙方根据合同约定向甲方提出违约金要求,违约金计算为:合同金额×延期天数×1%。若乙方未按约定提供专业的监理服务,导致工程施工质量不符合合同要求,甲方可以根据合同约定向乙方提出违约金要求,并要求乙方承担违约造成的损失赔偿,包括但不限于工程质量修复费用、安全生产事故赔偿等。全文完。2024年度电力工程监理与施工合同1本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3监理方名称及地址第二条工程概述2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程投资估算第三条监理范围与职责3.1监理范围3.2监理职责3.3监理人员配置第四条施工范围与职责4.1施工范围4.2施工职责4.3施工人员配置第五条合同价格5.1监理费用5.2施工费用5.3价格调整机制第六条合同期限6.1监理期限6.2施工期限6.3提前完成与延期完成的规定第七条质量标准与要求7.1监理质量标准7.2施工质量标准7.3质量验收程序第八条保密条款8.1保密内容8.2保密期限8.3违约责任第九条违约责任9.1甲方违约责任9.2乙方违约责任9.3监理方违约责任第十条争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3诉讼或仲裁地点及适用法律第十一条合同的生效、变更与终止11.1合同生效条件11.2合同变更程序11.3合同终止条件第十二条合同的监督与检查12.1甲方监督与检查权12.2乙方与监理方的报告义务第十三条财务条款13.1支付方式13.2支付时间13.3发票开具与报销第十四条其他条款14.1不可抗力14.2法律、法规变化14.3合同的附件及补充协议第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.1甲方名称:电力有限公司,地址:市区路号。1.2乙方名称:电力工程有限责任公司,地址:市区路号。1.3监理方名称:电力工程监理有限公司,地址:市区路号。第二条工程概述2.1工程名称:2024年度电力工程。2.2工程地点:市区路号。2.3工程规模:兆瓦。2.4工程投资估算:人民币亿元。第三条监理范围与职责3.1监理范围:包括但不限于工程质量、安全、进度、投资控制等方面的监督管理。3.2监理职责:负责对施工过程进行全面监督管理,确保工程质量、安全、进度、投资控制等目标的实现。3.3监理人员配置:监理团队由名专业监理工程师组成,具体名单由监理方提供。第四条施工范围与职责4.1施工范围:包括但不限于土建、安装、调试、验收等施工工作。4.2施工职责:负责按照设计文件和规范要求进行施工,确保工程质量、安全、进度等目标的实现。4.3施工人员配置:施工团队由名专业技术人员和工人组成,具体名单由乙方提供。第五条合同价格5.1监理费用:人民币万元。5.2施工费用:人民币亿元。5.3价格调整机制:如遇市场行情变化,双方可协商调整合同价格。第六条合同期限6.1监理期限:自合同签订之日起至工程验收合格之日止。6.2施工期限:自合同签订之日起至工程交付使用之日止。6.3提前完成与延期完成的规定:如乙方提前完成工程,甲方应按约定支付提前完成奖励;如乙方延期完成工程,甲方有权按约定扣除延期费用。第七条质量标准与要求7.1监理质量标准:按照国家和行业相关法律法规、规范标准进行监理。7.2施工质量标准:按照设计文件和规范要求进行施工,确保工程质量达到优良等级。7.3质量验收程序:工程验收分为初步验收和最终验收,验收合格后方可交付使用。第八条保密条款8.1保密内容:包括但不限于工程设计文件、施工图纸、技术资料、商业秘密等。8.2保密期限:自合同签订之日起至工程验收合格之日止。8.3违约责任:如有违约方泄露保密信息,应承担违约责任,赔偿对方损失。第九条违约责任9.1甲方违约责任:如甲方未能按约定支付费用,应支付违约金,并承担相应责任。9.2乙方违约责任:如乙方未能按约定完成工程,应支付违约金,并承担相应责任。9.3监理方违约责任:如监理方未能按约定履行监理职责,应支付违约金,并承担相应责任。第十条争议解决10.1争议解决方式:双方应友好协商解决,如协商无果,可向合同签订地的人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构:合同签订地的人民法院。10.3诉讼或仲裁地点及适用法律:诉讼或仲裁地点为合同签订地,适用法律为中华人民共和国法律。第十一条合同的生效、变更与终止11.1合同生效条件:自双方签字盖章之日起生效。11.2合同变更程序:双方协商一致,签订变更协议。11.3合同终止条件:工程验收合格,乙方提交竣工报告,甲乙双方签字确认。第十二条合同的监督与检查12.1甲方监督与检查权:甲方有权对施工过程进行监督与检查,确保工程质量、安全、进度等目标的实现。12.2乙方与监理方的报告义务:乙方与监理方应定期向甲方报告工程进度、质量等情况。第十三条财务条款13.1支付方式:银行转账。13.2支付时间:按照工程进度和合同约定支付。13.3发票开具与报销:乙方应按甲方要求开具正规发票,甲方按约定报销。第十四条其他条款14.1不可抗力:因不可抗力导致工程无法正常进行,双方可协商调整合同履行期限。14.2法律、法规变化:如因法律、法规变化导致合同无法履行,双方可协商解除或变更合同。