2024年度工程分包合同工程量与工程款支付3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度工程分包合同工程量与工程款支付本合同目录一览1.工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程内容1.4工程量1.5工程进度安排2.分包单位资质2.1分包单位名称2.2分包单位资质证明2.3分包单位负责人2.4分包单位联系方式3.工程量与工程款支付3.1工程量确认3.2工程款支付方式3.3工程款支付时间3.4工程进度款支付3.5竣工结算3.6工程质量保证金4.工程质量与验收4.1工程质量标准4.2工程验收程序4.3验收不合格的处理4.4工程质量保修5.合同的履行5.1分包单位的义务5.2总包单位的义务5.3合同变更5.4合同解除6.合同争议解决6.1争议解决方式6.2仲裁地点6.3仲裁费用7.违约责任7.1分包单位的违约责任7.2总包单位的违约责任8.合同的生效、变更和终止8.1合同生效条件8.2合同变更条件8.3合同终止条件9.其他条款9.1保密条款9.2不可抗力9.3法律适用9.4合同附件10.合同签订日期11.合同签订地点12.分包单位盖章13.总包单位盖章14.双方代表签字第一部分：合同如下：1.工程概况1.1工程名称：2024年度工程项目1.2工程地点：省市区路号1.3工程内容：包括但不限于土建、安装、装修、绿化等工程1.4工程量：详见附件《工程量清单》1.5工程进度安排：按照附件《工程进度计划》执行2.分包单位资质2.1分包单位名称：X工程有限公司2.2分包单位资质证明：见附件《资质证书》2.3分包单位负责人：X2.4分包单位联系方式：电话：X，邮箱：X3.工程量与工程款支付3.1工程量确认：分包单位应按照实际完成的工程量向总包单位提出工程量确认申请，总包单位应在收到申请后七个工作日内进行核实并支付相应的工程款。3.2工程款支付方式：银行转账3.3工程款支付时间：工程进度达到约定的节点后，总包单位应在核实工程量后七个工作日内支付工程款。3.4工程进度款支付：总包单位根据工程进度，按照约定的比例支付工程进度款。3.5竣工结算：工程验收合格后，分包单位应向总包单位提交竣工结算报告及有关资料，总包单位应在收到报告后一个月内进行审核并支付竣工结算款。4.工程质量与验收4.1工程质量标准：按照国家和行业的相关标准执行。4.2工程验收程序：工程完成后，分包单位应向总包单位提出验收申请，总包单位应在收到申请后一个月内组织验收。4.3验收不合格的处理：分包单位应在验收不合格后一个月内整改完毕，重新申请验收。若再次验收仍不合格，总包单位有权解除合同。4.4工程质量保修：分包单位对工程质量负责保修期两年，保修期内出现质量问题，分包单位应负责及时修复。5.合同的履行5.1分包单位的义务：按照合同约定完成工程，保证工程质量，遵守施工现场的安全生产规章制度。5.2总包单位的义务：按照合同约定支付工程款，提供施工场地，协助分包单位办理相关手续。5.3合同变更：合同履行过程中，如需变更，应由双方协商一致，并签订书面变更协议。5.4合同解除：合同履行过程中，如发生不可抗力或其他约定的解除条件，双方可协商解除合同。6.合同争议解决6.1争议解决方式：协商解决，协商不成的，提交合同签订地人民法院诉讼。6.2仲裁地点：市仲裁委员会6.3仲裁费用：由败诉方承担。7.违约责任7.1分包单位的违约责任：分包单位未按照合同约定完成工程，或工程质量不符合约定，应承担违约责任，赔偿总包单位因此造成的损失。7.2总包单位的违约责任：总包单位未按照合同约定支付工程款，应承担违约责任，赔偿分包单位因此造成的损失。附件《工程量清单》附件《资质证书》附件《工程进度计划》8.合同的生效、变更和终止8.1合同生效条件：本合同自双方代表签字盖章之日起生效。8.2合同变更条件：合同履行过程中，如需变更，应由双方协商一致，并签订书面变更协议。