2024年大型水电站施工劳务分包标准协议版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年大型水电站施工劳务分包标准协议版B版本合同目录一览1.劳务分包范围与工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4分包工作内容1.5分包工程量2.分包单位的义务与责任2.1分包单位的基本义务2.2分包单位的安全责任2.3分包单位的质量责任2.4分包单位的进度责任3.发包单位的义务与责任3.1发包单位的基本义务3.2发包单位的安全责任3.3发包单位的质量责任3.4发包单位的进度责任4.合同价格与支付4.1合同总价4.2价格调整4.3预付款4.4进度付款4.5竣工结算4.6支付方式与时间5.工期与进度5.1合同工期5.2关键节点工期5.3工期延误5.4工期提前6.施工质量管理6.1质量标准6.2质量控制6.3质量验收6.4质量问题处理7.安全生产管理7.1安全生产目标7.2安全生产措施7.3安全生产培训7.4安全事故处理8.合同的变更与解除8.1合同变更的条件8.2合同变更的程序8.3合同解除的条件8.4合同解除的程序9.违约责任9.1发包单位的违约责任9.2分包单位的违约责任9.3违约赔偿方式10.争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁地点与机构10.3仲裁费用承担11.合同的生效、变更与终止11.1合同生效条件11.2合同变更程序11.3合同终止条件11.4合同终止后的处理12.保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3保密泄露的责任13.合同的附件13.1附件清单13.2附件的效力14.其他条款14.1不可抗力14.2法律适用14.3合同的语言文字14.4合同的份数与保管第一部分：合同如下：第一条劳务分包范围与工程概况1.1工程名称：2024年大型水电站施工项目1.2工程地点：具体施工地点1.3工程规模：根据工程设计文件确定的工程规模1.4分包工作内容：分包单位应完成的设计、施工、验收等各项工作内容1.5分包工程量：根据工程设计文件确定的分包工程量第二条分包单位的义务与责任2.1分包单位的基本义务分包单位应按照发包单位的要求，完成分包工作范围内的全部工作内容，并保证分包工程的质量和安全。2.2分包单位的安全责任分包单位应严格按照国家和行业的安全生产法律法规，采取有效措施，确保分包工程的安全生产。2.3分包单位的质量责任分包单位应按照工程设计文件和技术规范的要求，保证分包工程的质量和工程进度。2.4分包单位的进度责任分包单位应按照工程进度计划，保证分包工程的按时完成。第三条发包单位的义务与责任3.1发包单位的基本义务发包单位应按照合同约定，向分包单位支付分包工程款项，并保证分包单位的合法权益。3.2发包单位的安全责任发包单位应负责整个工程的安全管理，并负责提供安全生产所需的条件和支持。3.3发包单位的质量责任发包单位应按照工程设计文件和技术规范的要求，保证整个工程的质量和工程进度。3.4发包单位的进度责任发包单位应按照工程进度计划，保证整个工程的按时完成。第四条合同价格与支付4.1合同总价合同总价根据分包工作内容、工程量、工程单价等因素确定，具体金额在合同中约定。4.2价格调整合同价格调整按照合同约定和有关法律法规的规定执行。4.3预付款发包单位应在合同签订后的一定时间内支付预付款，具体金额和支付时间在合同中约定。4.4进度付款分包单位完成合同约定的工作内容后，发包单位按照进度计划支付进度款，具体金额和支付时间在合同中约定。4.5竣工结算分包工程验收合格后，分包单位向发包单位提交竣工结算报告及有关资料，发包单位按照合同约定进行竣工结算。4.6支付方式与时间支付方式、时间、地点等在合同中约定，并按照约定执行。第五条工期与进度5.1合同工期合同工期根据工程设计文件和合同约定确定，具体工期在合同中约定。5.2关键节点工期关键节点工期根据工程进度计划和合同约定确定，具体关键节点工期在合同中约定。5.3工期延误因分包单位原因导致工期延误的，分包单位应承担相应的违约责任。5.4工期提前因发包单位原因导致工期提前的，发包单位应承担相应的责任。第六条施工质量管理6.1质量标准分包工程的质量标准应符合国家、行业和合同约定的标准。6.2质量控制分包单位应建立健全质量控制体系，保证分包工程的质量。6.3质量验收分包工程验收应按照合同约定和国家、行业的验收标准进行。6.4质量问题处理分包工程出现质量问题时，分包单位应负责及时处理，并承担相应的责任。第八条合同的变更与解除8.1合同变更的条件（1）发包单位变更工程设计、工程量、工程地点等；（2）法律法规、政策变化导致合同内容变更；（3）不可抗力因素导致合同内容变更。