14.3合同的附件及补充协议:附件包括工程设计文件、施工图纸等,补充协议需双方签字盖章有效。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入定义1.1本合同所述第三方是指除甲方、乙方和监理方之外,参与或涉及本工程的其他单位或个人。1.2第三方介入包括但不限于设计单位、材料供应商、设备供应商、分包商等。第二条第三方介入的协调与管理2.1甲方负责对第三方进行协调和管理,确保第三方按照合同约定履行义务。2.2乙方应协助甲方对第三方进行协调和管理,提供必要的资料和技术支持。2.3监理方应对第三方的工作进行监督,确保第三方的工作符合工程质量和安全要求。第三条第三方责任3.1第三方应按照合同约定履行义务,确保工程质量和进度。3.2第三方对其提供的材料、设备或服务的质量负责,如出现质量问题,第三方应承担相应责任。3.3第三方应遵守国家法律法规,不得违法从事工程相关活动。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲方、乙方之间的关系为建设项目中的合作关系。4.2第三方应接受甲方、乙方的监督和管理,按照合同约定履行义务。4.3第三方与监理方之间的关系为被监督与监督的关系。第五条第三方责任限额5.1第三方应对其提供的材料、设备或服务的质量承担有限责任,责任限额应符合相关法律法规规定。5.2第三方造成的损失赔偿额不得超过其合同金额的百分之五十。5.3第三方应购买相应的责任保险,以保障工程质量和安全。第六条第三方介入的变更与解除6.1如有第三方未能按合同约定履行义务,甲方有权解除与第三方的合同。6.2甲方、乙方、监理方可协商一致,变更或解除与第三方的合同。6.3第三方介入的变更或解除应签订书面协议,并由各方签字盖章。第七条第三方违约处理7.1第三方违约时,甲方有权按约定扣除违约金,并追究其法律责任。7.2甲方、乙方、监理方可协商一致,采取措施减轻或避免损失。7.3第三方违约处理应按照合同约定和法律法规进行。第八条第三方与工程质量、安全、进度的关系8.1第三方应确保其提供的材料、设备或服务符合工程质量和安全要求。8.2第三方应按照工程进度要求提供材料、设备或服务,不得影响工程进度。8.3第三方应对其提供的材料、设备或服务的质量和安全负责,确保工程质量和安全。第九条第三方资料保管9.1第三方应将其施工资料、验收资料等交给甲方、乙方、监理方保管。9.2第三方提供的资料应符合国家法律法规和工程要求。9.3第三方应对其提供的资料的真实性、准确性和完整性负责。第十条第三方与工程验收10.1第三方应参加工程验收,对验收结果无异议。10.2第三方应按照验收意见整改,直至验收合格。10.3第三方应对其整改结果的真实性、准确性和完整性负责。第十一条第三方与工程保修11.1第三方应对其提供的材料、设备或服务承担保修责任。11.2第三方保修责任自工程交付使用之日起计算,保修期限应符合相关法律法规规定。11.3第三方应对其保修责任的履行情况进行监督和检查。第十二条第三方与其他各方的关系12.1第三方与甲方、乙方、监理方之间的关系独立,互不干扰。12.2第三方应遵守合同约定,不得与其他各方发生纠纷。12.3第三方与其他各方之间的纠纷应通过协商解决,如协商无果,可依法解决。第十三条第三方介入的合同补充协议13.1如有必要,甲方、乙方、监理方可与第三方签订补充协议。13.2补充协议应符合本合同约定,不得违反法律法规。13.3补充协议签订后,视为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。第十四条第三方介入的合同变更与解除14.1如有必要,甲方、乙方、监理方可与第三方协商变更或解除合同。14.2合同变更或解除应签订书面协议,并由各方签字盖章。14.3合同变更或解除后的第三方责任应按变更或解除协议约定执行。第十五条第三方介入的违约责任15.1第三方违反本合同约定,应承担违约责任,赔偿第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件1:工程设计文件详细要求:包括工程的设计图纸、技术说明书、设计计算书等,需符合国家相关标准和规范。附件说明:工程设计文件是工程实施的依据,乙方应按照设计文件进行施工。附件2:施工图纸详细要求:包括施工详图、施工平面图、施工立面图等,需明确施工要求和标准。附件说明:施工图纸是施工的直接依据,乙方应严格按照施工图纸进行施工。附件3:技术规范与标准详细要求:包括国家和行业的技术规范、标准、规程等,需符合相关法律法规。附件说明:技术规范与标准是工程质量的保障,乙方应严格遵守。附件4:材料供应清单详细要求:包括材料的名称、规格、型号、数量、质量标准等。附件说明:材料供应清单是乙方采购材料的依据,乙方应按照清单提供材料。附件5:设备供应清单详细要求:包括设备的名称、型号、数量、技术参数、质量标准等。附件说明:设备供应清单是乙方采购设备的依据,乙方应按照清单提供设备。附件6:工程进度计划详细要求:包括工程各阶段的开始时间、结束时间、工作内容等。附件说明:工程进度计划是工程进度的控制依据,乙方应按照计划进行施工。附件7:质量检查与验收标准详细要求:包括工程质量检查的方法、程序、验收标准等。附件说明:质量检查与验收标准是工程质量的评估依据,乙方应按照标准进行自检和接受验收。