8.3合同终止条件：合同履行完毕，双方的权利和义务终止。9.其他条款9.1保密条款：双方应对合同内容和签订过程予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。9.2不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应协商解决。9.3法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。9.4合同附件：见附件《工程量清单》、《资质证书》、《工程进度计划》等。10.合同签订日期：____年____月____日11.合同签订地点：____省____市____区____路____号12.分包单位盖章：13.总包单位盖章：14.双方代表签字：第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1定义：第三方介入是指在本合同履行过程中，除甲乙方之外的，为协助甲乙方完成合同约定的工程，提供必要服务的个人或单位。15.2第三方选择：甲乙方应共同协商选择第三方，并对其资质、能力进行审查，确保其具备相应条件。15.3第三方责任：第三方应严格按照甲乙方的要求提供服务，并对提供的服务质量负责。16.第三方义务16.1第三方应遵守国家法律法规，不得违法乱纪。16.2第三方应遵守施工现场的安全规定，确保施工安全。16.3第三方应按照约定的服务内容和时间提供服务，不得延误。17.第三方与甲乙方的关系17.1第三方与甲乙方之间是独立的法律关系，甲乙方不承担第三方的一切法律义务和责任。17.2第三方提供的服务不得侵犯甲乙方的合法权益，包括但不限于知识产权、商业秘密等。17.3第三方应接受甲乙方的监督和管理，确保服务质量和进度。18.第三方责任限额18.1第三方应对其提供的服务承担责任，并赔偿因服务质量问题导致的损失。18.2第三方应对其行为产生的侵权责任、违约责任等承担责任。18.3第三方责任限额包括但不限于第三方造成的财产损失、人员伤亡、延误工期等。19.第三方介入的额外条款19.1甲乙方应与第三方签订书面服务协议，明确双方的权利和义务。19.2甲乙方应按照合同约定支付第三方服务费用。19.3第三方服务协议不得与本合同相抵触，如有冲突，以本合同为准。20.第三方退出20.1第三方因故需退出合同，应提前通知甲乙方，并与甲乙方协商解决后续事宜。20.2第三方退出后，甲乙方应重新协商选择新的第三方，确保工程顺利进行。21.第三方与工程款支付21.1甲乙方应按照本合同约定支付第三方服务费用。21.2第三方服务费用支付时间、支付方式等，应在本合同或第三方服务协议中约定。22.第三方与工程质量与验收22.1第三方应对其提供的服务质量负责，并接受甲乙方的验收。22.2第三方提供的服务不符合约定的，甲乙方有权要求第三方整改或解除合同。23.第三方与违约责任23.1第三方违反合同约定，应承担违约责任，赔偿甲乙方因此造成的损失。23.2第三方违反法律法规或职业道德，甲乙方有权解除合同，并追究其法律责任。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件《工程量清单》：详细列出工程项目的名称、数量、单位、工程量等详细信息，用于指导和核对工程进度和工程款支付。附件《资质证书》：提供分包单位的资质证明文件，证明其具备进行工程分包的资格和能力。附件《工程进度计划》：明确工程的进度安排和节点，包括工程的开始时间、结束时间以及各阶段的完成标准。附件《第三方服务协议》：与选定的第三方签订的服务协议，明确双方的权利和义务，以及服务的具体内容和要求。附件《支付证明》：提供工程款的支付凭证，包括支付的时间、金额以及支付方式的详细记录。附件《验收报告》：工程验收的结果记录，包括工程的质量评估、存在的问题和改进的建议。附件《违约行为记录》：记录双方在合同履行过程中的违约行为，包括违约的具体事项、时间、影响以及采取的补救措施等。