8.2合同变更的程序合同变更的程序如下：（1）变更请求方提出书面变更请求；（2）双方协商确定变更内容、范围、工期、费用等；（3）双方签订书面变更协议，作为合同的组成部分。8.3合同解除的条件（1）分包单位严重违约，发包单位有权解除合同；（2）发包单位严重违约，分包单位有权解除合同；（3）不可抗力因素导致合同无法履行。8.4合同解除的程序合同解除的程序如下：（1）解除请求方提出书面解除请求；（2）双方协商确定解除后的处理事项，包括但不限于工程交接、款项结算等；（3）双方签订书面解除协议，作为合同的组成部分。第九条违约责任9.1发包单位的违约责任（1）未按约定支付工程款项；（2）未按约定提供施工条件；（3）未按约定履行合同义务。9.2分包单位的违约责任（1）未按约定完成分包工作；（2）未按约定保证工程质量；（3）未按约定保障工程安全。9.3违约赔偿方式（1）违约方支付违约金；（2）违约方承担损失赔偿责任；（3）违约方按合同约定承担其他赔偿责任。第十条争议解决10.1争议解决方式（1）双方协商解决；（2）提交仲裁机构仲裁；（3）向人民法院提起诉讼。10.2仲裁地点与机构（1）仲裁地点；（2）仲裁机构名称。10.3仲裁费用承担（1）双方共同承担；（2）违约方承担；（3）其他约定方式。第十一条合同的生效、变更与终止11.1合同生效条件（1）双方签字盖章；（2）合同经有关部门批准；（3）合同约定的其他生效条件。11.2合同变更程序合同变更程序在第八条中已有约定。11.3合同终止条件（1）合同约定的工程竣工；（2）合同约定的其他终止条件。11.4合同终止后的处理（1）工程交接；（2）款项结算；（3）合同文件的保管。第十二条保密条款12.1保密内容（1）合同双方的商业秘密；（2）合同双方的财务数据；（3）合同双方的技术资料。12.2保密期限（1）合同终止后的年限；（2）双方约定的其他保密期限。12.3保密泄露的责任（1）违约方支付违约金；（2）违约方承担损失赔偿责任；（3）违约方按合同约定承担其他赔偿责任。第十三条第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程设计文件描述：包含工程详细设计图纸、技术规范、施工图纸等相关设计文件。要求：附件一应由发包单位提供，分包单位应根据设计文件进行施工。2.附件二：分包工作范围和工程量清单描述：详细列出分包单位应完成的工程范围和工程量。要求：分包单位应根据工程量清单进行施工，并保证工程量的准确性。3.附件三：合同价格明细表描述：详细列出合同总价、预付款、进度付款、竣工结算等价格相关信息。要求：发包单位应按照价格明细表进行付款，分包单位应按照完成的工作量进行结算。4.附件四：施工进度计划描述：列出工程的施工进度计划，包括关键节点工期等。要求：分包单位应按照进度计划进行施工，确保工程按时完成。5.附件五：安全生产管理措施描述：详细列出施工过程中的安全生产管理措施。要求：分包单位应严格执行安全生产管理措施，确保施工安全。6.附件六：质量控制与验收标准描述：列出工程质量的标准和要求，以及质量验收的程序和标准。要求：分包单位应按照质量标准进行施工，确保工程质量符合要求。7.附件七：保密协议描述：详细列出双方需要保密的信息内容、保密期限和违约责任等。要求：双方应严格遵守保密协议，保护对方的商业秘密和技术资料。说明二：违约行为及责任认定：1.发包单位的违约行为未按约定支付工程款项；未按约定提供施工条件；未按约定履行合同义务。责任认定：发包单位应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿因违约导致的分包单位损失等。2.分包单位的违约行为未按约定完成分包工作；未按约定保证工程质量；未按约定保障工程安全。责任认定：分包单位应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿因违约导致的发包单位损失等。3.违约行为的示例说明示例一：分包单位未按约定完成工作，导致工程延期，需支付违约金。示例二：发包单位未按约定时间支付工程款，导致分包单位施工受阻，需赔偿损失。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力定义：不可抗力是指不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。应用：在合同中约定不可抗力事件的范围和处理方式，如发生不可抗力事件，双方可协商调整工期和费用。2.违约金定义：违约金是违约方因违约行为而支付给对方的一种经济补偿。应用：合同中约定违约金的计算方式和使用条件，如违约方需支付一定金额的违约金作为赔偿。3.损失赔偿责任定义：损失赔偿责任是指因违约行为导致对方遭受经济损失时，违约方应承担的赔偿责任。应用：在合同中约