附件8:安全防护措施方案详细要求:包括工程安全防护的措施、方法、责任分工等。附件说明:安全防护措施方案是工程安全的管理依据,乙方应按照方案进行安全管理。附件9:环境保护措施方案详细要求:包括工程环境保护的措施、方法、责任分工等。附件说明:环境保护措施方案是工程环境保护的管理依据,乙方应按照方案进行环境保护。附件10:工程变更申请表详细要求:包括变更的内容、理由、影响、变更后的方案等。附件说明:工程变更申请表是工程变更的申请依据,乙方应按照申请表进行变更申请。附件11:工程验收申请表详细要求:包括验收的内容、方法、程序、验收人员等。附件说明:工程验收申请表是工程验收的申请依据,乙方应按照申请表进行验收申请。附件12:违约金计算公式详细要求:包括违约金的计算方法、计算依据等。附件说明:违约金计算公式是违约责任的计算依据,用于计算甲方、乙方、监理方的违约金。附件13:争议解决方式选择表详细要求:包括争议解决方式(如协商、调解、仲裁、诉讼等)的选择、机构名称、联系方式等。附件说明:争议解决方式选择表是解决合同争议的依据,用于选择争议解决方式。说明二:违约行为及责任认定:1.甲方未能按约定支付费用。2.乙方未能按约定完成工程。3.监理方未能按约定履行监理职责。4.第三方未能按合同约定履行义务。5.甲方、乙方、监理方违反合同约定的其他义务。违约责任认定标准:1.违约金:按照附件12的违约金计算公式计算。2.损失赔偿:根据实际损失金额进行赔偿,赔偿金额不得超过合同金额的百分之五十。3.工期延误:按照工程进度计划,计算工期延误的天数,并按照约定的标准进行赔偿。4.质量问题:根据质量检查与验收标准,评估质量问题造成的损失,并按照约定的标准进行赔偿。示例说明:1.如果甲方未能按约定支付费用,乙方可以按照附件12的违约金计算公式计算违约金,并有权要求甲方支付损失赔偿。2.如果乙方未能按约定完成工程,甲方可以要求乙方支付违约金,并有权要求乙方赔偿因工期延误造成的损失。3.如果监理方未能按约定履行监理职责,甲方可以要求监理方支付违约金,并有权要求监理方赔偿因工程质量问题造成的损失。4.如果第三方未能按合同约定履行义务,甲方、乙方、监理方可以要求第三方支付违约金,并有权要求第三方赔偿因违约行为造成的损失。全文完。2024年度电力工程监理与施工合同2本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3监理方名称及地址第二条工程概述2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三条合同期限3.1监理期限3.2施工期限第四条监理范围与职责4.1监理范围4.2监理职责第五条施工范围与职责5.1施工范围5.2施工职责第六条合同价格6.1监理费用6.2施工费用6.3价格调整机制第七条支付方式与支付时间7.1支付方式7.2支付时间第八条工程质量标准8.1质量标准8.2质量验收第九条违约责任9.1甲方违约责任9.2乙方违约责任9.3监理方违约责任第十条争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决地点10.3诉讼时效第十一条合同的生效、变更与解除11.1合同生效条件11.2合同变更11.3合同解除第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3违约责任第十三条法律适用与争议解决13.1法律适用13.2争议解决第十四条其他条款14.1不可抗力14.2合同附件14.3合同的修改和补充第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.1甲方名称:×××电力有限公司1.1甲方地址:××省××市××区××路××号1.2乙方名称:×××建筑工程有限公司1.2乙方地址:××省××市××区××路××号1.3监理方名称:×××电力工程监理有限公司1.3监理方地址:××省××市××区××路××号第二条工程概述2.1工程名称:2024年度电力工程2.2工程地点:××省××市××区××路××号2.3工程规模:±800kV直流输电线路200km,±800kV换流站一座2.4工程内容:包括但不限于电力线路的设计、施工、监理以及相关设备的采购、安装和调试等工作。第三条合同期限3.1监理期限:自合同签订之日起至工程验收合格之日止。3.2施工期限:自监理工程师签发开工令之日起至工程验收合格之日止。第四条监理范围与职责4.1监理范围:工程全过程监理,包括设计、施工、设备采购、安装、调试等各个阶段。4.2监理职责:对工程的进度、质量、安全、投资等方面进行全面监督管理,确保工程按期、按质、按量完成。第五条施工范围与职责5.1施工范围:根据设计图纸和施工规范,完成电力线路的建设和相关设备的安装调试工作。5.2施工职责:全面负责工程施工的组织、协调、管理和质量控制,确保工程安全、优质、高效完成。第六条合同价格6.1监理费用:人民币万元整6.2施工费用:人民币万元整6.3价格调整机制:如遇材料价格波动、政策调整等不可抗力因素,双方可按合同约定进行价格调整。第七条支付方式与支付时间7.1支付方式:银行转账7.2支付时间:按照工程进度分阶段支付,具体支付时间及金额由双方协商确定。