说明二：违约行为及责任认定：1.未按照约定的时间完成工程：如果分包单位未能在约定的时间内完成工程，将被视为违约。2.工程质量不符合约定：如果分包单位完成的工程质量不符合合同约定的标准，将被视为违约。3.未按照约定的标准提供服务：如果第三方未能按照约定的服务标准提供服务，将被视为违约。4.未按照约定的时间提供服务：如果第三方未能在约定的时间内提供服务，将被视为违约。责任认定标准：1.违约金支付：对于上述第1、2种违约行为，分包单位应按照合同约定支付违约金。2.工程修复：对于上述第2种违约行为，分包单位应负责修复不符合质量要求的工程，并承担因此产生的费用。3.服务费用退还：对于上述第3、4种违约行为，总包单位有权要求第三方退还已支付的服务费用。示例说明：如果分包单位未能在约定的时间内完成工程，根据合同约定，分包单位应支付违约金10,000元。总包单位还有权根据实际情况要求分包单位承担额外的损失赔偿。如果第三方未能按照约定的服务标准提供服务，总包单位有权要求第三方退还已支付的服务费用5,000元，并有权要求第三方承担因服务不符合标准而导致的额外损失。全文完。2024年度工程分包合同工程量与工程款支付1本合同目录一览1.工程概述1.1工程名称1.2工程地点1.3工程内容2.分包商责任2.1分包商的义务2.2分包商的工作范围2.3分包商的质量标准3.工程量与工程款支付3.1工程量清单3.2工程量的核实3.3工程款的支付3.3.1工程进度付款3.3.2工程竣工付款3.3.3工程质量保证金4.合同价格4.1合同总价4.2价格调整4.3合同价格的确认5.工程进度与时间安排5.1工程开工日期5.2工程竣工日期5.3工程进度报告6.工程质量与验收6.1工程质量标准6.2工程验收程序6.3工程保修期7.合同的变更与解除7.1合同变更的条件7.2合同解除的条件8.违约责任8.1分包商的违约行为8.2业主的违约行为9.争议解决9.1争议解决的方式9.2争议解决的时间限制10.合同的生效与终止10.1合同的生效条件10.2合同的终止条件11.保密条款11.1保密信息的定义11.2保密信息的保护期限11.3保密信息的泄露后果12.合同的转让12.1合同转让的条件12.2合同转让的通知程序13.法律适用与争议解决13.1法律适用13.2争议解决14.其他条款14.1合同的附件14.2合同的修改和补充14.3合同的解除和终止第一部分：合同如下：1.工程概述1.1工程名称：2024年度工程项目1.2工程地点：省市区路号1.3工程内容：包括但不限于土建工程、安装工程、装修工程及其它相关工程。2.分包商责任2.1分包商的义务：分包商应按照合同约定完成工程，并保证工程质量、安全、进度等方面的要求。2.2分包商的工作范围：分包商应负责工程的设计、施工、验收等全部工作。2.3分包商的质量标准：分包商应按照国家和行业的相关标准进行施工，确保工程质量符合要求。3.工程量与工程款支付3.1工程量清单：具体工程量清单详见附件一。3.2工程量的核实：工程量核实应按照约定的时间节点进行，由双方共同确认实际完成的工程量。3.3工程款的支付3.3.1工程进度付款：根据工程实际进度，按照约定的比例支付工程进度款。3.3.2工程竣工付款：工程竣工后，经双方验收合格，支付剩余工程款。4.合同价格4.1合同总价：合同总价根据工程量清单和约定的单价计算得出，具体金额详见附件二。4.2价格调整：合同执行过程中，如遇材料价格波动、政策调整等因素，双方可协商调整合同价格。4.3合同价格的确认：合同价格经双方确认后，如有变更，应以书面形式签订补充协议。5.工程进度与时间安排5.1工程开工日期：双方约定的工程开工日期，具体以开工令为准。5.2工程竣工日期：双方约定的工程竣工日期，具体以竣工验收报告为准。5.3工程进度报告：分包商应定期向业主报告工程进度，如有特殊情况应及时通知业主。6.工程质量与验收6.1工程质量标准：详见附件三。6.2工程验收程序：工程验收分为初步验收和最终验收，具体程序详见附件四。