2024年度工程进度协调合同

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度工程进度协调合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3合同涉及的工程概述第二条工程进度协调目标2.1工程总体进度目标2.2阶段性进度目标第三条工程进度协调机制3.1定期协调会议3.2紧急协调情况处理3.3进度报告及信息共享第四条甲方义务与责任4.1提供工程相关资料4.2配合乙方进行进度协调工作4.3按照合同约定支付费用第五条乙方义务与责任5.1制定详细的工程进度计划5.2及时向甲方报告进度情况5.3按照合同约定完成工程第六条进度调整与变更6.1工程进度调整的条件6.2工程变更的程序及要求第七条违约责任7.1甲方违约责任7.2乙方违约责任第八条争议解决8.1双方协商解决8.2提交仲裁机构仲裁8.3向人民法院提起诉讼第九条合同的生效、变更与终止9.1合同生效条件9.2合同变更程序9.3合同终止条件第十条保密条款10.1双方对合同内容的保密10.2例外情况第十一条合同的附件11.1工程进度计划11.2工程设计文件11.3其他相关文件第十二条法律适用及争议解决12.1合同适用的法律12.2争议解决方式第十三条其他条款13.1不可抗力13.2通知与送达13.3合同的复印本第十四条合同的签署14.1甲方代表签字14.2乙方代表签字14.3合同签署日期第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称：×××公司，地址：×××。1.2乙方名称：×××工程公司，地址：×××。1.3合同涉及的工程：本项目是指在×××地区进行的×××工程，包括但不限于设计、采购、施工、调试、验收等环节。第二条工程进度协调目标2.1工程总体进度目标：按照项目计划书规定的工程完工时间，完成所有工程量，并通过验收。2.2阶段性进度目标：按照项目计划书规定的各个阶段性节点，完成相应的工作内容。第三条工程进度协调机制3.1定期协调会议：双方约定每两周进行一次工程进度协调会议，必要时可随时召开紧急协调会议。3.2紧急协调情况处理：如遇到影响工程进度的不可抗力因素或意外事件，乙方应及时通知甲方，并共同研究解决方案。3.3进度报告及信息共享：乙方应按照甲方要求，定期提交工程进度报告，并保证信息的准确性和及时性。第四条甲方义务与责任4.1提供工程相关资料：甲方应按照乙方的要求，及时提供工程所需的全部资料，包括但不限于设计文件、施工图纸、技术规范等。4.2配合乙方进行进度协调工作：甲方应指派专人负责进度协调工作，确保工程顺利推进。4.3按照合同约定支付费用：甲方应按照合同约定的付款节点和金额，及时支付乙方的工程款项。第五条乙方义务与责任5.1制定详细的工程进度计划：乙方应根据工程特点和甲方要求，制定详细的工程进度计划，并提交甲方审批。5.2及时向甲方报告进度情况：乙方应按照甲方要求，定期提交工程进度报告，并保证信息的准确性和及时性。5.3按照合同约定完成工程：乙方应按照工程进度计划和合同约定，组织力量完成工程，确保工程质量、安全、进度等方面的要求得到满足。第六条进度调整与变更6.1工程进度调整的条件：如遇到不可抗力因素或意外事件，影响工程进度时，乙方应及时向甲方提出调整申请，并提供相关证明材料。6.2工程变更的程序及要求：如需要对工程进行变更，乙方应提交详细的变更方案，经甲方审批后方可实施。变更导致的合同价款调整，按照双方约定的方式处理。第八条违约责任8.1甲方违约责任：如甲方未按照合同约定履行义务，导致工程进度受到影响，甲方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿乙方因工期延误造成的直接经济损失。8.2乙方违约责任：如乙方未按照合同约定履行义务，导致工程进度受到影响，乙方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿甲方因工期延误造成的直接经济损失。第九条争议解决9.1双方协商解决：双方应积极协商，解决合同履行过程中的争议。9.2提交仲裁机构仲裁：如双方协商未果，任何一方均有权将争议提交至约定的仲裁机构进行仲裁。9.3向人民法院提起诉讼：如双方约定仲裁无效或未约定仲裁，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。第十条保密条款10.1双方对合同内容的保密：双方应对合同的内容、谈判过程及其他与合同有关的信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。10.2例外情况：法律要求披露的、仲裁或诉讼需要披露的、双方另有约定的情况除外。第十一条合同的附件11.1工程进度计划：详见附件一，乙方应按照该计划组织施工。11.2工程设计文件：详见附件二，乙方应根据设计文件进行施工。11.3其他相关文件：详见附件三，包括但不限于施工图纸、技术规范等。第十二条法律适用及争议解决12.1合同适用的法律：本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。12.2.1提交至约定的仲裁机构进行仲裁；12.2.2向工程所在地的人民法院提起诉讼。第十三条其他条款13.1不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应立即协商解决，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任。