第八条工程质量标准8.1质量标准:工程质量应符合国家电力工程相关法律法规、行业标准及设计文件要求。8.2质量验收:工程验收应按照电力工程验收规范进行,验收合格标准为:满足设计文件要求,符合国家及行业标准,各项指标达到规定要求。第九条违约责任9.1甲方违约责任:如甲方未按合同约定支付款项,应支付违约金,违约金计算方式为:未支付金额的1%乘以违约天数。9.3监理方违约责任:如监理方未按合同约定履行监理职责,应支付违约金,违约金计算方式为:未履行监理职责的1%乘以违约天数。第十条争议解决10.1争议解决方式:双方发生争议时,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决地点:合同签订地10.3诉讼时效:双方在发生争议后,应在180日内向人民法院提起诉讼,逾期视为放弃诉讼权利。第十一条合同的生效、变更与解除11.1合同生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同变更:合同履行过程中,如需变更,应签订书面变更协议,经双方确认后生效。11.3合同解除:合同履行过程中,如发生不可抗力等法定解除事由,双方协商一致后可以解除合同。第十二条保密条款12.1保密内容:双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密、运营信息等。12.2保密期限:自合同签订之日起至合同解除或终止之日起5年。12.3违约责任:如一方违反保密义务,泄露保密信息,应承担违约责任,赔偿对方因此遭受的损失。第十三条法律适用与争议解决13.1法律适用:本合同适用中华人民共和国法律。13.2争议解决:如发生合同争议,双方应友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十四条其他条款14.1不可抗力:因不可抗力导致合同无法履行或部分履行,双方应按不可抗力情况对合同的影响程度,协商调整合同履行期限或终止合同。14.2合同附件:本合同附件包括工程设计文件、施工图纸、技术规范等,附件与合同具有同等法律效力。14.3合同的修改和补充:本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正第一章第三方介入的定义及范围1.1第三方介入的定义:本合同所述第三方介入,是指在合同履行过程中,除甲方、乙方和监理方之外的,参与或协助完成合同约定的工程、货物或服务的任何个人、法人或其他组织。1.2第三方介入的范围:包括但不限于分包商、供应商、咨询机构、检测机构、贷款机构、保险机构等。第二章第三方介入的程序及责任2.1第三方介入的程序:甲方、乙方和监理方应共同协商确定第三方的选择标准、评估方式和准入程序。第三方介入前,需经甲方、乙方和监理方同意,并在合同中明确第三方的权利和义务。2.2第三方责任:第三方应按照合同约定,完成其承担的工作,并对其工作成果承担责任。第三方未按约定履行义务的,由甲方、乙方和监理方按合同约定承担相应责任。第三章第三方介入的合同修正3.1第三方合同的签订:甲方、乙方和监理方应与第三方签订书面合同,明确双方的权利和义务,第三方合同不得与本合同冲突。3.2第三方合同的变更:如第三方合同需要变更,应经甲方、乙方和监理方协商一致,并签订书面变更协议。第四章第三方介入的额外条款及说明4.1额外条款:甲方、乙方和监理方应在本合同中增加关于第三方的条款,包括但不限于第三方的选择标准、评估方式、准入程序、权利义务、违约责任等。4.2说明:本合同所称第三方,不包括甲方、乙方和监理方的工作人员、实习生、顾问等。第三方介入时,甲方、乙方和监理方应保持必要的沟通和协调,确保工程、货物或服务的顺利实施。第五章第三方责任限额5.1第三方责任限额的确定:甲方、乙方和监理方应根据合同约定,明确第三方的责任限额。责任限额可根据第三方的工作性质、风险程度等因素确定。5.2第三方责任限额的调整:如第三方的工作性质、风险程度等因素发生变更,甲方、乙方和监理方可协商调整第三方责任限额。第六章第三方介入的争议解决6.1第三方介入的争议解决方式:如发生第三方介入相关的争议,甲方、乙方和监理方应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。6.2第三方介入的争议解决地点:合同签订地6.3第三方介入的诉讼时效:双方在发生争议后,应在180日内向人民法院提起诉讼,逾期视为放弃诉讼权利。第七章第三方介入的其他规定7.1第三方介入的信息披露:甲方、乙方和监理方应按照合同约定,及时向第三方披露与工程、货物或服务相关的信息。7.2第三方介入的保密义务:第三方应按照合同约定,对获取的甲方、乙方和监理方的商业秘密、技术秘密、运营信息等承担保密义务。7.3第三方介入的保险:如第三方的工作性质涉及高风险,甲方、乙方和监理方可要求第三方购买相应的保险,并提交保险凭证。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件一:工程设计文件附件二:施工图纸附件三:技术规范附件四:分包商名单附件五:供应商名单附件六:监理工作手册附件七:质量验收标准附件八:安全防护措施手册附件九:保险单据附件十:工程进度计划附件十一:支付凭证附件十二:变更协议附件十三:第三方评估报告附件十四:合同履行报告附件的详细要求和说明:附件一:工程设计文件,应包括工程概述、设计图纸、技术参数、材料要求等,需经甲方、乙方和监理方审核合格后方可使用。