6.3工程保修期：工程验收合格后，分包商应承担一定的保修责任，保修期自工程竣工验收合格之日起计算。8.违约责任8.1分包商的违约行为：分包商未能按照合同约定完成工程，或工程质量、安全、进度等方面不符合要求，视为违约。8.2业主的违约行为：业主未能按照约定时间支付工程款，或擅自变更工程内容、规模等，视为违约。9.争议解决9.1争议解决的方式：双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决的时间限制：双方应在争议发生之日起30日内将争议提交给协商或诉讼。10.合同的生效与终止10.1合同的生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同的终止条件：工程竣工并验收合格，剩余工程款支付完毕后，本合同终止。11.保密条款11.1保密信息的定义：合同履行过程中双方产生的商业秘密、技术秘密、运营信息等。11.2保密信息的保护期限：自合同终止之日起2年内。11.3保密信息的泄露后果：泄露方应承担相应的法律责任。12.合同的转让12.1合同转让的条件：需转让方与受让方共同协商，并得到对方的书面同意。12.2合同转让的通知程序：转让方应书面通知对方，并提交相关证明文件。13.法律适用与争议解决13.1法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。13.2争议解决：如发生争议，双方应协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。14.其他条款14.1合同的附件：本合同附件包括工程量清单、单价表、工程质量标准等，附件与合同具有同等法律效力。14.2合同的修改和补充：合同履行过程中，如需对合同内容进行修改或补充，应以书面形式签订补充协议。14.3合同的解除和终止：合同解除或终止后，分包商应按照业主的要求完成工程收尾工作，并承担相应责任。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念：本合同所述第三方包括但不限于中介方、监理方、审计方、政府部门等，在合同履行过程中介入工程的各方。15.2第三方责任：第三方应按照法律法规及合同约定，履行其职责，并对其提供的服务承担相应责任。16.第三方介入的附加说明16.1第三方介入的条件：当合同执行过程中出现争议、工程质量问题、进度延误等情形，需要第三方介入协助解决时，甲乙方均有权邀请第三方介入。16.2第三方介入的程序：甲乙方应协商确定第三方介入的时间、方式和相关费用，并签订书面协议。16.3第三方介入的费用：第三方介入的费用由甲乙方协商承担，并在书面协议中明确。17.第三方与其他各方的关系17.1第三方与甲乙方的关系：第三方介入并不改变甲乙方之间的合同关系，甲乙方仍应按照合同约定履行各自的权利和义务。17.2第三方与工程的关系：第三方仅为工程提供特定的服务或监督，不承担工程的风险和责任。18.第三方责任限额18.1第三方责任的限制：第三方应对其提供的服务或监督结果承担责任，但对其未参与的部分不承担责任。18.2第三方责任限额的确定：第三方责任限额应在书面协议中明确，包括但不限于赔偿金额、赔偿范围等。19.第三方介入的变更与解除19.1第三方介入的变更：如因特殊情况需要变更第三方，甲乙方应协商一致，并签订书面变更协议。19.2第三方介入的解除：如第三方未能按照约定履行其职责，甲乙方均有权解除与第三方的合作关系，并依法追究其责任。20.第三方介入与合同的效力20.1第三方介入不影响本合同的效力，甲乙方仍应按照合同约定履行各自的权利和义务。20.2本合同第三方介入的修正条款，如有与法律法规冲突之处，应以法律法规为准。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单详细列出工程项目的各项工程量，包括单位工程量、工程总量和工程单价等信息。