外墙施工总包合同范例

外墙施工总包合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）本着平等、自愿、诚实信用的原则，经双方友好协商，就乙方为甲方提供外墙施工总包服务事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：__________

2.工程地点：__________

3.工程规模：__________

4.工程建设周期：__________

5.工程质量等级：__________

二、工程承包范围

1.乙方负责本工程的外墙施工总包，包括但不限于：施工图纸的审核、施工组织设计、施工材料、施工设备、施工人员、施工质量、施工安全、施工进度、施工验收等。

2.甲方负责提供施工图纸、施工场地、施工用水、施工用电等。

三、工程价款

1.本工程总价款为：__________元。

2.工程款支付方式：__________

3.付款节点及进度款比例：__________

四、工程进度

1.乙方应按照施工组织设计的要求，合理安排施工进度，确保工程按时完成。

2.甲方有权对施工进度进行监督检查，对影响工程进度的因素有权要求乙方采取措施予以解决。

五、工程质量

1.乙方应严格按照国家有关工程建设质量标准，确保工程质量达到合同约定的质量等级。

2.甲方有权对工程质量进行监督检查，对不符合质量要求的工程有权要求乙方整改。

六、施工安全

1.乙方应建立健全施工现场安全生产管理制度，确保施工安全。

2.甲方有权对施工现场安全生产进行监督检查，对不符合安全生产要求的工程有权要求乙方整改。

七、违约责任

1.乙方未按合同约定完成工程进度，每延误一天，应向甲方支付__________元违约金。

2.乙方未按合同约定完成工程质量，每发现一处质量问题，应向甲方支付__________元整改费用。

3.甲方未按合同约定支付工程款，每延误一天，应向乙方支付__________元违约金。

八、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、其他

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

3.附件：

（1）施工图纸；

（2）施工组织设计；

（3）工程合同专用条款；

（4）其他相关文件。

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

代表人（签字）：__________

代表人（签字）：__________

签订日期：__________年__________月__________日

第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）本着平等、自愿、诚实信用的原则，经双方友好协商，就乙方为甲方提供外墙施工总包服务事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：__________

2.工程地点：__________

3.工程规模：__________

4.工程建设周期：__________

5.工程质量等级：__________

二、工程承包范围

1.乙方负责本工程的外墙施工总包，包括但不限于：施工图纸的审核、施工组织设计、施工材料、施工设备、施工人员、施工质量、施工安全、施工进度、施工验收等。

2.甲方负责提供施工图纸、施工场地、施工用水、施工用电等。

三、工程价款

1.本工程总价款为：__________元。

2.工程款支付方式：__________

3.付款节点及进度款比例：__________

四、工程进度

1.乙方应按照施工组织设计的要求，合理安排施工进度，确保工程按时完成。

2.甲方有权对施工进度进行监督检查，对影响工程进度的因素有权要求乙方采取措施予以解决。

五、工程质量

1.乙方应严格按照国家有关工程建设质量标准，确保工程质量达到合同约定的质量等级。

2.甲方有权对工程质量进行监督检查，对不符合质量要求的工程有权要求乙方整改。

六、施工安全

1.乙方应建立健全施工现场安全生产管理制度，确保施工安全。

2.甲方有权对施工现场安全生产进行监督检查，对不符合安全生产要求的工程有权要求乙方整改。

七、违约责任

1.乙方未按合同约定完成工程进度，每延误一天，应向甲方支付__________元违约金。

2.乙方未按合同约定完成工程质量，每发现一处质量问题，应向甲方支付__________元整改费用。

3.甲方未按合同约定支付工程款，每延误一天，应向乙方支付__________元违约金。

八、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、其他

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

3.附件：

（1）施工图纸；

（2）施工组织设计；

（3）工程合同专用条款；

（4）其他相关文件。

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

代表人（签字）：__________

代表人（签字）：__________

签订日期：__________

第三篇范文：合同编号：__________

乙方（以下简称“乙方”）与甲方（以下简称“甲方”）及第三方（以下简称“第三方”）本着平等、自愿、诚实信用的原则，经三方友好协商，就乙方承接第三方工程的外墙施工总包服务事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：__________

2.工程地点：__________

3.工程规模：__________

4.工程建设周期：__________

5.工程质量等级：__________

二、工程承包范围

1.乙方负责本工程的外墙施工总包，包括但不限于：施工图纸的审核、施工组织设计、施工材料、施工设备、施工人员、施工质量、施工安全、施工进度、施工验收等。

2.甲方负责协调第三方与乙方的合作事宜，并提供必要的施工条件。

3.第三方负责提供施工图纸、施工场地、施工用水、施工用电等。

三、工程价款

1.本工程总价款为：__________元。

2.工程款支付方式：__________

3.付款节点及进度款比例：__________

四、工程进度

1.乙方应按照施工组织设计的要求，合理安排施工进度，确保工程按时完成。

2.甲方及第三方应提供必要的施工条件，确保乙方能够按计划施工。

五、工程质量

1.乙方应严格按照国家有关工程建设质量标准，确保工程质量达到合同约定的质量等级。

2.甲方及第三方有权对工程质量进行监督检查，对不符合质量要求的工程有权要求乙方整改。

六、施工安全

1.乙方应建立健全施工现场安全生产管理制度，确保施工安全。

2.甲方及第三方有权对施工现场安全生产进行监督检查，对不符合安全生产要求的工程有权要求乙方整改。

七、乙方权利

1.乙方有权要求甲方及第三方提供施工图纸、施工场地、施工用水、施工用电等必要的施工条件。

2.乙方有权要求甲方及第三方按照约定的时间节点支付工程款。

3.乙方有权对施工过程中的变更进行协商，并要求甲方及第三方承担相应的变更费用。

八、甲方及第三方权利

1.甲方及第三方有权要求乙方按照合同约定的时间节点完成施工。

2.甲方及第三方有权要求乙方保证施工质量，对不符合质量要求的工程有权要求乙方整改。

3.甲方及第三方有权要求乙方遵守施工现场安全生产管理制度。

九、违约责任

1.乙方未按合同约定完成工程进度，每延误一天，应向甲方及第三方支付__________元违约金。

2.乙方未按合同约定完成工程质量，每发现一处质量问题，应向甲方及第三方支付__________元整改费用。

3.甲方及第三方未按合同约定支付工程款，每延误一天，应向乙方支付__________元违约金。

十、争议解决

1.三方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

十一、其他

1.本合同自三方签字盖章之日起生效。

2.本合同一式三份，甲乙双方及第三方各执一份。

3.附件：

（1）施工图纸；

（2）施工组织设计；

（3）工程合同专用条款；

（4）其他相关文件。

乙方（盖章）：__________

甲方（盖章）：__________

第三方（盖章）：__________

代表人（签字）：__________

代表人（签字）：__________

代表人（签字）：__________

签订日期：__________年__________月__________日

乙方为主导的目的和意义在于确保自身权益得到充分保障，通过明确合同条款，乙方能够有效控制工程进度、质量、安全，并确保按时获得工程款。乙方作为施工