附件二:施工图纸,应详细标明施工过程中的每一环节,包括施工方法、材料使用、工艺流程等,需经甲方、乙方和监理方审核合格后方可施工。附件三:技术规范,应包括材料标准、施工工艺、验收标准等,供各方在合同履行过程中遵循。附件四:分包商名单,应包括分包商的资质证明、联系方式、负责人等信息,需经甲方、乙方和监理方确认后方可进行分包。附件五:供应商名单,应包括供应商的资质证明、联系方式、负责人等信息,需经甲方、乙方和监理方确认后方可进行采购。附件七:质量验收标准,应包括工程质量验收的标准和方法,供各方在合同履行过程中遵循。附件九:保险单据,应包括工程保险、第三方责任保险等,需经甲方、乙方和监理方审核合格后方可有效。附件十二:变更协议,应包括合同变更的内容、变更的原因、变更的日期等,需经甲方、乙方和监理方协商一致后签订。说明二:违约行为及责任认定:违约行为:1.甲方未按约定支付款项2.乙方未按约定完成工程3.监理方未按约定履行监理职责4.分包商未按约定完成分包工作5.供应商未按约定提供货物6.第三方未按约定完成工作责任认定标准:1.违约金计算:违约金计算方式为:未履行约定金额的1%乘以违约天数。2.违约责任承担:违约方应承担因违约产生的损失赔偿责任,包括但不限于直接损失、间接损失、利润损失等。3.违约行为的具体认定:根据合同约定和实际情况,确定违约行为的性质和程度。示例说明:1.甲方未按约定支付款项,导致工程延期,应承担相应的违约金和损失赔偿责任。2.乙方未按约定完成工程,导致工程质量问题,应承担相应的违约金和损失赔偿责任。3.监理方未按约定履行监理职责,导致工程安全隐患,应承担相应的违约金和损失赔偿责任。4.分包商未按约定完成分包工作,导致工程进度延误,应承担相应的违约金和损失赔偿责任。5.供应商未按约定提供货物,导致工程进度延误,应承担相应的违约金和损失赔偿责任。6.第三方未按约定完成工作,导致工程质量问题,应承担相应的违约金和损失赔偿责任。全文完。2024年度电力工程监理与施工合同3本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3监理方名称及地址第二条工程概述2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三条合同工期3.1开工日期3.2竣工日期3.3工期延误及延长第四条工程质量标准4.1工程质量要求4.2质量检验标准和方法4.3质量保证措施第五条工程监理5.1监理范围和内容5.2监理人员的职责5.3监理工作程序第六条施工要求6.1施工方案和施工组织设计6.2施工人员和管理人员的要求6.3施工材料和设备要求6.4施工安全措施第七条合同价款及支付7.1合同总价7.2支付方式7.3支付时间及条件7.4价款调整第八条合同变更和解除8.1变更和解除的条件8.2变更和解除的程序8.3变更和解除后的责任处理第九条违约责任9.1甲方违约责任9.2乙方违约责任9.3监理方违约责任第十条争议解决10.1争议解决方式10.2诉讼或仲裁地点及机构第十一条不可抗力11.1不可抗力的定义11.2不可抗力的处理第十二条保密条款12.1保密信息的范围12.2保密信息的保密义务12.3保密信息的例外情况第十三条环境影响及安全生产13.1环境影响评估及审批13.2安全生产管理第十四条其他条款14.1合同的生效、变更和解除14.2合同的履行地点和方式14.3合同的份数和保管14.4合同的补充和修改14.5合同的解除和终止14.6合同争议的解决14.7法律适用及争议解决14.8双方约定的其他事项第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.1甲方名称:×××电力工程有限责任公司甲方地址:×××省×××市×××区×××路×××号1.2乙方名称:×××建筑工程有限公司乙方地址:×××省×××市×××区×××路×××号1.3监理方名称:×××电力工程监理有限公司监理方地址:×××省×××市×××区×××路×××号第二条工程概述2.1工程名称:2024年度电力工程项目2.2工程地点:×××省×××市×××区×××路×××号2.3工程规模:包括但不限于电力线路建设、变电站建设、电力设备安装等2.4工程内容:依据双方确认的施工图纸和技术规范进行施工,具体内容详见附件第三条合同工期3.1开工日期:2024年1月1日3.2竣工日期:2024年12月31日3.3工期延误及延长:如因乙方原因导致工期延误,应按照约定的违约金比例向甲方支付违约金;如因不可抗力或其他客观原因导致工期延误,双方协商解决。