附件二：单价表详细列出各项工程量的单价，包括材料费、人工费、机械使用费等。附件三：工程质量标准详细列出工程质量的要求，包括材料质量、施工质量、验收标准等。附件四：工程进度计划详细列出工程项目的施工进度计划，包括各阶段的开始时间、结束时间和关键节点。附件五：付款计划详细列出工程款项的支付计划，包括进度付款、竣工付款和质量保证金等。附件六：合同履行过程中的变更协议如有合同变更，需在此附件中详细记录变更的内容和双方同意的变更协议。附件七：保密协议详细列出双方需要保密的信息，包括商业秘密、技术秘密、运营信息等。附件八：合同转让协议如有合同转让，需在此附件中详细记录转让的内容和双方同意的转让协议。说明二：违约行为及责任认定：1.分包商未能按照合同约定完成工程，或工程质量、安全、进度等方面不符合要求。2.业主未能按照约定时间支付工程款，或擅自变更工程内容、规模等。3.第三方未能按照法律法规及合同约定，履行其职责，或提供的服务不符合要求。违约责任认定标准：1.分包商的违约行为，应按照合同约定承担违约责任，包括但不限于赔偿工程损失、延期竣工违约金等。2.业主的违约行为，应按照合同约定承担违约责任，包括但不限于赔偿分包商的损失、支付工程款等。3.第三方的违约行为，应按照合同约定承担违约责任，包括但不限于赔偿甲乙双方的损失、支付违约金等。示例说明：1.若分包商未能按照约定时间完成工程，导致工程延期，分包商应承担延期竣工违约金，具体金额根据合同约定和实际情况确定。2.若业主未能按照约定时间支付工程款，导致工程无法正常进行，业主应承担由此产生的损失，具体金额根据合同约定和实际情况确定。3.若第三方未能按照约定提供服务，导致工程质量问题，第三方应承担赔偿甲乙双方损失的责任，具体金额根据合同约定和实际情况确定。2024年度工程分包合同工程量与工程款支付2本合同目录一览1.工程概述1.1工程名称1.2工程地点1.3工程内容2.工程量2.1工程量清单2.2工程量的核实与确认2.3工程量的增减变更3.工程款支付3.1工程款的计算方式3.2工程款的支付时间3.3工程款的支付方式4.工程进度与质量4.1工程进度的要求4.2工程质量的标准4.3工程验收5.分包商的责任与义务5.1分包商的责任5.2分包商的义务6.合同的变更与解除6.1合同变更的条件6.2合同解除的条件7.违约责任7.1分包商的违约责任7.2委托方的违约责任8.争议解决8.1争议的解决方式8.2争议解决的地点与法院9.合同的生效与终止9.1合同的生效条件9.2合同的终止条件10.保密条款10.1保密信息的定义10.2保密信息的保护期限11.合同的转让11.1合同转让的条件11.2合同转让的通知12.法律适用与争议解决12.1法律适用12.2争议解决方式13.其他条款13.1不可抗力13.2合同的修改与补充13.3合同的解除与终止14.附件14.1工程量清单14.2工程设计图纸14.3分包商资质证明文件第一部分：合同如下：第一条工程概述1.1工程名称：2024年度工程项目1.2工程地点：省市区路号1.3工程内容：包括但不限于土建工程、安装工程、装修工程及附属设施等。第二条工程量2.1工程量清单：详见附件工程量清单。2.2工程量的核实与确认：工程量清单经双方核实无误后签字确认，作为计算工程款的依据。2.3工程量的增减变更：如因设计变更导致工程量增减，双方应按实际完成工程量计算工程款。第三条工程款支付3.1工程款的计算方式：工程款根据实际完成的工程量和合同约定的单价计算。3.2工程款的支付时间：工程款分三次支付，具体支付时间及比例详见附件工程款支付时间表。3.3工程款的支付方式：通过银行转账方式支付。第四条工程进度与质量4.1工程进度的要求：分包商应按照合同约定的工期完成工程。4.2工程质量的标准：工程质量应符合国家相关法律法规及行业标准。4.3工程验收：工程完成后，委托方组织验收，分包商应按照验收要求提供相关资料和配合验收工作。第五条分包商的责任与义务5.1分包商的责任：分包商应保证工程的安全、质量、进度等满足合同约定。