13.2通知与送达：双方应确保按照对方的要求，及时、准确地送达通知、文件等。13.3合同的复印本：双方均保留合同的正本和复印本，复印本具有同等法律效力。第十四条合同的签署14.1甲方代表签字：________________14.2乙方代表签字：________________14.3合同签署日期：2024年月日第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念和界定1.1第三方：本合同所指的第三方是指除甲方和乙方之外，参与或涉及本合同项目实施的其他各方，包括但不限于咨询机构、监理机构、材料供应商、设备供应商、施工分包商等。1.2第三方介入：第三方介入是指第三方参与或影响本合同项目的实施过程，包括但不限于提供专业咨询、监督工程进度、质量及安全、供应材料和设备、分包施工等。第二条第三方责任的划分2.1第三方责任：第三方应按照合同约定和法律法规的要求，对其提供的服务、材料、设备及施工质量承担相应责任。2.2甲方和乙方责任：甲方和乙方应承担自身义务和责任，对于第三方的行为和责任，甲方和乙方不承担连带责任，除非甲方和乙方明确知晓第三方存在过错并予以放任。第三条第三方介入的协调和管理3.1第三方协调：甲方和乙方应共同协调第三方的施工进度、质量及安全，确保项目顺利实施。3.2第三方管理：甲方和乙方应共同监督管理第三方的工作，包括但不限于对第三方提供的服务、材料、设备及施工质量的监督。第四条第三方介入的变更和调整4.1第三方变更：如因第三方原因导致工程进度、质量及安全问题，甲方和乙方应共同协商变更方案，并按照本合同约定的程序进行变更。4.2第三方调整：如第三方不能按照合同约定履行义务，甲方和乙方应共同协商调整方案，并按照本合同约定的程序进行调整。第五条第三方责任限额5.1第三方责任限额的确定：第三方责任限额应根据合同约定的金额或比例进行确定。5.2第三方责任限额的支付：如第三方未能按照合同约定履行义务，导致甲方或乙方损失，甲方和乙方均有权要求第三方按照合同约定的责任限额进行赔偿。第六条第三方介入的违约责任6.1第三方违约责任：第三方如未能按照合同约定履行义务，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿甲方和乙方因第三方违约造成的直接经济损失。6.2甲方和乙方违约责任：甲方和乙方如未能按照合同约定协调和管理第三方，导致第三方违约，甲方和乙方应承担相应的违约责任。第七条第三方介入的争议解决7.1.1提交至约定的仲裁机构进行仲裁；7.1.2向工程所在地的人民法院提起诉讼。第八条第三方介入的保密条款8.1第三方保密：第三方应对合同的内容、谈判过程及其他与合同有关的信息予以保密，未经甲方和乙方同意，不得向第三方披露。8.2例外情况：法律要求披露的、仲裁或诉讼需要披露的、双方另有约定的情况除外。第九条第三方介入的通知与送达9.1第三方通知与送达：第三方应确保按照甲方和乙方的要求，及时、准确地送达通知、文件等。第十条第三方介入的合同复印本10.1第三方复印本：第三方保留合同的正本和复印本，复印本具有同等法律效力。第十一条第三方介入的签署11.1第三方代表签字：________________11.2甲方代表签字：________________11.3乙方代表签字：________________11.4合同签署日期：2024年月日第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程进度计划详细描述工程的整体进度计划，包括工程的起始日期、预计完成日期、关键节点及阶段性目标。附件二：工程设计文件包含工程的设计图纸、技术规范、设计说明书等，用于指导施工和验收。附件三：施工图纸详细展示施工过程中的各个环节，包括建筑结构、安装系统、施工细节等。附件四：技术规范规定工程的施工标准、材料要求、质量标准等，确保施工过程中的质量控制。附件五：材料供应商名单及合同列出材料供应商的名单，并附上与供应商签订的合同副本，明确材料供应的条款和要求。附件六：设备供应商名单及合同列出设备供应商的名单，并附上与供应商签订的合同副本，明确设备供应的条款和要求。附件七：施工分包商名单及合同列出施工分包商的名单，并附上与分包商签订的合同副本，明确分包工程的条款和要求。附件八：监理合同及监理报告包含监理机构的合同协议，以及监理过程中提供的报告，用于监督工程的进度和质量。附件九：咨询合同及咨询报告包含咨询机构的合同协议，以及咨询过程中提供的专业报告，用于指导工程的管理和决策。附件十：其他相关文件包括工程变更记录、工程验收报告、安全生产许可证、施工组织设计等。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.甲方未按合同约定提供工程资料或提供的资料不完整、不及时。2.乙方未按合同约定完成工程或工程质量不符合技术规范要求。3.第三方未按合同约定提供服务或提供的服务不符合合同要求。4.任何一方未按合同约定履行协调、管理职责，导致工程进度受到影响。5.任何一方未按合同约定支付费用，导致工程无法正常进行。责任认定标准：违约责任认定标准如下：1.甲方违约：甲方应按照合同约定承担违约责任，包括但不限于赔偿乙方因甲方违约造成的直接经济损失。示例：甲方未按时提供设计图纸，导致乙方无法按计划施工，甲方应赔偿乙方因工期延误造成的损失。2.乙方违约：乙方应按照合同约定承担违约责任，包括但不限于赔偿甲方因乙方违约造成的直接经济损失。示例：乙方未能按合同约定完成工