第四条工程质量标准4.1工程质量要求:符合国家电力行业标准和双方约定的质量标准4.2质量检验标准和方法:按照国家电力行业相关规范进行质量检验,具体方法详见附件4.3质量保证措施:乙方应建立健全质量管理体系,加强过程控制,确保工程质量第五条工程监理5.1监理范围和内容:包括但不限于工程进度、工程质量、工程安全、材料设备等方面的监理5.2监理人员的职责:监理人员应按照监理合同的约定,认真履行监理职责,确保工程顺利进行5.3监理工作程序:监理方按照监理合同的约定,制定监理计划,进行现场监理,定期向甲方报告监理情况第六条施工要求6.1施工方案和施工组织设计:乙方应根据工程特点和施工图纸,制定合理的施工方案和施工组织设计,并报甲方和监理方审批6.2施工人员和管理人员的要求:乙方应具备相应的施工资质,施工人员和管理人员应具备相应的资格和经验6.3施工材料和设备要求:乙方应按照施工图纸和技术规范的要求,采购合格的施工材料和设备6.4施工安全措施:乙方应制定施工安全措施,并严格执行,确保施工现场的安全第七条合同价款及支付7.1合同总价:人民币×××万元(大写:玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元整)7.2支付方式:银行转账7.3支付时间及条件:甲方在收到乙方提交的工程进度报告和工程质量检验报告后,按照约定的比例支付相应款项7.4价款调整:如因工程变更、工程量增减等原因导致合同总价发生变动,双方协商确定调整后的合同总价。第八条合同变更和解除8.1变更和解除的条件:合同履行过程中,如因客观原因导致合同内容发生变化,或者双方协商一致,可以变更或解除合同8.2变更和解除的程序:变更或解除合同应签订书面协议,经甲方、乙方和监理方确认后生效8.3变更和解除后的责任处理:变更或解除合同后,乙方应按照双方约定处理已完成的工程和剩余工程,并按照实际完成工程量结算合同价款第九条违约责任9.1甲方违约责任:甲方未按照约定时间支付合同价款,应支付违约金,违约金金额为未支付价款的2%9.2乙方违约责任:乙方未按照约定的质量标准、工期要求完成工程,应支付违约金,违约金金额为合同总价款的1%9.3监理方违约责任:监理方未按照监理合同约定履行监理职责,导致工程质量、安全问题等,应承担相应的违约责任第十条争议解决10.1争议解决方式:如合同履行过程中发生争议,双方应协商解决;协商不成的,可以选择仲裁或诉讼解决10.2诉讼或仲裁地点及机构:诉讼或仲裁地点为×××省×××市,仲裁机构为×××仲裁委员会第十一条不可抗力11.1不可抗力的定义:不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、社会事件等11.2不可抗力的处理:如因不可抗力导致合同无法履行或产生损失,双方协商解决,根据实际情况减轻或免除相应的责任第十二条保密条款12.1保密信息的范围:合同履行过程中涉及的商业秘密、技术秘密、合同内容等信息12.2保密信息的保密义务:乙方和监理方应对保密信息保密,不得泄露给第三方12.3保密信息的例外情况:法律、法规、政府规定要求公开的,或者双方另有约定的情况除外第十三条环境影响及安全生产13.1环境影响评估及审批:乙方应按照国家相关法规进行环境影响评估,并报甲方和监理方备案13.2安全生产管理:乙方应制定并执行安全生产管理制度,加强安全生产培训,确保施工现场的安全第十四条其他条款14.1合同的生效、变更和解除:合同自双方签字盖章之日起生效,变更和解除合同应签订书面协议,经甲方、乙方和监理方确认后生效14.2合同的履行地点和方式:合同履行地点为工程现场,双方通过现场履行、邮寄、电子邮件等方式进行合同履行14.3合同的份数和保管:双方各执一份,其余份数由监理方保管14.4合同的补充和修改:如合同内容需要补充和修改,双方协商一致后签订书面协议,作为合同的组成部分14.5合同的解除和终止:合同解除或终止后,乙方应按照约定处理已完成的工程和剩余工程,并按照实际完成工程量结算合同价款14.6合同争议的解决:如合同履行过程中发生争议,双方应协商解决;协商不成的,可以选择仲裁或诉讼解决14.7法律适用及争议解决:本合同适用中华人民共和国法律,如发生争议,按照双方约定的诉讼或仲裁方式解决14.8双方约定的其他事项:双方可以在合同中约定其他事项,作为合同的组成部分第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念和界定1.1第三方是指除甲方、乙方和监理方之外的自然人、法人或其他组织,包括但不限于设计单位、检测机构、咨询公司等1.2第三方介入是指第三方在合同履行过程中,根据合同约定或经甲方、乙方同意,参与合同的某些环节,如监督、检验、评估等1.3第三方介入应符合国家相关法规和行业标准,甲乙双方应积极配合第三方的工作,确保合同的顺利履行第二条第三方介入的范围和条件2.1第三方介入的范围:包括但不限于工程质量检测、安全评估、材料验收等环节2.2第三方介入的条件:第三方应具备相应的资质和能力,甲乙双方同意第三方介入,并签订书面协议明确介入事项和职责第三条第三方介入的程序和方式3.1第三方介入的程序:甲方、乙方应在合同中约定第三方介入的程序,包括但不限于第三方选定、介入时间、工作内容等3.2第三方介入的方式:第三方可以独立工作,也可以与甲方、乙方共同工作,具体方式由双方协商确定第四条第三方介入后的责任和权益4.1第三方介入后的责任:第三方应按照合同约定和行业标准,认真履行介入职责,确保工程质量和安全4.2第三方介入后的权益:第三方有权获得合同约定的费用,包括但不限于检测费、评估费等4.3第三方介入后的责任限制:第三方对因其自身原因导致的工程质量问题、安全事故等承担责任,甲方、乙方不承担连带责任第五条甲方、乙方的义务和权利5.1甲方、乙方的义务:甲方、乙方应积极配合第三方的工作,提供必要的工作条件和支持,确保第三方能够顺利履行介入职责5.2甲方