5.2分包商的义务：分包商应遵守国家法律法规，严格按照施工图纸和施工规范施工，确保工程顺利进行。第六条合同的变更与解除6.1合同变更的条件：合同变更应由双方协商一致，并签订书面变更协议。6.2合同解除的条件：合同解除应由双方协商一致，并签订书面解除协议。合同解除后，分包商应按照合同约定办理工程移交手续，并支付因解除合同而产生的相关费用。第八条违约责任7.1分包商的违约责任：分包商未按合同约定完成工程，或工程质量不符合约定，应承担违约责任，具体包括但不限于逾期交付违约金、质量整改费用、赔偿损失等。7.2委托方的违约责任：委托方未按合同约定支付工程款，或未履行合同约定的其他义务，应承担违约责任，具体包括但不限于逾期支付违约金、赔偿损失等。第九条争议解决8.1争议的解决方式：双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决的地点与法院：争议解决的地点为合同签订地，双方同意接受合同签订地人民法院的管辖。第十条合同的生效与终止9.1合同的生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。9.2合同的终止条件：合同约定的工程完成后，双方签订工程验收合格证书，合同即告终止。第十一条保密条款10.1保密信息的定义：保密信息是指合同履行过程中双方披露的、不为公众所知的、具有商业价值的信息，包括技术秘密、商业秘密等。10.2保密信息的保护期限：双方对保密信息的保护期限自合同签订之日起计算，至合同终止或履行完毕之日止。第十二条合同的转让11.1合同转让的条件：任何一方如需将合同全部或部分转让给第三方，应取得另一方的书面同意。11.2合同转让的通知：转让合同的一方应书面通知另一方，转让后的第三方应承担合同项下的全部义务。第十三条其他条款12.1不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，受影响的一方应立即通知对方，并提供相关证明文件。12.2合同的修改与补充：合同履行过程中，双方可以通过书面协议修改或补充合同的任何条款。12.3合同的解除与终止：除合同约定的解除和终止条件外，任何一方不得单方面解除或终止合同。第十四条附件13.1工程量清单：详见附件工程量清单。13.2工程设计图纸：详见附件工程设计图纸。13.3分包商资质证明文件：详见附件分包商资质证明文件。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1第三方是指本合同之外的自然人、法人或其他组织，不包括甲乙双方及其关联公司。1.2第三方介入是指在合同履行过程中，因合同约定或不可抗力等原因，导致第三方参与合同的履行或受益。2.第三方介入的附加说明条款2.1甲乙双方同意，如合同履行过程中需要第三方介入，应事先书面通知对方，并明确第三方介入的范围、期限及责任。2.2甲乙双方应与第三方签订书面协议，明确第三方的权利、义务和责任，并将协议副本提交给对方备案。2.3第三方介入不得影响甲乙双方的权利和义务，甲乙双方仍应按照合同约定履行各自的责任。3.第三方责任限额3.1第三方对甲乙双方造成的损失承担有限责任，除非第三方故意或重大过失，否则不对甲乙双方承担超出约定责任限额的赔偿责任。3.2甲乙双方应与第三方协商确定责任限额，并在书面协议中明确。3.3如第三方未能按照合同约定或法律规定履行其义务，导致甲乙双方损失的，甲乙双方有权向第三方追偿，但追偿金额不得超过书面协议约定的责任限额。4.第三方与其他各方的关系4.1第三方与甲乙双方是独立的法律主体，各自承担合同义务和法律责任。4.2第三方与甲乙双方之间的合同关系，不影响甲乙双方之间的合同关系。4.3甲乙双方与第三方之间的纠纷，不影响甲乙双方之间的纠纷解决。5.第三方介入的额外条款及说明5.1如第三方介入导致合同履行期限延长或成本增加，甲乙双方应按照合同约定或书面协议承担相应责任。5.2甲乙双方应确保第三