、乙方的权利:甲方、乙方对第三方的工作进行监督和评价,有权要求第三方按照合同约定履行职责,确保工程质量和安全第六条第三方介入的费用和支付6.1第三方介入的费用:第三方介入的费用根据合同约定和实际工作量确定,包括但不限于检测费、评估费等6.2支付方式:甲方、乙方按照合同约定支付第三方介入费用,具体支付方式由双方协商确定6.3支付时间:甲方、乙方应在第三方完成介入工作后,按照约定时间支付介入费用第七条第三方介入的变更和解除7.1变更和解除的条件:如因客观原因导致第三方不能继续履行介入职责,或者双方协商一致,可以变更或解除第三方介入7.2变更和解除的程序:变更或解除第三方介入应签订书面协议,经甲方、乙方和第三方确认后生效7.3变更和解除后的责任处理:变更或解除第三方介入后,甲方、乙方应按照约定处理已完成的工程和剩余工程,并按照实际完成工程量结算合同价款第八条第三方介入与合同其他方的关系8.1第三方介入与甲方、乙方的关系:第三方介入不改变甲方、乙方之间的合同关系,双方仍应按照合同约定履行各自的权利和义务8.2第三方介入与监理方的关系:监理方应对第三方的工作进行监督和评价,确保第三方能够按照合同约定履行职责第九条第三方介入的违约责任9.1第三方违约责任:第三方未按照合同约定和行业标准履行介入职责,应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等9.2甲方、乙方违约责任:甲方、乙方未按照合同约定配合第三方工作,导致第三方不能顺利履行介入职责,应承担违约责任第十条第三方介入的争议解决10.1争议解决方式:如第三方介入过程中发生争议,双方应协商解决;协商不成的,可以选择仲裁或诉讼解决10.2诉讼或仲裁地点及机构:诉讼或仲裁地点为×××省×××市,仲裁机构为×××仲裁委员会第十一条第三方介入的保密义务11.1保密信息的范围:第三方介入过程中涉及的商业秘密、技术秘密、合同内容等信息11.2保密信息的保密义务:第三方应对保密信息保密,不得泄露给第三方11.3保密信息的例外情况:法律、法规、政府规定要求公开的,或者双方另有约定的情况除外第十二条第三方介入的环境影响及安全生产12.1环境影响评估及审批:第三方应按照国家相关法规进行环境影响评估,并报甲方和乙方备案12.2安全生产管理:第三方应制定并执行安全生产管理制度,加强安全生产培训,确保施工现场的安全第十三条甲方、乙方与第三方的协调与沟通13.第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件一:工程图纸和技术规范详细要求和说明:工程图纸和技术规范是合同履行的重要依据,应详细列明工程的设计要求、施工标准、材料要求等,并由甲方、乙方和监理方共同确认。附件二:工程质量检验标准和方法详细要求和说明:工程质量检验标准和方法应按照国家电力行业相关规范进行制定,包括检验的项目、频次、合格标准等,并由甲方、乙方和监理方共同确认。附件三:第三方介入协议详细要求和说明:第三方介入协议应明确第三方介入的范围、条件、程序、费用、责任等事项,并由甲方、乙方和第三方共同签订。附件四:安全生产管理制度详细要求和说明:安全生产管理制度应包括安全生产的目标、责任、措施、培训等内容,并由甲方、乙方和监理方共同确认。附件五:环境保护措施方案详细要求和说明:环境保护措施方案应包括环境保护的目标、措施、责任等内容,并由甲方、乙方和监理方共同确认。附件六:合同价款支付时间表详细要求和说明:合同价款支付时间表应明确支付的时间、金额、条件等,并由甲方、乙方确认。附件七:违约金计算公式和方法详细要求和说明:违约金计算公式和方法应明确违约金的比例、计算基础、计算方式等,并由甲方、乙方确认。说明二:违约行为及责任认定:1.甲方未按照约定时间支付合同价款2.乙方未按照约定的质量标准、工期要求完成工程3.监理方未按照监理合同约定履行监理职责4.第三方未按照合同约定和行业标准履行介入职责违约责任认定标准:1.甲方未按照约定时间支付合同价款,应支付违约金,违约金金额为未支付价款的2%2.乙方未按照约定的质量标准、工期要求完成工程,应支付违约金,违约金金额为合同总价款的1%3.监理方未按照监理合同约定履行监理职责,导致工程质量、安全问题等,应承担相应的违约责任4.第三方未按照合同约定和行业标准履行介入职责,应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等示例说明:如甲方未按照约定时间支付合同价款,乙方可以要求甲方支付违约金,违约金金额为未支付价款的2%。如乙方未按照约定的质量标准、工期要求完成工程,甲方可以要求乙方支付违约金,违约金金额为合同总价款的1%。如监理方未按照监理合同约定履行监理职责,导致工程质量、安全问题等,监理方应承担相应的违约责任。如第三方未按照合同约定和行业标准履行介入职责,甲方、乙方可以要求第三方承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。全文完。2024年度电力工程监理与施工合同4本合同目录一览第一条合同主体1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址第二条工程概述2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三条监理服务范围3.1监理工作的内容3.2监理工作的时间3.3监理工作的质量要求第四条施工服务范围4.1施工工作的内容4.2施工工作的时间4.3施工工作的质量要求第五条合同价格5.1监理费用5.2施工费用5.3付款方式及时间第六条合同履行6.1甲方义务6.2乙方义务第七条违约责任7.1甲方违约责任7.2乙方违约责任第八条争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决地点第九条合同的变更和解除9.1合同变更条件9.2合同解除条件第十条保密条款10.1保密内容10.2保密期限第十一条合同的生效、变更和终止11.1合同生效条件11.2合同变更条件11.3合同终止条件第十二条法律适用及争议解决12.1法律适用12.2争议解决第十三条其他条款13.1甲方声明13.2乙方声明第十四条附件14.1附件清单14.2附件效力第一部分:合同如下:第一条合同主体1.1甲方名称及地址:甲方全称:(甲方注册名称),注册地址:(甲方注册地址)。1.2乙方名称及地址:乙方全称:(乙方注册名称),注册地址:(乙方注册地址)。第二条工程概述2.1工程名称:(工程项目的官方名称)。2.2工程地点:(工程项目的具体位置)。2.3工程规模:(工程项目的规模描述,包括工程量、工程面积等)。2.4工程内容:(工程项目的详细内容,包括主要工程、辅助工程等)。第三条监理服务范围3.1监理工作的内容:乙方应根据甲方的要求,对工程项目的施工过程进行全面监理,包括但不限于施工方案的合理性、施工进度的合规性、工程质量的符合性以及安全生产的规范性。3.2监理工作的时间:监理工作自工程开工之日起至工程竣工验收合格日止。3.3监理工作的质量要求:乙方应按照国家和行业的相关标准、规范和要求,进行监理工作,确保监理工作的独立性、公正性和有效性。第四条施工服务范围4.1施工工作的内容:乙方应按照甲方的要求和工程设计文件,完成工程项目的施工,并保证施工质量符合相关法律法规、行业标准及合同约定。4.2施工工作的时间:施工工作自工程开工之日起至工程竣工验收合格日止。4.3施工工作的质量要求:乙方应确保施工过程中的工程质量,包括但不限于材料质量、施工工艺、工程安全等方面,以满足工程项目的功能性、安全性和美观性要求。第五条合同价格5.1监理费用:监理费用为(人民币大写金额)元整(小写金额)元,支付方式为(支付方式,如银行转账、现金等)。5.2施工费用:施工费用为(人民币大写金额)元整(小写金额)元,支付方式为(支付方式,如银行转账、现金等)。5.3付款方式及时间:甲方应按照合同约定,分阶段支付乙方合同款项。具体付款方式及时间为:(详细付款计划)。第六条合同履行6.1甲方义务:甲方应按照合同约定,提供施工场地、办理相关手续、支付合同款项等。6.2乙方义务:乙方应按照合同约定,完成监理和施工工作,保证工程质量,协助甲方办理验收手续等。第七条违约责任7.1甲方违约责任:甲方未按照合同约定履行义务的,应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。7.2乙方违约责任:乙方未按照合同约定履行义务的,应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。第八条争议解决8.1争议解决方式:双方发生合同争议的,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决地点:本合同的争议解决地点为(争议解决地点)。第九条合同的变更和解除9.1合同变更条件:合同变更需双方协商一致,并签订书面变更协议。9.2合同解除条件:合同解除需双方协商一致,并签订书面解除协议。第十条保密条款10.1保密内容:双方在合同履行过程中获知的对方的商业秘密、技术秘密、经营秘密等。10.2保密期限:双方应对保密内容承担保密义务,直至保密内容成为公开信息为止。第十一条合同的生效、变更和终止11.1合同生效条件:本合同自双方签字或盖章之日起生效。11.2合同变更条件:合同变更需双方签字或盖章,并经双方授权代表书面确认。11.3合同终止条件:合同终止需双方协商一致,并签订书面终止协议。第十二条法律适用及争议解决12.1法律适用:本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。12.2争议解决:双方应遵守合同中的争议解决条款,包括但不限于协商、调解、仲裁或诉讼等方式。第十三条其他条款13.1甲方声明:甲方声明对本合同的内容已充分理解,并同意承担合同约定的各项义务。13.2乙方声明:乙方声明对本合同的内容已充分理解,并同意承担合同约定的各项义务。第十四条附件14.1附件清单:(附件清单,包括附件的名称、编号、版本等)。14.2附件效力:附件为本合同不可分割的一部分,与合同具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义和范围1.1第三方定义:本合同所称的第三方,是指除甲方和乙方之外,与本合同有关联但未直接签订合同的个体或实体。1.2第三方范围:第三方包括但不限于中介机构
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
评论
0/150
提交评论